有關承攬加工契約錦集 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規，在自願、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本契約。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑膠製品有限公司
二、工程承包範圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：契約簽訂後甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收後再付25%，剩餘5%工程完成後一年內全部付清。
5、土建工程結束後開始施工， 天交工。（備註：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行契約義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。
本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，契約自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
有關承攬加工契約錦集 篇2
訂立契約雙方：
甲方：縣木具廠 (承攬方)
乙方：縣百貨公司 (定作方)
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
一、材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫 膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履
行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式四份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章) 乙方：縣百貨公司
法定代表人：黃華新(簽名) 法定代表人：王新法
一九八五年一月二十五日
有關承攬加工契約錦集 篇3
契約編號：________
訂立契約雙方：________
定作人：___________
定作人法定代表人：_______簽約人：________
定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯繫電話：_______
定作人機構地址：_________傳真電話：_______
承攬人：______
承攬人法定代表人：________簽約人：________
承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________
承攬人機構地址：________聯繫人：______聯繫電話：________
銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：__萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於__平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於__厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，並不返還乙方;
③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，__年內免費進行保修，超過__年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款，累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額__‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除__‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除__‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：__________乙方：_________
簽約人：_________簽約人：_______
簽約地點：____________簽約地點：____________
簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日
有關承攬加工契約錦集 篇4
定作方：
承攬方：
供料方：
甲方委託乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。
經三方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
一、工程項目名稱：
二、施工地點：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項，擁有製品所有權。
五、工程期限：
1、契約簽定次日起核算，7個工作日。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。
質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。
以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如契約約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。
特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。
根據契約法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。
為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收：
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格後上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上籤字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。
十、保修：
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行製品檢修，通報維修情況。
24小時內保證製品的正常使用。
十一、安全責任：
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中，乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞，乙方免除安全責任。
十二、契約變更：
1、契約內容及條款的變更，需雙方代理另立契約附屬檔案，簽章有效。
2、因契約變更造成與本契約相關內容不符時，以契約變更後的附屬檔案為依準。
十三、違約責任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有製品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行契約，造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附屬檔案：
1、雙方公司經營執照
2、工程項目預算，施工圖及效果圖。
十五、契約成立和生效
1、本契約訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附屬檔案及補充協定具有同等法律效力。
3、本契約一式2份，雙方各持1份。
十六、其他
本契約若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協定，經有關方蓋章簽字後作為本契約的組成部分，具有同等效力。
若補充協定與本契約有衝突的，以後補充協定為準。
若協商不成的，則適用其解釋的規定。
甲方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
丙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
有關承攬加工契約錦集 篇5
甲方：________（委託方）
乙方：________（承攬方）
經甲乙雙方協定，就有關承攬加工事宜，擬結本契約，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱：不鏽鋼水泥焊接軌道板。
2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。
二、相關事宜：
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術檔案規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工契約，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：
該項目契約總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品後，甲方一次性付款，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜：
1、本契約在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協定，可提交仲裁機構解決。
2、在契約中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。
3、本契約自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：________
簽約人：________職務：________電話號碼：________
乙方：________
簽約人：________職務：________電話號碼：________
時間：________年________月________日
有關承攬加工契約錦集 篇6
2.產品質量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本契約。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購並投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的契約履行。
4.產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協定書》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方）。
2.質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自契約物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本契約第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元；在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第（4）條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
(3)因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計畫調整的，扣罰違約金3000元/次；
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(7)未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(8)送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合契約規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的.，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款；契約規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計畫。
6.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、契約的變更、解除：
1.契約期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本契約。如有《契約法》第94條規定的解除契約條件的情況出現，均可解除契約。
2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的契約產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本契約，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.契約因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本契約而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1.按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本契約一式叄份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋契約專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於契約完全履行或其他解除事由出現時。
3.執行本契約發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協定》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理契約》、《智慧財產權保護協定》為本契約的附屬檔案。
十八、其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：_________________乙方：_________________
授權代表：_________________授權代表：_________________
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
有關承攬加工契約錦集 篇7
簽訂地點：
簽訂時間：___________年___________月___________日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國契約法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協定：
一、項目概況
1、項目名稱：___________
2、項目地點：___________
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
略。
三、交貨日期
根據現場進度交貨。
四、交貨地點
工地現場。
五、技術質量要求
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式
含運輸及安裝。
七、付款方式
1、契約簽訂後，預付總貨款的`___________%，貨物全部進場，再付總貨款的___________%，安裝完畢再付總價的___________％，剩餘___________％為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自契約簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《契約法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：___________
乙方：___________
法定代表人：___________
法定代表人：___________
代理人：___________
代理人：___________
電話：___________
電話：___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
有關承攬加工契約錦集 篇8
甲方：(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證複印件
加工___，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背契約第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽)：_________ 法定代表人(簽)：_________
地址：_________ 地址：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
有關承攬加工契約錦集 篇9
鑒於甲方是在____市合法註冊的，生產和經營的有限責任公司，並需要加工部件;
鑒於乙方是在合法註冊的，經營範圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約。
一、甲方委託乙方加工如下產品：
品名______規格______單位______數量______備註______
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：______規格為：______數量為：______提供時間為：________年____月____日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合契約約定的，應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為：______規格為：______數量為：______提供時間為：________年____月____日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，並將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本契約簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本契約簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理，應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求：
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工後，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起____日內進行驗收。
2、驗收以契約規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以契約規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應於________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定____市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達成書面協定，並按協定執行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上籤收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件______元(或總報酬______元)
2、報酬的支付採取以下方式：
甲方應於________年____月____日支付乙方______元，於________年____月____日支付乙方______元，餘款於乙方交付之日起____日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
甲方於乙方每交付件時給付甲方元，乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。
甲方：____________
乙方：____________
_______年______月_____日
有關承攬加工契約錦集 篇10
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國契約法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委託乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬契約條款如下：
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本契約有效期內始終擁有履行本契約規定的商業交易能力，並根據本契約相關條款承擔由於此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本契約生效之前，甲方須向乙方提供以下檔案的複印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委託代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標註冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本契約生效之前，乙方須向甲方提供以下檔案的複印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。 2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委託經代理人身份證。
第二部分 契約內容
第一條：契約條款術語定義
1、“契約”指本加工承攬契約，包含本契約項下的附屬檔案。
2、“契約附屬檔案”指經雙方協商並訂立的，附屬於本加工承攬契約的一種有效檔案。
3、“契約生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或契約專用章後，契約或契約附屬檔案方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用於生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：契約附屬檔案與契約出現不一致時處理準則
本契約未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商並訂立相關協定書，作為契約附屬檔案，如果契約附屬檔案與契約出現不一致時，則以契約附屬檔案為準。
第三條：加工產品在契約期內，甲方委託乙方加工產品數量如下：訂單》中另行確認;
第四條：原材料的提供及損耗
1、委託加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，並明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，並按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標範圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節餘的原材料，並須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產工藝技術檔案的提供
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術檔案，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，並經雙方簽字蓋章後生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作 日內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規範的要求，提供合格的產品，嚴格委託加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委託加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規範與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認後，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的契約標的物品質，必須達到或高於封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的`原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術檔案，並雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1-5條後，作為本次訂單交期的開始 日期，每次訂單的具體交期，在《委託加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委託加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委託加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委託加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本契約。
第八條：結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委託加工產品訂單》後，甲方簽字蓋章後傳到乙方後，需立即支付《委託加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款後的情況之下，安排組織生產。
2、有需要乙方代為採購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、製版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款後安排組織生產。
3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預付款只有在最後一次提貨時，作為貨款使用。
第九條：加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可後，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規範和要求的不合格產品，並要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點： 乙方廠區內，甲方自提。 2、經甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。 第十一條：逾期提貨
1、乙方完成訂單產品生產後，根據《委託加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協定的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨，但根據《委託加工產品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協定的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方都應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可，乙方不得留存、複製相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯繫的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬 元。
第十三條、不可抗力的解決：
在契約履行期內，由於不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的，乙方經有關部門證明後，可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，沒有得到乙方書面蓋章檔案同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關，乙方均不認可，甲方不得藉故拒絕履行契約義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘願接受乙方對其處以五萬 元至五十萬 元罰款。
第十六條：契約生效
1、本契約經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章後生效。
2、本契約有效期為自雙方簽字之 日起為期一年。(生效 日以雙方最後簽字的 日期計算)。在本契約期滿2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂契約，則本契約有效期順延一年。
3、本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定作為本契約的附屬檔案，與本契約具有同等效力。
4、本契約正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
第十七：契約附屬檔案清單：
1、報價單
2、委託加工產品訂單 3、委託加工產品詢價單
甲方：
______年____月____ 日
乙方：
______年____月____ 日
有關承攬加工契約錦集 篇11
定作單位： 項目經理部（以下簡稱甲方）
承攬單位： 鋼結構製造有限公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬契約條例》等有關規定，甲方將本工程風口平台出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本契約，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平台出鐵場構件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
六、本契約價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：暫定為三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的`所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
有關承攬加工契約錦集 篇12
簽訂地點：
簽訂時間：
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國契約法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協定：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價：_____元/m2 備註
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=_____元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫）： （不含稅）
註：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20__。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、契約簽訂後，預付總貨款的_____%，貨物全部進場，再付總貨款的_____%，安裝完畢再付總價的_____％，剩餘_____％為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自契約簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《契約法》的相關規定執行。
十、爭議的'解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
有關承攬加工契約錦集 篇13
承攬方：_____________
身份證號：_____________
電話：_____________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_____________
電話：_____________
_____________家具有限公司(定作方)委託承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自願公正、互利共贏的原則，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條：加工產品及工價(見產品清單)
第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定
1、契約期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，契約期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於契約(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間，若承攬方單方中止契約，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾並兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;
第十一條：糾紛的處理
契約期間，若加工承攬契約雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本契約自_______年___月___日起生效，契約履行(或工程)完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：_____________
_______年___月___日
有關承攬加工契約錦集 篇14
委託方：________簽訂地點：________
承接方：____________訂日期：____年____月____日
依照《契約法》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目(製作)：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。
1、向地經濟契約仲裁機關申請仲裁;
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方：________承攬方：________
單位名稱：(蓋章)________單位名稱：(蓋章)________
地址：________地址：________
委託代理人：________委託代理人：________
電話：________電話：________
日期：___________日期：___________
有關承攬加工契約錦集 篇15
甲方：________________
乙方：________________
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規，在自願、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本契約。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑膠製品有限公司
二、工程承包範圍
1、面積：________________
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。
3、工程造價________元/㎡，總造價________________元。
4、付款方式：契約簽訂後甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收後再付25%，剩餘5%工程完成後一年內全部付清。
5、土建工程結束後開始施工，________天交工。（備註：除不可抗拒外因素）。________年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行契約義務，如一方違約，應向對方支付________________元的違約金。
本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，契約自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________
________年________月________日
乙方：________________________
________年________月________日
有關承攬加工契約錦集 篇16
委託方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
乙方：________________電鍍廠
______年________月______日
有關承攬加工契約錦集 篇17
承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的'違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________代表人：________________________
承攬方：________________________代表人：________________________
____年____月_______年____月____日
有關承攬加工契約錦集 篇18
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本契約。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑：過梁高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使契約無法履行的，乙方應承擔本契約總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本契約履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因契約履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充契約的，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：
有關承攬加工契約錦集 篇19
訂立契約雙方：
承攬方：--縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：--縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算，總計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，總計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約於年月日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：--縣木具廠(蓋章)
代表人：(簽名)
地址：
電話：
開戶銀行：--縣支行營業所
帳號：
乙方：--縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：--縣支行
帳號：
年月日
有關承攬加工契約錦集 篇20
契約編號：____________________
訂立契約雙方：
定作人：____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
定作人承辦單位：____________________聯絡人：____________________聯繫電話：____________________
定作人機構地址：____________________傳真電話：____________________
承攬人：____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
承攬人營業執照：____________________生產報刊亭許可證明：____________________
承攬人機構地址：____________________聯繫人：____________________聯繫電話：____________________
銀行開戶許可證：____________________開戶行____________________帳戶：____________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣 萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額35%的價款，累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的'質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲委員會;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：____________________乙方：____________________
簽約人：____________________簽約人：____________________
_____年_____月_____日
有關承攬加工契約錦集 篇21
甲方：乙方：
1、前言經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本契約並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。
2、供貨範圍和雙方職責
（1）供貨範圍按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊採用型試塊並附質保書。
（2）乙方職責
完成上述規定供貨範圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，並為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）
（3）甲方職責每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）並說明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
（A）鑄件材料：250、300、C鑄鐵、600-3
（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。
（C）鑄件應清理乾淨，去除冒口殘餘，粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
（E）鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。
（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、製造日期（或編號）或生產批號、機械性能。
3、價格
（1）鑄件價格
4、結算方式：
（1）鑄件以甲方驗收過磅，並通知乙方認可。
（2）鑄件在甲方現場驗收合格後，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。
（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
（1）乙方嚴格按甲方提供的`清單、周期進行鑄件並及時交貨。
（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件製造，周期，不含路途）
（3）特殊規格雙方協商定。
6、驗收甲方應根據有關資料和技術協定、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證：甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確係乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，並以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、契約修改：只有在契約雙方的合法代表書面簽字同意後，才能對本契約的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的檔案與本契約具備同等效力。
9、不可抗力：
（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓：乙方不得將本承包契約所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、契約的終止和解除
（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除契約，並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。乙方無正當理由不按期製造投入時。實際製造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。乙方無正當理由不執行契約有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。
（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除契約，並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。甲方違反本契約而造成本契約無法履行時。甲方沒有支付契約金額的能力時。
12、爭議解決：當甲、乙雙方之間在履行本契約過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由契約履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、契約附屬檔案下述契約附屬檔案與本契約同進簽署，一併有效。附屬檔案一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知所有通知和通訊均需採用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。
15、契約生效本契約一式二份，雙方各執一份，契約經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表（簽字） 代表（簽字）____
日期：____ 日期
有關承攬加工契約錦集 篇22
訂立契約雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方 定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 年 月 日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
有關承攬加工契約錦集 篇23
甲方：_________國________公司，地址：________電話：________電傳：________法定代表人：________職務：________國籍：________
乙方：__________國________公司，地址：________電話：________電傳：________法定代表人：________職務：________國籍：________
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本契約。
第一條 加工內容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條 交貨
乙方在契約期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條 來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本契約不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條 加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前_______個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條 運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條 不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條 仲裁
本契約在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條 契約有效期
本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條 契約的續訂
本契約有效期屆滿之前________月，如一方需續訂契約，可以向對方提請協商。
第十二條 契約文本與文字
本契約正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本契約以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套契約產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條 契約條款的變更
本契約如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________乙方：________________
代表：________________代表：________________
____年____月____日____年____月____日
有關承攬加工契約錦集 篇24
織器材廠承攬加工契約
委託方：_________ 織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
有關承攬加工契約錦集 篇25
定作方：____________________
契約編號：____________________
簽訂地點：____________________
承攬方：____________________
簽訂時間：____________________
一、加工標的
貨物名稱：___________型號：___________面料：___________顏色：___________單位數量：___________單價：___________總金額：___________
交貨地點及期限
交期：___________
出口國：___________
___________合計人民幣(大寫)按實際金額結算單價含線稅封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料：___________質量：___________數量：___________提供日期消耗定額：___________
面料.里料一等按定單數量到位按實際排單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委託承攬方採購面料、里料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將契約所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除契約，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付契約價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協定解決。
定做方：____________________
代表人：____________________
承攬方：____________________
代表人：____________________
_____年_____月_____日
有關承攬加工契約錦集 篇26
訂立契約雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須 平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有 翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便. 四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代 表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的 時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並 通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收， 乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為 標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證 明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續 .
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每 件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算， 總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元). 甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的， 把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交 手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款. 第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不 同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換 後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊， 補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由 甲方賠償. 三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部 分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的 違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約 規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成 的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金 .
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的 日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定， 向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失. 六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應 當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外 發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承 擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理 本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接 向人民法院起訴.本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效. 本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存 一份.
甲方：縣木具廠(蓋章) 代表人：黃華新(簽名) 地址：七都鎮 電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮營業所 帳號：104750 乙方：縣百貨公司 代表人：王新法 地址：城關中山街5號 電話：33.7347 開戶銀行：縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
有關承攬加工契約錦集 篇27
契約編號：_____________
甲方：_____________(定作方)地址:_____________工業城法定代表人:_____________營業執照證號:_____________
乙方：_____________(承攬方)地址:_____________法定代表人:_____________營業執照證號:_____________
契約簽訂地：_____________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼_____________產品品名_____________規格_____________單位_____________單價_____________備註_____________
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協定。
2.本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：
甲方企業物料代碼_____________產品品名_____________規格_____________技術標準_____________備註__________________________
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程式重新確認，之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本契約的履行。
3.加工費計算方法：
(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計畫變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單：
(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1.加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;
2.包裝物標識規定：_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的.加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具，約定如下：
1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;
5.模具的智慧財產權：甲方所有;
6.模具的所有權：甲方所有。
八、智慧財產權保護
1.按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.契約生效後_____________日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料：
(1)_____________
(2)_____________
(3)_____________
2.產品質量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本契約。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購並投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的契約履行。
4.產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協定書》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金於雙方終止業務來往的_____________年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自契約物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本契約第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在_____________天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計畫調整的，扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合契約規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計畫。
6.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、契約的變更、解除：
1.契約期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本契約。如有《民法典》第94條規定的解除契約條件的情況出現，均可解除契約。
2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的契約產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本契約，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.契約因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本契約而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1.按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本契約一式叄份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋契約專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於契約完全履行或其他解除事由出現時。
3.執行本契約發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協定》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理契約》、《智慧財產權保護協定》為本契約的附屬檔案。
十八、其他需約定事項：
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方：_____________乙方：_____________
授權代表：_____________授權代表：_____________
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
有關承攬加工契約錦集 篇28
地址：______
電話：______傳真：______
容器類委託加工承攬契約NO：______
委託方：_____公司簽訂地點：______
受託方：______簽訂時間：______
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次契約履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：契約簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按契約總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的`檔案或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本契約履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本契約根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後制定，本契約一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）
委託方：________ 公司受託方：______
法人代表：______ 法人代表：______
委託代表：______ 委託代表：______
傳真：______ 傳真：______
電話：______ 電話：______
開戶銀行：______ 開戶銀行：______
帳號：______ 帳號：______
地址：______ 地址：______
有關承攬加工契約錦集 篇29
委託方：______________
簽訂地點：______________
承接方：________________
日期：_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1項目(製作)
1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3發布地點或形式：______________
1.4顏色：______________
1.5規格或材料：______________
1.6刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________，(大寫圓整)
2.2結算方式和期限：
____________________________
第三條：驗收方式及時間：
______________
第四條：違約責任
4.1委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成契約規定的`工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。
1.向地經濟契約_____機關申請_____;
2.向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委託方：連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址：______________地址：______________
委託代理人：______________委託代理人：______________
電話：______________電話：______________
有關承攬加工契約錦集 篇30
委託方：____________________(以下簡稱甲方)
加工方：____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本契約，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本契約所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除銹，刷紅丹防鏽底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規範》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，並簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本契約從生效之日起，契約單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本契約採用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本契約簽訂後萬元為定金，____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本契約簽訂後3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本契約自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應於契約簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本契約規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本契約所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照契約約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價後價格結算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本契約範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的綑紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(註：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計畫，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本契約生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本契約。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本契約的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本契約所涉之法定代表人、經辦人對本契約項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本契約未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
3、雙方就本契約發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本契約經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本契約一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方：_______________________(蓋章)乙方：_______________________
_______年_______月_______日
有關承攬加工契約錦集 篇31
委託方：(甲方)________________________
承攬方：(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：________________________
2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委託乙方加工，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：________________________
乙方：________________________
法定代表人：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
地址：________________________
銀行帳號：________________________
銀行帳號：________________________
____________年____________月____________日
有關承攬加工契約錦集 篇32
購貨單位（甲方）：
供貨單位（乙方）：
根據《中華人民共和國契約法》相關規定，經甲乙雙方協商，特訂立此契約，以便雙方共同遵守。
一、產品名稱及價格
產品名稱
規格
數量（約）
M2
單價
（元）
合計
（元）
備註
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1，200,000.00
中空白色玻璃，鋁隔條。
合計
1，200,000.00
人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整
備註：1、採用海螺牌單面鋁塑複合型材；
2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴塗），內白色（塑鋼）
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括：窗型設計、製作，運輸，安裝費用。
5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計，最後按甲方確認後的圖紙進行加工。
二、產品要求及技術標準
1、產品符合《單面複合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業標準。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規程》（JGJ/103-96）標準執行。
三、供貨時間及安裝日期
根據甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或乾法安裝由雙方根據實際情況商定。
1、乾法施工：膨脹螺栓固定，發泡膠保溫，打密封膠。
2、濕法施工：連線片用射釘槍固定，發泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。
五、產品保護
門窗進入現場後由甲方提供存放場地，安裝上牆，由施工負責產品保護（外包裝由乙方負責）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協調，保證乙方順利安裝。
六、結算付款方式
1、按甲方提供尺寸結算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最後工序，視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。
八、售後服務
1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告後生效之日起，一年內設專人跟蹤服務，隨叫隨到。
2、保修期外，仍然堅持門窗本身質量問題免費維修，人為造成的質量問題給予維修，需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中，如果出現違反約定的'事情時，雙方儘量通過友好的方式進行協商解決。
2、在本契約中如果出現補充協定，雙方均應以書面形式確認，否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協商解決。
本協定經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日