一次性付款農村購房契約書 篇1
出賣人:_________身份證號碼:____________________________
甲方為______省_____市_____區/鎮________居民甲方配偶:_________
身份證號碼:____________________________房屋地址:___農村集體土地使用證號碼:__________________________
買受人:_________身份證號碼:______________________________
乙方為________省________市______區/鎮__________居民
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國土地管理法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條房屋情況
該房屋農村集體土地使用證號:__________________________房屋座落:______市______區_______村。設計用途居民自住用房,建築結構,建築層數為____層。建築面積_____平方米。
該房房土地來源為:農村集體土地劃撥,房屋建於_________年使用至今為______年。
第二條該房屋價款規定
該房屋按照協商以總價計算,計叄拾萬元
第三條房屋交付日期
經雙方簽訂契約後,乙方付清甲方房款_日內方可交付。甲方在將房屋交付乙方時如遇不可抗力時,且不能履行契約,雙方同意按下列第__種方式處理:
1、變更契約
2、解除契約
第四條乙方付款形式及付款時間
如甲方無異議,乙方將在契約簽訂 _日內按一次性付款形式付款。
第五條甲方逾期交付商品房的處理:
如超過上述約定期限的,乙方有權按照下述約定,追究甲方違約責任,約定為:契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期付款的處理
如超過上述約定期限的,甲方有權按照下述約定,追究乙方違約責任,約定為:
契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。
第七條房屋質量及保修責任
甲方交付的房屋的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。乙方在房屋主體結構完好情況下,承擔維修責任。
第八條房屋及其土地使用權力延伸的規定
該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方於_______年_____月____日按照契約規定將所屬房屋售於乙方。乙方作為購買者享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在購買該房屋後,擁有對於房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利。
該契約由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交於乙方,乙方在法律規定和適當機會下將其作廢,並在村委會的證明和市/區政府規定的條件下重新辦理乙方對於該房屋的農村集體使用證。
第九條公證人的規定
本契約在________省________市________區________村村委會的公證下簽訂,雙方對於村委會的公證給與肯定和贊成。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
日期:________日期:________
一次性付款農村購房契約書 篇2
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協定,以資雙方共同遵守。
一、買賣的標的及價款:甲方向乙方出售位於 商業用房,建築面積 ㎡,每平方米 元,總計 (人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產手續時,乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)
二、雙方責任與權利
1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可檔案。
2、甲方負責辦理本契約項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。
3、甲方應在簽訂本契約後 日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。
4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可檔案。
三、違約條款
甲、乙任何一方不按上述條款執行既視為違約,違約方須向對承擔相應的法律責任。在執行本契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。
四、其他事宜
本補充協定與原購房契約具有同等法律效力,本補充協定與原購房契約有不一致的地方以本補充協定為準。
本協定自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執一份。
日期:年 月 日
二、購房契約簽訂後違約會有什麼後果
1、若買方抗訴法院,可能判決強制過戶給賣方
法律依據:根據《中華人民共和國民法典》第一百零七條:“當事人一方不履行契約義務或者履行契約義務不符契約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。”
若買方不接受協商,可以抗訴至法院要求賣方必須履行購房契約。當買方滿足以下5個條件時,也可主張強制過戶:
(1)簽訂的買賣契約有效;
(2)購房人具有購房資質;
(3)購房人具有全款能力,若批貸函已下發,部分法院也會支持過戶;
(4)售房人構成根本違約,即售房人明確表示不賣的證據材料及逾期履行契約約定的義務超過十五日的證據材料;
(5)交易房屋未被限制,如查封等;
但是,法院是否會判決強制過戶,需要根據具體的案情來定,並且如果法院支持買方訴訟,買方還可以要求賣方支付違約金,儘管違約金酌情承擔,但屆時真是得不償失了。
2、買方解除契約並要求賣方承擔根本違約責任
一般情況下,購房契約中都會有一條補充協定:“拒絕將該房屋出售給乙方(買方)或者擅自提高房屋交易價格的,則甲方(賣方)構成根本違約,甲方應在違約行為發生之日起十五日內,以相當於該房屋總價款的20%向乙方支付違約金。”
所以,如果賣方在簽訂定金協定以及房屋買賣契約之後違約,那么雙方可自行協商違約金數額。協商不成買方可以以訴訟的方式要求售房人承擔房屋總價款的20%的違約金;且違約金數額多少是根據實際損失而定。
此外,購房人也可同時要求售房人按照契約約定承擔其已向居間方支付的代理費用。
3、雙倍返還定金
購房人可通過協商或者訴訟的方式要求售房人雙倍返還定金。
一次性付款農村購房契約書 篇3
賣方:(以下簡稱甲方)________________?身份證號:________________
買房:(以下簡稱乙方)________________?身份證號:________________
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:
第一條?甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
1、座落於___________,建築面積為___________平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米;
2、出售房屋的所有權證證號為_______________;
3、房屋平面圖及其四至見房產證;
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第三條計價方式與價款
按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米__________元,總金額人民幣__________元整;房價款的支付方式、支付時間為_______________:
乙方在_______年_____月_____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)__________元,(小寫)__________元。該定金條款的約定,受《_____》條款的調整。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在_______年_____月_____日,付人民幣________萬元;
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款________萬元。?;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣________萬元。
每期付款,甲方收到後出具收據。
第五條
1、甲、乙雙方定於_______年_____月_____日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定於_______年_____月_____日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在_______年_____月_____日前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條?甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條?甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起_____日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條?甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期_______天按房價的總額_______%計算違約金給與乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日_______%計算的違約金給與甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除本契約。
第十條?甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條?該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條?該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十三條?本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十四條?甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條?本契約一式_____份。其中甲方留執_____份,乙方留執_____份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關_____份。均具有相同的法律效力。
第十六條?本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方:(簽字)_________________乙方:(簽字)_________________
聯繫電話:_________________聯繫電話:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日