2025年加工承攬契約範本 篇1
訂立契約雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮營業所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
2025年加工承攬契約範本 篇2
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
2025年加工承攬契約範本 篇3
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本契約，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附屬檔案《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工製作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認後予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或製作出符合甲方產品要求及質量標準，並由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止契約並且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，並由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行契約。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決契約糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、契約未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本契約的附屬檔案，視為契約的組成部分。
十一、本契約一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委託人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
2025年加工承攬契約範本 篇4
契約編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱)：______
需方(全稱)：______
根據《中華人民共和國經濟契約法》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規││││金│ 分期交(收)貨數量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ ││││ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ ││││ │││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ ││││ │││││││
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ ││││ │││││││
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫)佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___│
└──────────────────────────────────┘
二、質量標準、驗收方法及地點：
____________________________________
三、原材料來源及互利方法：
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
____________________________________
五、貨款結算時間及方法：
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經濟責任：
____________________________________
八、其他：
____________________________________
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
____________________________________
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主 管部門備案。
____________________________________
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 契約法》有關規定，向契約仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。
____________________________________
十三、本契約有效期自年月日至年月日止。
─────────────────┬──────────────────
供方：法人委託書號碼___│需方：法人委託書號碼___
營業執照號碼│ 營業執照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方：(蓋章) │需 方：(蓋章)
│
負責人： │負責人：
│
代 表：(簽字) │代 表：(簽字)
│
開戶銀行：帳號： │開戶銀行：帳號：
│
電話號碼：電掛： │電話號碼：電掛：
│
住 址： │住 址：
─────────────────┴──────────────────
(註：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後)
2025年加工承攬契約範本 篇5
加承合字第號
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行契約，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
2025年加工承攬契約範本 篇6
定作方：契約編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委託承攬方採購面料、里料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將契約所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除契約，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的'工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付契約價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
2025年加工承攬契約範本 篇7
委託方：_____公司
簽訂地點：
受託方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次契約履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：契約簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按契約總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的'商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本契約履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本契約根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後制定，本契約一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）
委託方：___公司
受託方：
法人代表：
法人代表：
委託代表：
委託代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
2025年加工承攬契約範本 篇8
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
在平等自願的基礎上，經甲、乙雙方友好協商並同意，按下列條款由甲方委託，乙方承制以下包裝製品。
一、製做要求：
品名
尺寸(mm)
材質
印刷工藝
其他
數量
單價
小計
品名一
品名二
品名三
總計（小寫/大寫）
二、交貨時間、地點及運輸：
交貨時間：乙方在契約生效後________日內交樣品簽樣。乙方在________ 交貨。 交貨地點：________，運輸方式：________
三、付款時間及方式：
A.本契約簽訂後三日內，甲方預付契約總額________%計人民幣 ________元，餘款在交貨付清。付款方式為________。
B.乙方於每月________日根據上月已交貨的業務向甲方開出結算發票，甲方在收到發票________日內付清款項。付款方式為________。
四、質量要求：
印刷樣張須經甲方審核簽字後乙方才能付印，印刷品如與簽樣不符，損失由乙方承擔；樣張上有差錯，甲方簽樣時未批出修改，損失由甲方承擔；如甲方提供產品的，包括物料、菲林、技術資料等，乙方需要驗證其質量符合印刷要求。但乙方的驗證不能免除甲方提供不合格產品所產生的相關責任；乙方應保證印裝質量，甲方在驗收乙方交付的印刷品時，如發現有因乙方管理或工作環節出現的質量問題，可如數退還乙方，由乙方負責調換，並承擔重新印刷的責任；
五、違約責任及爭議解決：
甲方未完全履行契約條款造成乙方經濟損失的，乙方有權要求甲方賠償實際損失。乙方未完全履行契約條款造成甲方經濟損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。但乙方承擔的責任以本契約的印刷加工費為限。 甲、乙雙方因本契約實施或與本契約有關的一切爭議，應本著友好合作的精神，採取有效的方式協商解決；如協商不能得到解決，則應提交契約標的物加工地仲裁委員會仲裁。
六、不可抗力條款（免責條款）：因不可抗力解除契約的，雙方不再承擔契約責任，包括違約責任。
七、本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，交貨日期從乙方收到預付款之日起計算，至本契約標的物貨、款兩訖或雙方同意時終止。
八、本契約一式三份，本契約傳真件同樣具法律效力。未盡事宜，可由雙方協商修訂，並簽訂補充協定。
九、其他需要約定的事項：________
甲方：
乙方：
甲方授權代表：（簽字蓋章）
乙方授權代表：（簽字蓋章）
年 月 日
年 月 日
2025年加工承攬契約範本 篇9
定作人：_______________
承攬人：_______________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
第二條定作人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）_______________元。
第十四條本契約解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人:_______________
承攬人:_______________
_____年____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇10
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國契約法》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的'原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國契約法》有關規定，向契約仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
2025年加工承攬契約範本 篇11
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委託乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本契約： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日
第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂契約後，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應於提貨後兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應於本契約生效後，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場後3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢後3天內支付60萬，彩板安裝完畢後5天內支付餘款，(餘款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。契約標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，契約標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最後一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按契約約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價後價格執行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法採購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行契約義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對契約單價協商解決。
第八條、本契約一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按契約約定交付預付款後，乙方開始履行契約義務。
第九條、雙方發生糾紛可協商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
年月日：
2025年加工承攬契約範本 篇12
委託方： (以下簡稱甲方)
加工方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國契約法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本契約，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本契約所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防鏽底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規範》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，並簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本契約從生效之日起，契約單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本契約採用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本契約簽訂後萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本契約簽訂後3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本契約自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應於契約簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本契約規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本契約所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照契約約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價後價格結算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。
乙方責任
1、乙方承擔本契約範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的綑紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(註：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計畫， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本契約生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本契約。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本契約的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本契約所涉之法定代表人、經辦人對本契約項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本契約未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
3、雙方就本契約發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本契約經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本契約一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
2025年加工承攬契約範本 篇13
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________（產品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站（經________港口）交付甲方；甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一（略）和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本契約不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本契約訂立時的________年為每套________幣________元；契約訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元；該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本契約產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責；甲方將本契約產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本契約在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約；
2、中華人民共和國法律；
3、在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前________月，如一方需續訂契約，可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本契約以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套契約產品的____%。
2、甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）
代表：________________代表：________________
____年____月____日____年____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇14
定作方：_______________（簡稱甲方）
承攬方：_______________（簡稱乙方）
根據《加工承攬契約條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行契約，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
承攬方：________________
_______年______月_____日
2025年加工承攬契約範本 篇15
承攬人：__________________
定作人：__________________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時間；
第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________
承攬人：__________
簽訂日期：_____年____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇16
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本契約，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建築面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，總計：元
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致契約價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更契約價款及工期
(1) 發生變更後，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批准後調整契約價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批准後調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收並辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，並接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規範要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工後，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知後兩天內按照契約規定的質量標準組織驗收，並辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 契約價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付契約價款：
(1) 雙方簽訂契約，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減契約價款;不同意利用的，重新製作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向製作方償還契約價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止契約，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付契約價款3‰的違約金;
(3)超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 契約爭議的解決方式
本契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則
(1)本契約經雙方簽字(蓋章)後生效，契約履行完畢後終止。
(2)本契約履行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約有同等效力。
(3)本契約一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本契約附屬檔案為本契約的組成部分，與契約具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯繫方式： 聯繫方式：
年 月 日 年 月 日
2025年加工承攬契約範本 篇17
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的.）承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按_____項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：_______________
承攬方：_______________
______年____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇18
甲方：____________________
乙方：____________________
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本契約不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套契約產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第五條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
____年____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇19
甲方：(定做方)
乙方：(承攬方)
加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背契約第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月，20xx年月 日起至20xx年月 日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日年月日
2025年加工承攬契約範本 篇20
加工方：（以下稱甲方）
承攬方：（以下稱乙方）
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本契約，共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價
砂石料加工為綜合包乾單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機器人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第二條原材料提供方式
甲方提供原材料開採區由乙方自行開採加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。（要根據實際情況表述清楚）
第三條加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》（gb/t14684—20xx）以及項目辦（業主）下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。
第四條加工砂石料數量
本工程預計加工砂石料數量合計為萬t，具體數量由甲方向乙方下達使用計畫，乙方應按甲方下達的計畫編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計畫，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計畫，乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月21日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據製作計價單，該計價單由甲方契約部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的`憑據。
二、甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款，並在每期計量款中扣留5%作為工作安全、質量保證金，保證金待契約履行完畢後或契約終止1個月內不計利息退還。如契約履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到後10日內無答覆即視為同意扣除。
第六條甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行契約義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本契約項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的契約關係。
三、負責將施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地。
四、負責交納資源稅。
五、負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計畫。
六、負責組織車輛運輸並承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔），甲方提供地磅進行驗收。
第七條乙方權利和義務
一、在滿足契約約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開採、加工等相關事項。
二、提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。
三、自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，並承擔相應費用。
四、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。
五、乙方在開採、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。
六、在契約期內，乙方應在開採及生產加工區域內設定安全警示標誌，做好砂石開採、生產加工過程中的安全管理工作；按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保全全生產，對因實施本契約而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責；若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。
第八條違約責任
一、未按契約規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
二、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計畫用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場採購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的%向甲方支付違約金。
三、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限於本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用於本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除契約。
四、乙方不得將本契約項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止契約，並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
六、乙方應採取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
乙方採取方式提供履約保證。方式一：提供履約保證金萬元；方式二：以開採區機械設備作抵押擔保並簽訂抵押契約。甲方有權根據契約約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。契約履行完畢或終止後1個月之內，甲方應將剩餘履約保證金不計利息退還乙方。
第十條爭議解決方法
在履行契約過程中發生糾紛，雙方協商不能解決時，交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄許可權，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第十一條協定的生效
本契約經雙方簽字蓋章後生效。
第十二條附則
本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約共四份，甲方執三份；乙方執一份。
甲方：乙方：
地址：地址：
授權代理人：授權代理人：
契約訂立地點：
2025年加工承攬契約範本 篇21
定作方（甲方）：_______________
承攬方（乙方）：_______________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約，並嚴肅地履行。
品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
加工費：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本契約自雙方簽定之日起生效，契約履行完畢即失效。在契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方（甲方）：_______________
承攬方（乙方）：_______________
簽訂日期：________年________月________日
2025年加工承攬契約範本 篇22
定作方：
承攬方：
定作方因製作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協定： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的製作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料製作並承擔該標識牌的製作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票後，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位於 ;主要要求和內容為：
1) 製造的內容：“”;
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字型白天及夜晚均為紅色;
5) 字型在地面不能看到拼接痕跡、支撐儘量隱蔽;
6) 支撐採用鍍鋅角鋼或不鏽鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應採取防鏽措施;
7) 全部工程應抗除颱風、龍捲風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應於20xx 年6月25日前完成該標識牌的製作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查並及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新製作並安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿後，承攬方應定期檢查維修並收取基本材料人工費。
五、本契約相關定作方發布的招標檔案和承攬方的投標檔案是本契約的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對於可能發生的由於施工質量問題而導致的標識牌損壞造成後果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建築等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該契約簽訂後承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓後定作方的相應權利。
九、契約未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該契約雙方簽字、蓋章後承攬方開始施工起生效。
十一、該契約一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇23
甲方(發包方)：____________________
甲方代表：____________________
乙方(承包方)：____________________
經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自願的基礎上，簽定如下協定：
一、承包方式
甲方將權屬於甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
契約承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。契約期滿後，如甲乙雙方願意，可繼續簽訂承包契約。
三、承包費用
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方於每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最後一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包契約，並將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。契約期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在契約簽定後向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字後，此契約不受市場行情等任何因素影響，契約期內，任何一方擅自中止契約(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的'其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂契約，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在契約期滿後，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，並且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里範圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一台泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，契約期滿後乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、契約期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關係或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關係，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止契約處理並進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發生契約糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
9、此契約一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：______________________
甲方代表(簽名)：______________________
乙方(簽名)：______________________
簽定日期：______________________
2025年加工承攬契約範本 篇24
甲方：(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方：(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
契約編號：契約簽訂地：
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協定。
2.本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：
備註
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。
因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程式重新確認，之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。
3.加工費計算方法：
(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。
但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計畫變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。
但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單：
(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1.加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;
2.包裝物標識規定：_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。
送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。
乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具，約定如下：
1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;
5.模具的智慧財產權：甲方所有;
6.模具的所有權：甲方所有。
八、智慧財產權保護
1.按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.契約生效後日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料：
甲方：
乙方：
授權代表：
授權代表：
日期：____年____月____日
日期：_____年_____月____日
2025年加工承攬契約範本 篇25
契約編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《民法典》的有關規定，經協商一致，就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協定，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照契約規定選用原材料，並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按契約規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期違約責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按契約約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔應此而支付的費用。符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按契約規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_契約簽訂後，如乙方擅自中途停止或解除契約，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按契約規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除契約，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行契約時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方，並與對方協商延長履行契約的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本契約約定的下列方法之一進行解決：
1.由________仲裁委員會仲裁；
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本契約經甲、乙雙方簽字後生效。契約生效後，甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本契約未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本契約不可分割的組成部分，且與本契約具有同等效力。
3.本契約有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
2025年加工承攬契約範本 篇26
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│
│玻璃櫃檯│130×40×90│件│120││
│塑膠台面櫃檯│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃台面櫃檯│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質量要求：
一、材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
2025年加工承攬契約範本 篇27
附：加工承攬契約樣本
加工承攬契約
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
2025年加工承攬契約範本 篇28
訂立契約雙方：
承攬方： ________________________ 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
品名規格(長，寬，高cm)單位數量備註
玻璃櫃檯
塑膠台面櫃檯
玻璃台面櫃檯
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式 ________ 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： ________________________ (蓋章)
代表人： ________________________
地址： ________________________
電話： ________________________
開戶銀行： ________________________
帳號： ________________________
乙方： ________________________
代表人： ________________________
地址： ________________________
電話： ________________________
開戶銀行： ________________________
帳號：________________________
2025年加工承攬契約範本 篇29
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本契約。
一、 工程概況：
_________________項目位於_______________，工程建築面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委託人簽字同意後，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本契約重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作：
1、 契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案，並明確其授權範圍。
2、 契約簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本契約執行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作：
1、 契約簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時，甲方授權委託人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場後，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式：
1、 契約價款：
(1) 本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，並戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 契約執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達後24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6) 本契約成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
2、 付款方式：
(1) 本契約結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%，餘款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
(4) 本契約總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、 乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 契約執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據契約第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定，乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、 甲方如未能按契約規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本契約簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案，並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、 契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
十三、本契約一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本契約自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本契約未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本契約變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委託代理人：________________ 委託代理人：_________________
聯繫電話：__________________ 聯繫電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂承攬契約的注意事項：
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂契約時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂契約時要規定保管人保管義務，並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在契約中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂契約時，當事人若採用定金的擔保方式的，定金數額一般以契約總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反契約時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反契約時，承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬契約的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於契約中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
契約中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2025年加工承攬契約範本 篇30
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書櫃製作、油漆的.加工與安裝，此項契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：書櫃尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書櫃漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格後，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
2025年加工承攬契約範本 篇31
訂立契約雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的`質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於_____年_____月_____日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行:帳號：
乙方:代表人：地址：電話：開戶銀行： 帳號：
_____年_____月_____日