精選承攬契約模板合集 篇1
契約編號：
委託方：(以下稱甲方)
承接方：(以下稱乙方)
簽約地點：
施工地點：
簽約時間：年月日
1、契約內容
本契約項所指的項目是：
(系統配件參考“附屬檔案一：物料清單”)
2、契約金額
2.1契約總金額為人民幣：(rmb：)
2.2契約總價已包括執行本契約內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
契約簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.2設備進度款
當乙方進場並系統布線完畢後，甲方向乙方支付契約總價的____％，即人民幣(rmb)。
3.3工程結算付款
本契約項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.4最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付契約總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.5其它事項
4、契約雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本契約第3條款規定及時向乙方支付契約款。
4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按契約規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售後服務支持。(回響時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據契約規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本契約中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
精選承攬契約模板合集 篇2
甲經--雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
貨款總計人民幣(大寫)1.質量標準：___________2.交貨(運輸)辦法及地點：________3.質量檢驗及驗收辦法：_________4.包裝要求及費用負擔：__________5.結算辦法及期限：_____________6.原材料供應辦法：____________7.其他：_______________違約責任：第一點：甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按契約規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按契約規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________第二點：乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合契約規定，甲方同意收貨的，按質論價;
甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。
(2)未按契約規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;
不需要的，可以退貨，並承擔損失;
不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合契約規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;
甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按契約規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合契約規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________本契約一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止甲方：______ 乙方：________法定代表人：_______ 法定代表人：_____電話：________ 電話：_______地址：________ 地址：_______開戶銀行：______ 開戶銀行：_____帳號：________ 帳號：_______
精選承攬契約模板合集 篇3
認立契約雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
（1.用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 契約簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
（1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂契約之日起計算30日。
（1.交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限＿＿＿＿＿＿
第十一條 其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的.損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條＾糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂