商品房交易協定 篇1
契約編號:_______
契約雙方當事人:
出賣人:__________________________________________________
註冊地址:________________________________________________
營業執照註冊號:__________________________________________
企業資質證書號:__________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:_____________
郵政編碼:_______________________________________________
委託代理人:____________________地址:_________________
郵政編碼:______________________聯繫電話:_____________
委託代理機構:____________________________________________
註冊地址:________________________________________________
營業執照註冊號:__________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:_____________
郵政編碼:________________________________________________
買受人:__________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:___________國籍:_____________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_____________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:______________________聯繫電話:_____________
【委託代理人】姓名:_________國籍:________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_____________
地址:__________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:_________________
根據《民法典》、《城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以__________方式取得位於___________、編號為_________的地塊的土地使用權。
【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為_____________.
該地塊土地面積為__________________,規劃用途為土地使用年限自____年___月___日至____年____月___日。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
預售商品房批准機關為_________________,商品房預售許可證號為________________
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第____【幢】____【座】____【單元】____【層】____號房。
該商品房的用途為_______,屬_____結構,層高為____,建築層數地上____層,地下____層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共____平方米,其中,套內建築面積___平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)
第四條 計價方式與價款
由於商品房的用途為普通住宅、經濟適用房、公寓及其他高檔住宅等居住類房屋,出賣人與買受人約定按下述第1種方式計算該商品房價款;商品房的用途為非住宅的,出賣人與買受人約定按下述第___種方式計算該商品房價款:
1.按套內建築面積計算,該商品房單價為(___幣)每平方米______元,總金額(幣)____千___百___拾___萬___千____百___拾__元整。
2.按建築面積計算,該商品房單價為(____幣)每平方米______元,總金額(幣)____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(___幣)___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
4.______________________________________________________________
第五條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第___種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________.
2.根據本契約第四條按套內建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:
(1)套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)套內建築面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按___利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,套內建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。
產權登記套內建築面積小於契約約定套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
套內建築面積誤差比=產權登記套內建築面積-契約約定套內建築面積/契約約定套內建築面積______100%
因設計變更造成面積差異.雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。
3.根據本契約第四條按建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:
(1)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值均在3%以內(含3%)的,根據產權登記建築面積結算房價款;
(2)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按____利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記建築面積大於契約約定建築面積時,建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。
產權登記建築面積小於契約約定建築面積時,建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=產權登記面積-契約約定面積/契約約定面積______100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約,應不簽訂補充協定。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第___種方式按期付款:
1.一次性付款_________________________________________________.
2.分期付款___________________________________________________.
3.其他方式___________________________________________________.
第七條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第___種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在___日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之___的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過___日後,出賣人有權解除契約。
出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的___%向出賣人支付違約金。
買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.____________________________________________________________.
第八條 交付期限
出賣人應當在____年___月___日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第1種、第2種和第___種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房取得建築工程竣工驗收備案表。
2.該商品房取得面積實測技術報告書。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.____________________________________________________________.
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起___日內告知買受人的;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________.
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第__種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過___日後,買受人有權解除契約。
買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起__天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的___%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2.____________________________________________________________.
第十條 規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)___________________________________________________________;
(3)___________________________________________________________;
(4)___________________________________________________________;
(5)___________________________________________________________;
(6)___________________________________________________________;
(7)___________________________________________________________.
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。
買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。
出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起___天內將買受人已付款退還給買受人,並按___利率付給利息。
買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。
雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。
所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_________________________________________.
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
___________________________________________.
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。
達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第___種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.____________________________________________________________.
3.____________________________________________________________.
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施司公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________;
4.____________________________________________________________;
5.____________________________________________________________.
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________.
第十五條 關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後___日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。
如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第___項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起__日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的__%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的___%向買受人支付違約金。
3.____________________________________________________________.
第十六條 保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。
出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。
因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
_____________________________.
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_______________________________;
2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________________;
3.該商品房所在樓宇的命名權____________________________________;
4.該商品房所在小區的命名權____________________________________;
5.____________________________________________________________;
6.____________________________________________________________.
第十八條 買受人的房屋僅作___使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。
除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
____________________.
第十九條 前期物業服務
本物業由出賣人依法選聘的物業管理企業提供前期物業管理服務,服務內容及質量等見附屬檔案四;前期物業管理期間,物業服務收費價格為___/月?平方米(建築面積),由物業管理企業按年(半年、季)收取。
價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、___________________________________________
出賣人負責監督物業管理企業按照前期物業服務契約的約定提供物業服務。
第二十條 物業服務的內容和本物業業主臨時公約
買受人已詳細閱讀本契約附屬檔案四有關物業服務的全部內容和本物業業主臨時公約,買受人同意由出賣人依法選聘物業管理企業提供前期物業服務,同意按照本契約第十九條約定的價格和方式交納物業服務費用;並同意遵守業主臨時公約。
第二十一條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第__種方式解決:
1.提交_______仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十二條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案五)
第二十三條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條 本契約連同附屬檔案共___頁,一式___份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人___份,買受人___份,___份,____份。
第二十五條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向________申請登記備案。
出賣人(簽章)__________買受人(簽章)_________
【法定代表人】:__________【法定代表人】:_________
【委託代理人】:__________【委託代理人】:_________
__________年_____月____日________年_____月_____日
簽於______________________簽於_____________________
商品房交易協定 篇2
賣方(以下簡稱甲方):
____________、____________(含共有人)
買方(以下簡稱乙方):
____________、____________(含共有人)
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本契約,以資共同遵守執行。
第一條甲方同意出售甲方所有的位於__________市_____區_________幢____號房。
房屋建築面積_______平方米,其中套內建築面積為____平方米。
甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售。
同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及附屬於該房屋的所有費用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為:
單價:人民幣________元/平方米。
總價:人民幣___________________元整(大寫)。
第三條付款時間及方式:
房屋價款分_______次付給甲方。
_______年____月___日,乙方向甲方支付房款_______元。
_______年____月___日,乙方向甲方支付房款_______元。
餘款_______元,在辦理產權證完成之日交付。
第四條辦理過戶及房屋交付:
1.甲方應於_______年____月___日開始辦理房屋產權證、土地使用證,上列證件辦理完畢之日至遲為_______年____月___日。
2.上列過戶費用及契稅由甲方承擔_______元,乙方承擔_______元。
第五條風險轉移,配套設施及費用承擔。
乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。
房屋及配套設施的風險自房屋實際交付之日起轉移給乙方。
第六條權利義務。
甲方確保本契約項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
甲方確保本契約項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關於房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。
第七條協定的變更、終止。
1.本契約生效後,未經雙方協商一致,達成書面協定,任何一方不得擅自變更本契約。
如需變更本契約條款或就未盡事項簽署補充協定,應經雙方共同協商達成一致,並簽署書面檔案。
第八條違約責任
1.本契約簽訂後,乙方悔約的,應書面通知甲方,甲方應在_____日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,乙方承擔違約金_______元。
如甲方悔約,應書面通知乙方,甲方應承擔違約金_____元。
2.甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;
逾期交付超過_______日的,乙方有權解除本契約,並要求甲方按前述條款支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。
乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;
逾期交付超過_______日的,甲方有權解除本契約,並要求乙方按前述條款支付違約金。
3.甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續的,乙方有權解除契約,並由甲方按前述條款承擔違約金。
第九條爭議的解決
甲、乙雙方就本契約的解釋和履行發生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。
協商不成的,向人民法院提起訴訟。
第十條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十一條本契約一式_____份。
甲方產權人_____份,甲方、乙方各_____份,房屋管理部門_____份(雙方提交給房管部門的契約與本契約不一致的,以本契約為準)。
出賣方(甲方,含共有人):_________________購買方(乙方,含共有人):__________________
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
身份證號碼__________________身份證號碼__________________
住 址__________________住 址__________________
電 話__________________電 話__________________
日 期__________________日 期__________________
商品房交易協定 篇3
賣方(以下簡稱甲方):____________________________
買方(以下簡稱乙方):____________________________根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關規定,為明確商品房買賣雙方的權利、義務,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本契約並共同遵守。一、商品房基本情況
1.甲方依據________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區________路(街)________號(小區)________號樓(總層數、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。
2.乙方購買商品房________套,建築面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建築面積以________市房地產管理局實地測量後計算的測量結果為準。
3.乙方購買的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。
4.甲方於________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有等設施。二、總價款及付款方式
1.經雙方協商一致,甲方同意將該商品房按建築面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。
2.自本契約簽訂之日起________日內,乙方應向甲方交付購房定金________元。
3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應於________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:
契約定額(元) 付款日期
定金________________________ ________年________月________日
一期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
二期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
三期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
四期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
五期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
貸款(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
4.其中第_______期乙方申請 款,付款期限屆滿金融機構未批准貸款,且乙方無力支付該款項的,甲方應在十五日內將其已收取的房款返還乙方,本契約解除。如因一方故意造成貸款未獲批准,或乙方逾期不申請貸款,另一方有權要求對方承擔違約責任。三、面積誤差
該商品房交付時,實際建築面積與契約約定面積誤差超過約定面積_______%時,乙方可選擇下列任一種方式處理:
1.乙方有權退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還乙方,並按同期銀行貸款利率支付利息;
2.乙方同意接受房屋。每平方米價格保持不變,房價款金額按實際建築面積調整;
3.______________________________________________________________。四、契約登記
自本契約簽訂之日起十五日內,雙方應持本契約到房地產市場管理部門辦理契約登記,同時鑑證或公證;稅費按國家規定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規定時間內辦理登記、鑑證或公證,另一方有權要求對方按房款的_______%賠償並有權要求解除契約。
五、質量標準
甲方交付的房屋需經工程質量監督檢驗部門驗收合格,同時必須實行《商品房住宅質量保證》、《商品房住宅使用說明書》制度;凡未實行《商品房住宅質量保證書》、《商品房住宅使用說明書》的住宅房屋,如因質量問題與乙方發生爭議,由甲方承擔全部責任。六、產權登記
乙方應於房屋交付三十日內辦理房屋所有權登記,甲方應予協助。七、設計變更的約定_______預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案做重大調整時,必須在設計方案批准後_______天內書面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內提出退房要求,或與甲方協商一致,簽訂補充協定。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,並按同期銀行貸款利率付給利息。八、配套設施的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:
1.________________________________________________________
2.______________________________ _________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________九、房屋的用途及公共設施的使用
乙方的商品房僅作使用,乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結構和用途,除本契約及附屬檔案另有規定者外,乙在使用期間有權與其他權利人共同享受與該商品房有關聯的公共部位和設施。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。十、契約的變更和解除
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應在_______日內通知對方變更或解除契約。
2.在契約規定期限內,甲方未能按時交房或乙方逾期交付款項的,除應承擔違約責任外,無權要求對方繼續履行契約;而守約方要求繼續履行的,對方必須履行。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品房交易協定 篇4
出賣人:
買受人:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就購房契約書樣本達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為___________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為 本契約第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下 ___________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
第四條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
第五條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=————————————————×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 _____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人 使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過_____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
第十條 規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_____。
第十二條
出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條
出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. ________________________________________________。
3. ________________________________________________。
第十四條
出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1._________________________________________________;
2.________________________________________________;
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._______________________________________________;
2.______________________________________ _________;
3._______________________________________________。
第十五條
關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
第十六條
保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。 買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條
雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權___________________________;
4、該商品房所在小區的命名權_________________________;
第十八條
買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。 出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條
本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第二十一條
契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條
本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條
本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條
商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章):
【法定代表人】:
______年______月______日
買受人(簽章):
______年______月______日
商品房交易協定 篇5
賣方(以下簡稱甲方):____________
買方(以下簡稱乙方):____________
甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,通過________方式,取得北京市________區(縣)________地塊的土地使用塊,土地面積為________平方米,土地使用年限________年,自_______年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設的____現已竣工,取得房屋所有權證(證號為____)。經北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為________。
乙方自願購買甲方的________房屋,房屋用途為________。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉讓給乙方。
雙方經協商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。
第一條 ________房屋,建築面積為________平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附屬檔案,土地面積________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過戶之日起至__________年____月____日止。
上述面積已經________房地局測繪。
第二條 雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣_________元,價款合計為(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫:_________元)。乙方預付的定金________元,在乙方最後一次付款時轉為購房價款。
第三條 乙方同意在本契約簽定________日內將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:____________
銀行帳號:____________
第四條 甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:________。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條 乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。
第六條 雙方同意在簽定本契約後三十日內,持本契約和有關證件到北京市________房地產交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬證件。
辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。
第七條 本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之____(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過________日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率人民幣計算。
第八條 本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之____(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過________日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
第九條 本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽定的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條 本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第_________(大寫數字)種方式解決糾紛。
(一)提交北京仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,副本________份,房地產交易管理部門……各一份。
甲方(簽字):_________________
法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________
地址:_________________________
聯繫電話:_____________________
郵政編碼:_____________________
代理人:_______________________
聯繫電話:_____________________
___________年_______月_______日
乙方(簽字):_________________
法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________
地址:_________________________
聯繫電話:_____________________
郵政編碼:_____________________
代理人:_______________________
聯繫電話:_____________________
___________年_______月_______日
商品房交易協定 篇6
出賣人:____________________
買受人:____________________
1、本契約文本為示範文本,由北京市建設委員會制定,適用於經濟適用住房現房買賣。
經濟適用住房現房是指由建設單位建設,已完成房屋所有權初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權證,尚未進行銷售的經濟適用住房。
2、簽訂本契約前,出賣人應當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權證及其他有關證書和證明檔案。
3、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。
為體現雙方自願的原則,本契約文本相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。
契約生效後,未被修改的文本列印文字視為雙方當事人同意內容。
4、簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。
5、本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。
中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。
6、雙方當事人在履行契約中發生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。
如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經濟貿易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
7、雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。
北京市商品現房買賣契約(經濟適用住房)
出賣人:______________________
通訊地址:____________________
郵政編碼:____________________
營業執照註冊號:______________
企業資質證書號:______________
法定代表人:__________________
聯繫電話:____________________
委託代理人:__________________
聯繫電話:____________________
委託銷售代理機構:____________
通訊地址:____________________
郵政編碼:____________________
營業執照註冊號:______________
買受人:______________________
[法定代表人][負責人]:__________
國籍:_________________________
[身份證][護照][營業執照註冊號]:_________________________
《北京市城市居民經濟適用住房購買資格審核備案通知單》備案編號:___________________
出生日期:____年_______月_____日
性別:__________________________
通訊地址:______________________
郵政編碼:______________________
聯繫電話:_______________________
[法定代理人][委託代理人]:________
國籍:___________________________
[身份證][護照]:_________________
出生日期:____年_______月_____日
性別:__________________________
通訊地址:______________________
郵政編碼:______________________
聯繫電話:______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就經濟適用住房現房買賣事宜達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以劃撥方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)於_____________地塊的國有土地使用權。
該地塊[國有土地使用證號]為:_____________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的經濟適用住房所在土地用途為住宅。
在上述地塊上建設的經濟適用住房[地名核准名稱][推廣名]為:____________,該經濟適用住房建設工程規劃許可證號為:___________________,現已通過規劃驗收並完成了竣工驗收。
第二條 銷售依據
買受人購買的經濟適用住房現已取得房屋所有權證,證號為:_______________,填發單位為:______________________。
第三條 基本情況
經公安行政管理部門核准,該經濟適用住房地址為:_________________________。
該經濟適用住房為第一條規定項目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。
該經濟適用住房所在樓棟的主體建築結構為:______________________,建築層數為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。
該經濟適用住房的用途為普通住宅;[層高][淨高]為:___________米,[坡屋頂淨高]最低為:_________米,最高為:___________米。
該經濟適用住房朝向為:_____________;有______個陽台,其中________個陽台為封閉式,________個陽台為非封閉式。
出賣人委託實測該經濟適用住房面積的房產測繪機構是______________________,其實測建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。
第四條 抵押情況
該經濟適用住房的抵押情況為:___________。
1、該經濟適用住房未設定抵押。
2、該經濟適用住房已設定抵押,抵押權人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。
第五條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該經濟適用住房價款。
1 按照套內建築面積計算,該經濟適用住房單價每平方米______(幣)______元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
2、按照建築面積計算,該經濟適用住房單價為每平方米_________(幣)_____元,總價款______(幣)_____佰__________億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
3、按照套(單元)計算,該經濟適用住房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
4、按照_________________計算,該經濟適用住房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
本條所稱建築面積,是指房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建築。
所稱套內建築面積,是指成套房屋(單元房)的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。
第六條 付款方式及期限
買受人採取下列第____種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款:[公積金貸款][商業貸款]。
買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其餘價款可以向[___________][住房公積金管理機構委託的商業銀行]借款支付。
4、其他方式。
第七條 逾期付款責任
買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。
((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。
出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。
買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照第六條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、__________。
第八條 交付條件
1、出賣人應當在_______年_______月_______日前向買受人交付該經濟適用住房。
2、該經濟適用住房交付時應當符合下列第(1)(2) ______、______、______項所列條件。
(1)提供有資質的房產測繪機構完成的該經濟適用住房面積實測技術報告書。
(2)該經濟適用住房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
(3)滿足第十一條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。
(4)出賣人提供該經濟適用住房的《住宅工程質量分戶驗收表》(20__年1月1日起進行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。
(5)_____________________________________________________。
第九條 逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第八條約定的期限和條件將該經濟適用住房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。
((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內(該時限應當不小於第七條第1款第(1))項中的時限),自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金(該違約金比率應當不小於第七條第1款第(1)項中的比率),並於該經濟適用住房實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於該經濟適用住房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。
2、______________________________________________________________。
第十條 交接手續
1、該經濟適用住房達到第八條約定的交付條件後,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件。
雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第八條約定的證明檔案,並滿足第八條約定的其他條件。
出賣人不出示證明檔案或出示的證明檔案不齊全,或未滿足第八條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第九條處理。
2、驗收交接後,雙方應當簽署經濟適用住房交接單。
由於買受人原因未能按期辦理交接手續的,雙方同意按照下列約定方式處理:
________________________________________________________________。
3、雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。
(1)出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該經濟適用住房的條件。
______________________________________________________________。
(2)買受人同意委託____________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,並在接收該經濟適用住房的同時將上述稅費交給出賣人。
① 專項維修資金;
② 契稅;
③ 第二十條約定的物業服務費用;
④ 供暖費;
⑤ ________________________________________________________;
⑥ ________________________________________________________。
(3)買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,並在接收該經濟適用住房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據。
① 專項維修資金;
② 契稅;
③ 第二十條約定的物業服務費用;
④ )供暖費;
⑤ ________________________________________________________;
⑥ ________________________________________________________。
第十一條 市政基礎設施和其他設施的承諾
出賣人承諾與該經濟適用住房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1、市政基礎設施:
(1)上水、下水:____年____月____日達到__________________;
(2)[市政雙路供電][過渡性供電]:____年____月____日達到____年____月____日;
(3)供暖:____年____月____日達到______________________;
(4)燃氣:____年____月____日達到______________________;
(5)電話通信線:____年____月____日交付,敷設到戶;
(6)有線電視線:____年____月____日交付,敷設到戶;
(7)___________________________________________________________;
(8)___________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)___________________________________________________________;
(2)___________________________________________________________。
2、其他設施
(1)公共綠地:______年______月______日達到_____________________;
(2)小區非市政道路:______年______月______日達到_______________;
(3)公共停車場:______年______月______日達到___________________;
(4)幼稚園:______年______月______日達到_______________________;
(5)學校______年______月______日達到___________________________;
(6)會所:______年______月______日達到_________________________;
(7)購物中心:______年______月______日達到_____________________;
(8)體育設施:______年______月______日達到_____________________;
(9)___________________________________________________________;
(10)__________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)___________________________________________________________;
(2)___________________________________________________________。
第十二條 經濟適用住房質量、裝飾、設備標準的約定
1、出賣人承諾該經濟適用住房使用合格的建築材料、構配件,該經濟適用住房質量符合國家和本市頒布的工程質量規範、標準和施工圖設計檔案的要求。
2、出賣人和買受人約定如下:
(1)該經濟適用住房室內空氣品質經檢測不符合國家標準的,自該經濟適用住房交付之日起_______日內(該時限應當不低於60日),買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起______日內退還買受人全部已付款,並按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。
因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不退房的或該經濟適用住房交付使用已超過_____日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協定。
______________________________________________________________。
(2)交付該經濟適用住房時,該經濟適用住房已經由建設、勘察、設計、施工、工程監理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發現有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。
① 出賣人應當於_______日內將已修復的該經濟適用住房交付。
由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第九條處理。
② 由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規範和標準在經濟適用住房交付之日起_____日內負責修復,並承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
③ __________________________________________________________。
(3)出賣人交付的經濟適用住房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。
達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理。
① 出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
② ___________________________________________________________。
③ ___________________________________________________________。
(3)出賣人和買受人對工程質量問題發生爭議的,任何一方均可以委託有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協助並配合對方檢測的義務。
______________________________________________________。
第十三條 居民建築節能措施
該經濟適用住房應當符合國家有關建築節能的規定和北京市規劃委員會、北京市建設委員會聯合發布的《居住建築節能設計標準》的要求。
未達到標準的,出賣人應當按照《居住建築節能設計標準》的要求補做節能措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。
第十四條 住宅保修責任
1、出賣人自該經濟適用住房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
《住宅質量保證書》承諾的保修範圍和保修期限必須符合國家和北京市有關法律、法規的規定及相關標準、規程的要求。
2、在該經濟適用住房保修範圍和保修期限內發生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。
非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。
第十五條 建築隔聲情況
出賣人承諾該經濟適用住房建築隔聲情況符合《民用建築隔聲設計規範》(118-88)、《建築外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(8485-87)、《隔聲門》(019-98)標準,對該經濟適用住房所在地聲環境狀況的描述真實準確。
經濟適用住房建築隔聲情況未達到標準的,出賣人應當按照規劃設計的要求補做建築施工隔聲措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。
第十六條 使用承諾和風險提示
1、買受人使用該經濟適用住房期間,不得擅自改變該經濟適用住房的用途、建築主體結構和承重結構。
除本契約、補充協定另有約定者外,買受人在使用該經濟適用住房期間有權與其他權利人共同使用與該經濟適用住房有關的共用部位和設施,並按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該經濟適用住房有關的共用部位和設施的使用性質。
2、出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不採取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售經濟適用住房;不採取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工經濟適用住房。
3、____________________________________________________________。
第十七條 權屬轉移登記
1、出賣人保證該經濟適用住房沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該經濟適用住房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
________________________________________________________。
2、經濟適用住房交付使用後,雙方同意按照下列第_____種方式處理。
(1)雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
(2)買受人自行委託他人向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
(3)買受人同意委託________________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委託費用________________元人民幣(大寫)。
3、買受人未能在經濟適用住房交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
(1)如因出賣人的責任,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。
買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
(2)如因買受人的責任,________________________________________。
(3)__________________________________________________________。
第十八條 共有權益的約定
1、該經濟適用住房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有。
2、該經濟適用住房所在樓棟的外牆面使用權歸全體產權人共有。
3、______________________________________________________________。
4、______________________________________________________________。
第十九條 附屬建築物、構築物的約定雙方同意該經濟適用住房的地下停車庫等附屬建築物、構築物按照以下第________種方式處理。
1、出賣人出賣該經濟適用住房時,該經濟適用住房附屬的________、________、________、________隨同該經濟適用住房一併轉讓。
2、出賣人出賣該經濟適用住房時,經濟適用住房附屬的________、________、________、________不隨同該經濟適用住房一併轉讓。
第二十條 前期物業服務(未成立業主委員會)
1、出賣人依法選聘的物業服務企業為:_____________________,資質證號為:_____________________。
2、前期物業管理期間,物業服務收費價格為__________/月?平方米(建築面積)。
價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_________、_________、_________。
地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。
3、物業服務企業按照第_________種方式收取物業服務費。
(1)按照年收取,買受人應當在每年的____月_____日前繳費。
(2)按照半年收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
(3)按照季收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
4、買受人已詳細閱讀前期物業服務契約和臨時管理規約,同意由出賣人依法選聘的物業服務企業提供前期物業服務,遵守臨時管理規約。
第二十一條 專項維修資金
買受人委託出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該經濟適用住房之日起_____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項維修資金的,應當在經濟適用住房交付[時][之日起_____日內],向物業管理企業出示專項維修資金繳納憑證。
第二十二條 經濟適用住房再上市交易的承諾
購買經濟適用住房不滿5年,不得直接上市交易,因特殊原因確需轉讓的,由產權人向其戶口所在區(縣)住房保障管理部門提出申請,由政府按照原價格並考慮折舊和物價水平等因素回購。
購買經濟適用住房滿5年,可進行轉讓,按轉讓時同地段普通商品住房與經濟適用住房差價的一定比例向政府交納收益等價款,具體比例按有關檔案執行,政府可優先回購。
第二十三條 騙購經濟適用住房的責任
買受人因隱瞞家庭收入、住房和資產狀況及偽造相關證明等弄虛作假行為,經區縣住房保障管理部門取消其申請資格的,自收到區縣住房保障管理部門取消買受人申請資格之日起,出賣人有權解除契約。
出賣人解除契約的,買受人按累計已付款的_____%向出賣人支付違約金。
出賣人應當自解除契約通知送達之日起天退還全部已付款,並按照利率付給利息。
第二十四條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。
第二十五條 爭議解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按照下列第___種方式解決。
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十六條 本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充,但補充協定中含有不合理地減輕或免除本契約中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本契約為準。
對本契約的解除,應當採用書面形式。
本契約及補充協定與本契約具有同等法律效力。
第二十七條 本契約共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
出賣人(簽章):_______________買受人(簽章):_______________
[法定代表人]:_______________[法定代表人]:_______________
[委託代理人](簽章):__________[負責人]:___________________
[委託銷售代理機構](簽章):_____[委託代理人](簽章):__________
簽訂時間:____年__月__日簽訂時間:____年___月__日
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
商品房交易協定 篇7
甲方:_________開發有限公司
註冊地址:
負責人:
乙方:____________
住址:
身份證號碼:
丙方:__________________房地產開發有限公司
註冊地址:
負責人:
鑒於:
1、甲、乙雙方於______
年____________月____________日簽訂了《商品房買賣契約》,契約備案號:_______________,購買了______號樓單元層______號商品房;
2、甲、丙雙方就_________項目簽訂了《收購協定》,丙方為乙方購房款的收款人;
3、因乙方購買的商品房未能按期交房,乙方要求退房。
現甲、乙、丙三方根據我國《民法典》及相關法律、法規規定,就解除《商品房買賣契約》及退款相關事宜,達成如下協定:
一、甲、乙雙方同意解除備案號為:__________________的《商品房買賣契約》;甲方同意由丙方將乙方購房款總計___元退還乙方。
二、甲、乙雙方同意,丙方具體退款方式及數額如下:
1、丙方將乙方已繳納的首付房款___元直接退還乙方;
2、丙方將乙方已向銀行歸還的按揭貸款本金總計____________元(從____________
年_________月_________日至____________
年_________月_________日乙方向銀行歸還的本金)直接支付給乙方;
3、經乙方貸款銀行即中信銀行西安分行同意,丙方向該銀行歸還截止____________
年_________月_________日乙方貸款餘額總計______元,並由該銀行出具提前還清貸款的書面證明。
三、乙方應將持有的上述《商品房買賣契約》原件及購房、收款收據及發票全部退還丙方銷毀。
四、甲、乙、丙三方同意,由丙方負責辦理原《商品房買賣契約》撤消抵押備案、契約註銷等相關手續,甲方予以配合。
在本條所述撤銷及註銷等相關手續辦完後,向乙方退還本協定第二條1、2項所列款項。
丙方承擔由其自身原因造成撤銷和註銷手續無法辦理的相關責任。
五、乙方承諾:本協定約定的解除契約及退款手續完成後,不再向甲、丙雙方追究逾期交房的法律責任,並不再就原《商品房買賣契約》向甲、丙雙方提出任何主張和要求。
六、因乙方退房造成丙方的損失,甲、丙雙方根據《收購協定》的約定執行。
七、甲、乙、丙三方對本協定的內容均負有保密義務,不得向其他第三方泄露。
任何一方違反本條約定造成其他方損失,其他方有權要求賠償。
八、本協定經銀行出具同意丙方代乙方提前還款的書面證明且經甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。
九、本協定一式叄份,甲、乙、丙三方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方: 丙方:
負責人(或授權代表): 乙方身份證複印件貼上處 (負責人或授權代表):
簽訂日期:_____年___月___日 簽訂日期:_____年___月___日 簽訂日期:_____年___月___日
商品房交易協定 篇8
你好,契約是維護雙方當事人利益的有力證據之一,出現契約糾紛想要進行訴訟的,是需要提交訴訟狀的,以下是服務契約訴訟範文:_________________
原告:______________,女,1981年2月5日出生,漢族,無業,住_____________,身份證號碼_____________.
被告:______________房地產開發有限公司,住所地_________________,實際經營地_____________(郵編101100),註冊號________________,聯繫電話________________.
法定代表人_______________,系公司董事長。
案由:_________________商品房預售契約糾紛
訴訟請求:_________________
1.判令被告向原告支付逾期交房違約金 ________ 元及其自20__年1月10日至實際支付之日的利息,暫計至20__年3月20日為________ 元,以上合計 ________ 元;
2.判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由:_________________
20__年12月31日,原告與被告簽訂了編號為Y_______________的《商品房預售契約》。根據該契約的約定,被告應在20__年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,並於實際交房之日起30內向原告支付。
20__年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照契約約定時間交付房屋。20__年10月7日,原告與被告簽訂了《補充協定》,被告承諾在20__年5月30日前交付房屋。據此協定,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售契約》中約定的交房日期即20__年8月30日之次日起計算。
20__年8月18日,被告向原告發出了《關於推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售契約》約定的方式向您支付違約金”。直到20__年12月10日,被告方將《商品房預售契約》項下的房屋交付給原告。
根據被告逾期交付房屋的事實以及雙方關於違約金的約定,被告應當向原告支付自20__年8月31日起至20__年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。20__年1月,原告委託律師向被告發出《律師函》,被告簽收後仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護合法權益,原告根據我國法律的相關規定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
起訴人(簽字):_________________
20__________年_____月__________日