三,未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完
成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此
而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作
方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當
承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,
承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作
方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定
作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方
償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或
原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當采
取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方
由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起
訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行
期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作
出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交__
_____(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂