廣告牌承攬標準契約 篇1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方本著平等自願、互利互惠的原則,經友好協商,就甲方委託乙方製作、安裝、維護樓樓頂廣告牌有關事宜達成一致,特訂立此契約.
第一條 委託項目
1.1 製作、安裝、維護市樓樓頂廣告牌,具體規格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結構預埋件定位。
第二條:契約價款
2.1 製作、安裝、維護市樓樓頂廣告牌按乙方報價包乾,暫定工程總價款為人民幣..整(元),雙方同意按實結算,該包乾單價為包製作、包安裝、包工包料、包維護、包施工水電費、包稅費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設計變更,乙方應予以執行,仍按包乾單價計費。
第三條:付款方式
3.1 乙方材料進場經驗收合格後七天內,甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%;
3.2 工程完工經甲方驗收合格且完成結算後十天內,甲方向乙方支付至契約結算總價款的90%;
3.3 保修期滿________年,經甲方確認無質量問題或有質量問題已履行維修義務,甲方向乙方支付完剩餘款項;注(________年保修:保廣告外露發光字________年,廣告牌鋼結構保修________年,鋼結構過保後防鏽由甲方自行維護)
3.4 乙方在甲方付款前應按甲方財務部門和當地稅務的要求出具合法、有效的發票。
第四條 廣告牌製作安裝完成時間及驗收:
4.1 乙方應自開工之日起個日曆天完成製作和安裝,達到驗收合格的條件。
第五條、雙方權利與義務:
5.1 甲方的權利和義務:
5.
1.1 按時按量向乙方支付契約中規定的費用;
5.
1.2 此工程施工期間,由甲方提供升降架把材料運到樓頂,由甲方提供施工電源;鐵架底部與樓板連線部分防水處理由甲方負責;
5.2乙方的權利和義務:
5.
2.2 本工程如需報建,乙方應全力予以配合;
5.
2.3 施工人員、工具、器材及其財產的安全、保險由乙方自行負責,否則造成一切損失由乙方負責賠償;
5.
2.4 乙方應文明施工,不得在現場亂堆、亂搭、亂塗、亂接水電,如違反當地的環境管理規定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔;
5.
2.5 遵守當地政府有關主管部門對施工現場交通、施工噪間以及環境保護和安全生產等的管理規定,乙方應按規定辦理有關手續和承擔因此發生的費用;
5.
2.6在尚未辦理移交給甲方前,乙方負責已完工程的保護工作,在保護期間發生損毀,乙方自費予以修復;
第六條、材料的要求:
乙方用於本工程的材料設備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優等品,經甲方認可後才進行製作(即材料的品牌須經甲方確認),不合格產品不得使用,如發現使用不符合甲方確認標準要求的材料設備,乙方負責重新購買及重新施工。
第七條、質量及驗收:
1、驗收標準:按國家相關行業的驗收
2、工程完成後乙方先行自檢合格後,書面報請甲方要求進行驗收,並需達到雙方約定的質量標準。
3、如驗收不合要求,乙方自行返工並負擔返工費用至達到規定的標準為止。
4、乙方不得隨意對原設計進行修改或變數,如因在施工過程中發現設計檔案或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經甲方確認,如發生增加工程的,乙方可以在契約價款外追加增加工程所需款項。
第八條、質量保修期:
1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為________年。在保修期間內,發生以下情況不作保修:人為破壞,自然災害如地震或颱風在八級以上(含八級)等不可抗拒因素;
2、保修責任範圍包括凡因乙方施工質量、採購材料設備質量原因造成的損壞均屬保修責任範圍。
3、保修期內出現質量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇複雜或比較有難度的問題由乙方安排技術人員到現場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進場維修,乙方逾期進場維修的,甲方有權自行維修,所需款項將直接從保修金中扣除或甲方向乙方追償。
第九條、違約責任:
乙方未按本契約
第三條約定完工的,每逾期一天,應向甲方承擔人民幣500元的違約金。
第十條、其它約定
10.1 本契約中提到的通知、《驗收書》等均應以書面形式出現一併作為契約中的附屬檔案,與本契約具有同等法律效力;
10.2 本契約未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充契約,補充契約作為本契約附屬檔案;
10.3 本契約一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執一份均具同等法律效力;
10.4 在本契約履行期內,雙方應儘量通過友好協商的方式解決,協商不成的,雙方均可向市有管轄權的人民法院起訴。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表: 代表:
(簽字) (簽字)
通信地址: 通信地址:____鎮大道
電話: 電話
廣告牌承攬標準契約 篇2
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根據《民法典》及相關法律規定，甲、乙雙方就廣告位租賃事宜，經協商自願簽訂如下協定：
一、甲方租賃給乙方的廣告位的位置：。
二、租賃期限：________年____月____日起至________年____月____日止。契約滿期後，若甲方繼續對外租賃，乙方在同等條件下享有優先租賃權。
三、租金數額及繳納方式：租金按年計算，每年租金為10000元。契約簽訂時交清當年租金，以後乙方須在每年的____月____日前繳清下一年度的租金。乙方若逾期不交，每日加收月租金的20%違約金；逾期超過一個月，甲方有權終止本契約。
四、乙方負責到城建、工商、稅務等相關部門辦理廣告位施工建設、廣告發布等全部相關審批、備案等手續，並承擔因此發生的一切費用。
五、廣告位的設計、製作、安裝等均由乙方負責，乙方並承擔一切施工和安裝費用。乙方設計製作的廣告牌應符合市政管理等部門的要求，與市容市貌相協調，否則，由乙方負責改造，費用由乙方承擔。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、製作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，乙方的廣告牌設計、製作方案應經甲方審查同意後方可施工。乙方應選擇具有資質的設計、施工等單位進行廣告牌的設計與施工安裝，施工期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
六、乙方在安裝廣告宣傳牌的過程中，不得破壞甲方樓房的主體及結構。乙方負責契約期內廣告牌的日常維護管理，確保牢固安全，若因廣告位的設施等造成甲方或其他任何第三人的人身或財產損失，均由乙方承擔全部責任。如有損壞和安全隱患的地方，由乙方及時負責修復，費用由乙方承擔。乙方負責契約期內因安裝廣告牌造成的甲方樓體頂層的房屋滲漏維修，因廣告牌引發的一切責任和經濟損失均由乙方自行負責。
七、廣告內容，由乙方負責審查、製作、安裝、發布，但在發布前應甲方審查同意，廣告內容須符合國家法律規定。因廣告經營造成工商、稅務、衛生、城建等部門的處罰，均有乙方自負。甲方及甲方的關聯單位若需發布廣告，在同等條件下乙方應給予甲方優先權。
八、乙方所需電源由甲方提供，按甲方規定繳納電費，逾期不交，甲方有權停止供電，但不承擔違約責任。廣告牌安裝施工過程中的用電由甲方負責提供，甲方並應為乙方提供施工方便。
九、如遇甲方改建、擴建或政府規劃，甲方有權解除本契約，乙方應自行拆除廣告牌，甲方不承擔乙方的任何經濟損失。預交的租賃費，甲方按剩餘的天數退還乙方。雙方約定的契約條款，雙方應共同遵守，任何一方出現違約，按年租賃金總額的5%賠償違約金。
十、本契約期滿或依法解除後，乙方應在三日內自行拆除全部廣告牌及設施，恢復原狀。乙方若不願拆除，亦可按雙方協商認可的契約終止時實際使用價值（可委託有資質的評估單位評估價值）折價轉讓給甲方。本契約履行過程中，如發生爭議，雙方應及時協商解決，如協商不成，可通過甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本契約經雙方簽字或蓋章後生效。本契約一式三份，甲方持二份、乙方持一份，具同等效力。
甲方：法定代表人：
乙方：法定代表人：
________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自願、平等、互利的原則，現就銀弘.金域東方工地圍擋製作、安裝事宜達成如下一致協定。
第一條 工程名稱及內容
1、工程名稱：銀弘.金域東方工地圍擋廣告牌製作安裝
2、工程內容：廣告牌鋼結構、鍍鋅鐵皮及噴繪畫面的製作及安裝,混凝土基礎的製作安裝 (附明細單)
第二條 工程地點
春華路以南以及太祖路以北
第三條 工程結算及支付方式
1、承包方式及結算方法：
本項目由全包方式委託乙方製作、安裝。工程總款預計人民幣：十八萬元，大寫壹拾捌萬元整;本工程結算方式按實際發生大圍擋每延長米580元;小圍板每延長米120元計算總造價。
2、支付方式：
工程完工後去掉買房首付款其餘一次性支付，付款時由乙方開具全額稅票。
第四條 工期
工程期限為 20天。其中加工製作15天，安裝4天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。
第五條 雙方責任
甲方責任：
1、負責工程的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。
2、向乙方提供廣告牌準確施工位置，確保此位置無管道線路以及其他障礙物。
3、提供現狀施工場地，基礎兩米範圍內嚴禁任何挖掘作業。
4、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
5、按本契約第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
6、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場50米以內。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
乙方責任：
1、 嚴格按照契約約定工期製作、安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。
3、 乙方在施工過程中需按相關部門的要求，做到文明施工，施工過程中發生人員傷亡事故由乙方全權負責與甲方無關。
4、 負責按質按量完成契約所約定的項目內容。圍擋鋼架的安全使用年限要達到三年以上，如在三年內圍擋鋼架有倒塌、傾覆，影響使用，乙方承擔全部責任並負責恢復。
5、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
6、負責施工期間的安全管理，如有工傷，責任自負。
第六條 違約責任：
1、甲方未能按本契約第三條規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的百分之一計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本契約第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的百分之一作為違約金。
3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不承擔任何責任。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分工程款。
第七條 保修：
1、保修期： 自驗收合格之日起，廣告牌支柱及框架質保二年。
2、保修期滿後，雙方另簽維修協定進行維修。
第八條 本契約自簽訂之日起生效，本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，任何一方違約，另一方可向當地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇4
甲方：
乙方：
簽訂日期：
______年____月____日
經甲乙雙方協商同意，就乙方租賃經營甲方地塊外牆兩個戶外廣告牌一事達成如下協定。
一、廣告位基本情況：
1、廣告位坐落地點：天元區株洲蘆淞大橋西端
2、廣告位尺寸：
3、廣告牌製作材料：鋼骨架、面貼鍍鋅鐵皮、廣告燈
二、廣告位租用期限及費用：
1、廣告位租用期限為年，即______年____月____日到______年____月____日租賃費為每月每平方米30元，計元整。上述費用包括甲方對該廣告的城管報批、年度資源費、維護、維修等。
2、廣告位電費：電費標準：每度元，每季度底根據電錶繳納甲方。
三、付款方式：簽定契約後應付廣告位租賃費的20%作為定金，契約簽訂後現有廣告牌竣工7日內應付廣告位租賃費的50%，契約簽訂5個月內支付全部租賃費。逾期付款，甲方有權拆除乙方畫面。
四、首次噴繪畫面及安裝由甲方負責。此後由乙方負責噴繪畫面及安裝，乙方負責其畫面及安裝如出現任何安全問題與甲方無關。
五、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本契約。
六、乙方必須向甲方出具發布廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。
七、乙方應按契約規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償甲方0.3%。
八、契約生效後，乙方需要改換或停止發布，應在製作前五天通知甲方，並徵得乙方同意。
九、甲乙雙方必須嚴格履行契約中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。
十、本契約一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
甲方：
乙方：
廣告牌承攬標準契約 篇5
甲方(出租方)：
乙方(承租方)： (身份證： )
為了促進東瓜鎮經濟發展，增加村集體經濟收入，根據《中華人民共和國契約法》規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方可依法出租的土地範圍內建設立柱廣告牌事宜，訂立本契約。
第一條 出租土地情況和租賃用途
甲方將座落在東瓜鎮元雙路邊東瓜社區竹園居民小組未徵收的集體土地上租給乙方建設單立柱廣告牌，用途為建設立柱廣告牌1個，立柱占用土地約2平方米。
第二條 交付日期和租賃期限
甲、方雙方約定，甲方於20xx年7月25日前向乙方交付該土地，租賃日期自20xx年7月25日起至政府徵收止。
第三條 租金、支付方式
甲、 乙雙方約定，該土地租金為一次性全額支付，總計為
人民幣： 元，大寫： 。
第四條 其他費用
1、甲、乙雙方約定，簽訂後甲方不退回乙方租地費用。
2、租賃期間，使用該土地所發生的水、電等相關費用由乙方承擔。
第五條 雙方責任和土地使用要求
1、甲方負責提供立柱廣告牌場地、施工用電和廣告牌照明電源設施，費用由乙方自理。
2、甲方需提供土地產權證明或其他有效證件給乙方辦理廣告牌的申報審批工作(申報及建設周期為60天)。
3、租賃期間，甲方不得將本廣告牌及土地租賃範圍租賃給其他第三方使用。
4、甲方不得無故終止契約，但因政府原因導致乙方不能在土地設立廣告牌的，造成損失由乙方自行負責。
5、租賃期間，乙方在土地租賃範圍內建設立柱廣告牌，廣告牌是對外(社會)宣傳發布公益性廣告內容為主。所發布的廣告內容符合國家有關規定。
6、立柱廣告牌由乙方自行負責設計、製作、安裝及定期維護，因立柱廣告牌安全問題引發的一切後果由乙方負責(包括經濟責任與刑事責任)。
7、租賃期間，乙方有權根據需要，可更換廣告牌內容、材料和廣告載體的製作方式。
8、在雙方終止契約後，乙方自行拆除廣告牌及其附屬檔案。
第六條 轉租、轉讓
租賃期內，乙方將土地轉租(讓)給他人，必須事先徵得甲方的書面同意。乙方轉租(讓)該土地應與接受轉租方訂立書面的轉租契約。
第七條 契約的變更和解除
1、契約生效後，甲、乙雙方任何一方不得擅自變更和解除全契約。
2、租賃期間，如因國家或政府建設需要，甲、乙雙方必須服從，不視為一方違約，土地補償款歸甲方所有，廣告牌及附屬檔案的拆遷賠償款歸乙方所有，補償標準按國家有關規定執行。
第八條 居民小組換屆
若居民小組法人變更，原契約依法生效，不得修改和阻撓，否則視為甲方違約。
第九條 違約責任
1、租賃期間，非本契約規定的情況甲方擅自解除本契約，提前收回該土地的，甲方應按立柱廣告牌市場造價費用10倍的價錢為標準支付違約金。若支付的違約金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。
2、租賃期間，非本契約規定的情況，乙方中途擅自退租的，乙方所交的租金不予退還，安裝的立柱廣告牌及附屬檔案歸甲方所有。
第十條 其他條款
1、契約自簽字之日生效。本契約一式叄份。其中：甲方、乙方、東瓜社區各持一份，具有同等效力。
2、本契約未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。本契約補充條款為本契約不可分割的一部分。
甲方(簽名或蓋章)： 乙方(簽名或蓋章)：
簽訂日期： 年 月 日
廣告牌承攬標準契約 篇6
委託方 契約編號：
簽訂地點：
承攬方 簽訂日期： 年 月 日
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介)：
1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：按提供樣稿
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起訖時間、日期：
1.7 其他要求：
第二條 費用及支付辦法。
2.1 費用：
2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及期限：發布後一個工作日內雙方到場驗收，合格後契約生效。
第四條 違約責任。
4.1 委託方中途廢止契約，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過契約規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2%償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，退還未履行部分的廣告費，並按未履行部分廣告費的 10%，向委託方償付違約金;不能按期履行契約，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.3 其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。
第五條 糾紛解決方式。發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理： 1、向 2、向
第六條 雙方商定的其他事項：非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔，廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。
第七條 附則。
7.1 本契約附屬檔案
7.2 本契約正本一式兩份，契約雙方各執一份。副本份，送：
7.3 本契約有效期：
委託方
承攬方
廣告牌承攬標準契約 篇7
甲方：____
乙方：____
依據《中華人民共和國契約法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委託，就委託設計事項，雙方經協商一致，簽訂本契約，信守執行：____
一、 契約內容及要求：____
1、項 目：____
2、項目要求：____(附屬檔案)
3、雙方計畫周期：____
二、設計與製作費用：____
設計與製作費用總計為：____人民幣￥ 元，(大寫：____ 元整)。
三、付款方式：____
甲方需支付乙方預付款30%，即人民幣￥ 元，(大寫：____ 元整)。 乙方將設計製作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付契約餘款，即人民幣￥ 元(大寫：____)。
四、設計與製作作品的時間及交付方式：____
乙方需在雙方約定的時間內完成設計方案。因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執行，延期時間由雙方協商確定。
五、雙方的權利義務：____
甲方權利：____
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
3、甲方在付清所有設計費用後享有設計作品的所有權、使用權和修改權;
甲方義務：____
1、甲方有義務按照契約約定支付相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方;
乙方權利：____
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照契約約定支付相應款項;
3、乙方對設計作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品：____ 乙方義務：____
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計與製作。
2、乙方需按照契約約定按時交付設計製作作品。
六、違約責任：____
1、甲方在設計作品初稿完成前終止契約，其預付的.費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成後終止契約的，應當支付全額的設計費用。
2、乙方如無正當理由提前終止契約，所收取的費用應當全部退回給甲方。
七、契約生效：____
本契約一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字契約一份，具有同等法律效力。本契約自簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：____乙方(蓋章)：____
甲方代表簽名：____乙方代表簽名：____
日期：____ 日期：____
廣告牌承攬標準契約 篇8
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本著自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協定，由雙方共同遵守。
一、甲方將位於發啟裝飾城B區路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基礎。地面至高炮最頂的總高為25.2米，牌面尺寸為18米×6米雙面。
二、高炮廣告牌承包價總計人民幣元整(￥元)，不含稅。
三、付款方式：即簽訂契約後付元，完工後一次性付清元。乙方收到款後正常施工，10日內完工。
四、此高炮必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關。
五、甲方責任
1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的接用，調解工程期間一切的相關地方矛盾。
2、該高炮廣告牌的建立，甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。
3、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。
4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。
3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：
a)因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。
b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
c)因甲方未按契約支付預付款及工程進度款所延誤的工期。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為契約附屬檔案，雙方簽字蓋章後與本契約具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本契約一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇9
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付
a.本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
b.廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設定完成日)，支付餘額_________元整。
c.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
a.未按本契約的約定支付設定費;
b.廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
廣告牌承攬標準契約 篇10
甲方：
乙方：
甲乙雙方經充分協商，就乙方為甲方發布戶外廣告等相關事宜，本著真誠合作的原則，為明確雙方權利和義務，根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，特訂立本契約。
一、發布地點：
二、發布期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
三、發布類型：
四、發布規格： (高×長×數量)。
五、廣告牌所有權、經營權、使用權歸甲方所有。
六、乙方於 年 月 日前發布 塊不鏽鋼雙面噴繪戶外廣告牌。
七、廣告費用： (￥ )
a、包含框架畫面製作、安裝費及發布費。
b、以後如需更換內容，在市場同等價格下，由乙方製作。
c、乙方負責工商、城管、規劃等部門辦理合法廣告手續(包含各種費用)。
d、每塊單價 元。
八、付款方式：本契約簽訂時支付預付款 萬元整(￥ )。 廣告發布後於 年 月 日支付 萬元整(￥ )，於 年 月 日前支付餘款 萬元整(￥ )。
九、本契約所設定的戶外廣告到期後，由甲乙雙方負責辦理相關續簽手續。因規劃、建設及市容管理需要(如調整、撤除等)應及時通知甲方;若遇不可抗力因素，導致本契約所設定的戶外廣告無法發布，甲方不承擔責任。解決方法：雙方友好協商解決，延期或改換路段發布或由乙方返還甲方全部費用。
乙方所製作廣告一年內如有損壞，負責為甲方修理或重新製作。
十、解決契約糾紛的方式：
本契約如發生糾紛，雙方當事人應當及時協商解決，協商不成時，可向無錫市仲裁委員會申請仲裁或向乙方所在地人民法院起訴。
十一、本契約經雙方簽字蓋章後生效，契約執行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除契約。若雙方同意可以變更或解除契約。
十二、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
電話： 電話：
地址： 地址：
開戶： 開戶：
賬號： 賬號：
廣告牌承攬標準契約 篇11
甲方：
乙方：
甲方有魏牆村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協定如下：
第1條 甲方廣告牌位於魏牆村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏牆村)。
第2條 甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏牆村第六小組所取得契約用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂契約之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以后土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條 由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條 付款方式：簽訂契約之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。
第5條 此契約履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。
第6條 本協定一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此契約至簽字之日起生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
電 話：
法定代表人(簽字)：電 話：
年 月 日
廣告牌承攬標準契約 篇12
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工期：本工程自________年____月____日開工，於________年____月____日竣工。
1.4 契約價款：小寫人民幣： 即大寫人民幣：
第2條 甲方權責
2.1 向建築施工單位協調好乙方施工所需的場地、水、電等。
2.2 指派 為甲方代表，負責契約履行及工程審核。
2.3 指派 為甲方駐工地代，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。
2.4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，審核乙方的施工方案和進度計畫，驗收工程。
2.5 確保在________年____月____日交付施工現場於乙方。
2.6 組織人員驗收乙方的工程。
2.7 確保按照契約確認之日期支付款項於乙方。
2.8 甲方負責此項廣告工程的報批。
第3條 乙方權責
3.1 開工前 天，乙方向甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明 份，並向甲方現場交底。
3.2 指派 為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和契約履行。
3.3 指派 為乙方工地代，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
3.4 嚴格執行施工規範、安全操作流程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。做好工程進度表，並提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.5 遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾處理等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。
3.6 施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，經甲方同意後辦理相應審批手續方可施工。
3.7 現場施工場地或水、電、設備等產生的費用由乙方自理。
3.8全力配合甲方或甲方的關聯單位、監理單位組織的檢查和驗收工作。
第4條 關於工期的約定
4.1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。
4.2 因甲方未能按時交施工現場給乙方，影響工期的，工期相應順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工1小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第5條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規範《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-)為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方儘快完成工作。
5.4由於乙方原因造成質量或人員事故，其一切後果由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工後，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的日內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發出驗收通知後的日內仍未組織驗收，並辦理驗收、移交手續的，視為已經驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內改善工程，工程時間可由甲乙雙方協商確定，期間所產生的所有費用乙方自理。
第6條關於工程價款及結算的約定
6.1 本契約生效後，甲方分2次支付工程款，並付40%押金。
6.2 工程竣工後，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
6.3 本項目造價根據結算書和現有設計圖紙內容進行項目造價包乾(甲方要求增加的工程除外。
第7條關於材料供應的約定
7.1 本工程的材料全部由乙方自行採購，材料必須符合合格的國標產品。
7.2 凡由乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規、規範和現場建築施工單位的規定。
8.3 由於甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切後果由乙方承擔。
第9條違約責任
9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。
9.2 乙方除自然力(颱風、龍捲風、地震、冰雹、大雨等)、政府、戰爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協定約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權單方面終止執行本協定，有權拒付費用，並向乙方索取由此造成一切損失。
9.3 如甲方未能按本協定約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。
9.4 若甲方在以上規定的時間內逾期未付款，則自本協定約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延。
9.5 因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1 本契約在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本契約在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
第11條 附則
11.1 本工程鋼結構架保修期為_三________年;在保修期內，甲方應按國家標準每年為鋼結構架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修;穿孔字保修期為_一________年;如本工程鋼結構架和穿孔字在保修期內有質量問題由乙方負責及時維護修復。
11.2 本契約一式 份，每份包括契約正本和契約副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。
11.3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協定，並具有同等法律效率。
11.4 本契約履行完成後自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養契約。
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
法人代表委託人： 法人代表委託人：
簽訂日期________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇13
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側，面積_________平方米。
廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付：
2.1本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
2.2廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日，支付餘額_________元整。
2.3自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
4.1未按本契約的約定支付設定費;
4.2廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
4.3甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
廣告牌承攬標準契約 篇14
甲方：
乙方：
根據《民法典》及相關法律規定，甲、乙雙方就廣告位租賃事宜，經協商自願簽訂如下協定：
一、甲方租賃給乙方的廣告位的位置：。
二、租賃期限：________年____月____日起至________年____月____日止。契約滿期後，若甲方繼續對外租賃，乙方在同等條件下享有優先租賃權。
三、租金數額及繳納方式：租金按年計算，每年租金為元。契約簽訂時交清當年租金，以後乙方須在每年的____月____日前繳清下一年度的租金。乙方若逾期不交，每日加收月租金的20%違約金;逾期超過一個月，甲方有權終止本契約。
四、乙方負責到城建、工商、稅務等相關部門辦理廣告位施工建設、廣告發布等全部相關審批、備案等手續，並承擔因此發生的一切費用。
五、廣告位的設計、製作、安裝等均由乙方負責，乙方並承擔一切施工和安裝費用。乙方設計製作的廣告牌應符合市政管理等部門的要求，與市容市貌相協調，否則，由乙方負責改造，費用由乙方承擔。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、製作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，乙方的廣告牌設計、製作方案應經甲方審查同意後方可施工。乙方應選擇具有資質的設計、施工等單位進行廣告牌的設計與施工安裝，施工期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
六、乙方在安裝廣告宣傳牌的過程中，不得破壞甲方樓房的主體及結構。乙方負責契約期內廣告牌的日常維護管理，確保牢固安全，若因廣告位的設施等造成甲方或其他任何第三人的人身或財產損失，均由乙方承擔全部責任。如有損壞和安全隱患的地方，由乙方及時負責修復，費用由乙方承擔。乙方負責契約期內因安裝廣告牌造成的甲方樓體頂層的房屋滲漏維修，因廣告牌引發的一切責任和經濟損失均由乙方自行負責。
七、廣告內容，由乙方負責審查、製作、安裝、發布，但在發布前應甲方審查同意，廣告內容須符合國家法律規定。因廣告經營造成工商、稅務、衛生、城建等部門的處罰，均有乙方自負。甲方及甲方的關聯單位若需發布廣告，在同等條件下乙方應給予甲方優先權。
八、乙方所需電源由甲方提供，按甲方規定繳納電費，逾期不交，甲方有權停止供電，但不承擔違約責任。廣告牌安裝施工過程中的用電由甲方負責提供，甲方並應為乙方提供施工方便。
九、如遇甲方改建、擴建或政府規劃，甲方有權解除本契約，乙方應自行拆除廣告牌，甲方不承擔乙方的任何經濟損失。預交的租賃費，甲方按剩餘的天數退還乙方。雙方約定的契約條款，雙方應共同遵守，任何一方出現違約，按年租賃金總額的5%賠償違約金。
十、本契約期滿或依法解除後，乙方應在三日內自行拆除全部廣告牌及設施，恢復原狀。乙方若不願拆除，亦可按雙方協商認可的契約終止時實際使用價值折價轉讓給甲方。本契約履行過程中，如發生爭議，雙方應及時協商解決，如協商不成，可通過甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本契約經雙方簽字或蓋章後生效。本契約一式三份，甲方持二份、乙方持一份，具同等效力。
甲方：法定代表人：
乙方：法定代表人：
________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇15
甲方：
乙方：
甲方位於南大街東南角(長平路與箕城路交叉口原愛華商廈)樓房一棟，西牆面(5樓至六樓頂部)租給西華縣花開富貴有限公司製作廣告牌使用，雙方本著互惠互利的原則，特達成如下協定：
1. 甲方提供牆面，提供內一間房供乙方安裝設備用，負責本單位的一切事宜。
2. 乙方負責外部的工商市政協調工作。
3. 租賃時間為年，從 日止，每年租金一萬元，每年價格不變 。
4. 此契約自簽訂之日起，乙方向甲方一次性交付3年租金，此後每三年乙方向甲方交一次租金。
5. 此契約甲方領導班子換人或其他更換，協定仍然有效，受法律保護。 以上事宜，雙方共同遵守此契約一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
年 月 日
廣告牌承攬標準契約 篇16
訂做方(甲方)： 製作方(乙方)：
根據《中華人民共和國契約法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌採用厚型不鏽鋼壓制高精度背膠、鋼管採用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工製作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
契約簽訂後甲方開始製作廣告牌，乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容。完成後乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本契約的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決契約糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇17
甲方：
乙方：
甲方有 廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協定如下：
第1條甲方廣告牌位於
第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與 所取得契約用地，時間為 年，即從 年 月 日至 年 月 日止。乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂契約之日)至 年 月 日止。 年 月 日以后土地使用權由乙方自己承擔。在 年 月 日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條付款方式：簽訂契約之日，乙方一次付清轉讓金 元( 元)。
第5條此契約履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。
第6條本協定一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此契約至簽字之日起生效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
電話：
法定代表人(簽字)：電話：
年 月 日
廣告牌承攬標準契約 篇18
甲方：_________________
乙方：_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設定廣告牌事宜訂定契約如下：
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付
.本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
.廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設定完成日)，支付餘額_________元整。
.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
.未按本契約的約定支付設定費;
.廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽蓋章後生效
甲方(蓋章)：_________
代表人(簽)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
廣告牌承攬標準契約 篇19
甲方：____
乙方：____
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，為保護雙方的合法權益，結合本契約施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的廣告牌拆除工程這有關事宜，達成如下契約：____
1、 工程概況
工程名稱：____廣告牌拆除工程
2、工程拆除範圍、承包方式
乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工期完工。
3、拆除施工任務完成後驗收合格的標準：____拆除範圍內的所有設施、設備等全部拆除並全部清理外運，場地平整且無建築垃圾無設施設備無雜物等;
4、拆除施工的工期要求
按照甲方要求施工之日起______個日曆內，按約定完成拆除範圍內的所有拆除任務。
5、拆除的所有廢舊鋼鐵及附屬物，交乙方處理。
6、工程價格及付款方式
本工程總價格為________元(小寫______元)本工程完工後1個日曆日內甲方付給乙方全部工程款。
註：____由於工程地點施工高度及難度不同，工程單項價格可由甲乙雙方協商最終決定。
7、甲方義務
(1) 協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關係等的協調;
(2) 給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;
(3) 甲方需安排工作人員協助乙方完成拆除工作。
8、乙方義務
(1) 保質按期完成所有的拆除施工任務;
(2) 拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查。
(3) 乙方在拆除施工過程中應嚴格執行以上承諾的.所有內容並自行承擔可能發生的事故責任。
9、拆除任務完成經甲方檢查驗收後，雙方形成書面的確認單並辦理完其他約定的手續後，拆除施工同自動解除。
10、乙方必須自己處理好安全工作，在工地上須佩帶安全帽，高處施工者須系好安全帶，每個工人必須購買安全保險，凡工地工人發生安全事故與甲方無任何責任。
11、本契約一式二份，甲方、乙方雙方各執一份。具有同等的法律效力。
12、本契約自雙方答案蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________
法定代表人(簽字)：_____________ 法定代表人(簽字)：_____________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇20
甲 方：
乙 方：
甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國契約法》及有關規定，就乙方承攬製作、發布甲方戶外廣告事宜，達成如下協定。
一、乙方於 年 月 日至 年 月 日期間為甲方製作並發布廣告。
二、廣告基本要求
1.廣告內容:廣告形式應與樣帶/樣稿(經甲方簽字確認的效果圖)保持一致。
2.廣告發布形式及製作材料：
3.廣告規格、尺寸、數量：
4.製作竣工期限：甲方交付樣帶樣稿之日起 天內。
5.發布日：甲方交付樣帶樣稿之日起 天內。
6.發布地點： 具體發布位置：
7.燈光型廣告晚上亮燈狀態持續時間：當日 點至(當/次)日 點)
8.維護期限：發布之日起計算， (月/年)。
在維護期限內，乙方應定期對廣告設施進行維護、保養，做到整潔、安全，保證本契約項下廣告完好，維持驗收標準效果。如出現瑕疵，確保24小時內修復。
在廣告發布實施期間，因乙方原因造成廣告設施拆除、移位或出現安全事故，由乙方承擔責任及費用，補償未發布費用及同比例製作費用，甲方保留向乙方索賠損失權利。
三、廣告採用樣稿(樣帶)，由甲方提供。未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。 廣告樣稿(樣帶)為本契約附屬檔案，與本契約一併保存。
四、廣告發布的申請及相關審批手續由乙方負責辦理，費用由乙方負責。甲方配合提供相關合法有效證件(如：營業執照、商標註冊證等)。
五、價格及造價
廣告單價__ __元/m²(此單價包括發布費、占地費、維修費、保險費、基礎架製作費等廣告製作、發布過程中發生的所有費用)。
乙方不能要求甲方支付其他費用。
工程總造價：小寫： 大寫：
六、質量標準及驗收
1.質量標準：
2.驗收時間：
3.驗收方法：
4.驗收程式：
1)廣告實施完成後，甲方接到乙方通知後，由甲方組成驗收組，按設計指標逐項驗收。 5.驗收不合格處理：
七、付款方式
甲方在契約簽定後、工程施工前將該工程總造價的 %(大寫： )作為預付款支付給乙方。待乙方將全部工程完成並經甲方驗收合格後 日內將工程總造價的 %(大寫： )支付給乙方。餘款 在乙方將全部工程發布完成後，甲方確認扣除應扣款項後將餘款支付給乙方;若該餘款不足以扣除乙方應扣款項，乙方應當將不足部分支付於甲方。
乙方開戶行及帳號：
八、特別約定
1.允許總工程量適當浮動
2.乙方必須確保甲方廣告發布手續的合法性，廣告發布的申請及相關審批手續不全等原因招致有關部門查處的，由乙方應向甲方支付違約金 元。違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方補償損失。
3.乙方施工、維護中給自身、第三方或者甲方造成損害的，由乙方承擔全部責任。
乙方人員在施工中若出現意外工傷、事故及損失，均與甲方無關。
乙方確保發布甲方廣告的設施能抗十級颱風及其他常見自然災害。因該設施倒塌、墜落、斷裂等原因給第三方或者甲方造成損害的，乙方承擔全部責任。
九、違約責任
1.甲乙雙方中任何一方違反本協定條款，除另有約定外，違約方應向對方支付違約金。違約金數額為：本契約標的額 %。
2.廣告逾期竣工或者發布(驗收合格方可以發布)的，乙方應向甲方支付違約金 元。 廣告發布期間，沒及時維修，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金 元。晚間燈光型廣告發布時間，每縮短1小時，乙方應向甲方支付違約金 元。
十、契約糾紛解決方式：發生糾紛後雙方應先協商解決;協商不成的向甲方所在地人民法院起訴。
十一、其他
契約期滿前1個月，雙方可重新商討延長本契約事宜。同等條件下，甲方享有優先權。如契約期滿甲方未辦理續簽手續，甲方不再享有優先權，廣告位置不予保留。
十二、本契約一式兩份，經雙方簽字並蓋章後生效。
甲方全稱(蓋章)： 乙方：(蓋章)： 委託代理人： 委託代理人： 地址：___________________ 地址： 郵編：_______________________________ 郵編： 電話：_______________________________ 電話： 開戶行：_____________________________ 開戶行： 帳號：_______________________________ 帳號： 簽訂時間： 簽訂時間：
廣告牌承攬標準契約 篇21
甲方：_______________小區項目部
乙方：_______________
為了提高小區整體形象，同時也為了給各位商戶創造一個有利的宣傳空間，經甲乙雙方共同協商，本著互惠互利的原則，簽訂本協定，內容如下：
一、租賃位置：甲方小區院內_______________樓南至_______________樓東圍牆 _______________米至 _______________米處共米長，高度為圍牆實際高度。
二、租賃期限：_______________年_______________ 月 _______________日至小區二期工程交付使用。
三、租賃費用：每米 _______________元，合計 _______________元(大寫：_______________ 元整)。
四、付款方式：簽訂本協定當天乙方一次性付清全額租賃費，逾期則視為自動放棄使用權，甲方有權單方解除協定，另租他戶。
五、具體事項：
1、甲方在乙方租賃使用期內不得將廣告位另租他人，否則，甲方雙倍退還乙方租賃費(本條2、3項除外)。
2、乙方必須在簽訂本協定後_______天內將廣告貼上，並且要將圍牆上下張貼嚴實，不得留縫。否則甲方有權另租他人，並於_______________日內退還乙方租賃費。
3、在租賃期間乙方負責廣告的維護，若有破損、掉落等現象時，應及時修補和更換。若乙方在接到甲方通知後_______________天內不修補和更換，甲方為維護小區形象需要有權另租他人，不退還乙方租賃費。
六、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，可另行補充，自簽訂本協定之日起生效。
甲 方：_______________
_______________年 _______________月 _______________日
乙 方：_______________
_______________年 _______________月_______________ 日
廣告牌承攬標準契約 篇22
甲方：
乙方：
甲方有村小組號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協定如下：
第1條甲方廣告牌位於村小組號橋頭西側(縣8)。
第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與村小組所取得契約用地，時間為四年，即從年月日至年月日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂契約之日)至年月日止。年月日以后土地使用權由乙方自己承擔。在年月日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條付款方式：簽訂契約之日，乙方一次付清轉讓千元(元)。
第5條此契約履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。
第6條本協定一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此契約至簽字之日起生效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
電話：
法定代表人(簽字)：電話：
年 月 日
廣告牌承攬標準契約 篇23
甲乙雙方經友好協商，就 品牌產品宣傳冊的設計達成如下協定：
一、設計項目和內容
1、設計項目： 單頁(4張)
2、設計內容：平面設計、完稿製作、產品拍攝、場景製作、菲林打樣。
3、宣傳冊的樣本提供
二、設計要求
1、宣傳冊的設計規格 ，設計樣稿 頁，以供甲方選擇定稿。
2、按照甲方提供產品的風格進行設計
三、材料的提供
設計、樣本的材料由乙方承擔，費用已結算在甲方支付的設計報酬中。
四、交貨日期、地點
本契約項下的設計成果及樣本的交付按以下進度進行，但最遲不得超過 年 月 日，交貨地點在甲方所在地。否則，視為乙方違約或履行契約不能。執行環節的進度控制參見附屬檔案(作業進度控制表)。
五、驗收辦法
以甲方認可簽字的樣稿為準。
六、報價、報酬及結算方式、付款期限
1、乙方對設計內容的報價如下，此報價已含設計材料費用。
(1)設計
(2)樣磚的拍攝及較色
(3)整理
(4)效果圖製作
(5)出菲林、打樣
甲乙雙方原則上同意按上列報價結算，本契約項下總報酬暫為 元，實際金額按最終確認稿頁數進行結算，此頁數需經甲方承辦人書面認可。
2、甲方在收到乙方所交付的設計成果和樣本後90天內一次性付款。
七、雙方的權利、義務
1、乙方對甲方所提供的相關資料負有保密的義務，不得複製，不得轉讓給第三人重複使用。
2、設計成果的著作權等智慧財產權屬於甲方享有，乙方未經甲方許可，不得利用。
3、乙方應嚴格按甲方的要求進行設計和修改，並準時交付設計成果。
4、乙方交付的設計成果必須符合《廣告法》等相關法律法規。
5、甲方應及時向乙方提供設計所需要的相關資料和便利。
6、乙方所交付的設計成果不符合甲方的委託要求，甲方有權拒收或限期讓乙方予以整改。
八、違約責任
1、 甲方不按照契約規定的時間向乙方付款的，應根據銀行關於延期付款的規定，向乙方支付違約金。
2、 乙方不能按時交付設計成果的，應向甲方承擔設計總價30%的違約金，若因此造成甲方損失的，應承擔賠償損失的責任。
3、 乙方有其他違約行為的，應向甲方承擔設計總價10%的違約金。
九、爭議的解決
在契約履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，應向甲方所在地的人民法院起訴。
十、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方蓋章後生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
廣告牌承攬標準契約 篇24
甲方：_________________
乙方：_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設定廣告牌事宜訂定契約如下：
1、廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2、甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付
A、本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
B、廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設定完成日)，支付餘額_________元整。
C、自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3、有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4、若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
A、未按本契約的約定支付設定費;
B、廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5、按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
6、甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7、本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
廣告牌承攬標準契約 篇25
甲方：____________
乙方：____________
1.廣告牌設定地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。
廣告牌須根據本契約所附圖面設計的尺寸設定，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設定費，每年_________元整，並以下列方式支付
a.本契約成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
b.廣告牌設定完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設定完成日)，支付餘額_________元整。
c.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設定費的金額。
3.有關廣告牌的設定、維護、管理、拆除及拆除後建築物設定部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本契約，並要求甲方立即撤除廣告牌
a.未按本契約的約定支付設定費;
b.廣告牌因設定不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本契約的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本契約的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本契約，如乙方越權簽定契約導致廣告牌無法設定時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本契約有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本契約一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
廣告牌承攬標準契約 篇26
依據《中華人民共和國民法典》和《廣告法》的有關規定，經協商一致，雙方簽定本契約，信守執行。
一、廣告形式、數量及位置：
廣告形式： 規格：400cm*200cm(寬*高) 發布數量：1 套 單價：元/月 媒體位置：
二、發布周期：
製作周期為：90天 即20xx年 月 日 至 20xx年月 日， 並於20xx年 月 日前向乙方提供電子版
本樣稿。
四、發布費用及付款方式
特別說明：發布費為更換畫面的製作及安裝費用，如發布中途需更換畫面需再次支付發布費用。
1、契約總價為：人民幣元(大寫：RMB 整)
2、簽定契約七個工作日內甲方需支付乙方契約全額款項的50%：人民幣元(大寫：RMB)
五、雙方的責任與義務
1.甲方負責戶外廣告報批手續，廣告稿樣審批，驗收及發布期的保修維護。
2.甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批，審批不合格，稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為製作及驗收的有效依據，為本契約附屬檔案，與本契約一併保存。乙方再提出與稿樣不同要 求所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。
3.甲方收到乙方第一期款，及廣告稿樣經確認後(7)天內，完成製作。製作完成後3天內，甲、乙、製作雙方共同驗收，驗收合格，乙方在《驗收報告》上籤章，乙方接到甲方通知，不及時驗收，超過3日 後，甲方視同乙方驗收合格。
4.乙方應按照契約約定按期付款，如乙方不按期付款，甲方有權終止本契約且廣告位置不予保留。並按照契約總金額的30%向乙方追償違約金。
5.廣告發布期間，如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由 乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止，甲乙雙方友好協商解決。
八、甲乙雙方如因履行本契約發生糾紛，應當友好協商解決，協商不成的，甲乙雙方任何一方均可向人民法院提請訴訟。
九、本契約壹式叄份，自雙方簽字(蓋章)之日起生效，具有同等的法律效力。
十、其他約定： 甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 甲方代表簽名： 乙方代表簽名：
地 址： 地 址： 傳 真： 傳 真：
廣告牌承攬標準契約 篇27
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：慶陽市金典廣告有限公司 地址：慶陽市西峰區西大街12號
根據《中華人民共和國契約法 》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協定：
第一條
廣告位基本情況：
1、投放位置：
2、投放數量：
3、主材規格： 6米18米
第二條
租賃期限：該廣告位租賃期限為一年，即從 年 月 日至 年 月日止。
第三條
契約金額：
1、單立柱廣告發布費總金額總計人民幣：人民幣元/年 (大寫： )
2、上述費用包括乙方對該廣告的策劃、製作、建造、報建、維護、維修、租金、電費和稅金等。
第四條
雙方責權：
(一)甲方責任：
1、甲方必須保證其真實性、合法性。
2、甲方須及時向乙方繳交廣告發布租金。
(二)乙方責任：
1、廣告其製作材料、施工費、用電增容、電費等一切費用由乙方自行解決和支付，施工安裝均需達到安全生產要求及廣告牌美觀、完整。
2、乙方負責做廣告維修和保養工作。如出現光源故障、廣告畫面損壞等情況，乙方應於及時修復。
3、乙方在發布廣告時必須按照國家、省、市有關廣告規定辦理好有關手續及繳交有關費用。
(三)租用期內，甲、乙雙方不能無故終止契約，但如因市政或城市規劃要求等原因導致甲方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金乙方按甲方所租用實際時間計算。
(四)如因颱風、地震等不可抗力造成雙方不能履行契約的，雙方免責。
第五條
租賃期滿：租賃期滿後，本契約即終止，甲方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如甲方續租，須提前一個月書面向乙方提出申請。
第六條
違約責任：
雙方簽訂契約必須信守，任何一方違反本契約的規定，違約方需按當年租金的50%作為違約金支付給守約方。
第七條
其他：
1、本契約未盡事宜由雙方共同協商解決，並簽訂補充契約，補充契約與本契約不一致的，以補充契約為準，補充契約與本契約具有同等法律效力。
2、本契約一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽名、蓋章後生效。
甲方： 乙方：慶陽市金典廣告有限公司
代表人： 代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月
廣告牌承攬標準契約 篇28
廣告刊戶(甲方)：_________
營業執照號：_________
廣告經營單位(乙方)：_________
經雙方同意簽訂本契約信守執行。
一、有關廣告業務達成下列項目：
廣告種類：_________;廣告內容：_________;廣告面積：_________;廣告字數：_________;廣告費用：_________。
二、甲方應提供的證明檔案：
_________。
三、本契約簽訂後不得更改，但遇特殊情況，經雙方同意，並按規定賠償損失費：
_________。
四、本契約一式_________份，甲方_________份，乙方_________份。報有關部門_________份。
五、附則：
_________。
六、本契約嚴格執行廣告有關條款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
負責人(簽字)：_________ 負責人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：廣告(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的製作安裝事宜達成如下一致協定。
一：廣告牌製作
1、廣告牌規格：
2、材質：
3、要求:
二：廣告牌安裝
安裝地點：
三：工程造價及支付方式
1.廣告牌製作費(即契約總價款)：總計____人民幣元，大寫____元整。
2.支付方式：
.契約簽訂時甲方預付百分之____工程款。
.製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四：工程期限
1、自契約簽訂甲方預付工程款____之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
6、按本契約規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報
第1頁(本契約共2頁，蓋騎縫章)
請甲方協商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六：關於驗收
1.乙方全部製作安裝完工後一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。
七、違約責任：
1.甲方未能按本契約第三條規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本契約第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的製作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的製作、設定過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿後，雙方另簽維修協定進行維修。
十、雙方因本契約發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。
十一、此契約一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十二、本契約一經簽訂即產生法律效力。
甲方：____乙方：____
(蓋章)(蓋章)
法人/授權代表(簽字)：________法人/授權代表(簽字)：____
聯繫電話：________ 聯繫電話：________
________年______月______日________年______月______日
廣告牌承攬標準契約 篇29
甲方：
乙方：
雙方本著互利互惠、共同發展的原則，經充分協商，甲方委託乙方經營管理位於梧州市東出口收費站旁的Τ型廣告牌。為了明確雙方的權利義務，特訂立本契約：
一、 乙方管理期限：
從20xx年1月1日起至20xx年12月30日止。
二、 盈餘分配及核算方式:
1、 核算方式：帳務公開、實收實支、獨立核算、共負盈虧、共擔風險。
2、 盈餘分配，以成交額為依據，減除支出後甲乙雙方第一年和第三年按純利(甲方)2:1 (乙方)比例分配;第四年至第六年甲乙雙方按純利 1:1 比例分配。
3、 甲乙雙方共同支出：廣告製作費、設計費、廣告畫稅金、裝卸畫人工費、業務費、業務員和辦證員工資。
三、 雙方權利和義務
1、由乙方出資製作廣告牌並安裝，所有費用劃入成本。
2、 乙方全權經營管理廣告的一切日常事務，甲方不予干涉。
3、 乙方負責製作完成所有廣告設立位置的效果示意圖，甲方積極提供給乙方所需的資料及相關檔案。
4、 乙方按照相關規定，向相關職能部門辦理戶外廣告發布審批手續，繳納法律、法規規定的費用。甲方有義務協助乙方辦理一切相關手續。
5、 為了維護雙方的利益，雙方都有對外開展業務的義務，但甲方只能協助乙方進行業務洽談。
6、 本契約內的合作項目所發生的一切收入及支出費用必須通過乙方廣告公司進行收支，合作期間內，乙方有義務做到財政分明並有義務隨時接受甲方監督檢查，包括財政收支。
7、 契約期間，甲方廣告牌的廣告設定權和廣告發布權屬於乙方所有，甲方不能與除乙方外的第三方合作經營。
8、 甲方如將廣告牌所有權轉移給第三方後，該第三方即成為本契約的當然甲方，在本契約下享有權利、承擔義務;甲方必須保證使第三方充分了解甲、乙雙方在本契約中的權利和義務。
9、 乙方有權要求甲方與第三方(新所有權人)在簽訂該公司所有權轉讓、抵押契約時必須在契約內註明乙方與第三方(新所有權人)仍可繼續本契約的延續及履行。
四、 違約責任:
1、 甲乙雙方不得中途終止本契約。如有一方中途終止，除賠償因終止契約造成的全部支出和損失外，再支付本契約保證金五倍金額作為違約金。
2、 契約期間，任何一方不履行本契約中條項，給另一方造成直接經濟損失的，受損方有權解除本契約，並要求對方賠償造成的可見或預見的損失。
3、 契約期間，甲方只能委託乙方經營，如甲方與第三方簽訂，則視為違約;因違約而產生的一切損失均由甲方承擔，並給予乙方拾萬的經濟補償。
4、 由於一方的過失，造成本契約及其附屬檔案不能履行或不能完全履行時，由過失的一方承擔違約責任;如屬雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自負的違約責任。
五、 任何一方對由於不可抗力造成的部分或全部不能履行本契約不負責任，但應儘量採取一切必要的補救措施以減少因不可抗力造成的損失。
六、 因履行本契約發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按本契約約定的下列方法之一進行解決：
1、 由梧州市仲裁委員會仲裁。
2、 向梧州市中級人民法院起訴。
七、 甲、乙雙方在簽署本契約時，對各自的權利、義務、責任清楚明白，並願按契約規定嚴格執行。如一方違反本契約，另一方有權按本契約規定索賠。
八、 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約一式三份，契約雙方各執一份，送鑑證機關一份。均具有相同的法律效力。
九、 本契約未盡事宜，雙方另行協商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌承攬標準契約 篇30
認立契約雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 契約簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂契約之日起計算日。
交提定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自__年__月__日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)
代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂