半成品承攬契約書

半成品承攬契約書 篇1

契約編號:_____________

定作人:________________________

承攬人:________________________

簽訂地點:______________________

簽訂時間:________年____月____日

第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限

項目名稱及內容

計量單位

數量

工作量(工時)

報酬

交付期限

單價

金額

合計人民幣金額(大寫)

(註:空格如不夠用,可以另接)

第二條 技術標準、質量要求:_____________________________

第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:____________

第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________

第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________

第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________

第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________

第八條 結算方法及期限:_______________________________________

第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

第十條 定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。

第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條 違約責任:______________________________

第十三條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條 其他約定事項:________________________________________

定作人:_____________

定作人(章)

住所:_____________

法定代表人:_____________

居民身份證號碼:_____________

委託代理人:_____________

電話:_____________

開戶銀行:_____________

賬號:_____________

郵政編碼:_____________

承攬人:_____________

承攬人(章)

鑒(公)證意見:_____________

鑒(公)證機關(章)

經辦人:_____________

_______年_______月_______日

半成品承攬契約書 篇2

(一)案件基本事實

__年月至今,印務公司與生物公司簽訂加工承攬契約,約定由印務公司為生物公司印刷包裝盒和產品說明書等物品。契約對品名、數量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。

簽約後,印務公司依約完成印刷工作,並及時送達契約指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬,餘款二十多萬元(具體金額有待進一步核算)一直拖延未予支付。

(二)對雙方權利義務關係的分析

1、雙方承攬契約關係合法有效,對此不應有異議。

2、印務公司完成工作,生物公司應支付相應報酬。具體金額有待細查。

3、生物公司逾期支付報酬,應承擔違約責任。

按契約第十一條第5項規定,生物公司應按銀行逾期借款利息償付違約金。由於生物公司的付款系根據定作情況分期履行,而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應在詳細調查的基礎上,結合契約約定以及法律規定作出儘可能有利於印務公司的解釋和計算。

(三)對本案的預期

由於生物公司的違約事實較為明確,在協商不成的情況下,起訴至法院應能得到判決支持。但同時應注意:

1、精密做好生物公司的財產調查工作,確定其償付能力,必要時可要求專業調查公司的參與;

2、為爭取印務公司的利益化,同時減少訴訟過程中的爭議,在訴前還應做好證據的詳盡收集等準備工作。

契約編號:________

定作方:_________(甲方)

承攬方:________(乙方)

簽訂日期:____年__月__日

簽訂地點:__________

半成品承攬契約書 篇3

甲方:

乙方:

甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協定,根據中國有關法律、法規訂立本契約。

一、加工(裝配)的項目

1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)後將成品交付乙方。

2.加工成品名稱和數量:_________.

二、來料(或來件)的交付

乙方每月必須分______次(即每月的____日、____日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,並辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗

加工時零件及原料損耗率為_____%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過______%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。

四、甲方責任

1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。

4.按照本契約規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為________年。

2.為使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在契約期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。契約期滿後,由乙方自行處理。

3.按照本契約規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付

甲方每月分______次(即每月的____日、____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續:

1.雙方必須派專人參加。

2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3.雙方代表必須在交接清單上籤字蓋章。

七、產品質量

1.產品質量,以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較複雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費

1.試產期(包括對職工培訓)為______天,採取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。

2.試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工契約中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低於_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。

九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,採取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續______天不支付,甲方有權停止交付產品。

十、運輸

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。

十一、保險

甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔。

十二、稅收

雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。

十三、擔保為了保證雙方履行契約和及時按契約規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任

1.乙方應按本契約規定的規格、質量、數量和時間要求進料,並及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。

2.甲方應按本契約規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背契約的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證

(一)甲方

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

(二)乙方

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點:_________簽訂地點:_________