裝配契約(二)

承攬人工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批准,方能立項經營。

第十五條 運輸與保險

1.定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工後的成品運輸費用,均由定作人負責。

2.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向_______保險公司投保。

第十六條 稅收

雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。

第十七條 手續辦理

與本契約有關的一切進出口手續,應由承攬人予以辦理。

第十八條 擔保

為了保證雙方履行契約和及時按契約規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十九條 違約罰款和損失賠償

1.定作人應按本契約規定的規格、質量、數量和時間要求進料,並及時結匯,如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失,定作人應負責賠償;

2.承攬人應按本契約規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨,如違背契約的規定造成定作人的經濟損失,承攬人應負賠償責任。

第二十條 聲明及保證

承攬人:

1.承攬人有權簽署並有能力履行本契約。

2.承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.承攬人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

定作人:

1.定作人有權簽署並有能力履行本契約。

2.定作人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.定作人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第二十一條 保密

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十二條 通知

1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起______日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。