取保候審文書的格式 篇1
申請人：_______________，男，__________歲，_____族，__________省__________市人，__________市__________廠工人，住本市__________路__________號。系犯罪嫌疑人___________之父。
被申請取保候審的犯罪嫌疑人：_______________，男，__________歲，__________市人，__________市__________廠工人。因涉嫌傷害罪，於__________年__________月__________日被__________市__________區公安局刑事拘留，現關押在__________區看守所。
申請人為保證被申請取候候審的犯罪嫌疑人___________遵守有關規定，提出由___________擔任保證人。保證人___________系申請人___________之妹，女，__________歲，__________市__________區__________局幹部，為人正派，有固定收入和住處，有能力履行保證義務。
申請人和保證人保證監督被保證人___________嚴格遵守有關規定，做到：
(1)保證不離開本市;
(2)保證隨傳隨到;
(3)保證不干擾證人作證;
(4)保證不毀滅、偽造證據或串供。並且保證隨時向執行機關報告被保證人的情況。
此致
__________市__________區人民法院
申請人：_______________(簽字)
保證人：_______________(簽字)
__________年__________月__________日
取保候審文書的格式 篇2
發包方(簽章)________________(以下稱甲方)
地址：____________________________
聯繫電話：____________________________
承包方(簽章)________________(以下稱乙方)
地址：____________________________
聯繫電話：____________________________
乙方承包甲方(__________________)裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《___________》和《建築裝飾工程承包契約條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協定：
第一條：工程概況
工程地點：____________________________________
工程內容：室內/室外裝飾工程;
承包方式：乙方包工包料;
工程造價：總承包價人民幣(大寫)____________元
施工工期：本工程暫定自______年______月______日開工，於______年______月______日竣工，總工期為日曆______天;另質保期限為______個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定後作為本契約的附屬檔案和組成部分。
3.3契約終止
(1)因不可抗力及政府行政行為導致本契約無法進行、或契約目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本契約，並進行結算後雙方簽署結算單，本契約終止;
(2)甲、乙方協商一致，可以變更或解除本契約;
(3)因一方的違約行為，相對方根據約定終止本契約的;
(4)本契約履行期限屆滿自行終止;
(5)本契約依法解除。
第四條：工期延誤
4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款，契約工期相應順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照契約約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應於本契約簽訂後2日內安排人員進場施工。
5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償;
5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地;
第六條：工程結算及工程款支付方式：________________________________________________________________
發包方(簽章)________________委託代理人：__________________日期：_________________
承包方(簽章)________________委託代理人：__________________日期：_________________
取保候審文書的格式 篇3
申報人：_____________公司
地址：________________
法定代表人：_____________
被申報人：________________公司(破產企業)
申報債權數額：人民幣_________________萬元
申報的事實和理由：
_______________年_______________月_______________日，申報人與被申報人簽訂_____________契約。申報人依約完全履行了契約，但被申報人嚴重違約，至今只履行一部分，絕大部分沒有履行。至_______________年_______________月_______________日，共欠申報人人民幣本金___________萬元，利息_______________萬元，總計________________萬元。
申報人計息依據為雙方簽訂的契約(或人民法院判決書、調解書)。
申報人計息公式是：
此致
敬禮
_____________人民法院(受理破產案件人民法院或單位)
申報人：_________________公司
___________年___________月___________日