房屋拆遷契約模板 篇1
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、為了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
房屋拆遷契約模板 篇2
建設單位(甲方):_________拆遷戶(乙方):
_________根據_________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地範圍內共有_________結構的住房_________幢_________間,共_________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在____市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二、乙方應於________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷____日內一次付給乙方搬遷費_________。
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助_________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助_________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_________元取暖費,並按規定補助增加的公共交XX月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位於_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期____日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期____日,應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
七、乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應向甲方償付違約金_________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、其它:
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式_________份,交_________等單位各留存一份。
建設單位(甲方)(公章):_________
拆遷戶(乙方)(簽章):_________
地址:_________
家庭18歲以上成員(簽章):_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
電話:_________
銀行帳戶:_________
銀行帳戶:_________
________年____月____日
________年____月____日
返
房屋拆遷契約模板 篇3
甲方:
乙方:
為建設火車站站前廣場,甲方需要徵收並拆遷乙方現有住房。為保證房屋拆遷順利進行,明確雙方的權利和義務,經甲乙雙方充分協商後訂立本協定,雙方共同遵守執行。
一、乙方在甲方用地範圍內共有各類型特徵房屋平方米及其附屬物等(以《________________火車站站前廣場處房屋及附屬物拆遷補償項目勘測確認表》所列項目及其金額為準),乙方自行拆除的費用自理;乙方交甲方拆除的費用由甲方承擔。
二、乙方應於________年________月________日以前完成搬遷,房屋及其附屬物應於________年________月________日前拆除完畢,甲方對拆除房屋經驗收合格後________日內一次性向乙方付清徵收房屋及其他附屬物補償費.
三、搬家費:乙方房屋搬遷經驗收合格後,甲方按所拆主屋建築面積________元/平方米向乙方支付共次搬家費總計________元。
四、過渡期限及補助費:過渡期限為________個月;乙方自行租房解決自己居住問題,甲方只負責按所拆主屋建築面積________元/平方米標準分月向乙方支付過渡補助費。若因甲方原因致使過渡期限延遲,按原標準2倍支過乙方過渡補助費;若因乙方延遲選房或延遲入住超過過渡期,過渡補助費仍按原標準執行。
五、拆遷獎勵:拆遷期限自________年________月________日起為________天,甲方按拆除房屋補償總款________%的資金獎勵乙方。具體獎勵方式:__________乙方在________天拆遷期限內,於前________天內完成拆遷的全得按拆除房屋補償總款________%;超過________天未完成拆遷的,從第________天開始每延遲一天,獎勵資金減少________%,超過規定________天拆遷期後不再獎勵。
六、安置方面的約定:
1、安置房屋坐落位置:_________________________________。
2、安置房樓層及戶型:安置房為________層高度的多層樓房,房屋面積先由乙方自己申報,戶型結構經專業設計(具體以設計圖紙為準)。
3、安置房屋面積:人均________________平方米。
4、安置房屋建設:乙方自主招標,甲方提供必要幫助。
5、安置房屋價格:建設成本價(以乙方招投標確定的價格為準)。
6、具體房屋徵收補償安置協定另行簽訂。
七、甲方如不按協定約定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的5%向乙方支付違約金;乙方若在約定期限內未搬遷並拆除房屋,甲方申請有關部門給予強制執行。
八、未盡事宜,須經雙方共同協商一致,作出補充規定。
九、本協定自甲乙雙方簽字之日起生效,本協定正本一式三份,甲乙雙方及見證單位各執一份,具同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
房屋拆遷契約模板 篇4
甲方:x有限公司,位於xx鎮四巷號,法人代表
乙方:,xx鎮xx村村民,住xx鎮x5號。
丙方:擔保人xx鎮xx村
甲方因開發需要,受xx市土地收儲中心委託,徵收並拆除乙方位於xx鎮x5號的房屋。參照《國有土地上房屋徵收與補償條例》,現行最新中華人民共和國土地管理法有關規定,雙方在丙方監督下,就拆遷還建、安置補償有關問題進行了協商,達成協定如下:
一、乙方房屋、地基、菜地現狀,宅基地面積總計280平方米,其中空地170平方,住宅面積單層110平方,四層,其中一、三層為住房,二層為兩個門面、頂層2m以上,是收納兼廚房,也可住人,底層架空。住房建築面積總計330平方米,門面二個,(每個開間4.15m,進深(13.3+1.2)面積各為60平方米,)門面建築面積120平方米。房屋右側與後方有村級公路,房屋前面臨x大道,可資利用的公共通道面積約80平方(52.2+31.92),前、後、右側三方共可停小車7至10輛。三相電到戶,內三相表一塊,兩相表四塊,水到戶,內有水錶三塊,電視電話均到每套房屋。
一二樓均已租出,每年房租收入10000元。
乙方土地使用證號:x集用第號
二、甲方以新建的房屋置換乙方被拆房屋,地點位於乙方現有房屋地點段,甲方給乙方的置換新建房屋為1-4樓,分別為一樓住宅房一套,地面必須為架空層。二樓門面二間,三、四樓住宅房二套,車位2個。面積大小的處理按以下方案:
還建房面積大於原房屋面積,乙方以建築價格購買。
還建房面積小於原房屋面積,甲方按同等地段房屋銷售價格加相應稅、費乘以差額面積,現金補償乙方。
還建房交房期限時間為兩年,自簽約日起計算。
甲方承諾,還建給乙方的房屋終身免交物業管理費。
三,還建房屋質量要求:
所有房屋均應按xx市現行商品房標準建造,抗震為6-8級,並受監。其中第一層應為架空層
每套住房及門面均應水、電(其中一戶三相)電視到戶,其費用均由甲方承擔。其中水管到戶直徑不低於25,電到戶電線截面不低於25.(其中一戶三相)
每套住房均應有進戶門一塊,窗戶均裝鋁合金,
門面應有進戶門(卷閘門),窗戶均裝鋁合金。水、電電視到戶,其費用均由甲方承擔。
四、甲方給乙方的還建房屋的各項證件,應含土地使用證,房屋使用權證,水、電、電視開戶證件,所有證件的稅、費均由甲方承擔。並在交房時一併將所有證件交給乙方。
如甲方交付的還建住房只可供乙方一戶出入,所有證件可只辦一個。如二戶或多戶進出,每套房均應有各自的證件。
所有的土地使用證年限均應在70年以上(含70年)。
交房時,應同時給乙方車位所有權終身免交物業管理費的證件或承諾書。
五、甲方除給乙方還建房屋外,考慮到還建房屋內部僅為裸房等因素,補償給乙方臨時安置補助費,內部裝潢補償費,搬家費,乙方房屋租賃損失費,青苗補償,農民宅基地占用補償等費用總計x萬元。其中,臨時安置補償費(過渡期乙方租房房租)12000元(兩年),乙方經營性損失20000元(乙方原租房收入,兩年)搬家費1000元。內部裝潢補償等項747000元。
六、違約責任及處理:
在約定的交房時間到期後,開發商不能按期交房時:
逾期,開發商應支付相應的房屋租賃費(6000*120%/年),房屋出租損失補助費(10000*120%/年),不足一年的按月計算。
因其他原因,甲方無法履約交房,丙方應承擔擔保責任。督促甲方履約。仍無法交房時,按照xx市xx鎮同等地段房屋在履約期的銷售價格,加上應交各項稅、費(含各種辦證)合併計算應補償的房屋價款,補償給乙方。即採取貨幣補償方式。甲方到期無履約能力,則由丙方擔保人承擔責任。
在契約簽字前,開發商與擔保人應先簽字,再將所有款項轉到指定的帳戶。經確認後,被拆遷人簽字,同時交出土地證,則表示房屋已轉到開發商手中,被拆遷人在20天內搬遷完畢。並通知開發商及擔保人。乙方交房時應保證不得拆除門窗及防護網。
本協定一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,簽字蓋章生效。
立協定人
甲方:xx市xx房地產開發有限公司
法人
乙方:
丙方:x鎮xx村村委會
法人
20xx年11月7日
房屋拆遷契約模板 篇5
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
經公開招標,拆除項目總金額為:_____________元(¥____________元)
2、結算方式:
(1)契約簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本契約工程定於20____年____月____日開工,於20____年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全_____,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本契約規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、契約執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
1、本契約簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對契約條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協定。
2、補充協定及附屬檔案與本契約正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本契約自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本契約一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。
房屋拆遷契約模板 篇6
本人的住房位於_________________村______幢______號,現居住房屋的建築面積是_______________平房米。根據農場有關拆遷規定,我自原將平房按現產權面積同新建樓房按1:1比例置換後,拆遷老平房(註:即_________________,占1補1,補償比例已含搬遷等各項費用)拆遷後,本人自願調換新建樓房的建築面積為_________________平方米,(_____室一廳,______層)差額面積按實際樓層價格補齊購房款。
拆遷安置房由本人解決或農場統一解決。
申請人:_________________(簽名並按手印)
工作(居住)單位:_____________
聯繫電話:_____________
_____________年_____________月_____________日
房屋拆遷契約模板 篇7
拆遷人:?_________?(簡稱甲方)
被拆遷人:_________(以下簡稱乙方)
根據_________市政府辦公室府辦抄字〔20_________〕72號抄告單,?為改善侍中廟西巷居民居住環境,經甲乙雙方協商,現就房屋搬遷補償安置達成如下協定:
一、拆遷房屋的基本情況
乙方房屋位於_________市_________區寺中廟西巷4號,磚混結構,建築面積為646.38平米,其中證載建築面積為564.15平米。房產證編號為:000X7107。自行搭建面積為81.23平米。性質為辦公用房。
二、拆遷補償方式
1、由乙方自行組織人員拆遷,甲方向乙方交付押金10萬元。?該押金在甲方開工建設三個工作日內全額返還。
2、拆遷補償採取就地安置、拆一補一的產權置換形式。具體用於產權置換的房屋、樓層、戶型等,以雙方在房屋規劃設計圖紙上籤署的紅線框定的範圍為準,不再變更。相等面積部分不補差價,相差面積按照甲方開盤時的市場價補差。
3、安置房屋面積測量按照國家法律規定標準測量計算,以建築面積為準。最終面積以國家有權部門測定為準。
三、拆遷期限
乙方應該在本協定簽訂之日起7天內拆遷完畢。逾期未拆遷完的,每拖延一天支付違約金1000元。
四,搬遷補償費
經過甲乙雙方協商,甲方按照井岡山大道二期工程廣豐村農房拆遷補償標準執行。具體為:
1、臨時安置補助費支付18個月,總計46539.36元。自乙方搬遷完畢之日起算,多退少補。
2、自行搭建的簡易棚補償費:32.79?O_________220元/?O=7213.8元。
3、圍欄補助費:20.6?O_________100元/?O=20_________元。
4、圍場補償費:30.91?O_________100元/?O=3091元。
5、曬場補償費:194.26?O_________30元/?O=5827.8元。
6、搬遷補助費:12間_________80元_________2(兩次搬遷)=960元。
7、有線電視補助費:120元
8、固定電話補助費:158元
9、水池補償費:3個_________100元/個=300元
10、糞窖補償費:1個_________100元/個=100元
以上10項總計為66369.96元。
在本協定簽訂之日支付?元,餘款在?前付清。
五、安置房交付時間及交付標準
甲方在開工建設之日起24個月向乙方交付安置房。甲方為乙方辦理被拆遷房屋房產證登載面積的房屋產權證書,並承擔相應費用。
甲方按下列標準向乙方交付安置房屋:
1、外牆:面磚
2、內牆:混合砂漿毛面
3、頂棚:混合砂漿毛面
4、地面:水泥砂漿找平
5、門窗:
6、廚房:牆面混合砂漿毛面
7、衛生間:預留上下水口,牆面混合砂漿毛面。
8、陽台:
9、電梯:無
10:其他:
六、本協定一式四份,甲乙雙方各執一份,有關部門備案二份。
七、本協定雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方在此之前關於房屋拆遷安置所簽協定內容如與本協定內容不一致的以本協定為準。
甲方代表:?乙方簽章:
甲方簽章:?乙方手印:
經辦人:
年?月?日
房屋拆遷契約模板 篇8
拆遷人(以下簡稱甲方):____________
被拆遷人(以下簡稱乙方):____________
甲方因________________建設需要,經批准取得_________號《房屋拆遷許可證》,根據《城市房屋拆遷管理條例》、《某某省城市房屋拆遷管理辦法》及___________等規定,對乙方的房屋進行拆遷,甲、乙、_____方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋拆遷補償安置達成如下協定:
第一條 被拆除房屋現狀
(一)房屋所在地點_________,建築面積__________平方米(其中有證建築面積________平方米,房屋使用面積___________,房屋產權證號_________),房屋的用途_________,房屋的產權性質_______,房屋的結構_________,房屋的總樓層數__________,房屋所在的樓層數___________,房屋的朝向______________。
(二)房屋內部設施及裝潢情況:
(三)房屋的附屬物及構築物情況:
(四)機械設備情況:
第二條 乙方基本情況
(一)被拆除房屋為住宅時:
1、乙方有正式戶口________人(其中常住人口_________人),分別是(姓名、性別、年齡、與戶主關係等)。
(二)被拆除房屋是非住宅時:
1、乙方情況:_________________________________
第三條 房屋拆遷補償選擇第________種方式:
1、貨幣補償。2、房屋產權調換。
第四條 被拆遷房屋的貨幣補償方式
(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式:
1、根據當地政府公布的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格。
2、根據當事人共同推薦的評估機構評估的市場價格確定。
3、當事人對評估機構的選定意見不統一時,按房屋拆遷管理部門確定的評估機構評估的市場評估價確定。
4、當事人約定的其他作價方式。
(二)房屋裝潢作價方式:________________________________
(三)被拆遷房屋補償金額:_______________________________
1、房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積__________平方米,按建築面積每平方米_________元計價,小計____________元。
2、裝潢補償金額___________元(若房屋貨幣補償金額含裝潢補償,此項可不另行計算)。
3、附屬物及構築物補償金額____________元。
以上三項合計補償金額________________元。
(四)房屋貨幣補償的幣種__________,補償金額由甲方於______年_____月_____日前支付給乙方,支付方式:_______________________。
第五條 房屋產權調換補償方式
(一)甲方提供位於_________________,結構____________,用途_____________,房屋號_________,建築面積_________平方米的現房、期房,產權調換房屋的樓層、房號的確定方法:___________________________________________________。
產權調換的安置房屋應符合以下標準:
1、甲方提供給乙方的安置房屋,應當符合國家質量安全標準;
2、房屋內應當有以下設施:
3、房屋裝飾與設施標準見附屬檔案二
4、新建房屋竣工後質量應經_____________________登記備案。
(二)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協定第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定,並結清產權調換差價。
(三)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額______________________________。
(四)產權調換差價幣種:________,差價由_____方於______年_____月_____日前向_______方支付,支付方式:________________________。
第六條 房屋拆遷補助費
(一)甲方按________規定標準,支付乙方搬遷補助費________元,臨時安置補助費_________元,其他補助費__________元,總計_________元。
(二)拆遷非住宅房屋,甲方按___________規定標準,支付乙方設備搬遷和安裝補助費___________元,因拆遷造成停產、停業損失補償費__________元,其他補助費________元,總計____________元。
(三)房屋拆遷補助費的幣種:________,甲方應於_____年______月_______日前支付給乙方,支付方式:________。
第七條 逾期安置的違約責任。
(一)甲方應在本協定第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿______天前通知乙方,按下列約定處理:
1、逾期________個月內,甲方按本協定第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%向乙方加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月,甲方按本協定第七條約定的停產、停業損失補償費的________%向乙方加付停產停業損失補償費。
(二)乙方在臨時過渡期內,收到甲方安置通知(通知方式為_________________)之日起4個月內,應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付乙方四個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安手續的,不再享受各種補助費或補償費。
第八條 其他違約責任:
第九條 本協定在履行過程中發生的爭議,由當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下述第_______種方式解決:
(一)向___________仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條協定附屬檔案與本協定具有同等法律效力。本協定及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 本協定一式_______份,甲、乙方各持______份。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋拆遷契約模板 篇9
拆遷人(以下簡稱甲方):
被拆遷人(以下簡稱乙方):
甲方因________________建設需要,經批准取得_________號《房屋拆遷許可證》,根據《城市房屋拆遷管理條例》、《某某省城市房屋拆遷管理辦法》及___________等規定,對乙方的房屋進行拆遷,甲、乙、_____方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋拆遷補償安置達成如下協定:
第一條 被拆除房屋現狀
(一)房屋所在地點_________,建築面積__________平方米(其中有證建築面積________平方米,房屋使用面積___________,房屋產權證號_________),房屋的用途_________,房屋的產權性質_______,房屋的結構_________,房屋的總樓層數__________,房屋所在的樓層數___________,房屋的朝向______________。
(二)房屋內部設施及裝潢情況:
(三)房屋的附屬物及構築物情況:
(四)機械設備情況:
第二條 乙方基本情況
(一)被拆除房屋為住宅時:
1、乙方有正式戶口________人(其中常住人口_________人),分別是(姓名、性別、年齡、與戶主關係等)。
(二)被拆除房屋是非住宅時:
1、乙方情況:_________________________________
第三條 房屋拆遷補償選擇第________種方式:
1、貨幣補償。2、房屋產權調換。
第四條 被拆遷房屋的貨幣補償方式
(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式:
1、根據當地政府公布的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格。
2、根據當事人共同推薦的評估機構評估的市場價格確定。
3、當事人對評估機構的選定意見不統一時,按房屋拆遷管理部門確定的評估機構評估的市場評估價確定。
4、當事人約定的其他作價方式。
(二)房屋裝潢作價方式:________________________________
(三)被拆遷房屋補償金額:_______________________________
1、房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積__________平方米,按建築面積每平方米_________元計價,小計____________元。
2、裝潢補償金額___________元(若房屋貨幣補償金額含裝潢補償,此項可不另行計算)。
3、附屬物及構築物補償金額____________元。
以上三項合計補償金額________________元。
(四)房屋貨幣補償的幣種__________,補償金額由甲方於______年_____月_____日前支付給乙方,支付方式:_______________________。
第五條 房屋產權調換補償方式
(一)甲方提供位於_________________,結構____________,用途_____________,房屋號_________,建築面積_________平方米的現房、期房,產權調換房屋的樓層、房號的確定方法:___________________________________________________。
產權調換的安置房屋應符合以下標準:
1、甲方提供給乙方的安置房屋,應當符合國家質量安全標準;
2、房屋內應當有以下設施:
3、房屋裝飾與設施標準見附屬檔案二
4、新建房屋竣工後質量應經_____________________登記備案。
(二)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協定第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定,並結清產權調換差價。
(三)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額______________________________。
(四)產權調換差價幣種:________,差價由_____方於______年_____月_____日前向_______方支付,支付方式:________________________。
第六條 房屋拆遷補助費
(一)甲方按________規定標準,支付乙方搬遷補助費________元,臨時安置補助費_________元,其他補助費__________元,總計_________元。
(二)拆遷非住宅房屋,甲方按___________規定標準,支付乙方設備搬遷和安裝補助費___________元,因拆遷造成停產、停業損失補償費__________元,其他補助費________元,總計____________元。
(三)房屋拆遷補助費的幣種:________,甲方應於_____年______月_______日前支付給乙方,支付方式:________。
第七條 逾期安置的違約責任。
(一)甲方應在本協定第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿______天前通知乙方,按下列約定處理:
1、逾期________個月內,甲方按本協定第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%向乙方加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月,甲方按本協定第七條約定的停產、停業損失補償費的________%向乙方加付停產停業損失補償費。
(二)乙方在臨時過渡期內,收到甲方安置通知(通知方式為_________________)之日起4個月內,應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付乙方四個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安手續的,不再享受各種補助費或補償費。
第八條 其他違約責任:
第九條 本協定在履行過程中發生的爭議,由當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下述第_______種方式解決:
(一)向___________仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條協定附屬檔案與本協定具有同等法律效力。本協定及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 本協定一式_______份,甲、乙方各持______份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
房屋拆遷契約模板 篇10
集體土地拆遷住宅用房貨幣補償安置協定(新明街道)[2]
(第一聯:_________________拆遷人)
NO:_________________
拆遷人:_________________寧波國家高新技術產業開發區房屋拆遷管理辦公室(2)(以下簡稱甲方)
被拆遷人:_________________(以下簡稱乙方)身份證號碼:_________________
根據甬高新[20__]第94號檔案,乙方所有住宅已列入老廟社區舊城改造項目拆遷範圍,根據《寧波市徵收集體所有土地房屋拆遷條例》、《寧波市徵收集體所有土地房屋拆遷條例實施細則》及高新區《新明街道老廟社區集體土地房屋拆遷補償安置實施方案》(以下簡稱《條例》、《細則》、《方案》)的規定,現就房屋拆遷貨幣補償安置等事宜簽定如下協定:
第一條:乙方被拆房屋座落於老廟社區,貨幣補償安置確權建築面積平方米。
第二條:被拆住宅貨幣補償單價按每平方米5981元結算,一次性過渡補貼費元。乙方合計拆遷補償資金為元(大寫:_________________萬仟佰拾元角分)。
第三條:乙方保證在___ 年 ___ 月 ___ 日前搬遷並騰空房屋,移交給甲方。乙方舊房及附屬物歸甲方所有,乙方不得拆除、損壞房屋,違者照價在房屋補償金額中扣除。乙方交清應交款項並搬遷,經拆遷單位驗收後10日內,甲方一次性支付給乙方拆遷補償資金。
第四條:甲方未能在約定的時間內支付拆遷補償資金的,從逾期之日起按房屋拆遷補
償金額每日萬分之二的標準向乙方支付違約金;乙方未能在約定的時間內將舊房交付給甲方,從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日萬分之二的標準向甲方支付違約金。
第五條:甲、乙雙方如有違反本協定的,按市有關規定處理。
第六條:本協定由雙方簽字蓋章後生效。
第七條:本協定一式三份,甲、乙雙方及拆遷主管部門各持一份。
拆遷人:_________________(蓋章)被拆遷人:_________________(蓋章)
經辦人:_________________聯繫電話:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
房屋拆遷契約模板 篇11
甲方:
乙方:
因建設需要,甲方取得拆遷乙方現有住房的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可證號________ )。為明確甲乙雙方的權利和義務,根據《上海市城市房屋拆遷管理實施細則》(以下簡稱《實施細則》),經雙方商定,訂立本協定,以供雙方遵守執行。
一、乙方______(所有或承租)的房屋座落在__________路_____弄_____號_____室,地段為______類,房屋類型______,房屋性質______,建築面積______平方米。
二、乙方選擇《實施細則》第三十九條規定的面積標準房屋調換的補償安置方式,並同意支付超出應安置面積的部分的房地產市場價。
三、根據《實施細則》第三十二條在應安置面積內不結算差價的規定,被拆除房屋不需評估。
四、根據《實施細則》第三十九條規定,甲方安置乙方房屋在______類地段,應安置面積為______平方米建築面積。
五、經雙方協商一致,甲方安置乙方的居住房屋座落在__________路_____弄_____號_____室,實際建築面積______平方米。
六、安置房屋的實際建築面積超過應安置面積______平方米,每平方米建築面積的房地產市場價為________元,總計(大寫)________________元,乙方應在______年____月____日前支付給甲方。
七、乙方應當在簽訂本協定後____日內,即______年____月____日前搬離原址,並負責房屋使用人按期搬遷。房屋使用人未按期搬遷的,視作乙方未按期搬遷。
八、甲方應當在乙方搬離原址後____日內,支付乙方搬家補助費___ 元、設備遷移費________元。
九、乙方應在______年____月____日前將被拆除房屋的《房地產權證》交甲方到有關部門辦理註銷手續。
十、乙方遷離原址時,應當將空房完整移交給甲方,不得拆除原住房中的房屋設備和建築材料。
十一、乙方取得安置房屋後,應當按照《上海市居住物業管理條例》的規定交納有關維修基金、物業管理等費用。
十二、甲乙雙方在履行本協定的過程中發生爭議,應當協商解決,協商不能解決的,選定下列第____種方式解決,(不選定的劃除)
(1)向人民法院提起訴訟。
(2)向上海仲裁委員會申請仲裁。
十三、雙方約定的其他事項:
___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
本協定經甲乙雙方簽名或蓋章後生效。
本協定一式____份,甲方執____份,乙方執____份,拆遷實施單位____份,由甲方報送__________房地局____份。
甲方:
乙方:
房屋拆遷契約模板 篇12
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《契約法》、《建築法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經甲、乙雙方協商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、 工程名稱:河南中州企業發展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點:中州家屬院內;
三、 拆除面積:約343平方米;
四、 承包範圍:二層平台及耳房、門洞、舞台(一米二範圍內)拆除;
五、 契約工期:20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;
六、 契約價款:叄仟元(3000.00元);
七、工程質量要求:
乙方負責淨甲方要求拆除指定建築物、附著物,並將拆除的建築垃圾及時清理乾淨,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務
1、 甲方的責任與義務:
1)、甲方負責將拆除範圍內的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除戶以及與拆除有關的周邊關係,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除範圍內準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應順延。
八、乙方的責任與義務:
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格後甲方如數退還。
2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語並採取安全防護措施,設定安全隔離帶並有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關規定及技術標準,採取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現場材料堆放整齊有序,保證拆除現場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經甲方驗收合格,半年之內付清全部工程款。
十、其他
1、本契約未盡事宜,雙方協商解決。
2、本契約經甲、乙雙方簽字生效。工程完工,契約內容執行完畢,工程價款及各種費用結清後契約自行失效。
3、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽字)
法人代表:(簽字) 法人代表:(簽字)
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷契約模板 篇13
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協定:
1、承包方式
乙方採取全包乾方式,應在20__年11月6——7日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走,乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢,要求現場垃圾清運乾淨,場地整潔,無任何遺留物。
2、拆除費用結算
甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。
3、安全責任
乙方自行負責拆除安全工作,拆除過程中發生的任何安全事故,甲方不承擔任何責任。
以上協定,經甲乙雙方簽章後生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
代表人:_________________代表人:_________________
房屋拆遷契約模板 篇14
整村房屋拆遷訴求書
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業有限公司法定代表人:______________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產開發有限公司法定代表人:__________________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:
1.確認三被告簽訂的關於本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協定無效;
2.請求法院重新做出拆遷補償安置;
3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:
被告二、三於20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住於_______________路_____________弄_______________號底後的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由於歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底後房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿並作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)_____________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底後的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告於_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈於_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院後,通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底後房屋的部分拆遷補償安置協定【協定編號為:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協定原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底後房屋的拆遷補償安置協定,並且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)_____________(戶口在_____________區_______________路)一併作為動遷安置人口在動遷房屋安置協定中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協定後,一共獲得3百餘萬元,而原告僅獲得動遷款10餘萬元。由於3被告簽訂的安置協定侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協定無效,並且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
此致
上海市________________區人民法院
具狀人:_________________
__ 年 ___ 月 ___ 日
房屋拆遷契約模板 篇15
建設單位(以下簡稱甲方):________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方):________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。
為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,
有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。
甲方負責於____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。
簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位於________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤字。
甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。
甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金____元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。
契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。
補充規定與本契約具有同等效力。
契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
甲方(蓋章):__________ 乙方(蓋章):__________
電話及傳真:__________ 電話及傳真:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
或委託代理人:__________ 或委託代理人:__________
簽訂時間:________年____月____日
簽訂地點:________
房屋拆遷契約模板 篇16
甲方:
乙方:
根據廈府[_________]地_________號建設用地批文,拆許字(_________)第_________號,廈國土房拆通[_________]_________號拆遷通告,乙方在_________路_________號_________梯的房屋(產權證號_________),因"_________"項目建設需要,應予拆除。甲、乙雙方依照國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《廈門市城市房屋拆遷管理規定》及有關規定、計價標準進行協商,就拆遷補償安置事宜達成如下協定:
一、甲方拆除乙方房屋總建築面積_________平方米,其中產權面積_________平方米(含住宅面積_________平方米,非住宅面積_________平方米),無產權面積_________平方米,空地面積_________平方米。住宅房屋實行_________的補償方式。按《規定》經評估,標準房市場價_________元/平方米,上季度區域住宅商品房(不含別墅)平均售價_________元/平方米,則區位房屋補償價_________元/平方米,補貼金額_________元/平方米,區位土地使用權補償價_________元/平方米。
1、貨幣補償的產權建築面積為_________平方米,被拆遷房屋重置價結合成新為_________元/平方米,按產權建築面積×(區位補償價+被拆遷房屋重置價結合成新+補貼金額)+紅線內空地面積×區位土地使用權補償價,補償金額為人民幣:_________(¥_________)。乙方要求單體評估,經_________評估,評估單價_________元/平方米,計補償金額為人民幣:_________(¥_________)。非住宅建築面積為_________平方米,經委託_________評估所評估,評估單價為_________元/平方米,評估總價為_________元。總計人民幣:_________(¥_________)。
2、實行產權調換的建築面積_________平方米,按區位房屋補償價+被拆遷房屋重置價結合成新(或經評估),單價為_________元/平方米,計人民幣:_________(¥_________);安置房總建築面積為_________平方米,安置戶型為躍層_________套、三房二廳_________套,三房一廳_________套,二房二廳_________套,二房一廳_________套,一房一廳_________套,安置房地點、幢號、樓層:_________,經評估安置房單價_________元/平方米(含樓層調節價_________元),安置房評估價人民幣:_________(¥_________)。因安置房地點距被拆遷用地紅線五公里以外,被拆遷房屋評估單價低於安置房評估單價(不含層次調節價)的,同等面積部分不結算差價。產權調換後,_________方按規定應補_________方差價款人民幣:_________(¥_________);
3、因乙方房屋為歸僑、僑眷建國後用僑匯購、建的私有房屋,甲方應付給乙方原房屋建築面積_________平方米以重置價元/平方米的15%給予補償。計人民幣:_________(¥_________)。
上述條款合計,_________方應付給_________方總計人民幣:_________(¥_________)。
二、甲方補償乙方各項補償、補助費總計人民幣:_________(¥_________)。
1、搬遷補助費:住宅產權建築面積_________平方米,按7元/平方米計人民幣:_________(¥_________);非住宅產權面積_________平方米,按20元/平方米計人民幣:_________(¥_________);
2、房屋裝修及附屬物補償費經評估為人民幣:_________(¥_________);
3、有線電視、電話、電信寬頻等各項補助費計人民幣:_________(¥_________);
4、根據經營者在社會保障經辦機構登記的職工_________人,本企業上年度職工平均工資_________元/人、月,給予經營者和職工六個月補償,計人民幣:_________(¥_________);
5、根據經營者上年度月平均稅後利潤_________元,一次性給予經營者六個月經濟補償,計人民幣:_________(¥_________)。
三、綜上所述,_________方應付給_________方人民幣:_________(¥_________)。(詳見補償安置費用表)
四、乙方應於_________年_________月_________日前搬遷完畢,並將原房屋及附屬物完整地交給甲方拆除。甲方按《規定》第四十八條規定給予乙方按被拆遷房屋建築面積_________平方米以區位房屋補償價的10%即:_________元/平方米,計人民幣:_________(¥_________)作為搬遷獎勵;乙方逾期不搬遷的,取消獎勵,甲方可依法申請強制執行,強制執行費用由乙方承擔。
五、因安置房原因需過渡,乙方選擇自行過渡方式,過渡期限按乙方搬遷完畢之日起至_________年_________月止,甲方應按《規定》第49-51條規定預付給乙方_________月過渡安置費,計人民幣:_________(¥_________);乙方選擇周轉房過渡方式,周轉房地址:_________,建築面積_________平方米。
六、實行產權調換的,辦理土地房屋權證所需稅費由拆遷人支付。
七、付款方式:本協定第三條款項於乙方搬遷完畢之日起七日內一次性付清。因甲方原因逾期支付的,甲方應按總金額每日萬分之二支付違約金。
八、補充條款:_________。
九、凡因本協定引起的或與本協定有關的任何爭議(含甲方按《廈門市城市房屋拆遷管理規定》第二十條應承擔的安置房產權辦理義務),雙方協商不成的,按以下_________項方式解決爭議:
1、提交廈門仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁;
2、向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、本協定壹式柒份,甲方叄份、乙方壹份、國土房產局壹份、拆遷實施單位貳份。
十一、本協定自甲、乙雙方簽章之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
房屋拆遷契約模板 篇17
建設單位(甲方):_________________
拆遷戶(乙方):_________________
根據_____________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房_____________幢_____________間,共_____________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於_____________年_____________月_____________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)_____________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二、乙方應於_____________年_____________月_____________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷_____________日內一次付給乙方搬遷費_____________。
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:_________________
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助_____________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助_____________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_____________元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位於_____________,共_____________套_____________間,_____________層_____________號,配有_____________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_____________等_____________人一致簽字同意_____________作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的_____________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付_____________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_____________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
七、乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_____________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、其它:_________________
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式_____________份,交_____________等單位各留存一份。
建設單位(甲方)(公章):_________________拆遷戶(乙方)(簽章):_________________
地址:_________________家庭18歲以上成員(簽章):_________________
代表人:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
銀行賬戶:_________________銀行賬戶:_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日