搬遷契約範本 篇1
甲方(需方):
乙方(供方):
甲、乙雙方經過友好協商,根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》以及相關法律法規,遵照平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程項目的採購和安裝事宜協商一致,訂立本契約。
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
契約內容:
第二條 組成契約的檔案
1、 本契約書和契約條款
2、 中標通知書
3、 投標書及其附屬檔案
4、 招標檔案
5、 國家法規、規範、行業標準和有關技術檔案
6、 雙方有關供貨問題的協商、會議紀要等書面協定或檔案視為本契約組成部分。
第三條 契約範圍和條件
本契約的範圍和條件應與上述契約檔案的規定相一致,交貨方式為交鑰匙工程。
第四條 契約價款
甲方向乙方訂購 (包括運輸)計人民幣¥ 元, 安裝計人民幣¥ 元,合計人民幣¥ 元 ,大寫人民幣 元整。其產品名稱、規格型號、數量、單價、生產廠家、技術規格及功能、備品備件、易損件、進口和國產部件清單、維保計畫表、五至十年的易損件報價單等詳見附表。
第五條 乙方向甲方承諾按照契約約定按時交貨和施工、竣工,承擔設備的質量問題,並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第六條 甲方向乙方承諾按照契約約定期限和方式支付契約價款。
第七條 契約生效
契約訂立時間: 年 月 日
契約訂立地點:
本契約約定雙方簽字蓋章後生效。
第八條 契約份數
本契約正本二份,雙方各存一份。雙方約定契約副本四份,雙方各執二份。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
搬遷契約範本 篇2
建設單位(甲方):_____________________________
地址:____________郵碼:_______電話:__________
法定代表人:____________職務:_________________
拆遷戶(乙方):_______________________________
地址:____________郵碼:_______電話:__________
法定代表人:____________職務:_________________
根據________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於 ____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位於________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條 甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金____元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條 其他約定:________________________________________。
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方):_______(公章)
法定代表人:_____________________
________年_________月__________日
拆遷戶(乙方):_________(蓋章)
代表人:_________________________
________年_________月__________日
搬遷契約範本 篇3
契約編號:_________
委託人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委託代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委託代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
就委託人委託承攬人搬遷事宜,經雙方協商達成如下協定:
第一條搬運貨物
1、貨物名稱:_________。
2、貨物數量:_________。
3、貨物價值:_________。
4、委託人委託搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本契約附屬檔案,與本契約具有同等法律效力。
第二條包裝
委託人應按承攬人要求進行標準包裝。委託人應將搬運的小件物品提前打包、整理,檔案資料要裝箱封好,電腦要拆掉連線,所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝,但包裝前應檢查物品,保證安全運輸。
第三條服務要求
承攬人在搬運過程中,做到服務熱情周到,保證物品完整無損,服從委託人的分配與指揮,將物品碼放到位,如在搬運過程中發生丟失或損壞,承攬人應負責賠償。
第四條搬運日期
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之後保證在_________天之內運至委託人卸貨工地。因氣候等意外因素影響,可酌情延期。
3、委託人如需變更搬運時間的,應於約定搬運日期前_________日通知承攬人,否則委託人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業進行中,因颳風、下雨、路況等因素以致未能完成的,由雙方另定時間繼續完成。
第五條搬運地點
貨物搬出地點:_________。貨物搬到地點:_________。承攬人需依委託人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條搬運
委託人提供《裝貨清單》,承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車,並按委託人指定的路線運輸,以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委託人指定路線、速度行駛造成設備損壞,由委託人根據實際損壞估價,承攬人來賠償。
第七條檢驗
委託人應及時對送達貨物進行檢驗,逾期未收貨,應向承攬人支付保管費用。
第八條費用
1、包裝費用:_________。
2、搬運費用:每車次_________元人民幣,按實際車次結算。車型:_________。采車次方式_____的,承攬人應按_____的容積,以符合法律規定的滿載方式進行。
3、搬運期間,承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、_____維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本契約所約定的計價方式_____,不得藉故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋,如電梯非因承攬人的過失無_____常使用時,除前條所約定的搬運費外,均依附屬檔案搬運作業估價單約定方式另行_____。
第九條結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。餘款人民幣_______元,於搬遷作業完成經委託人確認後支付,承攬人同時提供運輸發票。
承攬人按要求將貨物送達後,委託人如不足額支付運輸費和保管費,承攬人對貨物享有留置權。
第十條安全保證
承攬人保證在契約規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況,原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的,按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委託人過錯造成,則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條_____
一般貨物_____由承攬人負責,貴重貨物_____由委託人負責。
第十二條物品損毀
1、承攬人對於因搬運過程所致委託人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應負賠償責任。但因不可抗力,或因搬運物的性質,或因委託人或其受僱人的過失所造成的,不在此限。
3、委託人提交承攬人運送物品,若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時,除委託人於託運時報明其性質及價值的以外,承攬人對於其毀損或滅失,不負責任。但承攬人有故意或過失的,不在此限。
第十三條責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。
第十四條聲明及保證
委託人:
1、委託人為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2、委託人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對委託人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委託人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是委託人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
承攬人:
1、承攬人為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2、承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十五條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、_____、_____,政府行為或法律規定等。
第十九條契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十一條契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
委託人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:__________
________年____月____日_________年____月____日