承攬廣告牌加固翻新契約 篇1
認立契約雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為契約簽訂後，訂作商付給承攬方元，在加工量達到_%，定作方付給承攬方_元，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方_元，預留_元作為質保金一年後付清。定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自__年__月__日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__份，交__各留存一份。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：
承攬廣告牌加固翻新契約 篇2
甲方：_________________
乙方：_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設定廣告牌事宜訂定契約如下：
1、廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2、甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付
A、本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
B、廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設定完成日)，支付餘額_________元整。
C、自第二年始，應於該年__________月__________日之前付清該年年設定費的金額。
3、有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4、若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
A、未按本契約的約定支付設定費;
B、廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5、按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
6、甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7、本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
承攬廣告牌加固翻新契約 篇3
甲方：______
乙方：______
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包契約條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌的製作安裝事宜達成如下一致協定。
一：廣告牌製作
1、廣告牌規格：______
2、材質：______
3、要求:______
二：廣告牌安裝
安裝地點：______
三：工程造價及支付方式
1.廣告牌製作費：總計人民幣______元，大寫______元整。
2.支付方式：
.契約簽訂時甲方預付百分之三十工程款。
.製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四：工程期限
1、自契約簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素工期順延。
2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
6、按這一份契約規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報
第1頁
請甲方協商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六：關於驗收
1.乙方全部製作安裝完工後一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。
七、違約責任：
1.甲方未能按這一份契約第三條規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按這一份契約第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的'千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的製作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的製作、設定過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿後，雙方另簽維修協定進行維修。
十、雙方因這一份契約發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。
十一、此契約一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十二、這一份契約一經簽訂即產生法律效力。
甲方：______乙方：______
法人/授權代表：______法人/授權代表：______
聯繫電話：______聯繫電話：______
______年______月______日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇4
甲方： (以下簡稱甲方) 乙方：(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》有關規定，本著互惠、互利、平等自願原則簽訂本廣告稿發布契約。
一、甲方租用乙方現有戶外廣告位。
二、廣發布媒介為：單立柱、燈桿廣告位。
三、廣告發布的地址、規格、單價：
1單立柱廣告位租期為6月1日—8月1日○(共2個月)每月3600元租金，合計：7200元(大寫：人民幣柒仟貳佰元整)。
2燈桿廣告(中興南路、春光路、朝陽西路)101根，租期為6月1日—8月1日(共2個月)，每月12575元租金，合計：25150元(大寫：人民幣貳萬伍仟壹佰伍拾元整)。
3稅金：32350×11%=3558.5元。 ○
4以上三項總計：○7200+25150+3558.5=35908.5元(大寫：叄萬伍仟玖零捌元伍角整)，若延期使用，租用價格仍為單月價格。
四、廣告發布方案由乙方設計、甲方定稿(但甲方的廣告內容必符合廣告法有關規定要求)，定稿後雙方任何一方不得改變方案效果。
五、甲方在廣告發布期間，廣告審批相關手續由乙方辦理由乙負責，甲方應提供相關手續證照複印件。甲方如果在發布期間需更換版面或效果，必須事先與乙方取得聯繫，乙方辦理相關手續，另作廣告內容審批，甲方表現形式應符合法律法規。對不符合的乙方有權要求甲方作出修改，如不修改乙方有權拒絕發布，如果甲方強行發布，所造成的任何後果與乙方無關。
六、發布樣稿為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效應。
七、付款方式：此契約款項在契約簽訂後一次性付清全款項35908.5(大寫：叄萬伍仟玖佰零捌元伍角整)。
八、甲方委託乙方發布的廣告媒體所有權、經營權屬乙方，甲方只有契約期的使用權，如遇城市建設，擴改道路燈政府行為，所發布的廣告媒體無條件終止，乙方不做任何賠償，只退還剩餘期間的發布費，或另找適當位置重新設定。
九、違約責任：甲、乙雙方不得違約，如乙方出現無正當理由提前終止發布，應承擔總價3%違約金。如出現其他不可預見事項和不可抗拒因素造成乙方不能或不能完全履行契約。有關事項協商解決，不承擔違約責任。甲方必須在契約約定期限內付款，如出現拖款，乙方有權終止發布廣告，甲方承擔總價的3%違約金。
十、此契約一式四份，雙方各執二份，不得轉讓或轉借他人使用，契約自簽字之日起生效。
十一、未盡事宜，雙方協商達成。
甲方： 乙方：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字： 地址： 地址：
電話： 電話：
簽訂日期： 年 月 日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇5
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據的有關細則規定，甲方委託乙方包工加工廣告牌鋼版面結構主體製作。結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同尊信執守：
一、項目名稱
1、項目名稱：①廣告字牌製作及安裝。
2、項目範圍：擺芒都勻供銷社茶園;
3、實施地點距公路邊米;
二、工程內容
1、依據甲方確認的工程做法及選材標準詳見清單，甲方委託乙方在甲方指定地點安裝一塊戶外廣告牌。
2、甲方負責提供內容及噴繪布面。乙方負責現場製作，組裝、安裝。
三、工程期及進度要求
1、製作周期為4天(年月日—年月日)。
2、乙方一次安裝完畢，乙方保證廣告牌安裝質量，製作完成後，甲方進行現場驗收。
3、施工期間現場安全責任由乙方承擔，廣告牌安裝完成後一年內，如果廣告牌如果由於質量問題，出現倒塌、傾斜等，乙方承擔由此造成的一切損失。
四、承包方式及造價(詳情清單、結構圖)
總造價：元整(元) 乙方銀行賬戶信息：
開戶名：開戶行：帳 號：
五、工程款支付、結算方式
契約簽訂一日內，甲方支付乙方萬元(元)預付款，甲方驗收合格後，支付該次精細化廣告牌製作款餘款拾元(元)給乙方，乙方向甲方開具等額發票。
六、違約責任
如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決。若協商不成時，由該 工程承所在地人民法院裁決。
七、附屬檔案
1、契約未盡事宜，由雙方協商解決，補充協定作為契約附屬檔案共同遵守。
2、本契約一式兩份，具有同守效力。甲、乙雙方各執一份。
甲方： (蓋章)乙方： (蓋章)
代表人簽字： 代表人簽字
年月 日 年月 日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇6
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根據《民法典》及相關法律規定，甲、乙雙方就廣告位租賃事宜，經協商自願簽訂如下協定：
一、甲方租賃給乙方的廣告位的位置：。
二、租賃期限：________年____月____日起至________年____月____日止。契約滿期後，若甲方繼續對外租賃，乙方在同等條件下享有優先租賃權。
三、租金數額及繳納方式：租金按年計算，每年租金為10000元。契約簽訂時交清當年租金，以後乙方須在每年的____月____日前繳清下一年度的租金。乙方若逾期不交，每日加收月租金的20%違約金；逾期超過一個月，甲方有權終止本契約。
四、乙方負責到城建、工商、稅務等相關部門辦理廣告位施工建設、廣告發布等全部相關審批、備案等手續，並承擔因此發生的一切費用。
五、廣告位的設計、製作、安裝等均由乙方負責，乙方並承擔一切施工和安裝費用。乙方設計製作的廣告牌應符合市政管理等部門的要求，與市容市貌相協調，否則，由乙方負責改造，費用由乙方承擔。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、製作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，乙方的廣告牌設計、製作方案應經甲方審查同意後方可施工。乙方應選擇具有資質的設計、施工等單位進行廣告牌的設計與施工安裝，施工期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
六、乙方在安裝廣告宣傳牌的過程中，不得破壞甲方樓房的主體及結構。乙方負責契約期內廣告牌的日常維護管理，確保牢固安全，若因廣告位的設施等造成甲方或其他任何第三人的人身或財產損失，均由乙方承擔全部責任。如有損壞和安全隱患的地方，由乙方及時負責修復，費用由乙方承擔。乙方負責契約期內因安裝廣告牌造成的甲方樓體頂層的房屋滲漏維修，因廣告牌引發的一切責任和經濟損失均由乙方自行負責。
七、廣告內容，由乙方負責審查、製作、安裝、發布，但在發布前應甲方審查同意，廣告內容須符合國家法律規定。因廣告經營造成工商、稅務、衛生、城建等部門的處罰，均有乙方自負。甲方及甲方的關聯單位若需發布廣告，在同等條件下乙方應給予甲方優先權。
八、乙方所需電源由甲方提供，按甲方規定繳納電費，逾期不交，甲方有權停止供電，但不承擔違約責任。廣告牌安裝施工過程中的用電由甲方負責提供，甲方並應為乙方提供施工方便。
九、如遇甲方改建、擴建或政府規劃，甲方有權解除本契約，乙方應自行拆除廣告牌，甲方不承擔乙方的任何經濟損失。預交的租賃費，甲方按剩餘的天數退還乙方。雙方約定的契約條款，雙方應共同遵守，任何一方出現違約，按年租賃金總額的5%賠償違約金。
十、本契約期滿或依法解除後，乙方應在三日內自行拆除全部廣告牌及設施，恢復原狀。乙方若不願拆除，亦可按雙方協商認可的契約終止時實際使用價值（可委託有資質的評估單位評估價值）折價轉讓給甲方。本契約履行過程中，如發生爭議，雙方應及時協商解決，如協商不成，可通過甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本契約經雙方簽字或蓋章後生效。本契約一式三份，甲方持二份、乙方持一份，具同等效力。
甲方：法定代表人：
乙方：法定代表人：
________年____月____日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇7
甲 方：
乙 方：
甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國契約法》及有關規定，就乙方承攬製作、發布甲方戶外廣告事宜，達成如下協定。
一、乙方於 年 月 日至 年 月 日期間為甲方製作並發布廣告。
二、廣告基本要求
1.廣告內容:廣告形式應與樣帶/樣稿(經甲方簽字確認的效果圖)保持一致。
2.廣告發布形式及製作材料：
3.廣告規格、尺寸、數量：
4.製作竣工期限：甲方交付樣帶樣稿之日起 天內。
5.發布日：甲方交付樣帶樣稿之日起 天內。
6.發布地點： 具體發布位置：
7.燈光型廣告晚上亮燈狀態持續時間：當日 點至(當/次)日 點)
8.維護期限：發布之日起計算， (月/年)。
在維護期限內，乙方應定期對廣告設施進行維護、保養，做到整潔、安全，保證本契約項下廣告完好，維持驗收標準效果。如出現瑕疵，確保24小時內修復。
在廣告發布實施期間，因乙方原因造成廣告設施拆除、移位或出現安全事故，由乙方承擔責任及費用，補償未發布費用及同比例製作費用，甲方保留向乙方索賠損失權利。
三、廣告採用樣稿(樣帶)，由甲方提供。未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。 廣告樣稿(樣帶)為本契約附屬檔案，與本契約一併保存。
四、廣告發布的申請及相關審批手續由乙方負責辦理，費用由乙方負責。甲方配合提供相關合法有效證件(如：營業執照、商標註冊證等)。
五、價格及造價
廣告單價__ __元/m²(此單價包括發布費、占地費、維修費、保險費、基礎架製作費等廣告製作、發布過程中發生的所有費用)。
乙方不能要求甲方支付其他費用。
工程總造價：小寫： 大寫：
六、質量標準及驗收
1.質量標準：
2.驗收時間：
3.驗收方法：
4.驗收程式：
1)廣告實施完成後，甲方接到乙方通知後，由甲方組成驗收組，按設計指標逐項驗收。 5.驗收不合格處理：
七、付款方式
甲方在契約簽定後、工程施工前將該工程總造價的 %(大寫： )作為預付款支付給乙方。待乙方將全部工程完成並經甲方驗收合格後 日內將工程總造價的 %(大寫： )支付給乙方。餘款 在乙方將全部工程發布完成後，甲方確認扣除應扣款項後將餘款支付給乙方;若該餘款不足以扣除乙方應扣款項，乙方應當將不足部分支付於甲方。
乙方開戶行及帳號：
八、特別約定
1.允許總工程量適當浮動
2.乙方必須確保甲方廣告發布手續的合法性，廣告發布的申請及相關審批手續不全等原因招致有關部門查處的，由乙方應向甲方支付違約金 元。違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方補償損失。
3.乙方施工、維護中給自身、第三方或者甲方造成損害的，由乙方承擔全部責任。
乙方人員在施工中若出現意外工傷、事故及損失，均與甲方無關。
乙方確保發布甲方廣告的設施能抗十級颱風及其他常見自然災害。因該設施倒塌、墜落、斷裂等原因給第三方或者甲方造成損害的，乙方承擔全部責任。
九、違約責任
1.甲乙雙方中任何一方違反本協定條款，除另有約定外，違約方應向對方支付違約金。違約金數額為：本契約標的額× %。
2.廣告逾期竣工或者發布(驗收合格方可以發布)的，乙方應向甲方支付違約金 元。 廣告發布期間，沒及時維修，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金 元。晚間燈光型廣告發布時間，每縮短1小時，乙方應向甲方支付違約金 元。
十、契約糾紛解決方式：發生糾紛後雙方應先協商解決;協商不成的向甲方所在地人民法院起訴。
十一、其他
契約期滿前1個月，雙方可重新商討延長本契約事宜。同等條件下，甲方享有優先權。如契約期滿甲方未辦理續簽手續，甲方不再享有優先權，廣告位置不予保留。
十二、本契約一式兩份，經雙方簽字並蓋章後生效。
甲方全稱(蓋章)： 乙方：(蓋章)： 委託代理人： 委託代理人： 地址：___________________ 地址： 郵編：_______________________________ 郵編： 電話：_______________________________ 電話： 開戶行：_____________________________ 開戶行： 帳號：_______________________________ 帳號： 簽訂時間： 簽訂時間：
承攬廣告牌加固翻新契約 篇8
認立契約雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 契約簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂契約之日起計算日。
交提定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自__年__月__日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)
代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬廣告牌加固翻新契約 篇9
甲方： 法定代表人：
乙方： 法定代表人：
根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國契約法》甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就甲方委託乙方製作、發布戶外廣告事宜達成以下協定：
一、契約標的物
1、 廣告形式：
2、 廣告位置：
3、 廣告內容：按甲方提供的內容確定。
4、 廣告媒體的尺寸為 ，總面積為 ㎡;廣告材質：廣告媒體數量：以上可根據甲方的具體要求進行調整，乙方應當滿足甲方要求，且不增加任何費用。
5、乙方保證有合法權利和審批手續，具有發布本契約項下廣告的許可權，根據本條約定的形式、位置、時間、規格、內容發布廣告。
二、契約期限
本契約自簽訂之日起生效，發布期自上述廣告全部安裝完畢且經過甲方驗收合格正式發布之日起為起始日，發布時間為 。
三、契約金額及付款方式
1、契約總金額：
廣告契約總金額為(大寫) 元整(小寫￥ 元);除上述廣告費用外，甲方不承擔其它任何費用。
2、以上契約金額包括但不限於以下費用：
(1) 廣告發布費;
(2) 構架製作及日常維修、維護等費用;
(3) 發布廣告之電費、保險及一切有關電器裝置及維修所發生的費用;
(4) 契約期限內製作畫面所發生的費用(含拆卸、安裝等);
(5) 保持畫面及廣告媒體清潔、完好無缺及效果美觀發布所發生的費用;
(6) 政府稅收及一切有關雜費。
3、支付方式：
本契約廣告設計完成並經甲方審核效果圖後，甲方支付契約總金額 %作為預付款，即人民幣 萬元整(￥ 元)。廣告牌製作完成，甲方驗收完畢應支付契約總金額的 %，即人民幣 元整(￥ 元)。
4、第二次更換廣告畫面的時間和內容以甲方的通知為準。
5、乙方必須提供真實、合法，合規的有效發票，甲方在收到發票後向乙方進行付款;否則，甲方有權拒絕向乙方支付任何款項，且不承擔遲延付款責任。若乙方提供的發票被稅務機關認定為不合格，不能在稅前列支，乙方應向甲方賠償由此而引發的全部經濟損失，並按照甲方要求重新出具合格發票。
四、甲方權利義務
1、甲方權利
契約期限內，甲方有權要求乙方修改效果圖。
2、甲方義務
(1)甲方應在乙方製作完成廣告牌之後的三個工作日內派人驗收。驗收標準：廣告牌發布的內容與乙方提供的效果圖完全一致，驗收合格後簽署書面確認單。
(2)甲方不得將所提供的廣告位置另行租讓。
(3)甲方須在乙方要求的合理時間內提供廣告發布所需檔案，如因甲方延誤提供時間影響正常發布，乙方對此不承擔責任。
承攬廣告牌加固翻新契約 篇10
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關係，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。
第一條 概況：
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：戶外落地式鋼結構廣告牌
2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產項目工地外圍牆(原西寧XX廠)
二、工程內容
規格：戶外落地式鋼結構廣告牌一塊，總高
4.3米、長 米具體施工要求以《附屬檔案1》為準。
第二條 承包方式和總價
1、包工包料(不含燈具、含稅金)。
2、戶外落地式鋼結構廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。
3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三條 圖紙：
1.本契約附戶外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。
第四條 質保：
1. 經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的戶外落地式鋼結構廣告牌(含主體鋼結構前後面，不含廣告畫面)質保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責修復(更換)，費用由乙方承擔。質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現的損壞，乙方不承擔任何責任。
第五條 結算：
1.契約簽定當日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;
2.乙方施工完成後，甲方向乙方支付剩餘工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。
第六條 甲方責任：
1.甲方委派魏X為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。
2.甲方負責戶外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調。
3.若遇甲方原因及
第三方原因延誤的工期因順延。
第七條 乙方責任：
1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。
2.乙方負責施工現場的安全工作並對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。乙方負責製作地基挖掘地基時，因注意地下管網線，如有損壞乙方負責修復(甲方有義務提前以書面形式告知乙方)。
3.在施工中嚴格執行國家相關施工規範並及時解決施工中出現的問題，按期完工。
4.在質保期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。
5.乙方按契約進度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結構廣告牌所需的各種施工設施、工具、鋼結構主體及零部件的運輸等問題，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負責材料的管理和施工現場的整潔衛生。
第八條 違約責任
1.在本契約履行過程中,任何一方違反本契約約定條款時，違約方按契約總額的10%支付守約方違約金，並承擔因違約給守約方造成的全部經濟損失及相關法律責任(如發生訴訟等維權行為時，違約方必須承擔全部訴訟費及律師代理費)。
第九條 免責條款：
1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結構廣告牌損毀雙方免責。(指地震等自然災害及人類不可抗力)。
第十條 契約變更：
本契約的變更必須由雙方協商一致，並以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知並影響本契約履行或造成損失的，應承擔相應的責任。
第十一條 契約解除：
雙方確定出現下列情形使契約的履行成為不必要或不可能的，可以解除本契約。
1.發生不可抗力的;
2.雙方同意不執行本契約的。
第十二條 爭議解決：
雙方因履行本契約而發生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。
第十四條 附則：
1.契約未盡事宜，由雙方協商解決。
2.本契約一式貳份共叄頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。
3.本契約自雙方蓋章之日起生效，至工程質保期結束後失效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委託代理人 ： 委託代理人 ：
聯 系 方 式： 聯 系 方 式：
簽 訂____日 期： 簽 訂____日 期
承攬廣告牌加固翻新契約 篇11
甲方：
乙方：
依照《民法典》及《中華人民共和國廣告法》等相關法規，就甲方委託乙方進行廣告牌噴繪安裝等一系列事宜，在自願、平等、互利的基礎上，經雙方協商一致，共同訂立以下契約條款。
一、項目類別(名稱)：XX公司戶外廣告牌畫面噴繪，以及跟蹤維護、保修。
二、契約期限：20×年月日到 20× 年 月日。
三、單價協定：
1、城區部分：
2、城郊部分：包含高速路段、機場周邊等區域2。2元/平方米;100平方以內按2。5元/平方。
3、夷陵區部分：
4、當陽市3元/平方米;
5單次掛招商廣告200元/次。 縣城另算。
6、其他區域以協商價格為標準。
四、費用及支付方式：
以第三條協定確定的單價以及安裝的實際面積為標準，進行月結。於次月15日以前結清。
五、資質提供
經雙方約定，乙方提供為完成本契約所需文本資料：
1、營業執照。
2、稅務登記證。
3、組織機構代碼證。
4、法人代表身份證。
5、操作工人保險。
六、質量驗收：
1、乙方噴繪安裝要檢查廣告畫面的整潔、美觀、拼接完整;(拼接由噴繪公司負責)
2、乙方須對廣告畫面安裝後進行跟蹤維護，吹松吹散主動修復;
七、甲方權利義務
1、甲方有對乙方所懸掛畫面內容審批的責任;
2、甲方必須根據相應規定，按時支付乙方戶外廣告牌安裝維修費用，不得拖延，不得非法扣減。
八、乙方權利義務：
1、乙方應當按照約定保守甲方相關商業機密、及時完成工作並向甲方交付工作成果和驗收單。
2、乙方在施工中應做到文明、安全施工，施工完畢後將現場周圍清掃乾淨;在操作過程中遇到自身無法協調解決的問題或意外狀況，需及時與甲方或相關部門溝通。確保施工中的操作安全和交通安全，施工過程中出現的一切安全事故均由乙方負責。
3、乙方不得轉包和擅自分包，乙方應保證其所選任或僱請的工作人員具有相關的工作資質。
4、乙方在工作過程中發生的工傷事故或其他內外部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部責任。
5、乙方應按當地政府及有關部門規定進行施工場地標準化管理，因管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
6、乙方在安裝施工過程中不對廣告牌主體結構造成損壞，若有損壞應按原樣恢復或賠償。
7、乙方應在甲方規定的時間內完成安裝工作及時提交驗收報告。
八、違約責任：
1、甲乙雙方在簽訂契約後無故單方終止契約，違約方應承擔契約金額50%的違約金。
2、乙方交付的工作成果不符合本契約約定，或不符合國家強制性標準，甲方有權有要求乙方重做，更換，或相應減少價款。由此給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。
九、風險責任承擔
乙方在製作安裝過程中及保修保質期內，應當保證安全作業，杜絕安全責任事故的發生，乙方製作安裝人員和乙方僱請人員的安全責任事故由乙方承擔責任，構成對第三人侵權責任的，由乙方承擔責任。
十、契約爭議解決方法：
雙方因契約事宜發生爭議，可及時協商，協商不成的向甲方所在地人民法院起訴。
十一、其它約定：
乙方應於簽訂契約之日起一月內提供相應的公司資質證明本契約經雙方簽章即其法律效力，未盡事宜，雙方可協商訂立補充條款，經雙方簽章後，與主契約有同等效力。本契約附屬檔案及補充協定與主契約有同等效力。
本契約壹式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字蓋章後即生效。
甲 方： 乙 方：
委託代理人： 委託代理人： 聯繫方式： 聯繫方式：
年 月 日 年 月 日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇12
甲方：_________________
乙方：_________________
_________廣告公司與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司，就乙方建築物屋頂設定廣告牌事宜訂定契約如下：
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側，面積_________平方米。廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付
本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日，支付餘額_________元整。
自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
未按本契約的約定支付設定費;
廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______
年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
承攬廣告牌加固翻新契約 篇13
甲方：
法定地址：
法人代表：
乙方：
法定地址：
法人代表：
甲、乙雙方，根據《中華人民共和國廣告法》，《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國相關法律法規的規定，本著互惠互利的原則，經友好協商，就乙方租賃使用甲方坐落於事宜達成如下協定，以資共同遵守。
第一條租賃內容
1、租賃名稱：
2、租賃位置：
3、廣告規格：
4、廣告形式：
第二條租賃期限
租賃期限為年。
以甲、乙雙方就製作後的螢幕驗收合格並簽訂補充協定之日起算租賃期間。
第三條權屬與維護
1、廣告牌產權屬甲方所有，乙方只擁有該廣告看板的使用權。
2、本契約項下螢幕由乙方負責設計，內容必須符合《中華人民共和國廣告法》的有關規定，經乙方最終確認後進行報批工作，甲方給予相關協助，協助過程中產生的費用由乙方負擔。
3、乙方負責螢幕的維護、噴繪、安裝等具體製作施工工作，費用由乙方負擔。
4、乙方須定期對螢幕進行安全檢查，遇颱風、暴雨等惡劣天氣應當採取安全防範措施。螢幕陳舊、破損的，乙方必須及時整改、修繕。因乙方管理維護不善導致螢幕造成人身安全及財產損失的，乙方承擔全部責任。
5、經甲、乙雙方協定，螢幕安裝截止日期為_____年_____月_____日，
於_____年_____月_____日螢幕正常使用。
6、在本契約項下，螢幕廣告發布期間內，甲方保證亮燈時間為具體亮燈開始和結束時間會隨天氣和季節變化進行一定調整，總亮燈時間不變。如果因電源原因不亮燈，甲方應在24小時內進行修復;如果不亮燈時間連續超過兩天，則按不亮燈實際天數順延補足。
第四條費用支付及結算
1、契約保證金：為保證契約有效履行，契約簽訂當日，乙方向甲方支付契約保證金人民幣元
2、租金：
乙方以年為單位向甲方支付租金：
租金的支付方式：
乙方每年分兩次向甲方支付租金，分別於每年一月、七月的最後10日向甲方支付，每次支付當年租金的50%.
3、電費：
經甲、乙雙方初步預算，螢幕電費每月元，全年合計元，乙方於每年元月10日前向甲方支付預算電費，由甲方代為繳付，繳付電費以乙方自行設立的電錶為準。每年12月15日至31日，甲乙雙方對當年電費進行結算，超出部分乙方另行支付，剩餘部分自行轉為下一年預付電費。
4、行政收費：
租賃期間，因螢幕而產生的一切行政收費均由乙方承擔。
5、款項支付：
甲方向乙方設立專門賬戶：
開戶行，
賬戶：.
乙方應將本契約項下所有應向甲方支付的款項匯至上列賬戶，如甲方變更賬戶資料，必須書面通知乙方。
第五條甲方的權利與義務
1、甲方有權就螢幕的整改、防腐及安全性技術等方面情況向乙方提出整改方案，並敦促乙方整改。
2、甲方保證對承載螢幕的廣告看牌擁有合法產權，並承諾向乙方提供甲方《企業法人營業執照》副本的有效複印件備案。
3、在本契約約定的租賃期限內，如在租賃位置周邊出現其他建築，設施影
響乙方廣告正常發布或發生其他足以影響乙方廣告正常發布的情形，導致乙方預期的廣告發布目的或效果落空或存在落空的風險，乙方應儘快通知甲方，甲方應在自身能力範圍內盡最大努力予以排除，並按廣告發布受影響時間順延本契約約定的租賃期限;如影響廣告發布的情形無法排除，乙方有權解除本契約，並按實際租賃的天數計算租金及其他相關費用，甲方對超出部分的費用應當及時返還乙方。
上述情形發生後，甲乙雙方也可以協商其他補償方法予以解決。
4、由於甲方的原因造成乙方螢幕廣告損害的，乙方有權解除契約，甲方應當向乙方承擔賠償責任。
5、乙方逾期不繳納租金及相關費用時，甲方有權從逾期之日起按日向乙方收取年度租金‰的滯納金。
第六條乙方的權利與義務
1、乙方必須按照本契約第四條規定，按時足額支付租金及相關費用。逾期支付應當按照本契約第五條第5款的約定向甲方支付滯納金。
2、乙方應保證螢幕廣告的宣傳內容真實合法，並出具相關證明性檔案交由甲方備案。
3、乙方應提供乙方《企業法人營業執照》副本的有效複印件向甲方備案。
4、由於乙方的原因造成甲方螢幕廣告損害的，甲方有權解除契約，乙方應當向甲方承擔賠償責任。
5、乙方每天為甲方免費播放其宣傳視頻，贈送時間為每天合計3小時。播放時間由乙方自主安排，不限時段。
第七條智慧財產權
本契約項下的廣告畫面及發布內容等所產生的智慧財產權由相關智慧財產權權利人享有。因上述智慧財產權所產生的一切糾紛與甲方無關。
甲方有權就乙方播出的內容進行確認並向乙方提出合理建議。
第八條保密條款
甲乙雙方承諾並保證對本契約的相關信息及資料、在契約履行期間知悉的對方商業秘密及在螢幕上發布廣告商家的商業技術數據、信息等的負有保密義務。任何一方不得擅自向第三方披露。否則，違約方應向守約方承擔違約責任並承擔由此而產生的一切不利後果。
第九條契約的變更和解除
1、契約變更
本契約簽訂後的變更須以雙方法定代表人正式訂立書面變更協定的方式進行;任何未經另一方簽字認可的變更通知均不發生契約變更的效力。
2、契約解除
契約解除應當簽訂書面解除協定。
本契約簽訂後，任何一方未有法定理由或者本契約規定事由，不得擅自解除契約。
3、如因不可抗力或政府行政行為導致設立發布手續等問題發生糾紛，甲方應在發生後一個工作日內通知乙方，甲乙雙方應當在友好協商的前提下變更或者解除本契約。
第十條違約責任
1、由於甲方原因致使螢幕廣告不能如期發布，甲方應及時通知乙方，在事先徵得乙方書面同意的前提下，可以順延租賃期限;如未得到乙方同意，每逾期一日，按應付租金的1%向乙方支付違約金;逾期滿7日，乙方有權解除契約，甲方須返還乙方已支付的租金及相關費用。並支付乙方當年租金的20﹪作為違約金。
2、乙方如未按期足額支付租金及相關費用的，每逾期一日，則按應付租金的1%向甲方支付違約金，如逾期10日仍未支付，甲方有權解除本契約，收回廣告看板，乙方並支付甲方當年租金的20﹪作為違約金，不足彌補甲方的損失部分，乙方仍應賠償。
3、在本契約履行期限內，一方非因法定理由或本契約規定事由單方面解除或終止履行本契約，違約方除應賠償給守約方造成的損失外，還應按本契約約定已支付租金總額的20%向對方支付違約金。若甲方在契約期內將本廣告看板向第三方出售，則按已支付租金總額的20%向乙方支付違約金。
第十一條不可抗力及政府行為
因不可抗力或政府行為造成其中一方或雙方無法繼續履行本契約的，則本契約自動終止。
因不可抗力或政府行為造成其中一方或雙方無法完全履行本契約的，甲乙雙方應當在友好協商的前提下變更或者終止本契約。
因不可抗力或政府行為導致契約終止，租金及相關費用按照乙方實際租賃的時間以天為單位計算，甲方只按實際天數收取租金及相關費用，餘款退回乙方。
本契約任何一方因不可抗力或政府行為不能履行或不能完全履行本契約義務時，應當在事件發生後的一個工作日內通知另一方，並向另一方提供由有關部門出具的證明資料。不可抗力或政府行為發生時，雙方均應盡一切合理努力減輕由此造成的不利後果，遲延履行契約後發生的不可抗力或政府行為，不能免除違約責任。
第十二條法律適用和爭議解決
本契約適用中華人民共和國法律。
契約雙方就本契約的解釋或履行發生爭議時，應當友好協商解決，如協商不成，任何一方均有權向人民法院提請訴訟。
第十三條契約生效及其它
本契約自雙方法定代表人簽字並加蓋公司印章後生效。
本契約未盡事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式簽訂《補充契約》，該補充契約與本契約具有同等法律效力。本契約的附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
本契約一式貳份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
第十四條契約通知
1、任何一方向對方發出的任何通知均應採取書面形式，並以電話通知對方加以確認，本契約履行中的通知，如使用特快專遞郵件，以寄出日後的第四日視為收件日期如使用電報或傳真，以發出後的第二日視為收件日。
2.除非一方書面通知更改地址，一切通知均應發往本契約首頁列明的地址和號碼。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
承攬廣告牌加固翻新契約 篇14
甲方：_________________
乙方：_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設定廣告牌事宜訂定契約如下：
1.廣告牌設定地點：
規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費：
每年_________元整，並以下列方式支付
.本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
.廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設定完成日)，支付餘額_________元整。
.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
.未按本契約的約定支付設定費;
.廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
承攬廣告牌加固翻新契約 篇15
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，為保護雙方的合法權益，結合本契約施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的 拆除工程之有關事宜，達成如下契約：
一、工程概況
工程名稱：
工程所在地點：
二、契約工期：
開工日期：
竣工日期：
契約日期總日曆天數 天。
三、工程拆除的範圍、承包方式及驗收標準
l、拆除施工的範圍為：
吉林銀行梅河大街韓式洗浴玻璃幕牆廣告牌，海之韻洗浴外牆三樓鋁塑板裝飾拆除。
2、承包方式為：
乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除使用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工工期完工;乙方自行承擔本項目拆除過程中發生的全部費用(除人工費以外機械費、管理費、水電費、稅費及行政許可審批所需費用等，由乙方自行承擔)。
3、拆除施工任務完成後驗收合格的標準：
(1)拆除範圍內的所有廣告牌並全部清理外運;場地無廣告垃圾無雜物等;
(2)乙方完成本契約約定的其他義務。
四、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容拆除現場應設定安全生產所採取的必要措施及設施;拆除雙方約定范闈內的所有與廣告牌有關的設施設備;較大物料的二次破碎;拆除施工完成後的場地平整;拆除施工時對鄰近設施、建築物、樹木等的防護;降噪環保所採取的必要措施;拆除垃圾的清理外運及其市政運輸道路的清掃與保潔等。
五、拆除施工的工期要求
自雙方訂立本契約之日起 天內，按約定完成拆除範圍內的所有拆除任務。
六、履約廢舊物資回收費用及支付方式
本工程乙方將拆除甲方指定的的廣告牌，甲方給乙方支付人民幣 萬元整 ;甲方應於 年 月日向乙方付清前述所拆除費款額。
七、甲方義務
(1)給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料;
(2)協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關係等的協調;
(3)給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;
(4)按照拆除驗收標準組織驗收並辦理有關手續。
八、乙方義務
(1)保質按期完成所有拆除施工任務;
(2)拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查;
(3) 乙方按有關規定採取嚴格的施工安全措施，承擔由於自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及後果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
十、違約責任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工進度，由於乙方原因遲延工期時，乙方按每日人民幣壹仟元(1 000元/日曆天)向甲方支付違約金。
2、乙方延遲完成拆除任務時間超過叄個日曆天(3日曆天)時，甲方有權單方面解除本契約，乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金，甲方無需向乙方返還。
十一、拆除任務完成經甲方檢查驗收後，雙方形成書面的確認單並辦理完其他約定的手續後，拆除施工契約自動解除。
十二、爭議解決
因本契約發生的全部爭議，雙方應本著平等互利的原則友好協商;如協商不成，從以下兩種方式中選擇一種：
(1)提交 仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
十三、契約份數
本契約一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等的法律效力。
十四、契約生效與終止
本契約自簽訂之日起生效，契約履行完畢後自行終止。
十五、補充約定：
甲方(簽章)：
法定代表人/授權委託人：
乙方(簽章)：
法定代表人/授權委託人：
年 日月
承攬廣告牌加固翻新契約 篇16
經甲乙雙方協商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協定。
一、廣告位坐落地點： 立柱廣告牌南側一面。
二、廣告位尺寸： 米× 米。
三、廣告位租用期限及費用廣告位租用期限為 年，即 年 月 日到 年 月 日租賃費 元，計 元整。
四、付款方式：簽定契約後應付廣告位租賃費的.全額，逾期付款，乙方有權拆除畫面。
五、甲方負責噴繪畫面及安裝，如發現問題與乙方無關。
六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本契約。
七、甲方必須向乙方出具發布廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。
八、甲方應按契約規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%按日計算。
九、契約生效後，甲方需要改換或停止發布，應在製作前五天通知乙方，並徵得乙方同意。
十、甲乙雙方必須嚴格履行契約中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。
十一、本契約一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
甲方：簽字/蓋章
乙方：簽字/蓋章
年月日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇17
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側，面積_________平方米。
廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付：
2.1本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
2.2廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日，支付餘額_________元整。
2.3自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
4.1未按本契約的約定支付設定費;
4.2廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
4.3甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
承攬廣告牌加固翻新契約 篇18
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
根據《民法典》、《廣告法》及有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方租賃甲方所屬位於發布廣告事宜，一致達成以下條款以資共同遵照執行：
一、場地位置：
甲方唯一合法擁有的，該位置提供給乙方獨家經營商業廣告的招商及發布。
二、規格及發布形式：
規格尺寸：具體見本契約附屬檔案。
發布形式――霓虹燈。
三、發布限期：
發布期年，從年月日起至年月日止。
四、工期：
1、甲方於年月日前提供包括但不限於上述場地的產權、使用證明等報批所需資料給乙方。
2、乙方負責於個月內辦理戶外廣告的有關審批手續，並於手續辦理完畢後完成廣告牌製作。
五、場地租金、保證金、電費及其支付方式：
1、場地租金：
A、契約簽訂後至年月日前為免租期(含發布公益廣告)，若此期間乙方發布商業廣告，租金由發布即日起計算;
B、從年月日起至年月日止，每年場地租金為人民幣______元整(￥元);
C、從第三年開始直至到契約結束，每兩年租金遞增;契約編號：
F、如租約到期雙方有意繼續合作，租期將自動延長。
2、繳納方式：
A、每年租金分期，按為一期進行支付;
B、首期租金乙方於廣告發布前一周內支付，以後按季度提前一周支付。
3、電費按國家供電部門有關收費標準，每月按照實際使用功率由乙方於每月號前向甲方繳納。
4、本契約簽定時乙方向甲方交納元整(即元正)場地保證
金。若本契約按契約約定時間開始執行或執行後正常終止，甲方於本契約終止後天內將場地保證金退回乙方。若本契約未能按契約約定時間開始執行，則甲方於年月日前退回乙方所繳納的場地保證金。
5、甲方收到各項款項同時向乙方開具等額的收款發票。
六、雙方責任
甲方責任
1、契約簽訂後，甲方於年月日前提供有關土地產權使用證明等資料給乙方進行辦理可發布戶外廣告發布的有關政府手續。
2、提供用電電源到廣告牌面，協助乙方施工及發布的正常使用。
3、協助乙方辦理有關施工手續。
乙方責任
1、支付契約約定相關款項。
2、提供廣告畫面內容給甲方備檔。
3、契約期內，廣告牌的製作質量由乙方負責，負責廣告牌的日常管理、維修和保養，按照消防條例要求做好消防安全防範工作，保障用電安全。廣告設施歸乙方所有。
4、乙方發生的水電費由乙方承擔，電費按電錶實用數由乙方與甲方管理處結算。
七、免責條件
1、因政府徵用、政策變更、市政工程、戰爭、地震、自然災害等不可抗力因素，或者廣告位正面前方向有新的建築物遮擋廣告的發布效果，造成契約不能履行或不能完全履行，雙方經協商未能達成一致，則契約自然終止且互不承擔責任，雙方於十天內結算相關費用。
2、若乙方未能在本契約約定時間內完成可發布戶外廣告的有關政府手續的辦理，雙方視辦理上述手續的具體情況進行協商，若協商無法達到一致意見，則本契約書即時終止，雙方不負違約責任。
八、違約責任
1、契約生效後，甲、乙雙方必須認真遵守契約條款，任何一方不履行契約條款，守約方有權向違約方要求承擔法律責任，賠償經濟損失。
2、乙方未依照契約規定準時繳納租金，按年度租金的/天向甲方支付滯納金;若超過天仍未支付租金，則本契約終止，甲方收回本契約出租的場地，契約保證金不予退回。
3、契約生效後，如有第三方就該廣告位置向乙方主張所有權或使用權，由甲方負責解決並承擔因此所增加的一切費用。
九、契約期滿與終止
1、本契約發布期滿後，乙方如需繼續承租，應在期滿前天向甲方提出申請，重新簽訂契約。在同等條件下，乙方享受優先續約權。
2、如租約到期雙方有意繼續合作，租期將自動延長。
3、發布期滿後，若雙方不再繼續合作，乙方所繳納的保證金甲方於天內退還，乙方於契約終止後天內拆除廣告設施。
十、爭議解決
本契約在履行中如發生爭議，雙方應友好協商解決;協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴。
十一、保密協定
未經對方許可，任何一方不得向第三方(有關法律、法規、政府部門、雇員除外)泄露本契約的條款的任何以及本契約的簽訂及履行情況，以及通過簽訂和履行本契約而獲知的對方及對方關聯公司的任何信息。
本契約有效期內及終止後，本保密條款仍具有法律效力。
十二、其他
1、本契約未盡事宜，須經契約雙方共同協商，並簽訂補充規定，補充規定是本契約不可分割的組成部分，補充協定與本契約不一致的，以補充協定為準。
2、本契約一式肆份，自簽字蓋章日起生效，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
3、上述契約條款已經甲、乙雙方確認，如有變動，變動條款需經雙方蓋章確認方才生效。
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：年月
承攬廣告牌加固翻新契約 篇19
發包方：
承包方：
根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自願、平等、互利的原則，現就小區工地圍擋牌的基礎、製作、安裝事宜達成如下一致協定。
第一條 工程名稱及內容
1、工程名稱：小區工地圍擋牌製作安裝。
2、工程內容: 彩鋼圍擋製作安裝、維護及甲方原有圍擋安裝。
第二條 工程地點
鶴崗市向陽區交警隊對面
第三條 工程結算及支付方式
1、結算及承包方式：
圍擋牌製做採用固定單價契約.其它材料另計。圍擋牌每片2M*0.84M=1.68M2(大寫：伍拾元/片)(含彩板製作、.安裝、維護、不含基礎.基礎框架均由甲方安裝)，。甲方原有彩鋼圍擋大片(相當於3小片)20元/大片安裝。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。本項目以包工包料方式委託乙方製作、安裝。乙方加工安裝圍擋189片*50元/片=9450元甲方原有圍擋安裝45大片*20元/片=900元運輸費 =300元其它材料：自攻板釘50mm*3盒 =14#綁線 =84元合計(小寫)元
2、支付方式：
甲方在圍擋牌整體安裝完畢後7日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，驗收無誤後.工程款一次性付給乙方。
第四條 工期及質保期
工程期限為 5天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。本工程質保期為半年。
第五條 雙方責任
甲方責任：
1、負責工程的前期審批。
2、負責施工現場雜物移動。
3、按本契約第三條規定結算圍擋的原料.製作、安裝運輸費用。
乙方責任：
1、 嚴格按照契約約定工期製作、安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。
3、負責按質按量完成契約所約定的項目內容，如因安裝不當導致出現質量問題，一切責任由乙方承擔;
4、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
5、在保修期內，廣告牌維護費用由乙方承擔(不含甲方原有的大片圍擋)。
第六條 關於驗收
圍擋安裝完工後即為保修期開始 ;如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程，故視為驗收通過。
第七條 違約責任：
1、甲方未能按本契約第三條規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本契約第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的千分之三作為違約金。
3、乙方應保證工程質量，安裝牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準(基礎框架為甲方施工.出現傾斜倒塌等乙方概不負責)。
第九條 本契約自簽訂之日起生效，本契約一式肆份，甲乙雙方各執貳份，任何一方違約，另一方可向人民法院提起訴訟。
第十條工程總造價、
施工圍擋製作、安裝、維護;總計: 元，人民大寫：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬廣告牌加固翻新契約 篇20
雙方本著公平，共贏原則，簽頂如下協定：
1.甲方同意將______________商場樓頂(由_________向_________)_______米長的位置代理給乙方做廣告媒體使用。
2.乙方自行負責對媒體的廣告招商、管理、製作及維修、維護。
3.媒體代理費為_________元/年。代理費的交納應從協定簽定之日起，由乙方每半年預付給甲方一次。
4.廣告發布期間，涉及到一切與廣告有關的社會因素，均由乙方協調。
5.媒體代理從協定簽字之日起執行。
6.在乙方代理過程中，無論有無商戶，甲方不得擅自將其廣告位置轉讓或租賃給其它單位或個人。如有違約，甲方應按廣告發布的費用全額支付給乙方。
7.乙方應嚴格把握施工質量。
8.在使用過程中，因乙方原因造成甲方樓體的損壞，由乙方承擔經濟責任。
9.因乙方原因，從樓體掉下的所有物體，給行人身體、物品造成的損壞，由乙方承擔經濟責任。
10.此協定經甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
11.未盡事宜，另行商定。
甲方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日