電梯廣告牌製作契約 篇1
發包方：
承包方：
根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自願、平等、互利的原則，現就小區工地圍擋廣告牌(以下簡稱廣告牌)的基礎、製作、安裝及售樓處節日包裝事宜達成如下一致協定。
第一條 工程名稱及內容
1、工程名稱：
2、工程內容：廣告牌基礎施工、製做、安裝、維護，廣告噴繪製做安裝、維護，彩鋼圍擋製作安裝、維護，出入口大門及大門框架製作安裝、維護以及場地平整。
第二條 工程地點
第三條 工程結算及支付方式
1、結算及承包方式：
廣告牌製做採用固定單價契約。圍擋廣告牌(含噴繪布製作、安裝、維護、基礎.)365元/平方米(大寫：叄佰陸拾伍元/平方米)。彩鋼圍擋____元/平方米。出入口大門____個(製作、安裝、維護)鋼架鋁塑板框及鐵皮大門____元/平方米。場地平整____元/平方米。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。
本項目以包工包料方式委託乙方製作、安裝。
2、支付方式：
A、本契約簽定完畢後，甲方向乙方支付總價款的30%工程款。
B、 甲方在乙方將基礎做完材料進廠後支付30%工程款。
C、甲方在廣告牌整體安裝完畢(框架及鍍鋅鐵皮安裝到位)後10日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，扣除實際結算總額的3%做為工程質量保證金，餘款甲方須在結算後10日內支付給乙方，質量保證金在保修期後一次性付給乙方，如一年內甲方自行拆除，自拆除之日三日內一次性付給乙方。
第四條 工期及質保期
基礎及牌面工程期限為30天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。本工程質保期為一年。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。
第五條 雙方責任
甲方責任：
1、負責工程的前期審批。
2、向乙方提供廣告牌準確施工位置，確保此位置無管道線路以及其他障礙物。
3、提供現狀施工場地，基礎兩米範圍內嚴禁任何挖掘作業。
4、負責施工現場雜物移動。
5、按本契約第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
乙方責任：
1、嚴格按照契約約定工期製作、安裝完畢。
1、工程名稱：小區工地圍擋廣告牌製作安裝。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。
3、如現場條件與原定方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
4、負責按質按量完成契約所約定的項目內容，如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。
5、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
6、在保修期內，廣告牌維護費用由乙方承擔。
第六條 關於驗收
鋼結構配件安裝完工後即為保修期開始 ;如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
第七條 違約責任：
1、甲方未能按本契約第三條規定時間付款，每逾期一日，應以契約總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金並將契約工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本契約第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付契約總金額的千分之三作為違約金。
3、乙方應保證工程質量，結構牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準。
4、未經乙方允許，距廣告牌基礎兩米範圍內嚴禁任何挖掘作業，因挖掘作業造成的質量問題，乙方不承擔任何責任。
第八條 本契約自簽訂之日起生效，本契約一式肆份，甲乙雙方各執貳份，任何一方違約，另一方可向唐海人民法院提起訴訟。
第九條 工程總造價
施工圍擋製作、安裝、維護;廣告牌噴繪製作、安裝、維護;出入口大門製作、安裝、維護;場地平整;總計：___元，人民大寫：_____________。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法人/授權代表： 法人/授權代表：
(簽字) (簽字)
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
電梯廣告牌製作契約 篇2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍漆（色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為型廣告塔n座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。契約生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價：
型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：）合計人民幣x元，大寫：x元整；
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的%，計人民幣x元（大寫：x元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的%，計人民幣x元（大寫：x元整）；之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價x元（大寫：x元整）的%；合計人民幣x元（大寫：x元整）n座廣告塔總計x元（大寫：x元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣x元（大寫：x元整），滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。
六、雙方責任
·廣告製作契約·小區廣告契約·電梯廣告租賃契約·廣告刊登契約
（一）甲方責任
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人x元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此契約終止。
（二）乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容，並確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為
kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在契約規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的x%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如颳風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為
）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬檔案：
《鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
（一）契約未盡事宜，由雙方協商解決，補充協定，作為契約附屬檔案共同遵守。
（二）本契約一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經甲方確認後的設計圖紙為本契約的有效檔案。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
（四）本契約附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》cecs
148：20__、xx省工程建設標準.驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
（五）本契約從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
（蓋章）（蓋章）
年月日年月日
電梯廣告牌製作契約 篇3
委託人（甲方）：
法定代表人：
聯繫電話：
地址：承攬人（乙方）：
法定代表人：
聯繫電話：
地址：
依據《中華人民共和國契約法》和有關法規規定，乙方接受甲方委託製作、安裝、維護等事項。雙方經協商一致，簽訂本契約，信守執行。
一、工程內容
（一）項目名稱：戶外廣告牌（規格及材料詳見附屬檔案一）
（二）工程範圍：製作、安裝、維護
（三）工程地點：
（四）工程時間：製作、安裝工期7天（從收到定金之日開始算起），預計開工時間20xx年**月**日。
（五）工程總造價：人民幣：壹萬壹仟元整（RMB：11100元）包含製作、安裝、維護費用。
二、付款時間
（一）契約簽訂後2天內甲方向乙方支付工程總造價的30%（即RMB：3330元）。
（二）工程製作完工並通過甲方驗收合格後，支付乙方契約總價70%（即RMB：7770元）。
（三）留500作為質保金一年後付（完工驗收時只收RMB：7270元）
（四）乙方向甲方提供工程總造價的工程正規發票。
三、廣告牌的製作、安裝、驗收及保修
（一）甲方負責廣告的設計，契約簽訂後1個工作日內提交設計稿、效果圖及施工方案給乙方。
（二）施工應安全、文明規範、施工保險由乙方負責購買。施工期間發生一切意外與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
（三）現場施工期間與物業配合由乙方負責，戶外招牌廣告工程質量達到“四防”標準。即：防雷、防風（抗8級風力）、防雨、防漏。
（四）乙方在5個工作日內完成廣告牌的製作、安裝、乙方在完成工程後通知甲方驗收。甲方應在三天之內現場驗收，驗收標準為甲方簽字確認的實景照片。
（五）竣工日起一年內，乙方負責整體保修。
四、雙方權利義務及違約責任
（一）甲方權利義務及違約責任
1、甲方提供廣告發布的場地，如需費用由甲方承擔。
2、甲方按本契約第二條約定的付款時間和第五條付款方式向乙方支付契約價款金額。甲方未按期支付工程款項，造成乙方不能按時開工或工期延誤一天，需額外向乙方支付契約總額的0.1%作為違約賠償金。造成乙方不能按時開工或工期延誤，損失和後果由甲方負責承擔。
（二）乙方權利義務及違約的責任
1、經甲方簽字後的招牌效果圖和施工方案，乙方不可任意修改。
2、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付契約總造價的0.1%作為補償金額。
3、乙方確保廣告牌結構安全性，如：安裝不當或設計不合理導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。
4、在保修期內，發生質量問題，由乙方按照甲方通知後48小時內予以維修（若遇緊急情況，乙方按照甲方通知後需立即前往維修），維修費用由乙方承擔。
五、付款方式
甲方按照乙方提供的賬戶、賬號信息匯款至乙方賬戶。
賬戶名稱：
開戶行：
帳號：
六、爭議解決
雙方發生爭議協商解決不成時，向契約簽訂地所在人民法院起訴。
七、其它約定
（一）本契約一式兩份，雙方各執一份，本契約自雙方蓋章之日起生效。
（二）本契約未盡事宜，雙方可簽訂補充協定，契約附屬檔案及相關說明確均為本契約的組成部門，與本契約具有同等的法律效力。
甲方（公章）
乙方（公章）契約簽訂人：
契約簽訂人：
簽訂時間：
簽訂時間：
簽訂地點：