精選加工承攬契約 篇1
加工承攬契約
定作人：________簽訂地點：___________
承攬人：________簽訂時間：____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、 計量單位
2、數量
3、工作量(工時)
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________
第八條結算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________
第十三條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交 ________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人： 承攬人：
法定代表人： 法定代表人：
精選加工承攬契約 篇2
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│
│玻璃櫃檯│130×40×90│件│120││
│塑膠台面櫃檯│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃台面櫃檯│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質量要求：
一、材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
精選加工承攬契約 篇3
定做方： (稱甲方)
承攬方： (稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本契約，以共同遵守。
一、加工製作內容：
主鋼構：鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、契約價格及結算方式：
1.契約造價按/噸。契約總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.契約簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按契約規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的`墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在契約價內。
2. 甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1.本契約
2.本契約由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到帳後生效。此契約有效期為20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充契約。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
委託代理人：
聯繫方式：
開戶行：
帳號：
精選加工承攬契約 篇4
加工定作承攬契約。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人（委託代理人）： 法定代表人（委託代理人）：
開戶行： 開戶行：
帳戶： 帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本契約，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
精選加工承攬契約 篇5
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協定：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額（大寫）： （不含稅）
註：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、契約簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
九、違約責任
1、按《_____》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
精選加工承攬契約 篇6
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：
__________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
1，交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。
三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
精選加工承攬契約 篇7
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國契約法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協定：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
1、鋼質防火門甲級
2、乙級
3、丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫）： （不含稅）
註：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、契約簽訂後，預付總貨款的`%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
該產品質保期自契約簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《契約法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
精選加工承攬契約 篇8
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證影印件
加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背契約第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
_______年_______月_______日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《_____》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_____》有關規定，向契約_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工契約 ?鋼筋加工契約 ?加工貿易契約 ?進料加工契約
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
契約編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本契約，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備註
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款總計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該於本契約簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的託運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人後，則視為承攬方已將定作物交付於定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照契約規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，並且取得對方同意。
委託承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應於本契約簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（2）中途解除契約的，定作方應該向承攬方支付契約未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按契約規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本契約第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合契約規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本契約履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂契約擔保書，作為本契約附屬檔案。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本契約履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本契約的重要組成部分，與本契約具有同等法律效力。
?服裝加工契約 ?鋼筋加工契約 ?加工貿易契約 ?進料加工契約
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本契約一式二份，雙方各執一份，契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
精選加工承攬契約 篇9
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第七條乙方應於_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的'規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
精選加工承攬契約 篇10
契約編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求： 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點： 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任： 。
違約金或損失賠償額計算方法： 。
第十八條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項： 。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
經 辦 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
精選加工承攬契約 篇11
甲方：（定作方）_________________製品廠
乙方：（承攬方）________________有限公司
經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協定：
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第一條：甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
1、印件名稱一：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；
2、印件名稱二：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；
3、印件名稱三：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；
4、印件名稱四：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；
總金額合計：人民幣______________元整（小寫￥________元。）
2、由甲方將紙箱印製品材料於________年____月____日前交給乙方，並辦理交接手續。
風險提示：
加工後的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
第二條：交貨時間
甲方於________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方後，乙方有權選擇限時交付或順延契約所列甲方委託項目的完成及交付時間。
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的`路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
第三條：交貨方式地點
交貨方式：
交貨地點：
第四條：付款結算方式及時間
本契約總金額為________元，甲方支付乙方契約總金額的______%，即_______元，作為定金及預付款，餘款在乙方加工完成並交付之時，由甲方把餘款一次性打到________________有限公司對公帳戶，開戶行_______________，帳號：_______________________________。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。
第五條：雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後，經甲方認可，投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照契約支付相應款項。
第六條：違約責任
1、甲方如未按契約期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計畫。
2、乙方未按契約期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條：本契約履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本契約，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本契約履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定__________人民法院管轄。
本契約一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
甲方（蓋章）：
代理人（簽字）：
________年____月____日
乙方（蓋章）：
代理人（簽字）：
________年____月____日
精選加工承攬契約 篇12
加工承攬契約(2)
附：加工承攬契約樣本
訂立契約雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 年 月 日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
精選加工承攬契約 篇13
定作方：北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人：
住所：
郵編：
聯繫電話：
開戶銀行：
帳 號：
委託代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯繫電話：
承攬方：
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人：
住所：
郵編：
聯繫電話：
開戶銀行：
帳 號：
委託代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯繫電話：
鑒於甲方是在北京市合法註冊的，生產和經營 的有限責任公司，並需要加工 部件;
鑒於乙方是在 合法註冊的，經營範圍為 的公司，具備承攬加工的資質和條件。
依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約。
一、甲方委託乙方加工如下產品 ：
品名規格單位數量備註
二、原材料提供：
1、 甲方提供的原材料為： 規格為： 數量為： 提供時間為： 年 月 日。
2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合契約約定的，應當予以更換、補齊。
3、 乙方提供的原材料為： 規格為： 數量為： 提供時間為：： 年 月 日。
4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，並將確認情況書面通知乙方，由乙方在 日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本契約簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本契約簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理，應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求：
1、乙方加工產品應當符合 標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工後，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以契約規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以契約規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後，甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應於 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫，地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達成書面協定，並按協定執行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件 元(或總報酬 元)
2、報酬的支付採取以下 方式
A甲方應於 年 月 日支付乙方 元，於 年 月 日支付乙方 元，餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
B甲方於乙方每交付 件時給付甲方 元，乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔：
1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。
2、 加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由 方承擔。
十、乙方違約責任：
1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除契約，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，並就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按契約規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少於契約規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，並支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任 ：
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本契約約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方並應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、 甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力：
1、 在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施，儘量減少損失。
2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、 在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方因此造成的損失。
十三、契約爭議的解決：
雙方在履行契約中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第
種方式解決：
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本契約未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面契約作為附屬檔案。
十五、本契約簽訂於北京市 區 ，由雙方授權代表簽字，並加蓋公司印章後生效。
甲方：北京機電設備有限公司 乙方： 公司
授權代表： 授權代表：
年 月 日
精選加工承攬契約 篇14
承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的`提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________承攬方：____________________
____年____月____日____年____月____日
精選加工承攬契約 篇15
附：加工承攬契約樣本
加工承攬契約
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃*新（簽名）
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
帳戶：
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
帳戶：
一九八五年一月二十五日
精選加工承攬契約 篇16
鑒於甲方是在北京市合法註冊的，生產和經營的有限責任公司，並需要加工部件；
鑒於乙方是在合法註冊的，經營範圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。
依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約。
一、甲方委託乙方加工如下產品：
品名
規格
單位
數量
備註
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：_______年_______月_______日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合契約約定的，應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：：_______年_______月_______日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，並將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本契約簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本契約簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理，應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求：
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工後，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以契約規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以契約規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應於_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協定，並按協定執行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）
2、報酬的支付採取以下方式
a甲方應於_______年_______月_______日支付乙方元，於_______年_______月_______日支付乙方元，餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方於乙方每交付件時給付甲方元，乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。
精選加工承攬契約 篇17
定作方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
供料方（以下簡稱丙方）：
甲方委託乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。：
一、工程項目名稱：
二、施工地點：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項，擁有製品所有權。
五、工程期限：
1、契約簽定次日起核算，7個工作日。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如契約約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。根據契約法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收：
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格後上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。
十、保修：
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行製品檢修，通報維修情況。24小時內保證製品的'正常使用。
十一、安全責任：
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中，乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞，乙方免除安全責任。
十二、契約變更：
1、契約內容及條款的變更，需雙方代理另立契約附屬檔案，簽章有效。
2、因契約變更造成與本契約相關內容不符時，以契約變更後的附屬檔案為依準。
十三、違約責任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有製品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行契約，造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附屬檔案：
1、雙方公司經營執照（加蓋公章）
2、工程項目預算，施工圖及效果圖。
十四、契約成立和生效
1、本契約訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附屬檔案及補充協定具有同等法律效力。
3、本契約一式2份，雙方各持1份。
十五、其他
本契約若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協定，經有關方蓋章簽字後作為本契約的組成部分，具有同等效力。若補充協定與本契約有衝突的，以後補充協定為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國契約法》及其解釋的規定。
（以下無正文）
甲方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
_________年____月____日
乙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
_________年____月____日
丙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
_________年____月____日
精選加工承攬契約 篇18
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
為明確雙方在契約中的權利、義務和經濟責任，確保契約全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國契約法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。
第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款
防盜門名稱___________，規格___________，單位___________，數量___________，單價（元/M2）___________。
註：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計畫通知單通知乙方。
工期要求：
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責製作、安裝，運輸到施工安裝現場；
2.2 本契約價格內已包含：製作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容；
2.3 材質標準：
2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條 承攬範圍
3.1 乙方承攬加工範圍：
3.2 工程地點：
第四條 契約價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積為準。
4.2 本契約簽訂後，乙方必須提供樣品，經甲方同意後方可大量使用，乙方全額墊資。
4.3 付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，餘5%作為質量保證金，待竣工驗收合格後無質量問題質保期滿後付清。
第五條 契約價款與酬金
本契約價款總計：以實結算_________元整。
第六條 加工製作安裝要求
6.1 甲方在本契約簽訂後及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。
6.2 乙方進入場後甲方配合接通電源、安裝電錶，相關費用及電費由乙方承擔。
6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字後方可製作生產
6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。
6.5 為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬於乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定後乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：
（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工；
（2）在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
（3）人力不可抗拒的.因素而延誤工期。
第八條 工程質量標準和驗收辦法
8.1 本工程質量要求達到國家現行不鏽鋼門窗規範合格標準。
8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案和國家頒布的建築工程規範、規格和標準進行施工，並接受甲方派駐代表的監督和整改。
8.3 乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建築工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，並經設計單位簽證後實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條 質量保修工程竣工並經驗收合格後，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方製作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿後無發生保修費用，甲方全額退還質保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本契約內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本契約。
第十一條 違約責任
11.1 工程質量不符合契約約定的，乙方負責無償修理、返工。
11.2 由於修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付契約價款的千分之一。
11.3 甲方未能按照契約約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條 爭議的處理如在本契約履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。
本契約未盡事宜，可由雙方協商一致後訂立補充協定處理，補充協定為本契約的組成部分。
第十三條 契約的生效和份數
本契約一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章後生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
精選加工承攬契約 篇19
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話:
錦宏公司（定作方）委託承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自願公正、互利共贏的原則，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條：加工產品及工價（見產品清單）
第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產排單上標明的的工價結帳（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點
依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限
按定作方品質部驗收合格的產品數據結帳（平時借支除外）。
第八條：其他約定
1、契約期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，契約期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的`，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於契約（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；
4、契約期間，若承攬方單方中止契約，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾並兌現全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方契約期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
契約期間，若加工承攬契約雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。
本契約自20___年5月9日起生效，契約履行（或工程）完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
精選加工承攬契約 篇20
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本契約。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三?一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、痲面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低於毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、痲面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本契約履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因契約履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充契約的，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：_______年_______月_______日
精選加工承攬契約 篇21
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時間；
第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條 甲方的違約責任：
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的.質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力：
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________
承攬人：_______________
精選加工承攬契約 篇22
契約編號：
訂立契約雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址：傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：簽約人：
承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：
承攬人機構地址： 聯繫人： 聯繫電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、
2、
3、
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額35％的價款，累積達到契約標的額的95％。
④、剩餘的契約標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____ ‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年 月
精選加工承攬契約 篇23
承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________
定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
1.交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2.交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
6、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
7、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
8、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
9、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
4、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本契約自_________年_________月_________日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
精選加工承攬契約 篇24
契約編號：
發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
註：整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高_________年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的90％。
④、剩餘的契約標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
編碼： 編碼：
_______年_______月_______日
精選加工承攬契約 篇25
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國契約法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本契約，以共同遵守。
一、 加工製作內容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 製作內容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 契約價款及結算方式：
1、契約總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、契約簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為契約定金（最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司帳戶，本契約不予生效）。
3、結算方式：按契約規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉帳）。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範（鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20xx）認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內容：抗滑移係數實驗□ 超音波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：契約價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本契約_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章，此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充契約。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
精選加工承攬契約 篇26
甲方：
乙方：
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本契約不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的`自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本契約在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前________月，如一方需續訂契約，可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本契約以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套契約產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
精選加工承攬契約 篇27
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國契約法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞台搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、契約期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，契約的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的.設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數名保全人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 契約金額及付款方式
1、契約總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、契約簽訂當日，甲方支付乙方定金契約總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。餘額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃契約乙方並承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃契約甲方並承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按契約約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞台堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。
第八條 其他
1、對本契約內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式，經雙方簽字蓋章後正式生效。本契約修改、變更部分為本契約不可分割的組成部分。
2、本契約履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本契約自甲乙雙方簽字蓋章後生效，契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、契約未盡事宜由雙方協商解決。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
精選加工承攬契約 篇28
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方洩露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；契約副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________?定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________?地址：_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點：___________________?簽訂地點：___________________
精選加工承攬契約 篇29
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額 （大寫）：
（註：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（註：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的`圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金（大寫 ）元。
第十四條 本契約解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
帳號：
帳號：
經辦人：
郵政編碼：
監製部門：
印製單位：
精選加工承攬契約 篇30
（甲方）：
（乙方）：
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應於x年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應於x年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值％的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值％的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方洩露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本契約正本一式份，雙方各執份，具有同等法律效力；契約副本份，送留存一份。
承攬方（蓋章）：定作方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：
地址：地址：
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：簽訂地點：
精選加工承攬契約 篇31
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒於甲方擁有 資源，乙方擁有 資源，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願的原則，經友好協商，就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本契約，以資信守。
第1條 定義
除了本契約另有約定，本契約的相關用語以如下定義為準：
1.1 「契約產品」是指由承攬方根據本契約以及本契約的附屬檔案的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等，在本契約中也稱定作物。
1.2 「規格」是指由本契約雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 「機密信息」是本契約一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、契約商、市場計畫、財務、契約、法務或商務信息。
1.4 「智慧產權」是指所有智慧產權，包括但不限於著作權、商標權、專利權，以及所有上述權利的註冊申請權，還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 「生產檔案」是指包含所有根據本契約製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南，以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何檔案、指引及資料，不論該指引或資料等是來源於契約雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準：
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本契約，承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換，否則定作方有權解除本契約，承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本契約的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除契約，要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明： 。
2.現場的檢驗： 。
3.其他： 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
契約產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間： 年 月 日。
自提樣品的地點： 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間： 年 月 日。
送交樣品的地點： 。
送交樣品的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方： 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測，並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續履行本契約。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除契約，並要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間： 年 月 日。
自提定作物的地點： 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間： 年 月 日。
送交定作物的地點： 。
送交定作物的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方： 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明，包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工後，材料仍有剩餘，應及時返還。
8.6.1返還時間： 。
8.6.2返還方式： 。
8.6.3費用承擔方： 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物，並提出異議。如在 日內未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質量保證期，參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議：
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的，另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求： (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方： 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定，參見契約8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的，交付承攬方後所有權不發生轉移。在契約履行期內，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利後果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本契約約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設定任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人智慧產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題，定作方決定對產品進行召回的，如果該質量問題是由於承攬方原因導致，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修，並承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持，並收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1契約價款總額：人民幣(大寫) (￥ 元)。
(本契約價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，作為預付款，於本契約簽訂後的 個工作日內支付;
(2)第二筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 年 月 日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 後的五個工作日內支付;
(4)第四筆款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。
(5)尾款：￥ 元(契約總金額的 %)，於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款帳號：
指定收款帳號：
開戶行：
戶名：
精選加工承攬契約 篇32
訂立契約雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條加工成品 質量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照契約規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
（1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
（1.交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定；並按協定執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
（如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行契約的，無權請求返還定金，承攬人不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還，等等。）
精選加工承攬契約 篇33
委託方：簽訂地點：
承接方：深圳XX公司訂日期：____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（製作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟契約_____機關申請_____；
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方：連雲港XX公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________