北京市商品房現房交易契約

北京市商品房現房交易契約 篇1

出賣人:____________________

買受人:____________________

1、本契約文本為示範文本,由北京市建設委員會制定,適用於經濟適用住房現房買賣。

經濟適用住房現房是指由建設單位建設,已完成房屋所有權初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權證,尚未進行銷售的經濟適用住房。

2、簽訂本契約前,出賣人應當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權證及其他有關證書和證明檔案。

3、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。

為體現雙方自願的原則,本契約文本相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。

契約生效後,未被修改的文本列印文字視為雙方當事人同意內容。

4、簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。

5、本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。

中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。

6、雙方當事人在履行契約中發生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。

如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經濟貿易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。

7、雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。

北京市商品現房買賣契約(經濟適用住房)

出賣人:______________________

通訊地址:____________________

郵政編碼:____________________

營業執照註冊號:______________

企業資質證書號:______________

法定代表人:__________________

聯繫電話:____________________

委託代理人:__________________

聯繫電話:____________________

委託銷售代理機構:____________

通訊地址:____________________

郵政編碼:____________________

營業執照註冊號:______________

買受人:______________________

[法定代表人][負責人]:__________

國籍:_________________________

[身份證][護照][營業執照註冊號]:_________________________

《北京市城市居民經濟適用住房購買資格審核備案通知單》備案編號:___________________

出生日期:____年_______月_____日

性別:__________________________

通訊地址:______________________

郵政編碼:______________________

聯繫電話:_______________________

[法定代理人][委託代理人]:________

國籍:___________________________

[身份證][護照]:_________________

出生日期:____年_______月_____日

性別:__________________________

通訊地址:______________________

郵政編碼:______________________

聯繫電話:______________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就經濟適用住房現房買賣事宜達成如下協定:

第一條 項目建設依據

出賣人以劃撥方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)於_____________地塊的國有土地使用權。

該地塊[國有土地使用證號]為:_____________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的經濟適用住房所在土地用途為住宅。

在上述地塊上建設的經濟適用住房[地名核准名稱][推廣名]為:____________,該經濟適用住房建設工程規劃許可證號為:___________________,現已通過規劃驗收並完成了竣工驗收。

第二條 銷售依據

買受人購買的經濟適用住房現已取得房屋所有權證,證號為:_______________,填發單位為:______________________。

第三條 基本情況

經公安行政管理部門核准,該經濟適用住房地址為:_________________________。

該經濟適用住房為第一條規定項目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。

該經濟適用住房所在樓棟的主體建築結構為:______________________,建築層數為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。

該經濟適用住房的用途為普通住宅;[層高][淨高]為:___________米,[坡屋頂淨高]最低為:_________米,最高為:___________米。

該經濟適用住房朝向為:_____________;有______個陽台,其中________個陽台為封閉式,________個陽台為非封閉式。

出賣人委託實測該經濟適用住房面積的房產測繪機構是______________________,其實測建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。

本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。

第四條 抵押情況

該經濟適用住房的抵押情況為:___________。

1、該經濟適用住房未設定抵押。

2、該經濟適用住房已設定抵押,抵押權人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。

第五條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該經濟適用住房價款。

1 按照套內建築面積計算,該經濟適用住房單價每平方米______(幣)______元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

2、按照建築面積計算,該經濟適用住房單價為每平方米_________(幣)_____元,總價款______(幣)_____佰__________億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

3、按照套(單元)計算,該經濟適用住房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

4、按照_________________計算,該經濟適用住房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

本條所稱建築面積,是指房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建築。

所稱套內建築面積,是指成套房屋(單元房)的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。

第六條 付款方式及期限

買受人採取下列第____種方式付款。

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、貸款方式付款:[公積金貸款][商業貸款]。

買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其餘價款可以向[___________][住房公積金管理機構委託的商業銀行]借款支付。

4、其他方式。

第七條 逾期付款責任

買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理。

((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。

出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。

買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金。

本條所稱逾期應付款是指依照第六條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、__________。

第八條 交付條件

1、出賣人應當在_______年_______月_______日前向買受人交付該經濟適用住房。

2、該經濟適用住房交付時應當符合下列第(1)(2) ______、______、______項所列條件。

(1)提供有資質的房產測繪機構完成的該經濟適用住房面積實測技術報告書。

(2)該經濟適用住房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。

(3)滿足第十一條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。

(4)出賣人提供該經濟適用住房的《住宅工程質量分戶驗收表》(20__年1月1日起進行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。

(5)_____________________________________________________。

第九條 逾期交房責任

除不可抗力外,出賣人未按照第八條約定的期限和條件將該經濟適用住房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理。

((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內(該時限應當不小於第七條第1款第(1))項中的時限),自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金(該違約金比率應當不小於第七條第1款第(1)項中的比率),並於該經濟適用住房實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。

買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於該經濟適用住房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。

2、______________________________________________________________。

第十條 交接手續

1、該經濟適用住房達到第八條約定的交付條件後,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件。

雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第八條約定的證明檔案,並滿足第八條約定的其他條件。

出賣人不出示證明檔案或出示的證明檔案不齊全,或未滿足第八條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第九條處理。

2、驗收交接後,雙方應當簽署經濟適用住房交接單。

由於買受人原因未能按期辦理交接手續的,雙方同意按照下列約定方式處理:

________________________________________________________________。

3、雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。

(1)出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該經濟適用住房的條件。

______________________________________________________________。

(2)買受人同意委託____________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,並在接收該經濟適用住房的同時將上述稅費交給出賣人。

① 專項維修資金;

② 契稅;

③ 第二十條約定的物業服務費用;

④ 供暖費;

⑤ ________________________________________________________;

⑥ ________________________________________________________。

(3)買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,並在接收該經濟適用住房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據。

① 專項維修資金;

② 契稅;

③ 第二十條約定的物業服務費用;

④ )供暖費;

⑤ ________________________________________________________;

⑥ ________________________________________________________。

第十一條 市政基礎設施和其他設施的承諾

出賣人承諾與該經濟適用住房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:

1、市政基礎設施:

(1)上水、下水:____年____月____日達到__________________;

(2)[市政雙路供電][過渡性供電]:____年____月____日達到____年____月____日;

(3)供暖:____年____月____日達到______________________;

(4)燃氣:____年____月____日達到______________________;

(5)電話通信線:____年____月____日交付,敷設到戶;

(6)有線電視線:____年____月____日交付,敷設到戶;

(7)___________________________________________________________;

(8)___________________________________________________________。

如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:

(1)___________________________________________________________;

(2)___________________________________________________________。

2、其他設施

(1)公共綠地:______年______月______日達到_____________________;

(2)小區非市政道路:______年______月______日達到_______________;

(3)公共停車場:______年______月______日達到___________________;

(4)幼稚園:______年______月______日達到_______________________;

(5)學校______年______月______日達到___________________________;

(6)會所:______年______月______日達到_________________________;

(7)購物中心:______年______月______日達到_____________________;

(8)體育設施:______年______月______日達到_____________________;

(9)___________________________________________________________;

(10)__________________________________________________________。

如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:

(1)___________________________________________________________;

(2)___________________________________________________________。

第十二條 經濟適用住房質量、裝飾、設備標準的約定

1、出賣人承諾該經濟適用住房使用合格的建築材料、構配件,該經濟適用住房質量符合國家和本市頒布的工程質量規範、標準和施工圖設計檔案的要求。

2、出賣人和買受人約定如下:

(1)該經濟適用住房室內空氣品質經檢測不符合國家標準的,自該經濟適用住房交付之日起_______日內(該時限應當不低於60日),買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起______日內退還買受人全部已付款,並按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。

因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。

買受人不退房的或該經濟適用住房交付使用已超過_____日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協定。

______________________________________________________________。

(2)交付該經濟適用住房時,該經濟適用住房已經由建設、勘察、設計、施工、工程監理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發現有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。

① 出賣人應當於_______日內將已修復的該經濟適用住房交付。

由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第九條處理。

② 由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規範和標準在經濟適用住房交付之日起_____日內負責修復,並承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。

③ __________________________________________________________。

(3)出賣人交付的經濟適用住房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。

達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理。

① 出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

② ___________________________________________________________。

③ ___________________________________________________________。

(3)出賣人和買受人對工程質量問題發生爭議的,任何一方均可以委託有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協助並配合對方檢測的義務。

______________________________________________________。

第十三條 居民建築節能措施

該經濟適用住房應當符合國家有關建築節能的規定和北京市規劃委員會、北京市建設委員會聯合發布的《居住建築節能設計標準》的要求。

未達到標準的,出賣人應當按照《居住建築節能設計標準》的要求補做節能措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。

____________________________________________________________。

第十四條 住宅保修責任

1、出賣人自該經濟適用住房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

《住宅質量保證書》承諾的保修範圍和保修期限必須符合國家和北京市有關法律、法規的規定及相關標準、規程的要求。

2、在該經濟適用住房保修範圍和保修期限內發生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。

非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。

第十五條 建築隔聲情況

出賣人承諾該經濟適用住房建築隔聲情況符合《民用建築隔聲設計規範》(118-88)、《建築外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(8485-87)、《隔聲門》(019-98)標準,對該經濟適用住房所在地聲環境狀況的描述真實準確。

經濟適用住房建築隔聲情況未達到標準的,出賣人應當按照規劃設計的要求補做建築施工隔聲措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。

____________________________________________________________。

第十六條 使用承諾和風險提示

1、買受人使用該經濟適用住房期間,不得擅自改變該經濟適用住房的用途、建築主體結構和承重結構。

除本契約、補充協定另有約定者外,買受人在使用該經濟適用住房期間有權與其他權利人共同使用與該經濟適用住房有關的共用部位和設施,並按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該經濟適用住房有關的共用部位和設施的使用性質。

2、出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不採取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售經濟適用住房;不採取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工經濟適用住房。

3、____________________________________________________________。

第十七條 權屬轉移登記

1、出賣人保證該經濟適用住房沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該經濟適用住房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。

________________________________________________________。

2、經濟適用住房交付使用後,雙方同意按照下列第_____種方式處理。

(1)雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。

(2)買受人自行委託他人向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。

(3)買受人同意委託________________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委託費用________________元人民幣(大寫)。

3、買受人未能在經濟適用住房交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。

(1)如因出賣人的責任,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。

買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。

(2)如因買受人的責任,________________________________________。

(3)__________________________________________________________。

第十八條 共有權益的約定

1、該經濟適用住房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有。

2、該經濟適用住房所在樓棟的外牆面使用權歸全體產權人共有。

3、______________________________________________________________。

4、______________________________________________________________。

第十九條 附屬建築物、構築物的約定雙方同意該經濟適用住房的地下停車庫等附屬建築物、構築物按照以下第________種方式處理。

1、出賣人出賣該經濟適用住房時,該經濟適用住房附屬的________、________、________、________隨同該經濟適用住房一併轉讓。

2、出賣人出賣該經濟適用住房時,經濟適用住房附屬的________、________、________、________不隨同該經濟適用住房一併轉讓。

第二十條 前期物業服務(未成立業主委員會)

1、出賣人依法選聘的物業服務企業為:_____________________,資質證號為:_____________________。

2、前期物業管理期間,物業服務收費價格為__________/月?平方米(建築面積)。

價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_________、_________、_________。

地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。

3、物業服務企業按照第_________種方式收取物業服務費。

(1)按照年收取,買受人應當在每年的____月_____日前繳費。

(2)按照半年收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。

(3)按照季收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。

4、買受人已詳細閱讀前期物業服務契約和臨時管理規約,同意由出賣人依法選聘的物業服務企業提供前期物業服務,遵守臨時管理規約。

第二十一條 專項維修資金

買受人委託出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該經濟適用住房之日起_____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。

買受人自行繳納專項維修資金的,應當在經濟適用住房交付[時][之日起_____日內],向物業管理企業出示專項維修資金繳納憑證。

第二十二條 經濟適用住房再上市交易的承諾

購買經濟適用住房不滿5年,不得直接上市交易,因特殊原因確需轉讓的,由產權人向其戶口所在區(縣)住房保障管理部門提出申請,由政府按照原價格並考慮折舊和物價水平等因素回購。

購買經濟適用住房滿5年,可進行轉讓,按轉讓時同地段普通商品住房與經濟適用住房差價的一定比例向政府交納收益等價款,具體比例按有關檔案執行,政府可優先回購。

第二十三條 騙購經濟適用住房的責任

買受人因隱瞞家庭收入、住房和資產狀況及偽造相關證明等弄虛作假行為,經區縣住房保障管理部門取消其申請資格的,自收到區縣住房保障管理部門取消買受人申請資格之日起,出賣人有權解除契約。

出賣人解除契約的,買受人按累計已付款的_____%向出賣人支付違約金。

出賣人應當自解除契約通知送達之日起天退還全部已付款,並按照利率付給利息。

第二十四條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。

第二十五條 爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按照下列第___種方式解決。

1、提交____________仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第二十六條 本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。

雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充,但補充協定中含有不合理地減輕或免除本契約中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本契約為準。

對本契約的解除,應當採用書面形式。

本契約及補充協定與本契約具有同等法律效力。

第二十七條 本契約共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。

出賣人(簽章):_______________買受人(簽章):_______________

[法定代表人]:_______________[法定代表人]:_______________

[委託代理人](簽章):__________[負責人]:___________________

[委託銷售代理機構](簽章):_____[委託代理人](簽章):__________

簽訂時間:____年__月__日簽訂時間:____年___月__日

簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________

北京市商品房現房交易契約 篇2

契約編號:_______

契約雙方當事人:

出賣人:__________________________________________________

註冊地址:________________________________________________

營業執照註冊號:__________________________________________

企業資質證書號:__________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_____________

郵政編碼:_______________________________________________

委託代理人:____________________地址:_________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_____________

委託代理機構:____________________________________________

註冊地址:________________________________________________

營業執照註冊號:__________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_____________

郵政編碼:________________________________________________

買受人:__________________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:___________國籍:_____________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_____________

地址:____________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_____________

【委託代理人】姓名:_________國籍:________________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_____________

地址:__________________________________________________

郵政編碼:______________________電話:_________________

根據《民法典》、《城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據

出賣人以__________方式取得位於___________、編號為_________的地塊的土地使用權。

【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為_____________.

該地塊土地面積為__________________,規劃用途為土地使用年限自____年___月___日至____年____月___日。

第二條 商品房銷售依據

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。

預售商品房批准機關為_________________,商品房預售許可證號為________________

第三條 買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第____【幢】____【座】____【單元】____【層】____號房。

該商品房的用途為_______,屬_____結構,層高為____,建築層數地上____層,地下____層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共____平方米,其中,套內建築面積___平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)

第四條 計價方式與價款

由於商品房的用途為普通住宅、經濟適用房、公寓及其他高檔住宅等居住類房屋,出賣人與買受人約定按下述第1種方式計算該商品房價款;商品房的用途為非住宅的,出賣人與買受人約定按下述第___種方式計算該商品房價款:

1.按套內建築面積計算,該商品房單價為(___幣)每平方米______元,總金額(幣)____千___百___拾___萬___千____百___拾__元整。

2.按建築面積計算,該商品房單價為(____幣)每平方米______元,總金額(幣)____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。

3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(___幣)___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

4.______________________________________________________________

第五條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第___種方式進行處理:

1.雙方自行約定:

(1)____________________________________________________________;

(2)____________________________________________________________;

(3)____________________________________________________________;

(4)____________________________________________________________.

2.根據本契約第四條按套內建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:

(1)套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)套內建築面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按___利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,套內建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。

產權登記套內建築面積小於契約約定套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

套內建築面積誤差比=產權登記套內建築面積-契約約定套內建築面積/契約約定套內建築面積______100%

因設計變更造成面積差異.雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。

3.根據本契約第四條按建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:

(1)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值均在3%以內(含3%)的,根據產權登記建築面積結算房價款;

(2)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按____利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記建築面積大於契約約定建築面積時,建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。

產權登記建築面積小於契約約定建築面積時,建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

面積誤差比=產權登記面積-契約約定面積/契約約定面積______100%

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約,應不簽訂補充協定。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第___種方式按期付款:

1.一次性付款_________________________________________________.

2.分期付款___________________________________________________.

3.其他方式___________________________________________________.

第七條 買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第___種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在___日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之___的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過___日後,出賣人有權解除契約。

出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的___%向出賣人支付違約金。

買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2.____________________________________________________________.

第八條 交付期限

出賣人應當在____年___月___日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第1種、第2種和第___種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:

1.該商品房取得建築工程竣工驗收備案表。

2.該商品房取得面積實測技術報告書。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5.____________________________________________________________.

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起___日內告知買受人的;

2.____________________________________________________________;

3.____________________________________________________________.

第九條 出賣人逾期交房的違約責任

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第__種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過___日後,買受人有權解除契約。

買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起__天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的___%向買受人支付違約金。

買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

2.____________________________________________________________.

第十條 規劃、設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:

(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

(2)___________________________________________________________;

(3)___________________________________________________________;

(4)___________________________________________________________;

(5)___________________________________________________________;

(6)___________________________________________________________;

(7)___________________________________________________________.

買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。

買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。

出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起___天內將買受人已付款退還給買受人,並按___利率付給利息。

買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。

第十一條 交接

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。

雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。

所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。

出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_________________________________________.

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

___________________________________________.

第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。

達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第___種方式處理:

1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2.____________________________________________________________.

3.____________________________________________________________.

第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施司公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1.____________________________________________________________;

2.____________________________________________________________;

3.____________________________________________________________;

4.____________________________________________________________;

5.____________________________________________________________.

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1.____________________________________________________________;

2.____________________________________________________________;

3.____________________________________________________________.

第十五條 關於產權登記的約定

出賣人應當在商品房交付使用後___日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。

如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第___項處理:

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起__日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的__%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的___%向買受人支付違約金。

3.____________________________________________________________.

第十六條 保修責任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。

出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。

因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。

_____________________________.

第十七條 雙方可以就下列事項約定:

1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_______________________________;

2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________________;

3.該商品房所在樓宇的命名權____________________________________;

4.該商品房所在小區的命名權____________________________________;

5.____________________________________________________________;

6.____________________________________________________________.

第十八條 買受人的房屋僅作___使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。

除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

____________________.

第十九條 前期物業服務

本物業由出賣人依法選聘的物業管理企業提供前期物業管理服務,服務內容及質量等見附屬檔案四;前期物業管理期間,物業服務收費價格為___/月?平方米(建築面積),由物業管理企業按年(半年、季)收取。

價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、___________________________________________

出賣人負責監督物業管理企業按照前期物業服務契約的約定提供物業服務。

第二十條 物業服務的內容和本物業業主臨時公約

買受人已詳細閱讀本契約附屬檔案四有關物業服務的全部內容和本物業業主臨時公約,買受人同意由出賣人依法選聘物業管理企業提供前期物業服務,同意按照本契約第十九條約定的價格和方式交納物業服務費用;並同意遵守業主臨時公約。

第二十一條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第__種方式解決:

1.提交_______仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十二條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案五)

第二十三條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。

本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十四條 本契約連同附屬檔案共___頁,一式___份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:

出賣人___份,買受人___份,___份,____份。

第二十五條 本契約自雙方簽訂之日起生效。

第二十六條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向________申請登記備案。

出賣人(簽章)__________買受人(簽章)_________

【法定代表人】:__________【法定代表人】:_________

【委託代理人】:__________【委託代理人】:_________

__________年_____月____日________年_____月_____日

簽於______________________簽於_____________________

北京市商品房現房交易契約 篇3

甲方:_________開發有限公司

註冊地址:

負責人:

乙方:____________

住址:

身份證號碼:

丙方:__________________房地產開發有限公司

註冊地址:

負責人:

鑒於:

1、甲、乙雙方於______

年____________月____________日簽訂了《商品房買賣契約》,契約備案號:_______________,購買了______號樓單元層______號商品房;

2、甲、丙雙方就_________項目簽訂了《收購協定》,丙方為乙方購房款的收款人;

3、因乙方購買的商品房未能按期交房,乙方要求退房。

現甲、乙、丙三方根據我國《民法典》及相關法律、法規規定,就解除《商品房買賣契約》及退款相關事宜,達成如下協定:

一、甲、乙雙方同意解除備案號為:__________________的《商品房買賣契約》;甲方同意由丙方將乙方購房款總計___元退還乙方。

二、甲、乙雙方同意,丙方具體退款方式及數額如下:

1、丙方將乙方已繳納的首付房款___元直接退還乙方;

2、丙方將乙方已向銀行歸還的按揭貸款本金總計____________元(從____________

年_________月_________日至____________

年_________月_________日乙方向銀行歸還的本金)直接支付給乙方;

3、經乙方貸款銀行即中信銀行西安分行同意,丙方向該銀行歸還截止____________

年_________月_________日乙方貸款餘額總計______元,並由該銀行出具提前還清貸款的書面證明。

三、乙方應將持有的上述《商品房買賣契約》原件及購房、收款收據及發票全部退還丙方銷毀。

四、甲、乙、丙三方同意,由丙方負責辦理原《商品房買賣契約》撤消抵押備案、契約註銷等相關手續,甲方予以配合。

在本條所述撤銷及註銷等相關手續辦完後,向乙方退還本協定第二條1、2項所列款項。

丙方承擔由其自身原因造成撤銷和註銷手續無法辦理的相關責任。

五、乙方承諾:本協定約定的解除契約及退款手續完成後,不再向甲、丙雙方追究逾期交房的法律責任,並不再就原《商品房買賣契約》向甲、丙雙方提出任何主張和要求。

六、因乙方退房造成丙方的損失,甲、丙雙方根據《收購協定》的約定執行。

七、甲、乙、丙三方對本協定的內容均負有保密義務,不得向其他第三方泄露。

任何一方違反本條約定造成其他方損失,其他方有權要求賠償。

八、本協定經銀行出具同意丙方代乙方提前還款的書面證明且經甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。

九、本協定一式叄份,甲、乙、丙三方各執壹份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方: 丙方:

負責人(或授權代表): 乙方身份證複印件貼上處 (負責人或授權代表):

簽訂日期:_____年___月___日 簽訂日期:_____年___月___日 簽訂日期:_____年___月___日

北京市商品房現房交易契約 篇4

甲方:乙方:

住址:住址:

聯繫電話:聯繫電話:

_________年____月____日

第一條

甲方對所有權的聲明

甲方根據國家規定,已取得北京市區的房屋所有權證書,所有權證書字第號。該房屋結構為__,建築面積為

__平方米。甲方保證該房屋符合國家及北京市房屋上市的有關規定及政策法規,並對該房屋權屬證件的合法性、真實性負全責。

第二條

乙方對購買權的聲明乙方願意在本契約第一條成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權事宜簽訂本契約,並認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。

第三條

房屋售價雙方同意上述房產售價為每建築平方米人民幣__元,價款合計為__元。

第四條

付款方式甲方同意乙方採取以下第種付款方式:

1、無需銀行貸款

1)乙方應在簽訂《北京市房屋買賣契約》時,即支付相當於房價款10%的定金計人民幣__元;

2)乙方應在辦理過戶手續前第十個工作日,支付全部房款。

2、銀行貸款

1)乙方應在簽訂《北京市房屋買賣契約》時,即支付相當於房價款10%的定金計人民幣__元

2)乙方應在評估所出具評估報告後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款。

3)銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第五條

房屋交付甲、乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1、房屋交驗在雙方到房屋土地管理局辦理完立契過戶手續之日起第五-八個工作日。

2、房屋交驗時,甲、乙雙方均應親自到常如有必要,可通知由雙方共同指定的第三方到場見證;房屋交驗完畢後,雙方應簽署《物業交驗單》。

3、房屋交驗前,房屋所產生的各項費用:如水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用由甲方承擔。房屋交驗時,甲方須提供上述費用已交納的票據。

4、如房屋原產權單位要求過戶前後簽訂物業、供暖協定,應按照原產權單位要求辦理。

5、甲乙雙方對房屋交驗的其他約定。

第六條

關於產權登記的約定本契約簽訂後,甲、乙雙方即應辦理過戶相關手續,之後按有關規定申領房屋所有權證。

辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依照國家規定繳納。

第七條

面積誤差如果房屋面積出現誤差,雙方同意按下列第種方法處理:

1、雙方自願按房產測繪部門的面積覆核成果申請權屬登記,本契約約定的房價款不再調整。

2、雙方另行協商原約定的房價款,且以調整後的房價款作為提交房屋權屬登記機關的申報價格。

3、解除契約。

第八條

違約責任

1、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,每逾期一日,乙方應支付甲方逾期款項的萬分之作為延期付款的滯納金。逾期超過十個工作日,甲方有權解除本契約,乙方所付定金不予返還。

2、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起第五-八個工作日將房屋搬空並交予乙方,每逾期一日,甲方應按乙方已付房款的萬分之向乙方支付滯納金,逾期超過十個工作日,乙方有權依據本契約請求法院強制執行。

3、甲、乙任意一方不按期辦理過戶手續、或不提供相關文書、資料、證件等,每延誤一日,應向對方支付房價款的萬分之的違約金,逾期超過十個工作日,對方有權解除契約,並由違約方向守約方支付房價款10%的違約金。

第九條

爭議的解決因履行本契約所產生的爭議,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條

生效及其他

1、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。

2、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。

甲方:

乙方:

日期:

北京市商品房現房交易契約 篇5

出賣人(以下簡稱甲方):______________________________

法定代表人:______________________________________

聯繫電話:________________________________________

註冊地址:________________________________________

郵政編碼:________________________________________

營業執照號碼:_____________________________________

開戶行:__________________________________________

帳號:___________________________________________

委託代理人(房地產經紀機構):__________________________

法定代表人:______________________________________

聯繫電話:________________________________________

註冊地址:________________________________________

郵政編碼:________________________________________

營業執照號碼:_____________________________________

房地產經紀機構資格證書編號:__________________________

開戶行:__________________________________________

帳號:___________________________________________

買受人(以下簡稱乙方):_______________________________

國籍/法定代表人:___________________________________

身份證(護照)/營業執照號碼:___________________________

地址:___________________________________________

郵政編碼:________________________________________

聯繫電話:________________________________________

委託代理人:_______________________________________

國籍/法定代表人:___________________________________

身份證(護照)/營業執照號碼:___________________________

地址:____________________________________________

郵政編碼:_________________________________________

聯繫電話:_________________________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:

第一條 商品房情況

該商品房銷售許可證號:_____________________商品房座落:_______區、縣________________路、道、街__________________________。

設計用途_____,建築結構_____,建築層數為_____層。

建築面積_____平方米,其中:套內建築面積_____平方米,公共部分分攤建築面積_________平方米。

商品房土地來源為:________。

以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。

第二條 商品房價款

商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為___________元(幣種:___),價款為_______元,計_____(大寫)。

第三條 商品房交付日期

商品房竣工,經驗收合格後,方可交付;未經驗收或驗收不合格的,不得交付。

甲方於_____年____月____日前,將商品房交付乙方。

如遇不可抗力,不能履行契約,雙方同意按下列第____種方式處理。

1、變更契約。

2、解除契約。

第四條 乙方付款形式及付款時間

乙方按下列第種形式付款:

1、一次性付款;

2、分期付款;

3、其他方式。

第五條 甲方逾期交付商品房的處理

除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付商品房,逾期在_____日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,乙方有權按照下述的第_______種約定,追究甲方違約責任。

1、契約繼續履行。

甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

此外,甲方還應每日按商品房價款的萬分之_____向乙方支付違約金。

2、解除契約。

甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

此外,甲方還應每日按商品房價款的萬分之_____向乙方支付違約金。

乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。

第六條 乙方逾期付款的處理

乙方如未按本契約第四條約定日期付款,逾期在_______日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,甲方有權按照下述的第_______種約定,追究乙方違約責任。

1、契約繼續履行。

乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

此外,乙方還應每日按商品房價款的萬分之_____向甲方支付違約金。

2、解除契約。

乙方應按商品房價款的萬分之_____向甲方支付違約金。

第七條 商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理

商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。

商品房建築面積與甲方銷售面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售面積的差異多退少補。

第八條 商品房質量及保修責任

甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。

在乙方正常情況下,甲方應按照《____市商品房住宅質量保證書》的規定履行保修責任。

因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。

第九條 商品房配套設施運行的約定

下列配套設施運行日期約定如下:

1、上水___________________________;

2、下水___________________________;

3、供電___________________________;

4、燃氣(氣源種類)___________________;

5、暖氣___________________________。

上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在____日內採取撲救措施,並賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的______%向乙方支付違約金。

第十條 商品房設計變更的約定

甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局。

確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起_____日內與乙方協商。

乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。

乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。

解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之外,甲方還應按商品房價款的______%向乙方支付違約金。

第十一條 商品房交接

商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《天津市商品住宅質量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。

第十二條 商品房產權登記

商品房竣工驗收合格後,甲方須在30日內辦理房屋所有權初始登記。

初始登記完畢後,甲方應協助乙方辦理房屋所有權轉移登記。

甲方未按時辦理房屋所有權初始登記或未協助乙方辦理房屋所有權轉移登記,給乙方造成損失的,甲方應承擔責任。

第十三條 物業管理

關於物業管理的服務內容和收費標準等,按有關規定由乙方與物業管理企業訂立物業管理契約。

第十四條 產權糾紛和債權債務糾紛的約定

甲方保證在交付商品房時,無產權糾紛和債權債務糾紛。

如存在產權糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第十五條 爭議處理

本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。

協商不成時,按下列第____種方式處理:

1、向_____________仲裁委員會申請仲裁;

2、向人民法院提起訴訟。

第十六條 契約補充

本契約未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充契約。

補充契約為本契約不可分割的部分,具有同等效力。

第十七條 契約份數

本契約連同補充契約共五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

第十八條 契約生效

本契約自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

當事人另有約定的,按照其約定。

甲方:_____________________乙方:____________________

委託代理人:________________委託代理人:________________

簽訂時間:_____年____月____日簽訂時間:_____年____月____日

北京市商品房現房交易契約 篇6

你好,契約是維護雙方當事人利益的有力證據之一,出現契約糾紛想要進行訴訟的,是需要提交訴訟狀的,以下是服務契約訴訟範文:_________________

原告:______________,女,1981年2月5日出生,漢族,無業,住_____________,身份證號碼_____________.

被告:______________房地產開發有限公司,住所地_________________,實際經營地_____________(郵編101100),註冊號________________,聯繫電話________________.

法定代表人_______________,系公司董事長。

案由:_________________商品房預售契約糾紛

訴訟請求:_________________

1.判令被告向原告支付逾期交房違約金 ________ 元及其自20__年1月10日至實際支付之日的利息,暫計至20__年3月20日為________ 元,以上合計 ________ 元;

2.判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:_________________

20__年12月31日,原告與被告簽訂了編號為Y_______________的《商品房預售契約》。根據該契約的約定,被告應在20__年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,並於實際交房之日起30內向原告支付。

20__年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照契約約定時間交付房屋。20__年10月7日,原告與被告簽訂了《補充協定》,被告承諾在20__年5月30日前交付房屋。據此協定,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售契約》中約定的交房日期即20__年8月30日之次日起計算。

20__年8月18日,被告向原告發出了《關於推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售契約》約定的方式向您支付違約金”。直到20__年12月10日,被告方將《商品房預售契約》項下的房屋交付給原告。

根據被告逾期交付房屋的事實以及雙方關於違約金的約定,被告應當向原告支付自20__年8月31日起至20__年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。20__年1月,原告委託律師向被告發出《律師函》,被告簽收後仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權益,原告根據我國法律的相關規定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

起訴人(簽字):_________________

20__________年_____月__________日

北京市商品房現房交易契約 篇7

賣方(以下簡稱甲方):

____________、____________(含共有人)

買方(以下簡稱乙方):

____________、____________(含共有人)

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本契約,以資共同遵守執行。

第一條甲方同意出售甲方所有的位於__________市_____區_________幢____號房。

房屋建築面積_______平方米,其中套內建築面積為____平方米。

甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售。

同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及附屬於該房屋的所有費用。

乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。

第二條甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為:

單價:人民幣________元/平方米。

總價:人民幣___________________元整(大寫)。

第三條付款時間及方式:

房屋價款分_______次付給甲方。

_______年____月___日,乙方向甲方支付房款_______元。

_______年____月___日,乙方向甲方支付房款_______元。

餘款_______元,在辦理產權證完成之日交付。

第四條辦理過戶及房屋交付:

1.甲方應於_______年____月___日開始辦理房屋產權證、土地使用證,上列證件辦理完畢之日至遲為_______年____月___日。

2.上列過戶費用及契稅由甲方承擔_______元,乙方承擔_______元。

第五條風險轉移,配套設施及費用承擔。

乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。

房屋及配套設施的風險自房屋實際交付之日起轉移給乙方。

第六條權利義務。

甲方確保本契約項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。

甲方確保本契約項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關於房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。

第七條協定的變更、終止。

1.本契約生效後,未經雙方協商一致,達成書面協定,任何一方不得擅自變更本契約。

如需變更本契約條款或就未盡事項簽署補充協定,應經雙方共同協商達成一致,並簽署書面檔案。

第八條違約責任

1.本契約簽訂後,乙方悔約的,應書面通知甲方,甲方應在_____日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,乙方承擔違約金_______元。

如甲方悔約,應書面通知乙方,甲方應承擔違約金_____元。

2.甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;

逾期交付超過_______日的,乙方有權解除本契約,並要求甲方按前述條款支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。

乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;

逾期交付超過_______日的,甲方有權解除本契約,並要求乙方按前述條款支付違約金。

3.甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續的,乙方有權解除契約,並由甲方按前述條款承擔違約金。

第九條爭議的解決

甲、乙雙方就本契約的解釋和履行發生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。

協商不成的,向人民法院提起訴訟。

第十條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第十一條本契約一式_____份。

甲方產權人_____份,甲方、乙方各_____份,房屋管理部門_____份(雙方提交給房管部門的契約與本契約不一致的,以本契約為準)。

出賣方(甲方,含共有人):_________________購買方(乙方,含共有人):__________________

甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________

身份證號碼__________________身份證號碼__________________

住 址__________________住 址__________________

電 話__________________電 話__________________

日 期__________________日 期__________________

北京市商品房現房交易契約 篇8

購賣方:_______________身份證號碼:_____________________

買方:_______________ 身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。

第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整。

本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。

第三條付款時間與辦法: 

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____ 佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。

經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。

若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本契約主體 

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________。

第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證。

第九條 本契約一式 份。

甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份, 房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。

第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項:

出賣方:_________________ 購買方:__________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________

地 址:___________________ 地 址:____________________

郵 編:___________________ 郵 編:____________________

電 話:___________________ 電 話:____________________

代理人:_________________ 代理人: _________________

身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________

見 證 方: 鑑證機關:

地 址:

郵 編:

電 話:

法人代表:

代 表: 經 辦 人:

日 期: 年 月 日 鑑證日期:_______年____月____日