商品房契約

商品房契約 篇1

甲方: 乙方:

一、甲方 願意將新都市花園東區經適房16號樓二單元10樓東戶三室兩廳兩衛,面積128.43平方米房子買給乙方 。

二、房款總價¥29.3000萬元(人民幣)大寫:貳拾玖萬叄仟元整,房款不包含進戶費用。

三、乙方付款程式

(1)乙方在上交購房資料同時付給甲方定金¥5萬元整,大寫:伍萬元整。

(2)乙方在新都市花園領取鑰匙時將剩餘購房款¥24.3000元,大寫:貳拾肆萬叄仟元給甲方付清。

四、在簽訂購房契約之前所有房屋資料辦理過程由甲方負責,乙方協助。

五、在開發辦交鑰匙時,甲方負責為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行,負相應法律責任。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品房契約 篇2

甲、乙雙方通過友好協商,就房屋租賃事宜達成如下協定:

一、乙方租用甲方坐落在_________的房屋,建築面積為_________平方米,租用期_________年,自本契約生效之日開始計算。

二、租用期限內房屋租金為_________人民幣(含建築稅)。乙方分_________次支付。本契約生效後的_________天內,乙方支付房屋租金的_________%(_________元),房屋驗收合格後的_________天內,乙方支付房屋租金的剩餘款額。

三、租用期內,房屋由乙方使用管理,房屋的房產稅、土地使用稅和其他合理稅費由乙方承擔。

四、租用期內,乙方所用的水、暖、電、熱水、通訊、室外環衛、房屋修繕、綠化維護等由甲方統一管理,發生的費用由乙方承擔。

五、第三、四條所發生的費用,甲方憑單據、發票和有關規定檔案,按各規定的期限向乙方結算。

六、乙方所租用的房屋,在乙方驗收合格並付清房屋租金後,歸乙方使用。

七、在房屋保修期內(水電設施半年、土建一年、採暖設施一年採暖期,自乙方使用之日算起)甲方對房屋質量問題保修。

八、乙方服務人員的臨時戶口等生活上所需辦理的手續,由甲方幫助與當地有關單位聯繫解決。

九、違約責任:

1.本契約生效後,如乙方違約,乙方已繳房屋租金不退,並一次性支付違約罰金_________元人民幣(自違約之日起三十天內付清)。

2.本契約生效後,如果甲方違約,甲方向乙方退還剩餘租金(即本契約房屋租金的1/30乘以剩餘租期年數),並一次性支付違約罰金_________元人民幣(自違約之日起三十天內付清)。

3.不滿半年的租期按半年計算,超過半年不滿一年的租期按一年計算。

十、在租用期內,甲方不得將乙方租用的房屋轉租(賣)給任何第三者,如果甲方出售乙方租用的房屋,乙方應享受優先購置權,並無需另行支付購房款,同時甲方應協助乙方辦理正式過戶手續,由此發生的有關費用由乙方承擔。

十一、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

十二、在租用期內,如遇不可抗拒的災害,房屋遭到毀壞,按照房屋建設程式,乙方重新建造房屋。

十三、甲方已聲明本契約所標的_________樓房是符合國家有關政策和法令而建造和經營的,甲乙雙方是在符合國家現行的有關政策和法令的基礎上籤定本契約的。在租賃期限內如遇同國家新的政策、法令、規定相悖,使本契約不得不解除時,甲方每年按房租總金額的_________%乘以乙方實際租用年數計扣房租。

十四、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決,如雙方不能達成一致意見時,應提交有關仲裁機關進行仲裁。

十五、本契約一式_________份。正本_________份,雙方各執_________份;副本_________份,雙方各執_________份。正副本具有同等法律約束力。

十六、本契約雙方簽字蓋章經公證後生效。本契約未盡事宜雙方另行商定。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品房契約 篇3

甲方(以下簡稱甲方):

證件號碼:

電話號碼:

乙方(以下簡稱乙方):

證件號碼:

電話號碼:

甲、乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則,經協商乙方向甲方租用商品房,現將具體事項達成契約如下:

一、租用商品房範圍:甲方願將位於陳埭四境商品房三樓的房屋(三室一廳)租給乙方使用;

二、租金、押金及付款時間:每年租金人民幣壹萬捌仟元整(18000元),押金 元 ,(大寫: ),租金和押金在簽訂契約時一次性付清,次年租金或續租租金需提前壹個月付清;

三、租賃期限:從 年 月 日至 年 月 日,期限暫定 年,乙方如需解約或者不再續租,需提前兩個月以書面形式通知甲方;

四、雙方的責任及義務:

1、甲方需協調好周邊的關係,做到和睦相處;

2、甲方只負責房屋主體的安全(自然災害不在範圍內)與維護;

3、乙方負責支付使用期間水、電費,水、電費由乙方自行繳納給水電公司;

4、乙方負責所有居住人員的環境衛生管理和安全保衛工作,住宿人員不得大聲喧譁、吵鬧、亂投亂丟垃圾、打架鬥毆,不得影響周邊居民的生活;

5、乙方在使用期間不得從事非法活動,否則產生的一切後果均由乙方負責,與甲方無關;

6、乙方承租用於兒童及青少年培訓,乙方在租賃期間的裝修及安全防護、安全宣導由乙方負責,安全防護必須符合行業要求,由此產生的相關責任及後果均與甲方無關;

7、租賃期限內乙方應愛護一切設備,如因過失造成租賃房屋及配套設備的損傷,乙方負責恢復租賃房屋及配套設備原狀,並賠償由此造成的經濟損失;

8、如雙方不按契約要求路運行職責和義務,雙方均有權終止契約。

五、本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品房契約 篇4

甲方(出讓人):

乙方(受讓人):

甲乙雙方根據《契約法》等法律、法規的規定,本著誠實信用、平等自願的原則,經協商一致,達成以下協定:

第一條 【商品房買賣契約轉讓及原因】甲方同意將其與 簽訂的編號為 的《商品房買賣契約》(該契約已經按規定辦理了登記手續且房屋已經交付,但由於該契約債務履行方原因未辦理商品房過戶手續)下的全部債權轉讓與乙方,作為甲方對乙方因其他原因產生的債務的清償。

第二條 【債權總金額】該《商品房買賣契約》的債權總金額為 元。

第三條 【債權轉讓通知】本契約生效後甲方應當及時通知該《商品房買賣契約》的相對人 。

第四條 【債權轉移】《商品房買賣契約》的債務人接到通知後應當按《商品房買賣契約》向本契約受讓人履行《商品房買賣契約》的全部義務。

第五條 【契約效力】本契約自雙方簽字後生效。

第六條 【契約爭議】如在契約履行過程中發生爭議,先由雙方友好協商,協商不成向 。

第七條 【附屬檔案】本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品房契約 篇5

甲方(出租方):

乙方(承租方):

經甲乙雙方在平等、自願、互利的基礎上,友好協商,達成以下協定:

一、 租房地點:甲方同意把 ____區龍園山莊13棟808 室的房屋租借給乙方,並保證該房的合法出租性。

二、 房屋用途:乙方所租房屋僅為 住宿 所用

三、 租期:自________年____月____日起至________年____月____日止。租賃期滿,乙方如期將房屋歸回甲方。

四、 租金:每月 元B,大寫: 仟 佰元整

五、 租房押金:本次契約不再另外支付押金,按上次的協定繼承租房押金,租房終止後,憑甲方所開具的押金收據,將上次的租房押金退還乙方,不計利息。

六、 付款方式:乙方每一個月通過甲方提供的銀行賬號,轉賬的方式支付一次租金,共支付 元B,大寫: 仟 佰元整

七、 補充條約與之前一致。

八、 本契約未盡事宜,一律按照《民法典》的有關規定,經雙方協商作了補充規定,補充規定與本契約具有同等法律效力。

九、 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,每份均具有同等法律效應。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

商品房契約 篇6

甲方:

乙方:

鑒於:

1、雙方業已對所售房產的全部信息作充分溝通和交流;

2、在乙方支付完畢全部房產款項後,雙方依照本契約簽訂正式的《商品房買賣契約》並按照該契約辦理房產權證。

為此,雙方達成以下協定:

第一條房屋的基本狀況

甲方將位於蘭州市__區西__路__號“__”小區,房號為__幢__單元__號房,面積為__平方米商品房轉讓給乙方。

第二條計價方式與價款

1、雙方同意按建築面積計算房屋價款,該房屋單價為每平方米__元,總金額__。

2、上述價款不包括交易、權證等所需的其他稅金和費用,法規規定由甲方承擔的甲方承擔。

第三條付款方式及期限

1、協定簽定後5日內乙方支付,剩餘款項於__年__月__日前一次性付清。

2、上述款項全部結清後,雙方在__日內簽署《商品房買賣契約》並據以辦理房產權證等相關手續。

第四條房屋交付

甲方收到乙方付款五日內,將符合本協定約定的房屋交付乙方使用。

第五條違約責任

乙方如未按本協定規定的時間付款,應當按照逾期金額每日支付千分之五的違約金,逾期30日以上的甲方有權解除本協定。

第六條協定解除協定時相關事項的處理

1、因乙方逾期付款而導致甲方解除本協定,甲方只需書面通知乙方即可將本協定解除,而無需再經法律程式解決。

2、甲方於本協定解除後一個月內,將乙方已支付的購房款在扣除乙方應承擔的的違約金及房屋折舊後,將剩餘的款項返還給乙方。若乙方還造成甲方其他損失的,乙方應當進行賠償,甲方有權直接將損失在上述款項中扣除。

3、本協定解除後,乙方應將房屋立即交付甲方。若乙方已對房屋進行了裝修,在不損毀房屋的情況下能夠拆除的,由乙方自行拆除,與房屋附著一體不宜拆除的歸甲方無償所有。

第七條其他約定

1、因履行本協定發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,由房產所在地人民法院處理。

2、本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。

甲方:__乙方:__

地址__:地址:__

日期:__年__月__日

商品房契約 篇7

甲方:

乙方:

身份證:

身份證:

鑒於:

1、甲乙雙方於年月日簽訂了《商品買賣契約》。

2、甲方願意保留對該房產的約定回購權。為此:甲乙雙方經友好協商、依據《中華人民共和國擔保法》等相關法律規定,達成協定。

第一條:乙方回購甲方購買的商品房的條件。

一、雙方同意乙方對前述房產擁有回購權,在約定期限內甲方不得對房產進行處置。

第二條:回購商品房價款。本契約的回購房款總價人民幣。

第三條:付款方式。乙方應於 _____ 年_____月______日期間,向甲方支付全部回購房款 。

第四條:乙方喪失回購權,甲方對房產擁有完全和不收限制的處分權。

第五條:違約責任。

一、在______年_____月______日前未向甲方支付全部回購房款,視為乙方放棄回購權,甲方有權解除本契約。

二、本契約被解除,甲方有權另行出售所購商品房,乙方應當按照甲方要求積極辦理相關各項手續。

第六條:契約生效。

本契約一式叄分,自雙方簽訂蓋章後生效。

甲乙雙方各保留一份。

甲方:

乙方:

____年____月_____日

____年___月____日

商品房契約 篇8

契約編號

出售方(甲方):地址:統一社會信用代碼:郵碼:電話:

購買方(乙方):姓名:性別:出生日期:______年____月____日國籍:身份證號碼:地址:郵碼:電話:

第一條甲方經批准,取得位於市,用地面積平方米的土地使用權。

地塊編號:,使用年期年,自______年____月____日起至______年____月____日止。

甲方在上述土地興建樓宇,現定名為,由甲方預售。

第二條乙方自願向甲方定購上述樓宇的第幢號(第層)。

建築面積平方米,土地面積平方米(其中:基底分攤平方米、公用分攤平方米、其他平方米)。

第三條甲方定於______年____月____日交付乙方使用。

如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過天:

1.人力不可抗拒的自然災害;

2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;

3.其他非甲方所能控制的因素。

上述原因必須憑市有關主管部門的證明檔案為依據,方能延期交付使用。

第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為每平方米元人民幣,總金額萬千百十萬千百十元(小寫萬元)人民幣。

付款方式:乙方按甲方指定收款銀行分期(次)付款:賬戶名稱:,賬號:。

第五條乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方有權追索違約利息,自本契約約定的付款日次日起,以價款為基數,按利率計算。

如逾期天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止契約,將樓宇出售他人。

第六條甲方如未按本契約第三條規定的日期將樓宇交付給乙方使用,應向乙方支付違約金,以補償乙方的損失。

第七條甲方出售的樓宇須經市建築質量檢驗部門驗審合格,並負責保修年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將已付款項及全部利息(自之日起,按

利率計算)在天內退回乙方指定賬戶(賬戶名稱:,賬號:)。

第八條甲乙雙方在樓宇交付使用並付清樓款後,簽訂《房地產轉讓契約書》,經

市政府主管部門辦理轉讓登記手續,發給《房地產權證》,乙方才能獲得房地產權。

乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法規和社會道德,維護公共設施和公共利益。

第九條乙方所購樓宇只作使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途,如有損壞應自費修繕。

乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費(稅)。

第十條預售的樓宇,乙方不得轉讓、抵押,否則,後果自負。

第十一條後面的附表一、二均為本契約內容的組成部分,與本契約具有同等效力。

第十二條本契約自簽訂蓋章之日起生效,如發生糾紛,雙方應友好協商解決,不能解決時,選擇下列第項解決:

1.向仲裁委員會申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

第十三條本契約正本一式份,甲乙雙方、公證機關、房地產權登記機關各份,各份契約文本具有同等法律效力。

甲方(簽章):乙方(簽章):

代表(簽字):代表(簽字):

______年____月____日______年____月____日

簽訂地點:

商品房契約 篇9

編號_________________

委託方:________

受託方:________房地產有限公司

甲、乙雙方經過友好協商,在自願、平等、相互信任的基礎上籤訂本意向書,並承諾共同遵守。

第一條:預購價格及購買方式

1.甲方同意以人民幣___________________________元整購買由乙方提供的坐落在天津市_______區_______________________________的房屋,此預購價格不包括該房屋所有權登記變更等相關稅、費及服務費。

2.購買方式:.一次性付款 □;

按揭貸款 □;

公積金貸款 □;

組合貸款 □

第二條:約定事宜

1. 甲方在簽訂本意向書之時,向乙方交納預付意向金人民幣_________________________元整。

2. 甲方與該房屋所有權人簽訂《房屋買賣居間契約》之時,此預付服務費自動轉為服務費,服務費具體金額以該《房屋買賣居間契約》中約定為準,多退少補。

3. 簽訂本意向書後,乙方將按照甲方同意的預購價格與該房屋所有權人洽談協商,努力促成該房屋交易。

4. 簽訂本意向書後,甲方不得以任何理由降低預購價格或不購買該房屋,否則視為甲方違約。

第三條:違約責任

1.如因該房屋所有權人原因,造成甲方不能購買該房屋,則乙方承諾將收到的甲方預付服務費如數退還給甲方,雙方無責,本意向書同時廢止並由乙方收回。

2.如因甲方原因,不能按照此預購價格購買該房屋,則乙方收取的預付服務費不予還,轉為違約金,轉為違約金後本意向書同時廢止並由乙方收回。

第四條:協定生效、終止及爭議解決方式

本意向書自甲、乙雙方簽字之日起生效,達成該房屋交易或雙方約定廢止本意向書後終止。

本意向書一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

在履行本意向書過程中若發生爭議,可向人民法院提起訴訟。

甲 方: 乙 方:_________房地產有限公司

證件號碼: 連鎖店:

聯繫地址: 經手人:

聯繫電話: 電 話:

日 期: 日 期:

商品房契約 篇10

甲方:身份證號:

乙方:身份證號:

根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

註明:甲方於年月日以按揭的方式向開發集團有限公司夠買商品房一套,總金額元。

甲方已支付房款首付款元。

剩餘元,向中國建設銀行股份有限公司分行,以按揭方式貸款購買。

貸款期限為個月,即年月日至年月日。

截止本契約簽訂之日甲方已支付貸款本金元,己付利息元,尚欠銀行元未付清。

現甲乙雙方經充分協商,甲方自願將按揭期間的房屋轉賣給乙方。

甲乙雙方現就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下:

一、甲方所售房屋位於住宅一套,建築面積為平方米。

二、甲方所售房屋產籍號為"號",與開發商簽訂《商品房買賣契約》編號為:,與中國建設銀行簽訂按揭貸款契約編號:.

三、現甲方將以上所述按揭房屋轉賣給乙方,雙方商定總轉讓價格為人民幣元。

四、簽訂本契約前,乙方己向甲方支付購房款元。

自簽訂本協定之日起,銀行房貸欠款元由乙方進行償還。

乙方在簽訂本契約之日還應向甲方支付購房款

元。

另外,經雙方協商,乙方同意向甲方支付叄萬元作為甲方之前償還銀行利息的補償。

五、該按揭房屋的土地使用權取得方式為出讓取得,契約一經簽訂,該按揭房屋占用範圍內的土地使用權隨同按揭房屋同時轉讓。

六、本協定簽訂之日,甲方將所有與按揭房屋相關憑證及該房屋的鑰匙交於乙方,乙方開始對房屋占有使用,所有權即歸乙方所有。

本房產己經甲方裝修使用,相關水費、電費、物業費、供熱費及其它費用雙方己結算完畢。

七、本契約簽訂之日起,自下個月由乙方按《個人住房借款契約

甲方在沒有乙方授權的情況下,不得有變更或者掛失該卡,無權處置該卡內的資金。

乙方應按照約定向銀行支付月供,否則,造成甲方銀行信用記錄不良或導致銀行向甲方催款,視為乙方違約,乙方需向甲方支付違約金

萬元。

八、該房屋能夠辦理房產過戶手續時,乙方可選擇提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及利息,辦理解押手續,甲方應積極辦理產權證照,待甲方辦理完產權證照後應在十日內為乙方辦理過戶手續。

該房屋能夠辦理房產過戶手續時,乙方也可選擇暫不過戶至自己名下,待銀行貸款還清之後,在將房產過戶至自己名下。

無論乙方選擇什麼時間進行房產過戶登記,甲方都必須積極配合乙方,否則,視為甲方違約,甲方應向乙方支付違約金

萬元。

九、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。

十、甲方保證上述房屋產權清晰無爭議,除銀行按揭外無任何擔保抵押及房產瑕疵,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,由此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

十一、本契約簽訂後即對甲乙雙方產生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲方不得向乙方主張對房屋的所有權,也不得向第三人公示對此房屋享有所有權,更不得再次出售該房屋。

十二、房屋在乙方付清餘款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利益和承擔風險,甲方不得從中干涉。

十三、上述房產辦理過戶手續所需繳納的費用由方承擔,甲方應當無條件協助提供乙方辦理與過戶有關的相關手續。

十四、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。

本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十五、本契約一式貳份,甲、乙雙方各執一份。

甲方:地址:聯繫電話:

乙方:地址:聯繫電話:

年月日

商品房契約 篇11

甲方(賣方):________

地址:____________

乙方(買方):________

地址:____________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協定:

第一條甲方用地依據及商品房座落位置。

甲方以________方式取得位於____________,編號為________的地塊的土地使用權。

(土地使用權出讓契約號)(土地使用權劃撥批准檔案號)為________.

劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為________.

土地使用權證號為________,土地面積為________,地塊規劃用途為____,土地使用權年限自____年__月__日至____年__月__日止。

甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,(現定名)(暫定名)________,主體建築物的性質為____,屬____結構,建築層數為____層。

工程建設規劃許可證號為________.

第二條乙方所購商品房的面積。

乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共________平方米(其中實得建築面積________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米),共________(套)(間)。

(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準。)

該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:

第________(幢)(座)____層____號房,

第________(幢)(座)____層____號房,

第________(幢)(座)____層____號房。

上述面積為(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積。

如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。

第三條該商品房銷售特徵。

該商品房為(現房)(預售商品房)。

預售商品房批准機關為________,商品房預售許可證號為________.

該商品房為(內銷)(外銷)商品房。

外銷商品房批准機關為________,外銷商品房許可證號為________.

第四條價格與費用。

該商品房(屬於)(不屬於)政府定價的商品房。

按實得建築面積計算,該商品房單位面積(暫定價)為每平方米____元,總金額為(____幣)________元。

除上述房價款外,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:

1.代收______________,計(____幣)__________________元;

2.代收______________,計(____幣)__________________元;

3.代收______________,計(____幣)__________________元。

上述代收稅費合計(____幣)______________________元。

第五條實際面積與暫測面積差異的處理。

該商品房產交付時,________房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±____%(不包括±____%)時,上述房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第____種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3._______________________________________________________.

第六條價格與費用調整的特殊約定。

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。

3.________________________________________________________.

第七條付款優惠。

乙方在____年__月__日前付清全部房價款____%的,甲方給予乙方占付款金額____%的優惠,即實際付款額為(____幣)__________元。

第八條付款時間約定。

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的____________銀行(帳戶名稱:________,帳號:________):

1.____年__月__日前支付全部房價款的____%,計(____幣)______元。

2.____年__月__日前支付全部房價款的____%,計(____幣)______元。

3.____年__月__日前支付全部房價款的____%,計(____幣)______元。

第九條交接商品房時的付款額約定。

在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的____%,計(____幣)___________元,其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起____天內付清。

第十條乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。

自本契約規定的應付款限期第二天起至實際付款之日止,月利息按________計算。

逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。

屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止契約,乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金。

甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3.________________________________________.

第十一條交付期限。

甲方須於____年__月__日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本契約附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。

但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:

1.不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;

2.________________________________________________.

3.________________________________________________.

第十二條甲方逾期交付的違約責任。

除本契約第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。

按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在____個月內按____利率計算;自第____個月起,月利息則按____利率計算。

逾期超過____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第種約定,追究甲方的違約責任:

1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金。

乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

3.________________________________________________.

第十三條設計變更的約定。

預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批准後____日內書面通知乙方。

乙方應當在收到該通知之日起____天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協定。

乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按____利率付給利息。

第十四條交接通知與乙方責任。

預售商品房竣工驗收合格後,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。

乙方應在收到該通知之日起____天內,到甲方指定地點付清本契約第九條規定的應付款項。

若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本契約第十條規定向乙方追究違約責任。

第十五條交接與甲方責任。

在乙方付清本契約第九條規定的應付款之日起____天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙、簽署房屋交接單。

若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起後仍未進行驗收交接,乙方有權按本契約第十二條的約定追究甲方違約責任。

第十六條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。

甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本契約附屬檔案二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。

第十七條質量爭議的處理。

乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以______出具的書面工程質量評定意見作為處理爭議的依據。

第十八條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:

1.________________;

2.________________;

3.________________.

第十九條關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該商品房之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的____%賠償乙方損失。

第二十條關於物業管理的約定。

該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的

物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定______________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。

第二十一條保修責任。

自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔;

1.牆面________保修____月;

2.地面________保修____月;

3.頂棚________保修____月;

4.門窗________保修____月;

5.上水________保修____月;

6.下水________保修____月;

7.暖氣________保修____月;

8.煤氣________保修____月;

9.電路________保修____月;

10.________________保修____月;

11.________________保修____月。

保修期內,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。

第二十二條乙方購買的房屋作________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。

除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

第二十三條甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方的抵押權。

如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第二十四條自該商品房交付之日起,(_______號劃撥土地使用權批准檔案)(甲方與________簽訂的________號土地使用權出讓契約)中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。

第二十五條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽定補充協定。

第二十六條本契約附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第二十七條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該商品房所在地公證機關公證。

第二十八條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。

協商不成時,甲、乙雙方同意由________仲裁委員會仲裁。

第二十九條本契約(經甲、乙雙方簽字)(經________公證(指外銷商品房))之日起生效。

第三十條本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止契約的,除雙方簽訂補充協定外,責任方須按本契約及其補充協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的____%賠償對方損失。

第三十一條本契約自生效之日起____天,由甲方向________申請登記備案。

第三十二條本契約連同附表共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執一份,______各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):_________________ 乙方(簽章):_________________

代表人:____________________ 代表人:____________________

____年____月____日 ____年____月____日

商品房契約 篇12

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》、《城市房地產轉讓管理規定》等法律、規章的規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本契約。

第一條 房產基本情況

1.賣方房產(下稱該房產)座落於______________________________________________________,建築面積:____________平方米(其中單元面積:____________平方米,附屬間面積:___________平方米,其它:______________________)。詳見___________房權證___________字第___________號《房屋所有權證》,___________房共字第___________號《房屋共有權證》(若上述表述與房屋登記簿不符,則以房屋登記簿記載內容為準)。

第二條 賣方對該房產現狀的聲明

1.賣方根據國家的規定已依法取得該房產所有權,對該房產現狀負全責,並保證該房產符合國家及所在地房產上市的有關政策及規定。賣方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由賣方承擔。

2.賣方特此告知買受人上述房產存在下列情況:

(1)抵押狀態:【存在抵押□、不存在抵押□】,關於抵押權的補充約定及說明:________________________________________________________________________。

(2)出租狀態:【存在出租□、不存在出租□】,若該房產存在出租,則賣方保證承租方已明確表示在同等條件下放棄優先購買權,關於租賃的補充約定及說明:

_____________________________________________________________________________。

(3)土地證狀態:【已辦理□、未辦理□】

(4)房產內戶口情況:【該房產內已有□、未有□戶口落戶;該房產享受過□、未享受過□政府相關“外地人購房落戶”政策】

關於戶口問題的補充約定及說明:

_____________________________________________________________________;

(5)其他:

_______________________________________________________________________________ 。

第三條 買方對購買情況的聲明

1.買方已親自實地看房,並對該房產的現狀及疑慮詢問過賣方,在明確賣方所告知

的事項後自願簽訂本契約。買方已親自審查過該房產產權相關權屬信息資料,了解產權相關信息,願意購買該房產。

2.買方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由買方承擔。

第四條 房產成交價

買賣雙方商定上述房產成交價為人民幣(大寫):__________________(¥:

___________)【包括□、不包括□】該房產的附屬設施、設備等物品(物品內容可另立清單附屬檔案)。

第五條 交易定金

買方應向賣方支付的定金為人民幣(大寫):______________________(¥:___________)。(說明:____________________________________________)

上述定金交由[買方直接支付給賣方]□、[存入______________________經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉]□。

買賣雙方約定定金通過經紀機構在銀行設立的專用存款賬戶劃轉的,買方將定金在契約約定期限記憶體入專用存款賬戶的,即視為賣方收訖。在契約履行過程中,定金自動轉為購房款,但買賣雙方另有約定的除外。

第六條 房款交付

契約簽訂後,買賣雙方同意,買方按下列第___________種方式給付除定金、交房保證金之外的剩餘房款:

(1)一次性付款:

買方於___________年___________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫):_______________(¥:__________)。

(2)分期付款:

①買方於__________年__________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫):_______________(¥:__________);

②買方於__________年__________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫):_______________(¥:__________);

③買方於__________年__________月__________日前或__________將支付剩餘購房款人民幣(大寫):__________(¥:__________)。

(3)買方向【銀行按揭貸款□、公積金貸款□】方式付款

①買方須於__________年__________月__________日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣(大寫):____________________(¥:__________),並在買方辦理貸款審批時存入貸款銀行指定帳戶。

②買方須於__________年__________月__________日之前向銀行提交抵押貸款申請

的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準。

因買方辦理貸款手續所產生的相關費用由買方自行承擔。

(4)買賣雙方約定的其它付款方式:

______________________________________________________________________________ 。

上述款項由買方【直接支付給賣方]□、[存入____________________經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉□]。

____________________經紀機構設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶開戶行為:______________________________,賬號為:____________________。

買方在取得房屋所有權證書後,持賣方已登記在買方名下的產權證複印件到備案的房地產經紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協定》的約定辦理資金劃轉手續。

第七條 交房保證金

為保證按約定如期交付該房產並結清該房產項下的水、電、管道煤氣、閉路電視______________________________等所有費用,買賣雙方協商同意從房產成交價中預留人民幣(大寫):______________________________(¥:__________)作為交房保證金(不超過交易總價款的__________%)。該款項在賣方實際交付房產及完成產權轉移登記時進行結算,由買方【直接支付給賣方]□、[存入經紀機構專用存款賬戶劃轉□、其他:____________________□】

第八條 有關稅費

1.買賣過戶所涉及稅、費,買賣雙方約定按下列方式承擔:

買方承擔:________________________________________;

賣方承擔:________________________________________。

【按有關規定,賣方需付稅費:(1)營業稅及附加(2)印花稅;(3)個人所得稅;

(4)土地增值稅;(5)交易手續費。買方需付稅費:(6)印花稅;(7)契稅;(8)交易手續費;(9)房屋登記費。其它費用:以實際發生的稅費為準。】

本契約在履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【賣方□、買方□】繳納。

2.土地證辦理費用:土地證從賣方名下過戶至買方名下的全部費用由【賣方□、買方□】承擔;如房產所屬土地為劃撥地,則土地出讓金由【賣方□、買方□】承擔;雙方約定其他承擔方式:__________________________________________________。

3.配套設施過戶費:配套設施的相關證件過戶手續費用由【賣方□、買方□】承擔。

4.買賣雙方商定,對該房產的住宅專項維修資金,按照國家有關規定另行簽訂過戶

協定,結餘部分隨房屋所有權同時過戶。

5.買賣雙方商定,賣方在交付該房產時,對該房產附隨的水、電、煤氣、__________等度數進行確認,並結清水費、電費、煤氣費、有線電視費、物業管理服務費、____________________等費用,並經雙方簽字確認。

分頁閱讀第1頁:第一條房產基本情況第2頁:第九條房屋的交付

第九條 房屋的交付

賣方在買方支付扣除交房保證金外的購房款之日起__________日內或__________年__________月__________日前,將上述房產正式交付給買方,並履行下列手續:

1.賣方在交房前保證維護上述房產的現有固定裝修(固定裝修指構成該房裝修之固定部分,經拆除將破壞設施完整性,包括但不限於地板面、牆體、燈具、水龍頭、嵌入式排氣扇、壁櫥、門、門把、門窗、防盜網、廚衛設施及其它設施等),在買方接收時移交。

2.買方在接收該房產時對該房產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等約定事項進行驗收,交接確認後對該房產及附屬配套設施負全責。

3.如雙方認為在上述房產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品的描述有不詳盡之處,可另行補充書面約定,在交接時以書面約定為準,雙方僅對書面內容承擔責任。

第十條 房屋權屬轉移登記

按下列第項辦理登記手續(選一項),選擇第(1)項的第十一條不生效。

(1)買賣雙方同意,自本契約簽訂之日起__________日內,雙方共同到房屋登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(2)買賣雙方在簽訂契約後__________日內共同向房屋登記機構申請預告登記。

(3)買賣雙方在簽訂契約後__________日內由買受方單方向房屋登記機構申請預告登記。

第十一條 關於預告登記的約定

1.預告登記自__________內有效(約定的預告登記有效期最長不超過自預告登記之日起一年)。

2.申請預告登記的,在預告登記有效期內買賣雙方共同辦理該房屋預告登記轉為房屋轉移登記手續。

3.買賣雙方因故終止存量房買賣契約時,預告登記的申請人應在__________日內向房屋登記機構辦理預告登記註銷手續。

第十二條 違約認定

1.買賣雙方簽訂本契約後,一方未按契約約定擅自變更或解除契約的,或未按契約及契約相關附屬檔案的約定履行義務的,視為違約。

2.賣方保證上述房產產權清晰,在房屋權屬轉移登記前,若發生與賣方有關的產權糾紛或債務糾紛概由賣方負責,如因此造成契約履行障礙,視為其違約;若該房產已出租,賣方未在交房前妥善解決租賃事項的,視為其違約。

第十三條 違約責任

(一)自違約行為發生之日起,違約方按成交價款每日萬分之向守約方支付違約金。該違約金的認定及支付不影響契約在違約行為終止之後繼續履行。

(二)自違約行為發生之日起超過___________日,守約方即向違約方發出函件促其履約,發函即日起超過__________日仍未回復並履約的,守約方可解除契約。若賣方違約,則賣方除應將扣除定金金額的買方已付購房款退還給買方外,還應向買方雙倍返還定金;若買方違約,則賣方應將扣除定金金額的買方已付購房款退還給買方,買方已支付的定金則作為對賣方的賠償。同時守約方有權要求違約方支付產生的佣金、服務費、交易過程中所產生的其他費用、因違約行為給守約方增加的費用、律師代理費、差旅費等。(收件人地址以契約落款處所留地址為準,因地址不詳或有誤而無法送達,視為送達。因此而產生的責任由應提供地址方自行承擔。)

第十四條 契約變更

本契約在履行期間,買賣雙方任何一方要求變更契約條款的,應及時通知對方,並徵得對方的同意後,在約定的時限內,簽訂補充協定,註明變更事項。未徵得對方同意,擅自變更造成的經濟損失,由責任方承擔。

第十五條 因不可抗力或政策的改變等原因導致本契約無法履行,買賣雙方免責。交易過程中已產生的費用由買賣雙方各自承擔。根據本條款免責,雙方應簽訂具結報告。第十六條 爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可請求當地消費者委員會調解處理,或者向當地工商行政管理部門申訴。協商不成的,按下述第__________種方式解決:

1.提交__________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

第十七條 契約附屬檔案

本契約未盡事項,可由買賣雙方協商簽訂補充協定作為契約附屬檔案。契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。

第十八條 契約數量及持有

本契約經買賣雙方簽字即生效,本契約一式__________份,買方、賣方各執__________份,房屋產權登記機構__________份,具有同等法律效力。

第十九條 契約生效

本契約自買賣雙方簽字(或蓋章)之日起生效。

第二十條、特別條款

賣方應當在所售房產所有權轉移之日起日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理原

有戶口遷出手續。如因賣方自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買方支付____________________元的違約金;逾期超過__________日未遷出的,自逾期超過__________日起,賣方應當按日計算向買方支付全部已付房款__________的違約金。(本契約履行過程中,若涉及戶口問題,適用本條款。)

出售人:______________________

電話:_____________________________

買受人:___________________________

電話:________________________

代理人:______________________

電話:________________________

簽約地點:____________________

代理人:___________________________

電話:_____________________________

簽約時間:________年______月_____日

商品房契約 篇13

賣方(以下簡稱甲方):__________________________

買方(以下簡稱乙方):__________________________

甲方按照《____市實施〈中華人民共和國____鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例〉辦法》的規定,已合法取得____市___________區(縣)________地塊的土地使用權,土地使用面積為______平方米,土地使用期限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國有土地使用證號為____________。

甲方在上述地塊上建設項目的名稱為__________,現已具備規定的預售條件,經____市房屋土地管理局批准,準予上市預售,外銷預售許可證號為__________。

乙方自願購買甲方的_________房屋,房屋用途為_________。

甲方已於________年____月____日收到乙方預購房屋的定金________元。

雙方經友好協商,就上述房屋的預售預購事項,訂立本契約。

一、__________房屋,建築面積為___________平方米,國有土地使用面積______平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過戶之日起至________年____月____日為止。

二、甲乙雙方同意,該商品房交付時,房屋的實際面積與暫測的差別不超過暫測面積的_______%(不含)時,按照本契約第三條所述房屋售價進行結算;實測面積與暫測面積之差超過暫測面積的_________%(含)時,自甲方向乙方出示____市房屋土地管理局實測面積檔案之日起____日內,乙方有權解除本契約。

契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。

甲方除在契約解除後____日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。

利息按中國人民銀行固定資產貸款利率(付款幣種為人民幣)或按中國人民銀行外匯貸款利率(付款幣種為外匯)計算。

三、雙方同意上述預售房屋售價為每建築平方米_______元,價款合計為(大寫)________幣____仟____佰____拾____萬_______仟_______佰_______拾_________元整(小寫:________元)。

乙方同意以________方式付款,並按期將購房價款匯入甲方指定銀行帳號。

乙方已支付的定金在乙方最後一次付款時轉為購房價款。

甲方售樓款監管銀行為______,銀行帳號為________。

四、乙方如未按本契約所列付款方式規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追索違約金,違約金應自本契約約定的付款之日起至實際付款之日止。

每延期一天,乙方按延期交付價款的萬分之________(大寫數字)向甲方支付延期付款違約金。

五、乙方如未按本契約所列付款方式規定的時間付款,逾期超過____日(遇法定節假日順延)乙方未付款的,甲方有權解除本契約。

契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效,乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

六、甲方須於________年____月____日前,將房屋交付給乙方。

甲方交付房屋時,應同時提交建設工程質量監管部門出具的《工程質量竣工核驗證書》。

七、除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。

違約金支付時間自房屋應交付之日起第二天起至實際交付日止,每延期一天,甲方按房價款總額的萬分之___________(大寫數字)向乙方支付違約金。

八、除不可抗力外,逾期____日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權解除本契約。

契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。

甲方除在契約解除後____日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方,利息按中國人民銀行固定資產貸款利率(付款幣種為人民幣)或按中國人民銀行外匯貸款利率(付款幣種為外匯)計算。

九、因不可抗力甲方未按期交付房屋的,逾期最多不超過____日,超過時,乙方有權解除本契約,契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。

甲方應將乙方交付的定金、房價款及利息退還給乙方(利息計算同第二條)。

十、甲方交付的房屋經建設工程質量監管部門認定不合格的,乙方有權解除本契約,甲方應在契約解除後____日內向乙方雙倍返還定金,並將乙方已付的房價款和利息全部退還乙方(利息計算同第八條)。

甲方交付房屋的裝修、設備未達到規定的裝修、設備標準的,甲方同意按未達到部分的差價雙倍向乙方補償。

十一、甲方同意按《建設工程質量管理辦法(試行)》《____市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

十二、乙方同意在物業管理委員會未選定物業管理公司之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

十三、本契約由雙方簽字後,境內的應於____日內,境外的應於____日內,由雙方持契約共同到____市房屋土地管理局房地產市場管理處辦理預售、預購登記手續。

十四、本契約登記後至________年____月____日前,乙方如轉讓其預購的房屋,須與轉受讓人在本契約上背書,並按規定到____市房屋土地管理局房地產市場管理處辦理預售契約轉讓登記手續。

十五、雙方同意房屋交付後____日內共同到____市房屋土地管理局房地產市場管理處辦理房屋買賣過戶審批手續。

十六、辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。

十七、本契約的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,凡因履行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,雙方同意按以下第_______種方式解決糾紛(用漢字填寫)。

1、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交____市仲裁委員會仲裁。

2、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

十八、本契約未盡事項,雙方可簽定補充協定。

十九、本契約正本壹式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本共______份,____市房屋土地管理局存兩份。

甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):________________

電話及傳真:________________ 電話及傳真:________________

法定代表人:________________ 法定代表人:________________

委託代理人:________________ 委託代理人:________________

簽訂時間:______年____月____日 簽訂時間:______年____月____日

簽訂地點:__________________ 簽訂地點:___________________

商品房契約 篇14

甲方:__________

法定代表人:______________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:___________________

乙方:__________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

身份證號碼:______________

為了保護商品房交易雙方的合法權益,甲、乙雙方經友好協商,就乙方認購甲方開發建設的商品房一事達成如下協定:

一、房屋基本情況

乙方預定甲方開發建設的位於________市________區________縣________路________號樓盤:________號樓________單元________號房屋,建築面積________平方米,其中套內建築面積________平方米,公用建築分攤面積為________平方米。房屋單價________元/平方米,總房款為________元,________元。戶型為________________。

二、認購期間

甲方承諾為乙方所預定房屋保留________天。

三、定金

本協定簽訂時,乙方向甲方支付定金人民幣_______元,______________元。乙方須在上述房號保留期限內,攜本協定到甲方售樓處,與甲方協商簽訂《商品房買賣契約》有關事宜。上述定金在甲、乙雙方簽訂《商品房買賣契約》時,由甲方退還乙方或抵作該房屋的購房價款。

四、付款方式

乙方同意選擇下列_______種付款方式,在與甲方簽訂《商品房買賣契約》後向甲方支付購房價款。

1.一次性付款

2.分期付款:於簽約當日付_______%,剩餘房款在______日內分________次付清

3.個人住房抵押貸款:於簽約當日付清房屋總價________%的首付款。

五、證明檔案

甲方應向乙方出示下列證件及其附屬材料,甲方保證以下資格認證檔案真實無瑕疵。

1.企業法人營業執照證號:________________

2.政府立項證明證號:________________

3.房地產開發企業資質證書證號:________________

4.國有土地使用權證書證號:________________

5.建設工程規劃許可證包括附圖)證號:________________

6.建設用地規劃許可證證號:________________

7.施工許可證證號:________________

8.房屋銷售許可證證號:________________

六、甲方承諾

1.具備商品房銷售條件,如果甲方故意隱瞞重要事實或者提供虛假情況導致此協定無效,甲方應承擔締約過失責任,除退還乙方定金外,還應賠償乙方利息等資金損失及其他有關財產損失。

2.在本協定簽訂後,須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止,且不得與第三方簽訂該房屋之《商品房認購協定書》或《商品房買賣契約》並承諾在乙方攜本協定與甲方簽訂《商品房買賣契約》時,甲方將完全履行本協定中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如甲方違反上述約定,甲方需向乙方雙倍返還定金,同時本協定自動失效。

七、乙方承諾

在本協定簽訂後,在上述約定的時間內到甲方指定的地點與甲方簽訂《商品房買賣契約》,並承諾在與甲方簽訂《商品房買賣契約》時,乙方將完全遵循本協定中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如乙方不能履行本協定書確定的義務,視為乙方自行放棄該房屋的房號保留權,甲方有權終止本協定的履行,並將該房屋另行出售,同時乙方已交付的定金不予返還。

八、其他

甲方出現以下情形之一,乙方有權解除協定,甲方應向乙方全額返還定金。

1.甲方依本協定第五條向乙方提供的證明檔案不完整、不真實或有瑕疵,導致雙方不能簽訂《商品房買賣契約》的

2.甲方存在其他違法行為導致雙方不能簽訂《商品房買賣契約》的

3.甲、乙雙方經協商未能就補充協定達成統一意見的。

九、不可抗力

1.如果本協定在執行過程中受到諸如:地震、颱風、洪水、火災、戰爭或其他雙方認可的不可預見的不可抗力的直接影響,或無法按照原協定條款執行,受不可抗力影響的一方應立即以傳真通知對方,並且在此以後5天內將發生事故地區有關部門開具的事故證明寄給對方。

2.因政府產業政策發生變化而導致本協定無法履行時,甲、乙雙方可以解除本協定並免責。

十、本協定自甲乙雙方簽字之日起生效。

十一、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。

甲方:________________

法定代表人:__________

日期:________________

乙方:________________

日期:________________

商品房契約 篇15

甲方:(賣方):_____________________________________________________

住所:_________________________________________郵編:______________

法定代表人:________________________聯繫電話:___________________

委託代理機構:_____________________________________________

住所:______________________________________郵編:______________

法定代表人:___________________聯繫電話:______________________

乙方(預購方):_____________________________________________________

住所:__________________________________________郵編:_____________

證件名稱:______________證號:______________聯繫電話:______________

甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方預訂《_____________》商品房事宜,訂立本契約。

第一條乙方預訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡稱該房屋)。

甲方已領取該房屋房地產權證(證書號:________________),並經_____________測繪機構實測,該房屋建築面積為___________平方米。

該房屋定於_______年_______月_______日交付。

第二條乙方預訂的該房屋每平方米建築面積買賣單價為人民幣______________________________元,乙方預訂的該房屋總房價為人民幣______________________________元,乙方採取________________方式。

第三條乙方同意簽訂本契約時,支付定金人民幣__________________元,作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房出售契約的擔保,簽訂商品房出售契約後,乙方支付的定金轉為房價款。

第四條甲、乙雙方商定,預訂期為______天,乙方於______年______月______日前到___________________________________________與甲方簽訂《上海市商品房出售契約》。

第五條甲方同意將發布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建築質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房出售契約的附屬檔案。

第六條在本契約的第四條約定的預訂期限內,除本契約第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房出售契約的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,無權要求甲方返還已收取的定金。

第七條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。

1、甲乙雙方在簽訂商品房出售契約時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致;

2、甲乙雙方簽訂本契約後、簽訂商品房出售契約前,由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。

第八條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:

1、甲方未遵守本契約第二條、第五條約定的;

2、甲方未告知乙方在簽訂本契約前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實的。

第九條本協定一式份,甲乙雙方各持份,

_____________________________、___________________________各執一份。

甲方:

乙方:

年月日

商品房契約 篇16

出賣人(以下簡稱甲方): _______________________________________(簽章)

代 理 人(代理商): ___________________________________________(簽章 )

受買人(以下簡稱乙方): _______________________________________(簽章)

受買人身份證或護照號: _______________________________________(簽章)

一、乙方所購____________________________________________ (項目名稱) 商品房位於:_____________________________________________________

二.該商品房的具體幢號、建築結構、設計用途、建築面積如下:

三、甲方向乙方出示房屋銷售所需證件:

1、國有土地使用證, 編號:

2、商品房預售許可證, 編號:

3、房屋所有權證, 編號:

備案時間:

說明: 

1、本契約備案表由備案機關及買受人各執一份,買受人辦理房屋所有權登記時,應連同契約正式文本一併提交。

2、本契約備案表與商品房買賣契約正式文本的相關內容應當保持一致。

甲方:__________________

乙方:__________________

日期:__________________

商品房契約 篇17

出賣人:___________________________________________

註冊地址:_________________________________________

營業執照註冊號:___________________________________

企業資質證書號:___________________________________

法定代表人:_______________________________________

聯繫電話:_________________________________________

郵政編碼:_________________________________________

委託代理人:_______________________________________

地址:_____________________________________________

郵政編碼:_________________________________________

聯繫電話:_________________________________________

委託代理機構:_____________________________________

註冊地址:_________________________________________

營業執照註冊號:___________________________________

法定代表人:_______________________________________

聯繫電話:_________________________________________

郵政編碼:_________________________________________

買受人:___________________________________________

_____________________________

國籍_______________________________________________

______________

地址:_____________________________________________

郵政編碼:_________________________________________

聯繫電話:_________________________________________

姓名:_______________________________

國籍:_____________________________________________

地址:_____________________________________________

郵政編碼:_________________________________________

電話:_____________________________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條項目建設依據

出賣人以_________________方式取得位於_________________、編號為_____________的地塊的土地使用權。為______________________________。

該地塊土地面積為_________________,規劃用途為___________,土地使用年限自________年_____月______日至________年____月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,___________。建設工程規劃許可證號為_________________,施工許可證號為____________________。

第二條商品房銷售依據

買受人購買的商品房為。預售商品房批准機關為_______________,商品房預售許可證號為________。

第三條買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房為本契約第一條規定的項目中的:第___________________________號房。

該商品房的用途為____________,屬____________結構,層高為__________,建築層數地上______層,地下______層。

該商品房陽台是。

該商品房建築面積共__________平方米,其中,套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米。

第四條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

1.按建築面積計算,該商品房單價為每平方米_____元,總金額______千______百______拾______萬_______千_______百______拾_______元整。

2.按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米______________元,總金額______千_______百_______拾______萬_____千_______百______拾______元整。

3.按套計算,該商品房總價款為_______千_______百______拾_______萬_______千_______百______拾_______元整。

4.______________________________________________________。

第五條面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第______種方式進行處理:

1.雙方自行約定:_______________________________________________。

2.雙方同意按以下原則處理:

面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款;

面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按____利率付給利息。

甲方: ___________

乙方:___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

商品房契約 篇18

第1條契約原則

鑒於目前買賣雙方因為契約不明造成諸多爭議,為充分保護雙方的合法權益,明確出賣人的契約義務,雙方根據《中華人民共和國民法典》等法律的有關規定,本著平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,就買受人購買出賣人商品房一事達成本契約。

第2條文字定義

1.契約中所稱“契約”、“本契約”、“約定”等系指目前出賣、買受雙方所簽訂的補充契約,其他契約則冠以契約的具體名稱

2.本契約中所稱“房屋”、“本房屋”、“商品房”或“本商品房”等系指目前出賣、買受雙方簽訂契約即將買賣的商品房

3.本契約所稱“本樓”或者“樓房”系指買受人所購商品房所位於的樓座

4.本契約中所稱“小區”、“社區”系指房屋所處於的社區

5.本契約中所指“退房”,是指買受人將房屋或者取得房屋的權利退還給買受人,由出賣人退還買受人支付的購房款的行為。

第3條居住目的

出賣人知道買受人購買商品房係為自己住用、通過出租獲得利潤或者在商品房升值時通過及時轉讓獲得利潤,或者行使相關的所有權或用益物權以獲得利益。

出賣人承諾在買受人購買此房屋後,本樓內其他房屋僅可作為住宅使用外,不得作為公司辦公用房使用,以保持居住環境的安靜與安全。

如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第4條廣告內容

廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積,廣告中關於綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例如實際情況與廣告數量誤差超過3%,如果此等誤差顯然不利於買受人,則買受人有權解除契約要求退房暫不解除契約要求退房的,則出賣人按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第5條牆體平直

房屋的牆體及平面均應當平直,傾斜角度不得大於0.1度,計算方法為:高度差/直線距離不平直情況並不得超過政府規定的標準如無法達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第6條防水情況

房屋頂棚無水漬、廚房及廁所防水良好、上下水管與地板結合處無漏水、滲水如無法達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第7條住宅壽命

出賣人承諾此住宅的安全使用壽命不低於70年,在30年內絕對不會產生主體質量問題,其質量足以抵抗八級地震所產生的不良影響如果不能滿足此等條件,出賣人將以全部房款的兩倍向買受人進行賠償,如果造成買受人及其親屬受到傷害的,按除支付全部醫療救助費用以外,還應當支付50萬元賠償。

第8條檔案

考慮到房屋質量將在未來相當的時間內對買受人的安全與收益要求有巨大影響,而提供完全的質量檔案是出賣人不可推卸的責任與義務,為充分保證買受人的知情權,出賣人除提交竣工驗收備案表以外,還應當向買受人提交如下檔案:

1.施工單位的竣工報告

2.監理單位工程質量評價報告

3.勘察單位質量檢查報告

4.規劃部門出具的認可檔案

5.衛生部門出具的水質檢驗合格檔案

6.環保部門出具的認可檔案

7.消防部門出具的消防驗收合格檔案

8.施工單位簽署的質量保修書

抗震評估機會出具的地震安全性能評價報告

第9條檔案交付

1.全部質量檔案上述檔案應當於入住前交付給買受人,沒有上述檔案不視為交房即使買受人入住,仍有權出賣人每日承擔千分之一的違約金

2.如無法按時交付上述檔案,則買受人有權解除契約要求退房暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第10條質量標準

商品房設計質量不應低於各級政府有關機構頒布的最有利於買受人的標準,本契約最後所列明的各項規範及標準均為出賣人應當遵守的強制性標準,即出賣人所提供的房屋質量不得低於各項規範的要求如無法達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第11條商品房戶型

室廳衛廁廚,本商品房使用率為:_________,房屋層高:____________毫米室內淨高:_________毫米其中起居室尺寸:長度:_________寬度:_________高度:_________(毫米)主臥室尺寸:長度:_________寬度:_________高度:_________(毫米)次臥室尺寸:長度:_________寬度:_________高度:_________(毫米)廚房尺寸:長度:_________寬度:_________高度:_________(毫米)衛生間尺寸:長度:_______________寬度:_________高度:_______(毫米)觀景陽台尺寸:長度:______寬度:_________高度:_________(毫米)

第12條建築面積

1.文字定義:商品房銷售的建築面積為套內建築面積與分攤的公用面積之和。

2.總建築面積為:__________________平方米,套內建築面積為:__________________平方米,陽台建築面積:_________平方米,室內牆體面積為:_________平方米。

第13條套內建築面積

1.文字定義:套內建築面積為套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積三者之和。

2.面積範圍:買受人所購商品房約定套內建築面積為_________平方米,如果經過實際測量後,面積在_________至_________平方米之間的,則雙方據實結算,多退少補。

3.面積超出:買受人所購商品房套內建築面積經過實際測量後,大於_________平方米的,出賣人無權要求買受人支付多餘價款,並且應當據實測面積辦理產權登記。

4.面積不足:買受人所購商品房套內建築面積經過實際測量後,小於_________平方米的,出賣人應當根據與約定套內建築面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,並且應當據實測面積辦理產權登記。

5.比例增加:交房後,套內建築面積、建築面積與契約約定相比都發生增加的,應當按相同比例增加,建築面積增加的比例大於套內建築面積增加比例的,買受人無須為任何增加的面積支付費用。

6.比例減小:交房後,建築面積、套內建築面積與契約約定相比都減少的,應當按相同比例減少建築面積減少的比例小於套內建築面積減少的比例的,出賣人應當按照最有益於買受人的原則退款,包括要求出賣人退還全部房款或面積變化應退的房款,買受人有權選擇諸多退款方案中的一個。

第14條面積測量

房屋分攤的公用部分、面積及全部長度尺寸應當註明,經過測量的應當提供符合《房產測量規範》和《房產圖圖式》的測量報告,使買受人有權可以獲得精確的詳細內容。

第15條測量機構

測量機構應當是取得中央政府機構測繪專業管理機構頒發的測量資格的機構,測量義務不得委託給他人沒有專業資格的機構測量的數據無效,買受人有權拒絕支付房款。

第16條面積核實

買受人有權根據測量報告對任何一個尺寸進行核實,此等核實無需複雜的測量工具,僅憑於任意一個市場上購買的米尺等測量工具即可進行測量買受人有權在入住前或入住後對室內全部長度、寬度、高度尺寸進行測量如果需要對全樓進行測量的,出賣人有義務向買受人提供與本樓相關的圖紙,買受人也可以召集樓內其他業主共同進行測量。

第17條違約條件

買受人以約定方法得到的任一個尺寸結果,與出賣人提供的圖紙不符,則視為出賣人提供的公攤面積不合法,買受人有權拒絕支付公攤面積的費用出賣人不得以此為理由拒絕交付房屋,並仍應及時為買受人辦理《房屋所有權證》。

第18條違約責任

當出現上述違約條件後,出賣人應當在3日內雙倍退還公攤面積的價款作為違約金,不能退回的,逾期則每天應當支付總房價百分之一的違約金。

第19條管道密封

出賣人應當在買受人入住時提供管道壓力測試數據,並保證管道不會出現任何泄露如果室內發生液體或氣體泄露,導致買受人的裝飾裝修家具損壞的,如果買受人不能證明自己沒有責任,則出賣人應當以5倍裝修家具款額或者每人每日500元作為賠償,以補償買受人在選擇裝修企業、設計施工所支付的費用與耗費的時間。

如液體或氣體的泄露給買受人或其親屬或其他人員造成傷害,則出賣人應當同時承擔違約責任或侵權責任。

第20條管線安裝

出賣人承諾不在商品房內通行任何公用管線。

所謂公用管線是指管線內的物、氣體不直接從此管內進入到買受人室內且供買受人單獨使用如有通過,則視為契約的變更,買受人有權拒絕支付任何費用,並有權要求出賣人進行修改在修改完成以前,視為商品房仍末交付不能修改的,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第21條消防設施

出賣人提供的消防設施為:___________________並在交房時取得消防機構的認可如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第22條暖氣計費

暖氣價格不高於政府規定的標準,計費方式及價格每季度每平米。

第23條健康保證

考慮到房屋室內外的各項設備及設施將對買受人的健康產生長久的影響,因此出賣人承諾與本房屋的全部設計條件均依據政府的要求進行設計如果存有可能導致疾病傳播的設計缺陷如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第24條綠地定義

所謂綠地是處於房屋以外,種植於地面的自然植物,指高度不低於50厘米,可以包括楊樹、柳樹、槐樹、梧桐,其目的在於給買受人以心理上的舒適感覺,並且能夠產生隔音、清潔空氣的作用,綠化植物壽命不應低於10年。

第25條綠地面積

考慮到綠地面積將對買受人生活有重要影響,出賣人承諾本社區綠地面積為:_________平方米,綠化率不應低於北京市標準,交付時綠化率的計算方法為地面綠地面積與總建築面積之比,房屋交付時本社區的綠化率不低於30%,交付使用時間:_________年_________月_________日如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一。

第26條氣味條款

本商品房敞開門窗後,不會聞到任何異味室內在任何條件下均不會出現異味。

雙方對是否是異味有爭議的,可以隨機選擇3人進行評價,以多數人的意見作為最終結果此三人的決定如果未被執行,其決定應當在訴訟中作為決定性證據。

第27條電磁輻射

出賣人承諾不在房屋室外500米內及本商品房樓上建造或允許他人建造任何電磁發射裝置,包括尋呼台發射台、行動電話發射台、廣播電視轉發台或其他有輻射的裝置如果有此設施,無論是否影響人體健康,買受人均有權解除契約要求退房,出賣人將承擔違約責任。

如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一。

第28條社區名稱

本商品房所屬社區經政府地名管理機構確定為:____________________________________,本小區屬於政府管理機構認可的合法社區。

考慮到社區名稱的穩定性有利於買受人購買房屋的增值,因此出賣人承諾將在未來時間內始終使用的名稱為如此名稱發生變化,出賣人承諾將賠償給買受人總房價百分之三,作為因名稱變更給買受人造成損失的賠償。

第29條施工進程

社區共有樓房幢,其中一期工程_________幢,二期工程_________幢,三期工程_________幢,二期工程的開工時間與竣工時間分別為:_________年_________月_________日和_________年_________月_________日。

三期工程的開工時間與竣工時間分別為:_________年_________月_________日和_________年_________月_________日。

第30條公共設施

幼稚園______________個,面積為_________平方米,交付使用時間:_________年_________月_________日停車場_________個,面積為______________平方米,交付使用時間:_________年_________月_________日郵局_________個,交付使用時間:_________年_________月_________日會所、健身娛樂設施:___________________________交付使用時間:_________年_________月_________日郵政交付使用時間:_________年_________月_________日電話接通時間:_________年_________月_________日。

第31條居住安全

交付時社區內不應當有正在建設的建築物,在買受人可能經過的道路絕對不允許有任何可以產生墜落的物品道路平面絕對不得有可能阻礙行人或者車輛的坑、溝、井或者其他產生危險的建築物或者構築物。

第32條商品房標識

社區內的所有建築物應當有明確的標識,以利於買受人的特殊家庭成員能夠順利找到買受人所購商品房。

第33條違約確定

對出賣人提供的各種設施是否合乎約定,應當由雙方協商,協商不成的,由買受人與出賣人共同隨機選擇三人,選擇方法見本契約爭議解決中的約定,由其對此爭議做出仲裁裁定。

第34條公平價格

1.買受人所購房屋價格為___________________________(大寫:__________________元)

2.出賣人不得將同幢的其他房屋以明顯優於買受人的價格出售給其他買受人(差額應在合理範圍內),否則將認為是對買受人的岐視或價格欺詐,出賣人承諾並承認買受人有要求同等優待的權利。

3.均價:出賣人承諾此樓的平均價格為__________________(大寫:__________元),所謂平均價格是指全樓成交款與全樓套內使用面積之比,如果在買受人發現自己所購房屋的均價並非此數額,則有權要求出賣人每平方米支付___________(大寫:________元)的違約金。

第35條房款障礙

如因出賣人原因致使買受人無法取得銀行貸款或公積金貸款,則出賣人在10日內比照退房條款歸還買受人已經支付的全部房款如出賣人證明系買受人原因致使買受人無法取得銀行貸款,考慮到買受人可能受到的損失,則出賣人在10日內比照退房條款歸還買受人已經支付的全部房款。

第36條交付含義

本契約所稱交付是指占有及使用的交付,以保證買受人可以正常使用,以實現居住目的,並不代表所有權的轉移。

第37條交付時間

商品房交付時間為_________年_________月_________日,社區設施環境交付時間為_________年_________月_________日。

第38條交付程式

1.入住通知:出賣人向買受人發出入住通知書

2.書面簽收:買受人書面簽收“收到入住通知書”

3.鑰匙收條:買受人書面簽收“商品房鑰匙收到條”

4.隨附資料:出賣人提供商品房質量備案表、商品房長度高度細節尺寸及面積測量結果

5.其他條件:其他契約中約定的條件也應當具備,房屋交付時出賣人及其他任何第三方不應再收取任何費用作為買受人入住的先決條件,否則買受人有權依此每天獲得總房價百分之一的賠償金。

6.不視為交房:上述條件缺少任何一條,均不構成商品房的交付。

第39條入住繳費

出賣人不得要求買受人入住前支付以下費用:物業管理費、產權證費用、車位費用及其他由買受人享受服務的代辦費用,除此外無須支付任何費用買受人有權拒絕支付任何本契約沒有明確說明的費用。

第40條買受人入住

考慮到買受人在入住前已經支付了大量房款,因此出賣人在交付房屋時不得以任何理由阻礙買受人入住,出賣人同時應當保證所聘請的先期物業管理公司或者其他相關機構和人員也不得以任何理由阻礙買受人入住當此等阻礙情況發生後,買受人有權不經過任何機構或人員的許可入住,此時任何人的阻擋行為均視為違法。

第41條交付驗收

買受人在出賣人所建房屋完工後,可以進入室內進行觀察,並可以聘請相關專家對其進行評價,出賣人及其聘請的機構或人員,不得以任何理由阻止買受人及有關人員進入。

買受人可以進行如下項目的評價與驗收:建築質量、室內設施、室內外環境、社區質量及其他驗收。

第42條延遲交付

當出賣人無法按期交付時,則買受人有權通知出賣人解除契約,或者以予出賣人日的寬限期,在寬限期內出賣人仍然不能交付的,買受人有權解除契約。

第43條交付效力

出賣人將房屋交付給買受人後,買受人即享有房屋的使用權、占有權、出租權、收益權,並有權對房屋進行裝修如果房屋已經辦理完畢竣工備案,則買受人有權進入,並對房屋進行管理與控制。

第44條檔案內容

商品房質量保證書及商品房使用說明書,其內容不得低於政府最高標準。

如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第45條初步驗收

鑒於商品房質量無法立即做出判斷,買受人無法在交付使用後立即對質量做出判斷,因此雙方共同認為質量的評價與驗收是一個較長的過程,買受人僅能對外觀部分進行初步使用性評價。

第46條保修內容

主體結構、公用部分、環境設施、建築外表部分、裝修部分、室內電氣部分、室內暖通部分及其他由出賣人提供的內容出賣人將提供全部施工圖、設計圖、各種管線圖等技術資料,以保證買受人或者買受人的集體組織或者小區業主委員會或者小區居委會能夠根據此技術資料對房屋進行全面的修繕與養護並承諾20年之內買受人所支付的維修成本不能高於房屋價格的20%。

第47條責任承擔

如果入住後發生漏水、裂縫等質量瑕疵,應當由出賣人承擔責任,並立即進行修復,出賣人不得以任何理由將此責任轉移至第三方如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第48條房屋所有權

1.取得標誌:房屋所有權的取得以北京市政府頒發的《房屋所有權證》為標誌。

2.取得時間:取得房屋所有權證的最後期限為_________年_________月_________日,如出賣人不能在此最後期限前使買受人取得房屋所有權證,則確認為無法取得房屋所有權證。

3.違約責任:一旦無法取得產權證後,出賣人應當30日內立即退還買受人已經支付的房屋款,並且賠償買受人因此而產生的一切損失。

4.選擇權利:當無法取得所有權證後,買受人有權選擇是否解除契約並且退房,如買受人同意延長等待時間,則可向出賣人發出同意延長辦證期的書面證明。

5.所有權保證:出賣人保證出賣人目前的身份系合法的出賣人,出賣人經過審查後認為買受人目前的身份可以成為合法的購買人,因此出賣人保證買受人憑藉出賣人提供的檔案能夠在北京市房屋所有權登記機構取得《房屋所有權證》及他項權利證書,如買受人無法取得上述證明,則出賣人應當在10日內立即退還買受人已經支付的房屋款,並且賠償買受人因此而產生的一切損失:包括銀行的貸款利息、銀行罰息、訴訟費用、律師費用、裝修費用、誤工費用、無法居住而租賃房屋的租賃費用、交通費用、因重新購買房屋而產生價格上漲的損失及其他損失。

6.費用分擔:在辦理房屋所有權證時,雙方平均承擔稅款費用。

第49條轉移效力

買受人取得所有權證書後,即取得與房屋相關的全部權利,涉及房屋的風險同時發生轉移,出賣人不得以任何理由干涉買受人行使對房屋的所有權。

出賣人:買受人:年月日

商品房契約 篇19

轉讓方(甲方):

身份證號:

地址:

受讓方(乙方):

身份證號:

地址:

一、鑒於:

(一)甲方於_____年___月___日與________公司(以下簡稱為XX公司)訂立了一份《____房屋買賣契約》(以下簡稱為《房屋買賣契約》,系本協定不可分割的附屬檔案,附屬檔案1),該契約約定的主要內容為:

1、XX公司將其開發的RR小區____號樓____號房屋(以下簡稱為____號房屋)銷售給本協定甲方;

2、本協定甲方應向XX公司支付房款合計_____元人民幣;

3、XX公司應於_____年___月___日前將所購房屋交付本協定甲方;

4、其他《房屋買賣契約》約定事宜詳見契約條款。

(二)現甲方與XX公司之間就《房屋買賣契約》已經履行的情況為:

1、本協定甲方已於_____年___月___日向XX公司付清了《房屋買賣契約》約定的全部房款總計_______元人民幣(以XX公司出具的收據為憑);

2、本協定甲方依據《房屋買賣契約》已向XX公司付清了除本條

第1款之外的其他款項包括:

(1)____初裝費計______元;

(2)__________計______元;

(3)__________計______元;

以上費用合計_____元(以XX公司及相關單位出具的收據為憑)。

3、____號房屋的現狀是:______________根據現實情況進行描述,未竣工/已竣工/已交付

4、XX公司已經於____年___月向本協定甲方交付了本協定所約定的房屋。

(三)本協定乙方現已全面、詳細地了解清楚以下內容:

1、本協定甲方及XX公司的身份信息;

2、____號房屋的所有情況;

3、《房屋買賣契約》中約定的本協定甲方所享有的權利及應承擔的義務;

4、本協定甲方依據《房屋買賣契約》已經履行的契約義務及未履行的契約義務;

5、XX公司依據《房屋買賣契約》已經履行的契約義務及未履行的契約義務;

二、經甲乙雙方協商一致,就甲方將其依據《房屋買賣契約》所享有的全部權利和應承擔的全部義務以該契約履行的現狀及____號房屋的現狀轉讓給乙方一事達成如下協定:

(一)本協定約定雙方的轉讓標的,以下簡稱為“轉讓標的”: 甲方依據其與XX公司之間就《房屋買賣契約》買賣雙方已經履行的契約義務及_____號房屋的現狀所享有的全部權利及應承擔的全部義務。

(二)乙方以______元人民幣的價格受讓轉讓標的。

(三)甲方應於本協定訂立後____日內履行如下義務:

1、甲方應將轉讓標的房屋及本協定附屬檔案二所列的附屬物清單中的全部設施設備交付乙方;

2、甲方負責聯繫XX公司,將《房屋買賣契約》之買受人變更為乙方,該《房屋買賣契約》除與買受人有關的信息變更為乙方外,其餘條款原則上應當保持不變;

3、甲方負責協調XX公司,在本協定訂立且乙方付清全部轉讓標的款時,告知XX公司直接向乙方履行《房屋買賣契約》的未履行的契約義務。

(四)甲方全面履行本條第(三)款的協定義務後,乙方應依照《房屋買賣契約》的約定向XX公司繼續履行該契約未履行的契約義務,XX公司應按與乙方直接訂立的《房屋買賣契約》為乙方辦理該契約所約定房屋的產權證書及其他證書手續。

(五)付款方式:

本協定訂立後___日內,乙方向甲方支付______元人民幣,甲方應向乙方出具收條;甲方全面履行完成本協定第二條(三)2款所約定的義務後,乙方向甲方支付應付餘款_____元人民幣,甲方應向乙方出具收條。

三、本協定自雙方各自全面履行自己協定義務後完成交易,自行終止。非因甲乙雙方的原因,致使本協定所約定的交易無法完成時,本協定應在雙方協商一致的情況下解除,甲乙雙方互不追究違約責任,甲方應將已收取乙方的全部款額返還乙方。

四、因本協定發生的全部爭議,雙方協商解決,協商不成時,交西安仲裁委員會仲裁。

五、本協定四份,自甲乙雙方簽字蓋章之日生效,甲乙雙方各執二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品房契約 篇20

原告:____________,性別:_______,_______族,身份證號碼:______________,住址:___________________,聯繫電話:______________。

被告:______________有限公司,法定負責人:____________,職務:_______,住所地:______________,聯繫電話:______________。

訴訟請求:____________

風險提示:

訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的範圍。

但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的後果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。

雖然這是沒有爭議的,但並不等於在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。

1、請求判決確認原被告雙方於________年____月____日簽訂的商品房認購協定為無效。

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金人民幣_______元及利息。

3、訴訟費由被告承擔。

事實與理由風險提示:

訴狀是個利劍,挑起戰爭。

如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。

因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。

擺事實,是要把雙方當事人的法律關係,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。

講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,並援引有關法律條款和政策規定。

________年,被告在____________進行商品房開發,並開展商品房預售活動,原告於________年____月____日與被告簽訂商品房預售契約,約定購房款人民幣_______元,未約定付款方式和交房時間,原告於________年____月_______向被告支付購房定金人民幣_______元。

被告雙方所簽商品房預售契約中____________________________棟樓盤取得商品房預售許可時間為________年____月____日,而原被告雙方簽訂商品房預售契約時間為________年____月____日。

基於上述事實和理由,依據《民法典》和《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》有關規定,原、被告簽訂的預售協定無效。

為保護原告合法權益,特此請求貴院依法支持原告提出的訴訟請求。

此致______________人民法院原告:________年____月____日

風險提示:

提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。

注意,列書證,要附上原件或複製件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證,要寫明什麼樣的物品,在什麼地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什麼問題等。

另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐧,在庭審辯論中占據主動。