承攬契約範文匯總 篇1
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯繫電話:
乙方(承攬人):_________產品設計有限公司
地址:
代理人:
聯繫電話:
甲乙雙方經友好協商,本著誠實信用的原則,現就甲方委託乙方承攬_________________________工業設計項目,達成如下協定:
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括:__________________________________;
(1)外觀造型設計;
(2)彩色及絲印等設計;
(3)結構設計;
(4)手板、模具加工及生產樣機製造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計畫進度
1、設計要就按雙方溝通後簽署的技術檔案;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計畫進度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日(如五一、十一、春節等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬體資料之日開始算起,硬體資料包括系統及硬體構成、所有硬體的3D檔案,相關藉口及附屬檔案的規格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在契約執行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認後,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計畫進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由於機房變更硬體或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節點雙方協商確定。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印檔案;
2、提交三位結構電子檔案,加工分類表、二維結構電子圖及圖紙檔案(只標註重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據契約法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協定所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括契約條款第一項,第二款的服務內容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、契約簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審後三日內,甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結構設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內,乙方向甲方提交全套正式開模檔案。
4、模具驗收或試產________後三日內,支付餘款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,並獲得其智慧財產權,甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式為:外觀設計去人付______%,結構設計完成,提交所有設計後一日內,甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產______付餘款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段,項目啟動後向甲方提供項目組成員名單及聯繫方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,並接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,並對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,並對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的複雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本契約規定,按時向乙方支付費用。
六、智慧財產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的智慧財產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的`方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任;
2、除以執行本契約為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方智慧財產權(包括專利權、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,並保證其設計成果不侵犯第三人的智慧財產權及其他權利;
4、本協定中乙方受甲方委託設計所陳勝並最終由甲方確認的開發設計成果的智慧財產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢後均歸甲方所有。
七、保密義務
1、契約履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協定的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本契約終止後_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止契約,並書面通知乙方;契約預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是契約協定的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直繫上述技術信息和商業秘密,甲方有權利解除契約,並有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失;
3、如甲方未根據契約按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止契約,或等到甲方履行該付款後,通過協商重新安排後續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協定所議項目取消或者計畫改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術檔案,在相應責任人簽字後可生效。
十、僱傭約定
本協定履行期間及協定終止後兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,並且不得勸說或者誘使他們終止與對方的僱傭關係,如有違反本限制,應向對方賠償相當於此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束後,乙方開具收款收據給甲方。
本契約自雙方簽字日起生效,契約本人一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬契約範文匯總 篇2
委任單位:
施工單位:
就裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本契約書,共同遵守如下:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目內容:
四、工程期限
本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造價為人民幣:
X元
六、付款方式:
1.契約簽訂後甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工後,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量算)
七、材料設備:
本工程所需的工程材料由乙方負責採購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的`保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可後,該資料作為本契約不可分割的一部份,由於設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,並雙方簽字附加協定,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規範,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切後果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收後,雙方負責人應在驗收單上籤名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本契約的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註
本契約有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協定或條款,如本契約甲.乙方發生糾紛,雙方有權向本契約簽字所在地的工商行政管理局的經濟契約仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、
本契約報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章後即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):
代表人:
乙方單位(蓋章):
代表人:
日期:年 月 日
簽訂契約地點:
承攬契約範文匯總 篇3
_________________(以下簡稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)
甲方“_________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前後顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精緻精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限於_________年_________月_________日,乙方將印製成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一併交與甲方。
六、付款辦法:立約後甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其餘價款須待製成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清餘款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本契約全部價款_________元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業兩家,以為保證,如乙方不能履行本契約的業務,保證人應繼續完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本契約訂立後,經對保無誤之日起生效,至價款付清後失效。
十一、附則:本契約正本兩份,雙方各執一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
負責人(簽字):_________________負責人(簽字):_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬契約範文匯總 篇4
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《_____》以及相關法律法規,遵循平等、自願和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協定如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(台)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次台班完工後,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除台班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照契約約定的時間、地點,按甲方的'書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附屬檔案、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本契約約定的工程款外,其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受託方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無_____常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,並報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照契約約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本契約。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照契約約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付契約價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等檔案。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照契約約定收取契約價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行契約義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按契約約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本契約並要求甲方支付違約金並損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按契約的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與契約不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致契約無法履行的,甲方有權解除契約並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按契約約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20_________元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除契約。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本契約第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本契約,要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本契約其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本契約後,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無_____常施工時,甲方有權單方解除本契約且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本契約發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條契約的生效及其他
1、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。木契約及附屬檔案共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小契約附屬檔案以及契約履行過程中形成的各種書面檔案,經雙方簽署確認後為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以檔案生成時間在後的為準。
3、本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
承攬契約範文匯總 篇5
甲方(發包方):_______________
乙方(承包方):_______________
依照《_______________》以及相關法律法規,遵循平等、自願和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協定如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(台)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次台班完工後,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除台班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照契約約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附屬檔案、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本契約約定的工程款外,其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受託方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,並報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照契約約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本契約。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照契約約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付契約價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等檔案。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照契約約定收取契約價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行契約義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按契約約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本契約並要求甲方支付違約金並損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按契約的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與契約不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致契約無法履行的,甲方有權解除契約並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按契約約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除契約。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本契約第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本契約,要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本契約其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本契約後,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權單方解除本契約且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本契約發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條契約的生效及其他
1、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。木契約及附屬檔案共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小契約附屬檔案以及契約履行過程中形成的各種書面檔案,經雙方簽署確認後為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以檔案生成時間在後的為準。
3、本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
甲方(公章):________________________乙方(公章):___________________
法定代表人(簽字):___________________法定代表人(簽字):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬契約範文匯總 篇6
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬契約範文匯總 篇7
地址:____________
電話:____________
傳真:____________
委託方:______________
受託方:____________
公司簽訂地點:_______________
簽訂時間:____________
標的、數量、價款:____________
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行,並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委託方提供原樣驗收,如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償,並執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的'出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委託方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫後再支付60%,餘10%作為質量保證金留待下次契約履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:契約簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按契約總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔,同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本契約履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本契約根據《_____》及有關法律法規,雙方經過友好協商後制定,本契約一式兩份,經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方:____________公司受託方:
法人代表:____________ 法人代表:____________
委託代表:____________ 委託代表:____________
傳真:____________ 傳真:____________
電話:____________ 電話:____________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:___________
帳號:____________ 帳號:____________
地址:_____________ 地址:____________
承攬契約範文匯總 篇8
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協定:
一. 工程概況
1. 工程名稱:
2. 工程地點:
3. 承包範圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6. 工程質量:本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二. 契約單價和付款方式
1. 契約單價:
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。契約價款一經確定,不作任何調整。
4、該項目契約約定的款項由有限公司按照本契約約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的.正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方契約價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔契約價款的10%違約金支付給甲方,並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可
協商解決。
2. 當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本契約在執行中發生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委託他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本契約未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本契約經雙方簽字和蓋章後生效。本契約一式四份,甲方執份,乙方
甲方:
簽字
電話:
甲方駐工地代表:
電話:
執份。 乙方: 簽字 電話: 日期
承攬契約範文匯總 篇9
甲方:_____住所地:____法定代表人:____電話:
乙方:____住所地:____法定代表人:____電話:
鑒於:甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務;乙方擁有____品牌售後服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦____維修售後業務達成如下協定:
一、合作項目標的:維修售後服務。
二、合作時間及地址:____年____月____日至____年____月____日。
地址:____(詳見附圖),其中車間____(平方米),鈑金、噴漆____(平方米),接待室____(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣____萬元及現金人民幣____萬共____萬元作為投資;乙方以設備折價____萬及現金____萬共出資____萬元作為投資。
雙方約定:
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置,作為雙方共有的固定資產以及今後設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售後服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協定生效____個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認後作為本協定的補充協定,並享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設定雙方共同確認的資金帳戶(含轉帳帳戶及現金帳戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)後盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒於甲方目前每年場地費為____萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年____萬元整,由甲方提供正規房屋租賃發票於每年____月____日前入帳。從____年度開始,合作項目按每年____萬元分攤場地費,於每年____月____日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
(一)、甲方:
①繼續開發和擴大現有維修業務,並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
(二)、乙方:
①將原有的賓士、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為賓士、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶並介紹給甲方。
九、特別約定:
①原__汽車場地係為爭取”4s”品牌而設定,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優先參與權。
②在本契約有效期內任何一方不得在____市區(除外)內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協定生效後,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致,可以解除本協定,互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要,甲方可以向乙方提出在____市區內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任:①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的.行為的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協定。如損失難以計算的,損失賠償數額為____萬元/年乘以本契約未到期年度(不滿一年的按一年計)。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本契約合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為____萬元/年乘以本契約未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
十三、文本:本協定一式肆份,雙方各執貳份,於雙方簽字後生效。
甲方:____乙方:
法定代表人:____代理人:
日期:
承攬契約範文匯總 篇10
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
鑑定地點:________________________
鑑定時間________年________月________日
根據《_________》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關係,經雙方協商一致,訂立本契約。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,_________情況分別為:
1、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發動機號____________,車架____________,
2、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發動機號____________,車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起,至____________年____________月____________日時止,總計____________天。
第三條、服務費用
契約總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整),乙方在服務期滿後60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下,契約中未註明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計畫,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計畫上籤字,作為履行契約的原始記錄。
4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務_________在服務期間內發生事故,甲方應負責事故處理,並承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定,即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計畫執行。
9、甲方在契約期內不得無故將服務_________收回,如確需收回,需經雙方同意後另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,並承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現_________使用異常或技術故障應停止運行並通知乙方,並及時採取補救措施,確保行車計畫的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及_________公司聯繫,並通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方並報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔_________公司理賠後不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________,甲方需退還乙方未使用期的服務費並付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計畫,並提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務________進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除契約。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費並付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本契約未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本契約雙方簽字蓋章有效,本契約一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的複印件、雙方_________行車記錄單等附屬檔案為契約組成部分。
3、如需變更或解除本契約應提前兩天通知對方,並經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事後,甲方需提供能夠履行本契約運輸服務義務的_________和駕駛人員,繼續完成行車計畫。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管_________的義務和責任,若發生_________被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:_____________________________乙方:__________________
單位名稱(章):____________________單位名稱(章):__________________
單位地址:________________________單位地址:__________________
法定代表人:_____________________法定代表人:__________________
委託代理人:_____________________委託代理人:__________________
電話:___________________________電話:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬契約範文匯總 篇11
契約編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質量要求:_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的.時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條結算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________
第十三條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委託代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年月日
監製部門:____________印製單位:___________
承攬契約範文匯總 篇12
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國契約法》和《建築工程承包契約條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協定。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結構施工,內牆粉刷,外牆施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的`圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須於________年____月____日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一台,抽水機一台、刨床機一台、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本契約一式二份,雙方各執一份。
2、本契約自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋x) 乙方(簽字蓋x)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
承攬契約範文匯總 篇13
甲方(發包人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規之規定,遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則,經友好協商一致,就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜,依法訂立本契約,以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及承包方式:甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,如果實際工程量與預算之數量有差異,根據契約約定單價,依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更,具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等契約檔案 約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他契約檔案約定或補充的內容為準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期 日曆天,工期自 20xx 年 月 日起,至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的,應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後,可相應順延工期。
三、契約價額及付款方式
1.吊頂面積240平方,經協商按每平方 元。
2.封窗22個(2.6米1.6米),經協商每個 元。
3.甲方承擔乙方交通費用 元。
4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程
完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算),工程款總額的 5 %留作工程質量保證金,工程質量保證期為三個月,期滿後三個工作日內由乙方書面申請並經甲方審核無異議的依約無息退還;)二選一
四、工程質量
乙方應嚴格按照國家及行業有關規定,取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員,並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續,遵守本契約、設計圖紙和甲方要求及變更約定,遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工,應達到本契約及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的,以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的,乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按契約要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質量,施工時自負安全責任。在工程質量保證期內,乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的,乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準,相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的,應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。
2、乙方無故停工或未按本契約約定日期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除契約,並向乙方要求支付違約賠償金 元,相關金額從乙方工程款中扣除,不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的,甲方有權單方解除契約,並向乙方要求支付違約賠償金 元。
七、爭議解決
甲乙雙方發生爭議協商解決,如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本契約簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對契約條款修改,需經雙方協商同意並簽訂補充協定。
2、補充協定及附屬檔案與本契約正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本契約自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。
4、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
授權/法定代表人: 年 月 日
乙方: 年 月 日
承攬契約範文匯總 篇14
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協定:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充契約,補充契約與本同同具法律效力。
五、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
承攬契約範文匯總 篇15
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》和《建築法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協定,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除契約並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的'情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切契約、協定、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,並負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設定齊全,以備稅務機關檢查,並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,後果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到契約約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工檔案,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工契約,掛靠有效期在契約範圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後,本契約自動解除。
十三、本協定雙方簽蓋章後生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日20xx年 月 日
簽訂地點:
承攬契約範文匯總 篇16
立契約人(以下簡稱甲方):__________________
印刷廠 (以下簡稱乙方):__________________
甲方“____________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方達成承印協定如下:
一、數量:_________本,每本_________頁。
二、規格:_________開本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
三、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前後顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精緻精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限於__________________ 。
六、交貨地點
乙方將印製成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一併交與甲方。
七、付款方式:契約簽訂後,甲方應先向乙方預付契約總價款的百分之_________ ,核人民幣_________元整,剩餘價款待乙方交齊承印書籍,並經甲方驗收後一次性付清。
八、價款追加或追減:本契約全部價款_________元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分_________為限。
九、乙方於交貨限期屆滿逾期交貨的,每逾一日,罰總價千分之_________。
十、保證:乙方須覓資本額在_________萬元以上的.同業兩家為保證人,如乙方不能按契約要求履行義務的,保證人應代為履行,並承擔甲方因乙方不能履約所受損失,兩保證人應負連帶保證責任。
十一、契約有效期限:本契約訂立後,經對保無誤之日起生效,至價款付清後失效。
十二、附則:本契約正本兩份,雙方各執一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
?
甲方:_____________________
地點:_____________________
負責人:(簽名蓋章)_______
保證人:(簽名蓋章)_______
地點:_____________________
乙方:_____________________
印刷廠_____________________
負責人:(簽名蓋章)_______
保證人:(簽名蓋章)_______
地點:_____________________
承攬契約範文匯總 篇17
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯繫方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________________________________
1.2 工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3) 乙方包工、甲方包全部材料
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的'房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;6.2契約簽訂後,甲方工程減項超
過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場並經甲方驗查。
承攬契約範文匯總 篇18
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《建築法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目:
二、建築面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉牆,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外牆磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積,每平方米______元人民幣大寫______元整,其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉牆,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的.使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯繫電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯繫電話:
________年____月____日
承攬契約範文匯總 篇19
承攬契約(簡1)
簽定日期:____年__月__日
定作方(甲方):_____
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│
│
│
│
│
加工費
│
│ 品名 │ 規格 │ 單位
│ 數量
├─────┬──────┤
│
│
│
│
│ 單價
│
金額
│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
1.技術資料、圖紙提供辦法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
承攬契約範文匯總 篇20
甲方(託運人):________________
地址:________________
乙方(承運人):________________
地址:________________
為確保甲方的_______貨物能安全、快捷、準確地通過鐵路運輸發至目的地。甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利的精神,經友好協商,甲方同意將鐵路運輸業務委託乙方辦理,並簽訂本契約。
一、甲方的責任及義務
1.甲方負責以網際網路(電話或傳真)的方式將鐵路運輸計畫通知乙方,包括:貨物品種、數量、體積、重量、提貨時間、到貨時間要求以及收貨人、地址、電話等相關資料;
2.甲方負責發貨地點、交貨地點的裝卸;
3.甲方提供貨物運輸途中需要的相關證明檔案,如《貨物送貨單》、《貨物調撥單》等;
4.甲方委派專人負責相關業務協調,便於與乙方聯繫、溝通,解決日常往來業務問題。
二、乙方的責任及義務
1.乙方必須按甲方的指令要求到指定的發貨倉庫提貨,並及時將貨物送到指定的收貨地址及收貨單位;
2.乙方須滿足甲方提出的要車計畫,並按甲方的時間要求準時把貨物送抵目的地;
3.乙方將貨物送達目的地後,必須將《產品送貨單》交收貨方進行簽收;
4.如因政策性原因導致鐵路出現停裝、限裝等情況,乙方必須及時通知甲方並提供鐵路部門的證明材料;
5.甲方的貨物在發貨倉庫交付給乙方驗貨、簽收後,貨物的安全風險責任由乙方負責,直至終點交付貨物為止;
6.乙方須書面委託1至兩名業務代表負責甲方業務的協調,保證日常的聯繫、溝通,出現問題及時解決。
三、具體操作方式
1.甲方在貨物發運前以網際網路(電話或傳真)的方式或其他適當的方式將鐵路運輸計畫通知乙方;
2.乙方收到指令後根據指令要求安排車輛到甲方指定的倉庫提貨、中轉,並安排和辦理車皮發貨等一切相關手續;
3.乙方持《產品送貨單》到甲方指定的收貨地點辦理貨物簽收手續;
4.乙方整理簽收後的《產品送貨單》到甲方辦理運費結算手續。
四、鐵路貨運事故的處理及保險
1.甲方貨物的運輸保險由乙方負責,保險索賠具體事宜由乙方負責;運輸途中一切貨損由乙方承擔並按照甲方出廠價進行賠償;
2.鐵路運輸保價費用由乙方自行承擔;
3.在運費結算時乙方必須對運輸途中造成的短少、貨損等一切在途損失按照甲方出廠價進行賠償;
4.對於重大事故(如整車丟失、損壞等)造成的損失,乙方必須在定損後_______周內以現金的方式賠付。
五、運輸費用的結算
1.乙方憑收貨方簽收的《產品送貨單》,按契約的鐵路運輸價格表向甲方申報結算運費;
2.乙方按甲方核實後的費用開具正式發票送交甲方,甲方根據發票及驗貨記錄原件及時向乙方支付運費;
3.甲方用支票形式向乙方承付費用。
六、違約保證金的收取及違約責任
1.在契約簽訂後的_______天內,乙方必須向甲方支付________元保證金;
2.在契約有效期內,如乙方單方面提出終止契約時,甲方將不予返還保證金;
3.雙方將《運輸管理考核辦法》作為本協定附屬檔案。
七、契約期限
1.本契約自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日;
2.本契約一式_______份,甲、乙雙方各執_______份;
3.如契約有未盡事宜,經雙方協商解決,協商不成,由_____________鐵路運輸法院裁決。
甲方:________________乙方:________________
授權代表:________________授權代表:________________
日期:________________日期:________________
承攬契約範文匯總 篇21
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
住址:
住址:
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本裝修承攬契約。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆,內外牆面積貼瓷磚,過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設並交付建設成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設,到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工後壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米 人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始後工程過半支付,第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的.,乙方應承擔違約金元,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本契約,乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按契約約定支付工程價款,應當承擔違約金;
五、爭議解決辦法
1、發生契約爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、以上契約,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約,補充契約與本契約具有同等法律效力。
此協定
甲方簽字: 乙方簽字:
20xx年X月X日 20xx年X月X日
承攬契約範文匯總 篇22
甲方:______________________ 聯繫電話:______________________
乙方:______________________ 聯繫電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協定:
1、甲方為乙方提供______設備及軟體,共____。
契約總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後,乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後,乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟體的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬體設備非人為損壞而引起軟體被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供設備和軟體有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟體支持點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟體加以仿製 ;對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本契約第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止契約,由此造成的後果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7、本契約自甲乙雙方代表簽及蓋章後生效;契約正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本契約附屬檔案共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本契約經複印或塗改後無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
系統設備工程承攬契約工程承攬契約(3)
委託方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1、契約內容
本契約項所指的項目是:___________________________
(系統配件參考“附屬檔案一:物料清單”)
2、契約金額
2、1 契約總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2、2 契約總價已包括執行本契約內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
契約簽訂後兩天內,由甲方向乙方支付契約總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3、2 設備進度款
當乙方進場並系統布線完畢後,甲方向乙方支付契約總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3、3 工程結算付款
本契約項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起後兩天內,甲方向乙方支付契約總價的`_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3、4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後,甲方向乙方支付契約總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、契約雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本契約第3條款規定及時向乙方支付契約款。
4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協調各施工單位的關係,避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5 工程安裝調試完畢後,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按契約規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附屬檔案一 質量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售後服務支持。(回響時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據契約規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本契約中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方:________________ 乙方:___________________
地址:________________ 地址:___________________
電話:________________ 電話:___________________
傳真:________________ 傳真:___________________
簽約代表:____________ 簽約代表:_______________
指定聯絡人員:________ 指定聯絡人員:___________
附屬檔案一:物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備註
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)x6%
d
工程總價=a+b
承攬契約範文匯總 篇23
委託單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規範裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本契約並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包範圍:參見契約附屬檔案之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本契約的附屬檔案。
7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(契約已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的'監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計畫交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照契約規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
契約簽訂後 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收後兩日內
40%
竣工驗收一個月後
10%
七、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本契約一式 份,
2、本契約自雙方代表簽字、蓋字後生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本契約簽訂後,若雙方需要提出修改時,經協商一致後,可簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。
4、雙方因履行契約發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
承攬契約範文匯總 篇24
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國契約法》,一致同意簽訂本契約。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求,乙方據此契約規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟體要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟體,可實現顯示系統本身圖文編輯、螢幕顯示控制等功能(不包括與外部數據連結)。標準用戶軟體由乙方提供,由乙方負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起),質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由於軟體病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟體。
(2)顯示屏與甲方計算機網路連線使用時,因為計算機網路出現的問題導致顯示屏及計算機和軟體損壞。
(3)由於電網浪涌波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
(4 ) 由於人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後,產權歸甲方所有。
違約規則
乙方必須根據契約要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本契約及其附屬契約履行過程中發生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本契約經雙方簽字蓋章後成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本契約未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協定。
4、本契約的附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本契約一試 兩 份,甲乙雙方各執 一 份。
承攬契約範文匯總 篇25
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯繫方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點及面積:_________________________________
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;6.2契約簽訂後,甲方工程減項超過總工程款_______%以上時,須向乙方支付減項總額_______%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目_______%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗查。
甲方:
乙方:
承攬契約範文匯總 篇26
廣告客戶單位名稱(簡稱甲方):
廣告發布單位名稱(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,為明確契約雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本契約,並共同遵守。
第一條 廣告發布事項
甲方委託乙方以 的形式發布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發布內容:________
廣告設計時限:____________
廣告製作時限:____________
廣告發布時間和期限: ___________
廣告發布地點及具體位置:____________
廣告發布數量及規格: _____________
其他約定:____________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本契約廣告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,製作費用 元,發布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本契約簽訂後,甲方應於 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最後一次支付剩餘款項時抵作價款。剩餘款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現金 4、其他:
第三條 雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列檔案:
(1)營業執照以及其他生產、經營資格的證明檔案,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營範圍或業務範圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明檔案;
(3)發布法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批准檔案;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明檔案。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委託協定書。
3、甲方承諾其提供的有關證明檔案真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本契約簽訂後的 日內,向乙方提供廣告樣件,並承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的,應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照契約約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發布無法實現契約目的的,甲方有權解除契約。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本契約約定戶外廣告媒介的設定使用權和廣告發布資格,本契約約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設定規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明檔案。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批准的事項發布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內,發布本契約約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的'廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在個工作日內,將修改後的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的,乙方有權解除契約,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、製作的,乙方應在廣告發布日的 天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認並辦理登記審批後方可發布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的,乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本契約履行完畢之日起保存本契約文本和有關資料兩年。
第四條 違約責任
(一)本契約所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未徵得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除契約。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本契約無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本契約約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現契約目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金 元。
(八)因不可抗力因素導致本契約無法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本契約無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 契約爭議解決方式
雙方在履行契約中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
本契約未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。本契約一式 份,甲、乙雙方各執 份。
甲方(章):___________
法定代表人(簽字):___________
乙方(章): ___________
法定代表人(簽字): ___________
簽約日期:年 月 日
承攬契約範文匯總 篇27
簽訂時間:年 月 日 契約編號:
乙方(供方): 第一條 採購清單:
甲方(需方): 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時間:供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法: 契約簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的市場建築鋼材價格行情,作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準,幅度超過±100元時進行調價,按基準價±100元結算,幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方 施工現場。汽車運輸,確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品: 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條 計算方法:鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準:按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲,無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準,不合格品乙方無條件退場。
第八條 結算方式: 第九條 本契約解除的條件:貨物在數量和質量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本契約自動解除。
第十條 違約責任和雙方義務:
乙方未按甲方要求的'供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並簽認,乙方按對賬結果開據合法有效發票。
第十一條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成由瀋陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本契約一式肆份,甲方叄份乙方壹份,本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項:
本契約簽訂數量為工程量約算數量,供貨與結算按現場實際需用量為準,如超出契約簽訂數量的10%時雙方需另附補充協定。
承攬契約範文匯總 篇28
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務,經雙方協商同意後簽訂本契約。
第一條工程概況及承包範圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程範圍和內容:
1、承包範圍:
2、工程建築面積:
3、結構:———————————-
4、層數、建築高度:詳見經甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本契約價包括土建、鋼結構,圍牆,地坪,
第二條契約價款及調整
一、工程契約價款採用固定契約,
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)
二、雙方約定契約價款的其他調整因素:
1、調整方式:
(1)遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。
(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。
2、調整原則:
(1)契約報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮後執行。
(2)契約報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本契約報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
(4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為:固定契約價+追加契約價款+現場簽證與圖紙變更(補充協定或工程聯繫單)。
第三條契約價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、契約簽訂之日進入施工現場3日內,甲方支付契約總價的%預付款,場平基礎完工後3日內,甲方支付該工程契約總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算檔案當日起7日內審核完畢,如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%),剩餘3%作為工程質保金,質保金在工程竣工後滿1年內付清,以竣工通知書日期為準。
3、前述契約總價系指契約簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在契約履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結算:
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本契約第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本契約無約定的,按國家契約法有關規定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計畫進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期相應順延:
1、按施工準備規定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,並接到施工現場。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,並提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,契約簽訂後3天內(以收簽最後一張圖紙為準)提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,並做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,並向乙方發出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本契約簽訂之日起3 日內,甲方應向乙方提供有關技術資料,並保證資料數據真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本契約簽訂之日起3 日內,通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會後3 日內,由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建築施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現場管理。
5、構件已製作,具備發運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)下達的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監督乙方和監理單位執行契約;
(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工後,因甲方原因導致乙方不能正常施工,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後,作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表,甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依據契約發出的指令,組織施工。
2、乙方根據圖紙契約的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。
4、乙方按有關規定,採取嚴格的安全防護措施,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為製作施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,並且費用已經業主確認後,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,簽訂補充協定。如構件已經製作後提出修改,甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更,發生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的'工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經乙方現場管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明檔案及國家有關規範、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督,隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到契約約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,並順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故,應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為契約總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收,並承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬契約中,若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協定。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合契約和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國契約法》等相關法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後,甲方未按契約約定支付工程尾款,經催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決契約糾紛方式
契約發生爭執,雙方協商解決,協商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本契約一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本契約自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或契約專用章即生效。
三、本契約簽訂後,甲、乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協定,
作為本契約的補充契約。
第十四條附屬檔案
1、屋面的顏色:
2、牆面的顏色:
3、外門顏色:
4、內門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
經辦人: 經辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:____年_____月_____日日期:____年_____月_____日
承攬契約範文匯總 篇29
契約編號:_____________
定作人:_____________ 簽訂地點:_____________
承攬人:_____________ 簽訂時間:____年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條技術標準、質量要求:_____________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:_____________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:______________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________________________________
第八條結算方式及期限:_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________
第十三條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_____________________________________________
定作人:_______________(章)承攬人:_______________(章)
住所:____________________住所:____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:__________居民身份證號碼:__________
委託代理人:_______________委託代理人:_______________
電話:____________________電話:____________________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
承攬契約範文匯總 篇30
僱傭契約
僱傭契約是指雇員按照僱主的指示,利用僱主提供的條件提供勞務,僱主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。勞務契約是平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協定。勞務契約與僱傭契約在契約主體關係、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面均有不同。
主體資格的不同
勞動契約的主體包括用人單位和勞動者。用人單位是指中華人民共和國境內的企業及個體經濟組織。在勞動契約中,勞動者與用人單位提供的生產資料相結合,從而實現勞動的社會化,而且勞動者已經成為該經濟組織中的一員,他與用人單位具有身份上的從屬性和依附性,這也是其與僱傭契約最大區別之所在。在僱傭契約中,其主體並不具有上述的限制,僱傭契約主體之間的法律地位完全平等,相互獨立,不具有身份上的隸屬性和依附性。
國家干預的力度不同
勞動契約的建立雖然也體現了當事人的合意性,但它更強調國家意志的主體地位。為了規範勞動契約雙方的.權利和義務,國家的干預貫穿於勞動契約履行的始終。而在僱傭契約中,主體雙方是完全平等的 ,在契約的簽訂、變更、解除的過程中以當事人的意思表示為主,國家基本不做干預。
爭議的處理方式不同
勞動爭議的處理受《勞動法》的調整,而且其處理的程式是仲裁前置,即對於勞動爭議須經過勞動爭議仲裁委員會的仲裁,對仲裁不服的當事人方可起訴。而在僱傭關係中發生的爭議則主要由《民法通則》進行調整,發生糾紛後當事人可直接訴諸於法院,而勿需受仲裁前置之限。
契約當事人雙方的權利、義務不同
在勞動契約中,勞動法律關係的存在具有相對的穩定性,用人單位負有為勞動者交納養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險的義務;而在僱傭契約中,其穩定性較差,僱主也沒有為受僱人繳納社會保險的義務。
風險負擔不同
在勞動關係中, 勞動者“在執行職務中致人損害的”, 應由用人單位承擔民事責任。至於勞動者本人是否承擔責任, 如何承擔責任, 法律並未明確規定, 可依用人單位內部規章制度做出規定。勞動者若發生工傷, 可按《工傷保險條例》的相關規定處理。同時, 依《人身損害司法解釋》第 12 條規定, 勞動者從理論上講可以獲得雙倍賠償。在僱傭關係中,“雇員在從事僱傭活動中致人損害的”, 依《人身損害司法解釋》第 9條, 僱主應當承擔賠償責任; 而雇員因故意或者重大過失致人損害的, 應當與僱主承擔連帶賠償責任; 僱主承擔連帶賠償責任的, 可以向雇員追償。這裡, 僱主和雇員應當如何承擔責任, 法律做了非常明確的規定。而當“雇員在從事僱傭活動中遭受人身損害”的,不能依據《工傷保險條例》處理, 只能依《人身損害司法解釋》第11條和其他相關條文處理, 但從理論上講, 雇員不能獲得雙倍賠償。
承攬契約
1、僱傭契約中雇員與僱主具有一定的人身依附性,即雇員在一定程度上要服從僱主的監管和安排,具有隸屬性。而承攬契約中承攬人在完成工作中具有獨立性,如何完成工作,由承攬人自己決定,不受定作人的監控,承攬人主要是依靠自己的技術力量和能力來完成工作,雙方之間不存在支配與服從關係。
2、僱傭契約履行中所發生的危險、意外事故或損失,一般是由接受勞務的僱主承擔。承攬契約履行中所產生風險則由完成工作成果的承攬人承擔,除非損失是由於定作人的指示過失原因所造成的。
3、僱傭契約以直接提供勞務為目的,契約的標的是提供勞務,雇員只要提供了勞務就有權獲得報酬。承攬契約則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
4、僱傭契約中,雇員的工作對僱主而言是不可或缺的,是僱主所從事業務整體的一部分。承攬契約中,承攬人的工作通常不屬僱主所從事的工作內容,或是定作人工作的附屬部分。
5、僱傭契約中,僱主一般按星期、按月按時向雇員支付報酬,該報酬相當於勞動力的價格。承攬契約中,定作人因承攬人完成某項工作或做完某件事支付報酬,該報酬不僅包括勞動力價格,還包括其他的一些工本費等。
6、僱傭契約雇員的工作方式要聽任於僱主的指揮與分配,承攬契約中承攬人完成工作有自主權,只要其能在契約約定的期限內完成任務,具體的完成方式和時間由承攬人自己決定。
承攬契約範文匯總 篇31
委託方(甲方)______________
承攬方(乙方)______________
簽訂日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬契約條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本契約,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:________
1.2製作地點:________
1.3顏色、規格或材料:按委託方確定的設計稿製作,以委託方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:________年________月________日
第二條廣告製作費及支付方廣告製作費
2.1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2.2結算方式和期限契約簽定後,在製作前委託方予付30契約款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1委託方擅自不覆行契約,按未履行部分廣告製作費的'2 %,向承攬方償付違約金,超過契約規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成契約規定的工作,按未覆行部分廣告製作費的2 %,向委託方償付違約金;不能按期覆行契約,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生契約糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟契約_____機關申請_____;
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本契約附屬檔案兩件,名稱廣告製作與安裝承攬契約。
6.2本契約有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日