加工承攬契約範文合集 篇1
乙方：_________
甲方：_________
甲方委託乙方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照契約規定選用原材料，並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對於承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。
3.甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按契約規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行契約的，無權請求返還定金。乙方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任：
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金_________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止契約，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
5、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本契約自_________年_________月_________日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，甲方和乙方各執一份;契約副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
加工承攬契約範文合集 篇2
定作方：_____
承攬方：_____
定作方委託承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下契約條款。
一、加工成品：
二、加工成品質量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料後再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間：_____。
2、交貨地點：定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：
運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：_____
十一、承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物，定作方同意利用的.，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的_____%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，並賠償給定作方造成的損失。
6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本契約自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
3、本契約一式_____份。
甲方：_____乙方：_____
日期：_______________
加工承攬契約範文合集 篇3
保潔加工承攬協定
甲方：
乙方：，身份證號：
經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協定，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區域：
2、定期保潔區域：
3、垃圾區域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
四、 乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規範、清潔標準進行工作，確保衛生質量。
五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的規章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月，由甲方於每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本契約為加工承攬契約，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協定，並不支付甲方任何費用。
十、本協定未盡事宜，雙方協商簽訂書面補充協定解決，書面補充協定與本協定具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協定執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、 本協定一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
加工承攬契約範文合集 篇4
委託方：
簽訂地點：
承接方：
訂日期：年月日
依照《契約法》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（製作）
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的'1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1. 向地經濟契約仲裁機關申請仲裁；
2. 向 當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委託方：
單位名稱（蓋章）
地址：
委託代理人：
電話：
承攬方：
單位名稱（蓋章）
地址：
委託代理人：
加工承攬契約範文合集 篇5
甲方(定作方)：___________地址：___________代理人：___________聯繫電話：___________
乙方(承攬方)：___________地址：___________代理人：___________聯繫電話：___________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定，就___________(地點)玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工契約，具體條款如下：
一、品種、規格、數量、單價：___________
玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。
交貨地點：
運輸方式、費用：
1)由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收後出現破損由甲方負責.
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標籤、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標籤編統一貼在白玻面，以便區分。
二、交貨期：___________
契約簽定後，乙方收到甲方訂單後十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1)玻璃送達甲方工地後應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃製作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.
六、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車後，甲方通知乙方，乙方方可存支票並提供發票給甲方。
七、違約責任：
1)雙方應按契約約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他：
本契約未盡事宜，由雙方協商解決，契約爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本契約一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章後生效。契約簽訂至本項目結束本契約自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的.責任。
甲方：___________代表：___________賬號：___________戶行：___________
___________年___月___日
乙方：___________代表：___________賬號：___________戶行：___________
___________年___月___日
加工承攬契約範文合集 篇6
契約編號：
訂立契約雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯繫電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：
簽約人：
承攬人營業執照：
生產報刊亭許可證明：
承攬人機構地址：
聯繫人：聯繫電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
賬戶：
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、
2、
3、
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的`規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35％的價款，累積達到契約標的額的95％。
④、剩餘的契約標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____ ‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：
乙方：
簽約人：
簽約人：
簽約地點：
加工承攬契約範文合集 篇7
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協定，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協定，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限：從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬契約範文合集 篇8
甲方：_____________________有限公司
法定代理人：___________________
乙方：_________________有限公司
法定代理人：_______________________
甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協定：______
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的.員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回抗訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協定自雙方簽字後生效。
甲方：________________________有限公司
法定代表人：__________________________
乙方：________________________有限公司
代理人：______________________________
__________年_______月_______
加工承攬契約範文合集 篇9
甲方：
乙方：
一、標的、數量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場後，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：契約簽訂後，預付契約總額的30%，貨到5天內付契約總額的60%，餘款完工10日內付清，付款按契約賬號，傳真契約有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔製作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗颱風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止契約時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協定時，原契約不得變更。
十、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止契約規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守契約，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發生契約爭議，由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內財務科證明信，否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本契約一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章後生效。
甲方：乙方：年月日：
加工承攬契約範文合集 篇10
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬契約範文合集 篇11
甲方：_______________有限公司
法定代理人：_____________
乙方：___________有限公司
法定代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協定：
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回抗訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協定自雙方簽字後生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬契約範文合集 篇12
甲方：________________________
乙方：________________________
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工，總計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在契約簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為契約附屬檔案，同樣具備民法典律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、契約簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行契約後續責任，甲方不履行契約時乙方可對本契約工程隨意處理。
十、違約責任：契約簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本契約。如單方面解除契約，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照契約規定的時間內按照契約質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本契約未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本契約共___頁，附屬檔案共____頁，一式_____份，雙方各持份
本契約雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。
(本契約所有來往電子郵件作為本契約附屬檔案具有同等法律效力)。
甲方：(章)
乙方：(章)
電話：
電話：
電子信箱：
電子信箱：
開戶行：
開戶行：
________年______月_____日
加工承攬契約範文合集 篇13
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國契約法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞台搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、契約期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，契約的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的.設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數名保全人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 契約金額及付款方式
1、契約總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、契約簽訂當日，甲方支付乙方定金契約總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。餘額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃契約乙方並承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃契約甲方並承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按契約約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞台堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。
第八條 其他
1、對本契約內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式，經雙方簽字蓋章後正式生效。本契約修改、變更部分為本契約不可分割的組成部分。
2、本契約履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本契約自甲乙雙方簽字蓋章後生效，契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、契約未盡事宜由雙方協商解決。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
加工承攬契約範文合集 篇14
契約編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求： 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點： 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任： 。
違約金或損失賠償額計算方法： 。
第十八條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項： 。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
經 辦 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
加工承攬契約範文合集 篇15
承攬方：_________________
委託方：
契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準：
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付萬元，每單款包裝累計達到貨值萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月__年_月_日至__年_月_日止
承攬方：_________________法定代表：_________________委託辦理人：_________________單位名稱：_________________
委託方：_________________法定代表：_________________委託辦理人：_________________單位名稱：_________________
簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________
加工承攬契約範文合集 篇16
發包方(全稱) ：
承包方：
根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣元)計取註：整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高20xx*寬900*深450mm 材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm,隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接採用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。
第四條：驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗 。
第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在20xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的90%。
④、剩餘的契約標的額10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按契約要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除1‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章) 法定代表人 法定代表人
年月日：
加工承攬契約範文合集 篇17
按照《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定，本著公平合理的協作原則，明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方同意簽訂本契約，以利共同遵守。
一、訂立契約單位
發包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包範圍：鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝
三、工程工期：20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工，總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。
2、 乙方必須按照契約約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：
四、契約檔案
契約檔案應能互相解釋、互為說明，組成契約的檔案及優先順序如下：
1、 本契約協定書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關工程的洽談、變更等書面協定或檔案等 業主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程採用綜合單價包乾，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建築面積：總計 平米。
2、 工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、 承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止契約，由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計 元，工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十，合計 元， 留取百分之十的質保金， 元，一年後此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，並賠償乙方的有關損失，並延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由於本工程為總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品，對與設計和規範要求不符的產品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩塗板負差不小於0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼樑為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、牆檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大於0.3mm
8.1.4、梁與柱連線、梁與梁連線均採用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受並服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現場人員發生傷亡事故後，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。
6、現場責任：
乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標：乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。
4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。
2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後，甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按契約檔案的規定，按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產、文明施工。
5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。
6、執行甲方的安全計畫安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收，並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，並承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求 時，甲方有權終止契約或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工， 以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經濟損失。
2、 因乙方原因造成契約無法履行或乙方不願履行契約規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行契約規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，並向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟
1、 甲乙雙方如果就契約或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。
2、 雙方應嚴格執行契約條款，並本著友好合作精神，處理契約期間的各類問題，儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內，雙方應保證契約的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果，應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受，或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協定未盡事宜，雙方友好協商解決。
2、本協定一式六份，甲方執四份，乙方執二份。
甲方：(章) 乙方：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
帳戶名： 帳戶名：
帳 號： 帳 號：
開戶行： 開戶行：
協定簽訂日期： 年 月 日
加工承攬契約範文合集 篇18
委託方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
加工承攬契約範文合集 篇19
附：加工承攬契約樣本
加工承攬契約
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃*新（簽名）
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
賬戶：
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
賬戶：
一九八五年一月二十五日
加工承攬契約範文合集 篇20
定作人：_______(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：_______
簽約人：_______
定作人承辦單位：_______
聯絡人：_______
聯繫電話：_______
定作人機構地址：_______
傳真電話：_______
承攬人：_______(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：_______
簽約人：_______
承攬人營業執照：_______
生產報刊亭許可證明：_______
承攬人機構地址：_______
聯繫人：_______
聯繫電話：_______
銀行開戶許可證：_______
開戶行：_______
帳戶：_______
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣_______萬元)
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的`契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額35%的價款，累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：_______乙方：_______
簽約人：_______簽約人：_______
簽約地點：_______簽約日期：_______
加工承攬契約範文合集 篇21
簽定日期：__________年__________月__________日
定作方(甲方)：___
電話：______
承攬方(乙方)：___
電話：______
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，並嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價金額
定作方供應原材料：原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：_________。
2.產品檢驗標準和方法：____________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：___
乙方(蓋章)：___
時間：__________
加工承攬契約範文合集 篇22
定作單位：xx項目經理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：鋼結構製造有限公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》、《加工承攬契約條例》等有關規定，甲方將本工程風口平台出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本契約，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名：高爐大修項目鋼結構工程風口平台出鐵場構件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐塗裝，由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本契約價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：暫定為三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的.材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
加工承攬契約範文合集 篇23
定作人：________簽訂地點：___________
承攬人：________簽訂時間：____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、計量單位
2、數量
3、工作量（工時）
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的'工作是：________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________
第八條結算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________
第十三條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人：承攬人：
法定代表人：法定代表人：
加工承攬契約範文合集 篇24
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本契約。
一、 工程概況：
_________________項目位於_______________，工程建築面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委託人簽字同意後，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本契約重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作：
1、 契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案，並明確其授權範圍。
2、 契約簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本契約執行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作：
1、 契約簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時，甲方授權委託人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場後，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式：
1、 契約價款：
(1) 本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，並戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 契約執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達後24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6) 本契約成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
2、 付款方式：
(1) 本契約結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%，餘款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
(4) 本契約總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、 乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 契約執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據契約第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定，乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、 甲方如未能按契約規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本契約簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案，並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、 契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
十三、本契約一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本契約自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本契約未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本契約變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委託代理人：________________ 委託代理人：_________________
聯繫電話：__________________ 聯繫電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂承攬契約的注意事項：
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂契約時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂契約時要規定保管人保管義務，並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在契約中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂契約時，當事人若採用定金的擔保方式的，定金數額一般以契約總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反契約時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反契約時，承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬契約的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於契約中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
契約中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
加工承攬契約範文合集 篇25
加工承攬契約
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：_________________________________________________________
1，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點：__________________________________________________________________________________________
1，交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________
1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_____年_______月______日訂
加工承攬契約範文合集 篇26
甲方：__________有限公司
乙方：_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，雙方經平等協商，就甲方委託乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致，特簽訂本契約明確雙方權利義務，以資共同信守。
第一條契約主體
1.甲方(定作人)：___________有限公司
住所：_____________________
郵編：_____________________
法定代表人：________________
註冊號：_____________________
2.乙方(承攬人)：___________有限公司
住所：_____________________
郵編：_____________________
法定代表人：________________
註冊號：_____________________
3.甲方為依法設立的法人單位，依法有權簽訂及履行本契約。
4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶)，有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗)，熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5.乙方契約主體變更：
(1)乙方承諾，契約成立後將不以任何理由要求將契約主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將契約項下的權利義務轉讓給第三人的，經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的______承擔違約金。
(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬戶註銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶，除原投資人或經營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。
第二條定作物
1.定作物清單及價款
定作物名稱：_____________________
規格型號：_____________________
計量單位：_____________________
價款：_____________________
2.價格組成及價格有效期：
(1)契約單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間：本契約價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿後，如甲方繼續購買乙方定作物，則由雙方另行協商確定價格。
a.自______年______月______日起至______年______月______日止。
b.自本契約簽訂之日起至實際供貨數量達到契約約定數量之日止。
第三條契約價款
1.總價款及結算方式：
2.付款方式：有/無定金(比例)。
3.付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的發票。
4.發票：
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款，同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5.支付方式：甲方採用以下第______種方式向乙方支付契約價款。
b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式
6.收款人信息：開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。
第四條設計與質量標準
1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計)：______
(1)若由甲方負責設計，則甲方應於前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對，對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議後的3日內答覆。
(2)若由乙方負責設計，則乙方應於前向甲方交付定作物設計檔案，甲方應當在收到後3日內審核並回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計檔案。
2.定作物的質量標準：應當符合設計檔案要求和本契約附屬檔案二《技術參數與質量標準》。
3.樣品：樣品採用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本契約定作物樣品由提供，雙方確認、封存後由甲方保管，作為驗收的依據。
3)在正式製作前，乙方應當先行製作樣品，經甲方樣品確認合格後再正式製作。
4.其它要求：除本契約約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。
第五條原材料
1.主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產廠家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方於接到乙方通知後日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。
4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為：______)，費用由承擔。乙方應當在收到後2日內對甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質量、規格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對於貴重材料而言，這很重要】
6.甲供原材料節餘部分的返還：______【對於貴重材料而言，這很重要】
第六條製作與包裝
1.乙方應當按本契約約定標準和時限制作定作物。
2.乙方承諾，未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構成重大違約，甲方有權解除本契約，並且乙方應當按本契約總價款的30______%賠償甲方損失。
3.包裝要求：______乙方應提供適宜本契約項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號，單位包裝內的定作物數量，生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4.特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。
5.其他約定：______
第七條交貨
1.合格交貨：______乙方按照契約約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格，方為合格交貨。
2.交貨時間：______。
3.交貨地點：______(詳細地址：______)。
4.運輸：______運輸由乙方負責，並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5.驗收：______甲方應當在定作物運至約定交貨地點後日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本契約約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6.風險轉移：______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格後由甲方承擔。
7.交貨遲延：______每遲延一日，乙方應按契約價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的，甲方有權解除本契約，乙方應當按契約價款的______承擔違約金。‘
8.數量不足：______如交付的定作物數量不足，乙方應當在2日內補足，並應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9.質量瑕疵：______如交付的定作物質量不符合本契約約定，則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的，甲方有權解除契約，乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用於乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任：______由甲/乙方負責本契約項下定作物的安裝，因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期：______總工期為個日曆天。計畫開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05______%的違約金。
3、施工要求：______
(1)質量標準：______見契約附屬檔案《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改：______乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。
4、資源供應：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。
5、安全監護：______
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造，則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調整改造。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業，或者帶電作業，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的，安裝作業人員作業必須使用安全護具，現場需設專門人員進行時時監護，並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6.自檢與復檢：______本契約項下定作物安裝完畢後，乙方應進行自檢，自檢合格後報甲方進行復檢。甲方復檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7.驗收：______本契約項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後日內，甲方組織驗收並出具書面驗收意見。
第九條保修
1.保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間為準
2.保修金：______。
3.保修：______保修期內，因定作物質量原因發生的問題，由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰______元，並且甲方可以自行或委託第三方維修，相關費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4.未履行保修義務：______
(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩餘保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件：______
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他契約義務。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條智慧財產權與保密
1.乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的智慧財產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張智慧財產權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2.乙方承諾，在本契約簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可，不得留存或泄露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1.乙方採用下列第種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行契約義務：______
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方採用下列第種方式提供保證金：______
(1)現金
(2)電匯
(3)轉賬支票
3.扣除與返還：______供貨完畢或契約期滿，本契約餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。
4.乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購契約或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購契約的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1.價格波動：______雙方確定契約價格時已經充分考慮風險因素，契約價格已經包含所有可能發生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限於本契約項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則：______任何情況下不得調高契約價格;在契約簽署後市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數，調整契約價格。
2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質量負責，凡因定作物質量不符合本契約約定或者有其它內在質量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協定，並按此協定約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的，一切虛假和偽造檔案不作為雙方結算的依據，乙方無權依據虛假和偽造檔案向甲方主張任何權益。
4.合法性：______乙方向甲方提交虛假髮票，乙方同意甲方可以因此不支付契約價款並且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，並將乙方確定為長期合作夥伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關處理後，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的契約價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式：______
聯繫人：______電話：______
信函郵寄地址：______
投訴專用電子信箱：______
第十四條通知
1.甲方聯繫人及通訊方式：______
聯繫人：______電話：______傳真：______
地址：______郵編：______
email：______
2.乙方聯繫人及通訊方式：______
聯繫人：______電話：______傳真：______
地址：______郵編
email：______
3.雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。
4.上述內容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面檔案。
5.派員送達的應當有簽收檔案。
6.採用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7.採用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執為送達的證明。
8.採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9.如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。
10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決承攬契約範本大全
1.本契約簽訂、履行過程中發生任何爭議的，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可以向契約簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條契約附屬檔案
下列檔案為本契約附屬檔案，與正文具有同等法律效力
1.附屬檔案一：______定作物明細表
2.附屬檔案二：______《技術參數與質量標準明細》
3.附屬檔案三：______附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。
4.附屬檔案四：______加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開戶許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明檔案原件。
第十七條契約效力
1.本契約自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。
2.雙方就契約內容做出的變更或補充，均以書面補充契約的約定為準。
3.本契約壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1.其他約定：______
(本頁以下無正文)
契約簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作契約》的簽章頁，無正文)
甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______
法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______
(或)委託代理人(簽字)：______(或)委託代理人(簽字)：______
簽訂地點：______
簽訂日期：______年月日
附屬檔案一
定作物明細表
附屬檔案二：______
《技術參數與質量標準》
附屬檔案四：______授權委託書
致：______【甲方公司名稱】
我單位委託【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【契約名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案，我單位均予以承認。
代理人無權轉委託。
特此委託。
委託單位：______(蓋章)
法定代表人或負責人：______(簽字)
年月日
受委託人：______
姓名：______職務：______電話：______
住所：______身份證號碼：______
加工承攬契約範文合集 篇27
加工承攬契約(2)
附：加工承攬契約樣本
訂立契約雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 年 月 日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
加工承攬契約範文合集 篇28
民事抗訴狀範文
原告：______________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住_____________
委託代理人__________，_______________律師事務所律師。
被告：______________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住_____________
訴訟請求：_________________
1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。
事實和理由
201_____年12月原告個人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司，約定還款期限為年月日，利息按計算。由於__________公司到期無力還款，該公司股東__________、__________、__________、__________於201_____年6月27日在__________責任公司達成協定，約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還，還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元，201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元，被告__________承擔連帶責任保證，並有見證人和見證。
現約定的還款期限已屆止，被告並未向原告支付所述借款，原告多次催收討要無果，現原告代文東為維護自己合法權益，特根據相關民事法律訴至貴院，請求貴院支持為盼。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
加工承攬契約範文合集 篇29
契約編號：
發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
註：整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高_________年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的90％。
④、剩餘的契約標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
編碼： 編碼：
_______年_______月_______日
加工承攬契約範文合集 篇30
委 托 方：簽 訂 地 點：
承接方： 深圳XX公司 訂 日 期：_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（製作）
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。
1. 向地經濟契約_____機關申請_____；
2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連雲港XX公司承 攬 方：
單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）
地址： 地址：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
加工承攬契約範文合集 篇31
甲 方：
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的`有關法律、法規，雙方議定書櫃製作、油漆的加工與安裝，此項契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：書櫃尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書櫃漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格後，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年 月 日