關於簡易契約模板彙編 篇1
發包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》，《建築安裝工程承包契約條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協定，共同遵守。
第一條 概況
1、工程施工地點：
經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。
2，工期： 天。
即自 年 月 日開工至 年 月 日竣工;
第二條 工期
一、甲方要求比契約工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工期的相應費用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。
第三條 關於工程質量及驗收的約定
一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。
第四條 關於工程質量及驗收的約定
一、由於乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。
二、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可後方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在契約規定期間在
簽署契約地向乙方支付裝修費。
三、根據契約要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可後按修改方案施工、驗收、結算。
四、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可後，方可施工。
五、乙方在施工過程中，由於操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。
第五條 付款方式
工程竣工驗收後一次性付清
一、乙方施工完畢後，做到人走場清，讓客戶滿意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。
第六條 保修的約定
一、乙方保修範圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收後人為造成的損壞視為質量問題)的維修，如不屬於以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。
二、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
[以下無內容]
甲方單位：
地 址：
代 表：
開 戶 行：
帳 號： 乙方單位： 地 址： 代 表： 開 戶 行： 帳 號：
電 話：
日 期：
電 話：
關於簡易契約模板彙編 篇2
發包方：
承包方：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
建築面積：工程內容：屋面檁條、牆面檁條、屋面板、牆面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、單價及付款方式
1、屋面、牆面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算。
2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，11元/㎡。
3、牆面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，13元/㎡，包括門窗、雨棚。
4、落水管安裝，按6元/m計算。
以上按實際工作量結算
5、付款：作業隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其餘按照接點按工作總量的80%付款。
三、工程質量、安全責任
1、乙方必須確保承包範圍內的質量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔，並接受甲方代表的監督，目標合格。
2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規章制度，杜絕一切傷亡事故，如發現隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔。
3、甲方不能及時提供材料，導致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。
四、本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字後生效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：乙方：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
關於簡易契約模板彙編 篇3
合伙人：
合伙人：
第一條 合夥宗旨
合夥雙方本著平等協商、互惠互利的'原則達成協定，雙方共同恪守
第二條 合夥經營項目和範圍
第三條 合夥期限
合夥期限為________年，自________年____月____日起，至________年________日止。
第四條 出資額、方式、期限
1.合伙人____________姓名以____________方式出資，計人民幣____________元。
其他合伙人同上順序列出
2.各合伙人的出資，於____________年________月________日以前交齊，逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此造成的損失。
3.本合夥出資總計人民幣____________元。合夥期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割，合夥終止後，各合伙人的出資仍為個人所有，至時予以返還。
第五條 盈餘分配與債務承擔
1.盈餘分配，以________為依據，按比例分配。
2.債務承擔：合夥債務先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合伙人的____________為據，按比例承擔。
第六條 入伙、退夥，出資的轉讓
1.入伙：①需承認本契約;②需經全體合伙人同意;③執行契約規定的權利義務。
2.退夥：①需有正當理由方可退夥;②不得在合夥不利時退夥;③退夥需提前________月告知其他合伙人並經全體合伙人同意;④退夥後以退夥時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算;⑤未經契約人同意而自行退夥給合夥造成損失的，應進行賠償。
3.出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人按入伙對待，否則以退夥對待轉讓人。
第七條 合夥負責人及其他合伙人的權利
1.____________為合夥負責人。其許可權是：①對外開展業務，訂立契約;②對合夥事業進行日常管理;③出售合夥的產品貨物，購進常用貨物;④支付合夥債務;⑤____________。
2.其他合伙人的權利：①參予合夥事業的管理;②聽取合夥負責人開展業務情況的報告;檢查合夥帳冊及經營情況;④共同決定合夥重大事項。
第八條 禁止行為
1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合夥名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥，造成損失按實際損失賠償。
2.禁止合伙人經營與合夥競爭的業務。
3.禁止合伙人再加入其他合夥。
4.禁止合伙人與本合夥簽訂契約。
5.如合伙人違反上述各條，應按合夥實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第九條 合夥的終止及終止後的事項
1.合夥因以下事由之一得終止：①合夥期屆滿;②全體合伙人同意終止合夥關係;③合夥事業完成或不能完成;④合夥事業違反法律被撤銷;⑤法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合夥終止後的事項：①即行推舉清算人，並邀請____________中間人或公證員參與清算;②清算後如有盈餘，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配;③清算後如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合夥共同財產償還，合夥財產不足清償的部分，由合伙人按出資比例承擔。
第十條 糾紛的解決
合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。
第十一條 本契約自訂立之日起生效
第十二條 本契約如有未盡事宜，應由合伙人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本契約具有同等效力。
第十三條 本契約正本一式____份，合伙人各執一份，送____各存一份。
合伙人：____________ 合伙人：____________
____年____月____日