項目承攬契約 篇1
發包方：________________(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發位於________鎮________鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自願基礎上依照《中華人民共和國建築法》、《________________》的相關規定達成如下協定內容：
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程範圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測量的數量並由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包乾形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗台和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
三、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本契約簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
四、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁岩綜合價每立方________元整。大寫：________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。餘款在該項工程驗收合格後甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
五、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
六、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定範圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算後再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程後，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
七、工程驗收
1、甲方按照《建築工程施工規範及驗收規範》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
八、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計畫完成情況，並有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本契約約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按契約約定期限及工程質量完成工程後，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在契約簽字後一天內提供辦理放炮手續的`資料。
九、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和檔案，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷_____單和發票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責契約覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規範行為，並_____承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程範圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按契約工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工並接受甲方的監督檢查並服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交於甲方存檔。
十、違約責任
甲乙雙方未按契約約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十一、爭議處理
甲乙雙方因覆行本契約發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十二、本契約未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十三、本契約甲乙雙方簽字並加蓋印章後生效，結清賬後自動失效，乙方契約原件必須交回甲方。契約一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
註明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________________
________年________月________日
乙方(公章)：_________________
________年________月________日
項目承攬契約 篇2
契約編號：_____________________
委託方：_____________________（以下稱甲方）
承接方：_____________________（以下稱乙方）
簽約時間：_______年_______月_______日
1、契約內容
本契約項所指的項目是：__________________________________________
2、契約金額
契約總金額為人民幣：_____________________（rmb：_____________________）
契約總價已包括執行本契約內工程全部內容之費用。
3、付款方式
付款：契約簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付契約總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
設備進度款：當乙方進場並系統布線完畢後，甲方向乙方支付契約總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
工程結算付款：本契約項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付契約總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
最終驗收付款：經甲方代表驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付契約總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
4、契約雙方責任
（1）甲方責任：
按本契約第3條款規定及時向乙方支付契約款。提供好施工現場的土建、水、電等條件。安排好貨物在工地的倉儲設施。協調各施工單位的`關係，避免直接影響乙方施工進度。工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起________個工作日內安排驗收。
（2）乙方責任：
按契約規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。確保所提供的設備材料與質量相符。向甲方提供及時的售後服務支持。（回響時間為全天24小時）
5、安裝及調試
（1）安裝及調試責任，乙方根據契約規定對設備的安裝、調試負全部責任。
（2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本契約中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：____________________乙方：____________________
地址：____________________地址：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
簽約代表：____________________簽約代表：____________________
指定聯絡人員：____________________指定聯絡人員：____________________
簽定日期：_______________________________
項目承攬契約 篇3
房主人(甲方):________________
承建人(乙方):________________
根據《________________》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：私人住宅主體項目。
二、建築面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米________________元人民幣，大寫________________元整，其中整棟外加________________元。
七、工期在________年________月________日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________________
身份證號碼：________________
聯繫電話：________________
乙方簽字：________________
身份證號碼：________________
聯繫電話：________________
________年________月________日
項目承攬契約 篇4
發包人：
承攬人：
根據和及國家建築施工契約文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下契約條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程式必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程式：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計畫如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以契約總價的5‰每天進行罰款，罰款在契約總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在契約總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內契約內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註： 本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目承攬契約 篇5
委託方簽訂地點：
承攬方依照、《加工承攬契約條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
1.1項目(媒介)：
1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告管理條例》等有關規定，認真審查上述證件。
委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。
如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1.3發布地點：
1.4顏色：
1.5規格或材料：
1.6刊播次數、起訖時間、日期：
1.7其他要求：
第二條廣告費及支付方法
2.1廣告費類別單價數量金額(元)備註設計、製作費發布費代理費合計金額(大寫)
2.2結算方式和期限：
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
4.1委託方擅自不履行契約，未按履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金，超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
4.2承攬方不能完成契約規定的工作，按未履行部分廣告費的%，向委託方償付違約金;不能按期履行契約，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的
償付違約金。
4.3其它違約金責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條糾紛解決方式。
發生契約糾紛，雙方協商不成-，按下列第項規定辦理。
1、向地經濟契約仲裁機關申請仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
7.1本契約附屬檔案件，名稱：
7.2本契約有效期：自年月日生效至年月日終止。
委託方單位名稱(蓋章)地址：郵政編碼：法定代表人：委託代理人：電話：開戶銀行：賬戶：
承攬方單位名稱(蓋章)地址：郵政編碼：法定代表人：委託代理人：電話：廣告業務員證號：
開戶銀行：
賬戶：
項目承攬契約 篇6
委 托 方：
承接方：
依照《民法典》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目(製作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ，(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟契約仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：
承 攬 方：
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址： 地址：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
年月日
項目承攬契約 篇7
房主人(甲方)：
承建人(乙方)：
根據有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：
二、建築面積： 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯繫電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯繫電話：
日期：________年____月____日
項目承攬契約 篇8
契約編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)： (註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 技術標準、質量要求：_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條 結算方法及期限：_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條 定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：______________________________
第十三條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項：________________________________________
定作人：定作人(章)：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
項目承攬契約 篇9
委託方：
承攬方：
簽訂日期：_______年_______月_______日依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬契約條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目：
1.2製作地點：
1.3顏色、規格或材料：按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期：
第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費
2.1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2.2結算方式和期限契約簽定後，在製作前委託方予付______%契約款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1委託方擅自不覆行契約，按未履行部分廣告製作費的______%，向承攬方償付違約金，超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
4.2承攬方不能完成契約規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的______%，向委託方償付違約金;不能按期覆行契約，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟契約仲裁機關申請仲裁;
2、向______當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本契約附屬檔案兩件，名稱廣告製作與安裝承攬契約。
6.2本契約有效期：自______年月______日至______年______月______日終止。
委託方：
承攬方：
年月日
項目承攬契約 篇10
契約編號：____________
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目(註：空格如不夠用，可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位數量或工作量報酬單價總價
第二條技術標準、質量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本契約解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交___________________________委員會_____;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人(章)：___________________
住所：___________________
營業執照號碼：___________________
身份證號：___________________
法定代表人：___________________
委託代理人：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
稅號：___________________
郵政編碼：___________________
承攬人承攬人(章)：___________________
住所：___________________
營業執照號碼：___________________
身份證號：___________________
法定代表人：___________________
委託代理人：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
稅號：___________________
郵政編碼：___________________