門窗框包工包料製作安裝契約 篇1
甲方：
乙方：
甲方將工程承包給乙方，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，特簽訂本契約，以共同信守和履行。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包範圍及方式：包工包料，製作安裝。
四、施工日期：
自 年 月 日至 年 月 日止，總計 天。若出現停電或氣候原因影響施工，工期可做相應順延。
五、工程價款：
本工程實行固定單價 元/平方米，工程量 平方米，總造價約 元。
工程交工時，以實際發生並雙方測量認可的工程量結算。
六、付款方式：
乙方進場甲方付工程款;
門窗框安裝完甲方付工程價款的;
工程完工甲方付工程款。
七、質量要求：
1、材料要求：
2、安裝要求：按國家和行業現行質量評定標準、施工技術驗收規範、甲方提供的施工圖示準。甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監督，乙方必須予以配合。
八、工期保修：
該工程的保修期為壹年，保修期從竣工綜合驗收合格並取得驗收合格證之次日算起。
九、甲方權利、義務：
1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。
2、甲方有對乙方施工現場進行管理的權利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙並且及時提供設計變更的義務。
4、甲方有協調乙方與樓體施工隊的工作協調的義務。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。
十、乙方的權利、義務：
1、乙方有按契約的規定催要工程款的權利。
2、乙方有按契約內容及相關標準按時進行施工的義務。
3、乙方有自行承擔現場材料和成品的維護、安裝後工程的安全保管的義務，且承擔由此發生的費用。
4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，並承擔相應的費用。
十一、工程變更：
1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的，該費用由甲方承擔。
3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則契約工期相應順延。
十二、違約與爭議：
1、甲、乙雙方不能按契約約定的計畫進度實施時，甲乙雙方應及時協商解決，解決結果形成書面紀要。
2、若爭議雙方，協商不成可申請人民法院裁決。
本契約一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
門窗框包工包料製作安裝契約 篇2
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
上述甲、乙雙方就建住宅樓事宜，經雙方共同協商，達成如下契約條款：
一、甲方願意發包，乙方願意承建該工程，該工程位於 ，該工程的工期為年月日至 年 月日完工。雨天或人力不可抗拒的災害，工期相應順延。該工程全部竣工後，須經甲、乙雙方檢查合格認可，如檢驗不合格，需返工，其返工的一切費用全部由乙方承擔。
二、承包方式：包工包料。根據甲方提供的設計圖紙全部土建項目和所發生的一切費用由乙方負責並承擔，一至二樓包工包料。該項工程涉及國家稅費由甲方負責並承擔，乙方不承擔。
三、工程量與工程造價：根據設計圖紙以實際建築面積計算，按 元/㎡結算(水電、塑鋼、門窗不在該承包價格範圍之內)。
四、付款方式：一樓蓋板後甲方付給乙方萬元，二樓蓋板後甲方付給乙方 萬元，完工後甲方付給乙方 萬元。
五、工程質量：施工中甲方派 為工作代表，乙方派為工地代表，全面負責該工程在進行中的質量等事宜。乙方必須嚴格按甲方提供的施工圖紙施工，自覺接受甲方檢查、檢驗，不符合要求的必須返工，費用由乙方自理。施工中如需變更，需經甲、乙雙方共同協商簽字認可，確保工程質量。
六、安全施工：在施工過程中，所有安全事故甲方概不負責。
七、乙方進場前，甲方應做到三通一平。即：水通、電通、路通，地基施工工地平。並負責協調好周邊關係，保證施工順利進行，如因此而給乙方造失，甲方負責並承擔，工期因此相應順延。
八、本契約未盡事宜，甲、乙雙方協商簽訂補充協定，具有同等效力，本契約自簽訂之日起生效。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
年 月 日
門窗框包工包料製作安裝契約 篇3
原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯繫電話：_________________
被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯繫電話：_________________
訴訟請求：_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由
原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據契約約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨後付款,原告按約定供貨後,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產經營帶來嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款總計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據我國法律的相關規定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人：________________
__________年__________月__________日