精選裝飾契約模板集錦

精選裝飾契約模板集錦 篇1

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛

1、______室,計______平方米;

2、______廳,計______平方米;

3、______廚房,計______平方米;

4、______衛生間,計______平方米;

5、______陽台,計______平方米;

6、________過道,計______平方米;

7、其他(註明部位)____________,計________平方米。

總計:施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、稅金(3.41%)___________元;

8、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。

4. 質量檢查監督部門:上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5. 凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3. 甲方負責採購供應的材料、設備,詳見本契約附屬檔案(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1. 契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註:施工工費包括人工費)

付款百分比

按付款方式表進行:

付款要求

付款時間 付款百分比 金 額

進程內容

對設計、預算 1000元簽訂契約

簽訂意向之日

認可 付款時扣除

簽訂契約 簽訂契約之日 元

材料款100%

施工工費50%

合計

工期進度過半

施工過程中 施工工費40%

年 月 日

竣工驗收 10%

當 天 元

增加工程項目 簽訂項目變更 100%

表應在補辦手

續時結算

甲方付清工程價款,詳見本契約附屬檔案(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本契約附屬檔案(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本契約附屬檔案(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,詳見本契約附屬檔案(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1. 甲方

1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方

1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2.指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3.負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

4. 嚴格履行契約,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

5. 在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

1、本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本契約和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條:契約的變更和終止

1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。

第十二條:契約生效

1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方(業主): (簽章) 乙方: (簽章)

住所地址: 企業地址:

郵政編碼: 郵政編碼:

工作單位: 法人代表:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

簽約地址: 簽約日期:

精選裝飾契約模板集錦 篇2

發包人:(以下簡稱甲方)

承包人:(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協商一致,訂立協定如下:

一、承包方式:包人工、包質量、包安全。

二、承包範圍:設計圖紙所列專業施工範圍。

三、工程質量:優良。

四、結算方式:

1、牆面貼磚:/㎡;

2、地面鋪貼石材:/㎡;

3、地面找平層:/㎡;

4、衛生間防水:/㎡;

5、磚砌隔牆(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;

6、粉牆/㎡,不除窗洞;

7、零星事再協商;

8、大理石乾掛/㎡。

五、付款方式:

本工程以實際發生工日數據為依據,按每日元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進度款至,工程完工質檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達到標準後,工程款付至經甲、乙雙方共同確認的結算金額的。

六、甲方責任:

1、提供所有民工的身份證複印件。

2、乙方必須自備施工工具,負責作業層面的衛生,施工中不得浪費和損失材料,保護好設備和製成品,如有損壞雙倍賠償。

3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關係。

4、乙方應按安全規範技術規範組織施工,確保施工安全,由於乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。

5、乙方確保人身安全和飲食安全,發生責任事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。

八、工程質量的約定:

1、因乙方施工原因導致工程未達到優良標準,未通過建設方、監理方、甲方的驗收,乙方進行返工所發生的人工費及材料費由乙方承擔。

2、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。

九、有關工期的約定:

1、因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。

十、其它條款:

1、承包人向發包方承諾照契約約定進行施工、竣工,並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

2、因乙方的施工未達到約定的質量標準,或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工範圍及減少其工作量,或者終止契約。

3、若發包方與承包方意見發生分歧,經協商不能達成一致時,通過仲裁解決。

4、乙方中途撤場負全部責任,包括退還已付所有工程款,契約雙方簽字生效。本協定一式兩份,雙方各執一份,工程完成自行消除。

發包人:

日期:

承包人:

日期:

精選裝飾契約模板集錦 篇3

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

根據《中華人民共和國契約法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建築裝修管理暫行辦法》等相關法律法規,甲、乙雙方本著自願、平等、公平、誠信的原則,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條工程概況和造價、工期

一、工程概況:

1、甲方裝飾裝修的住房需具產權合法擁有者或產權合法擁有者的書面委託。

乙方需經工商行政管理部門核准登記的企業,並具有經建設行政主管部門審批的資質證書或裝飾裝修協會核發的資質資格證書。企業資質。

2、裝飾裝修施工地址:區(縣)路巷(社區)號樓室。

3、住房結構:房型房廳廚衛陽台,套內施工面積平方米。

4、裝飾裝修施工內容:見附表一《裝飾裝修工程項目表》。

5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。

二、工程造價和工期

工程造價必須依據國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定

1、契約總價款:

¥ 元,(大寫): 元。

其中:

材料費:元,人工費:元,

拆除費:元,清潔、搬運、運輸費:元,

管理費:按總造價%元,稅金%元

契約簽訂生效後,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協定,工程款按實增減。

2、工期:

自年月日開工,至年月日竣工,工期天。

第二條材料供應

1、甲方提供的材料、設備:

甲方負責採購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場後,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管。

2、甲方採購供應的家裝材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。

3、乙方提供的家裝材料、設備:見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備,應提前天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的,應禁止使用。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

4、施工中如乙方發現甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。

5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環保合格標準家裝材料。

第三條工程質量及驗收

1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關法律規定。

2、本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費元由方承擔。

3、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備,須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)後,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。

4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續。

工程竣工後,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過並經甲乙雙方及監理人員簽字生效後,辦理驗收移交手續(見附表四《工程質量驗收單》),並由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,並與乙方協商另定驗收日期,甲方不得無理拖延。

甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方在書面通知甲方後組織人員進行驗收,甲方應予承認。甲方對乙方組織的驗收有異議的,可按雙方共同指定的單位復檢,復檢合格的費用由甲方承擔,不合格的由乙方承擔,乙方返工致工期延長,按逾期交付處理。

5、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛生間外牆防滲為五年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

6、工程竣工驗收合格後乙方必須提供室內空氣品質檢測合格表。

7、甲方對工程項目實施監理的,甲方應與監理單位另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及工程師職責等告知乙方。

第四條安全生產和防火

1、甲方提供的施工場地應符合防火、安全要求,與施工有關的電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道應暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。

2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構和拆、改公共用管線和設施。

第五條工程付款及結算

1、工程付款原則上採取契約正式簽定工程動工前、工程施工中和工程竣工驗收合格分段付款方式,付款包括:材料款、工人工資及管理費用等。付款比例由甲、乙雙方商定。

工程款付款時間表

2、工程結算必須按實際施工量及結算標準結算,甲方付款乙方應開具收據,甲方應予以保存,避免結算糾紛。《工程結算單》見附表五。

第六條雙方職責

1、甲方職責:

(1)在工程裝飾裝修施工前,應向漳州市室內裝飾裝修管理監督站辦理申報手續。

(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作影響鄰里關係等協調工作。

(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝後交付使用。

(5)施工所在地物業管理公司如有收取押金的項目,甲方應予以支付。如在整個施工過程中,由於乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應按實對被沒收部分進行全額賠償。

(6)甲方應告知施工所在地物業管理公司有關物業管理的規定,以便乙方遵守執行。

(7)甲方應協助乙方辦理有關乙方工程施工人員、車輛進出小區手續,保障乙方順利施工。

2、乙方職責:

(1)乙方應在施工前三天與當地物業管理公司或房管機構協商,簽訂有關協定,辦理有關手續。

(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、牆面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。

(3)早上7時前及晚上7時後不得進行有噪聲的施工作業。

(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。

(5)乙方負責清運施工中產生的垃圾,並按照物業管理公司指定的地點堆放。

(6)指派項目經理 為乙方駐工地代表,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員,乙方應及時通知甲方。

3、由於甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商並相應順延工期。

第七條違約責任

1、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,造成安全、質量事故,由乙方承擔責任,賠償損失;

2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規造成責任事故,應承擔全部經濟損失;

3、因乙方原因致使工程質量、安全問題,由乙方負責返工並賠償損失;

4、乙方負責提供的家裝材料和設備,若屬偽劣假冒產品,乙方應承擔按契約約定購置合格產品更換,並承擔因此造成的全部返工費用;

5、乙方在施工前,未向所在物業管理公司申報手續,必須承擔包括罰款在內的全部責任並補辦手續;

6、甲方按契約約定負責採購供應的家裝材料和設備,交付乙方驗收後,由於乙方保管不善,擅挪它用,乙方必須負責賠償甲方因此造成的全部經濟損失;

7、因乙方原因造成工程延期交付使用的,每超過一天應支付違約金元。

8、甲方未向漳州市室內裝飾裝修管理監站辦理工程申報手續,必須承擔包括罰款在內的全部責任並補辦申報手續;

9、甲方違反契約私自與施工或管理人員更改或增補工程項目,所引起一切後果,由甲方負責,並賠償因此給乙方造成的經濟損失;

10、甲方未經辦理相關手續,強行要求乙方拆該原有房屋承重結構及共用設備管線,造成安全、質量事故,甲方應承擔包括罰款在內的全部經濟損失,直至民事責任;

11、甲方提供的家裝材料和設備質量不合格造成工程質量不合格,其返工費用由甲方承擔,工期順延;

12、由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求甲方支付每天元的停工損失;

13、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,並有權要求甲方支付每天元的停工損失;

14、甲方未按契約約定時間付款的,乙方可以順延工程竣工和交付日期,並有權要求甲方支付每天元的損失;

15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗收、結算手續,甲方提前自行入住的,視為工程完工並驗收合格,給乙方造成損失的,應承擔賠償責任。

第八條糾紛處理方式

1、本契約在履行中或者在保修期內發生爭議,由甲乙雙方協商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協會或工程所在地的物業管理公司申請調解。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以選擇下列方式解決:

(1)依法申請仲裁。

(2)依法向人民法院起訴。

第九條契約的變更和解除

1、契約生效後,任何一方需變更契約內容,應經協商一致簽訂補充協定。契約簽訂後施工前,一方如要終止契約,應以書面形式提出,並按契約總價款%支付違約金,辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,並由責任方按契約總價款%賠償守約方,解除本契約。

3、出現下列情形之一的,甲方有權解除契約:

①因乙方原因造成工期延長天以上;

②因乙方原因,造成工程質量問題嚴重,乙方返工無法達到契約目的;

③乙方提供的材料質量不合格或不符合契約約定,乙方又不予更換的;

④乙方施工期間違反物業管理等規定,經勸阻不予改正的;

⑤乙方施工期間出現嚴重安全事故的。

4、出現下列情形之一的,乙方有權解除契約:

①甲方未按規定辦理有關施工手續的;

②因甲方原因造成乙方未能施工的;

③因甲方原因造成工期延長超過天的;

④甲方未能依約支付乙方工程款,時間超過天的;

⑤因甲方原因造成嚴重安全事故的;

5、契約解除時,有過錯的一方應賠償無過錯方的損失。

第十條其它約定

第十一條附則

1、本契約由甲乙雙方蓋章、簽字後生效。

2、本契約簽訂後,工程不得轉包。

3、本契約一式肆份,甲、乙雙方各執壹份,物業管理公司壹份,鑑證單位備案壹份。契約附表、附屬檔案為本契約的組成部分,具有同等的法律效力。

甲方(簽章):

電話:

乙方(簽章):

電話:

鑑證單位:

電話:

簽訂地點:

簽訂日期:年月日

精選裝飾契約模板集錦 篇4

來源:大象填海:日期:20xx-12-05

答辯狀

答辯人:孫,女,1953年2月7日出生,住所地為瀋陽市瀋河區青年大街**室。

答辯人就瀋陽市物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下:

一、原告不能按照物業契約約定提供物業服務,違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務契約的行為:

1、不履行制止並報告不法行為義務。

20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定:“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為,物業管理企業應當制止,並及時向有關行政管理部門報告。”瀋陽電業房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託契約》第十八條第二、三款約定:“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為,進行教育制止,提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本契約的行為,根據情節輕重,採取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止並報告不法行為的義務。 根據規劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用於商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

的建築主體構造,使整個建築存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及契約的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告採取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今,模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。

2、不履行安全保衛義務。

瀋陽房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託契約》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現目標管理。實行保全制度,每天巡查15次,固定設崗兩個,保全設備、監控設備24小時運行。”但是,原告從沒有按照契約約定運轉監控設備,給居民居住安全造成了隱患。

3、不履行維護公用設施的義務。

瀋陽房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託契約》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是,原告並沒有按照契約約定履行維護義務。防盜門出現故障後,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現故障後,原告不修復,致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉後,原告沒有維修過,至今仍然在那裡空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。

4、不維護消防設施,甚至破壞消防設施。

依據消防法律法規的規定和《物業管理委託契約》,原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務,甚至破壞消防設施,使整個大樓的消防安全得不到保障。

5、原告無故撤離大廈,不履行物業服務義務。

根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委託契約》的約定,原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經通知並取得同意,擅自撤離電業園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。

6、原告並未按照契約約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告並未按照契約約定製定大廈業主文明公約。

二、答辯人主張先履行抗辯權,在原告糾正錯誤履約行為前,有權拒絕支付物業服務費用。

因原告不能適當履行物業服務義務,給答辯人生活帶來諸多不便。根據契約法有關於先履行抗辯權的規定,在原告正確履行物業服務義務之前,答辯人有權拒絕支付物業服務費用。

因此,請求法院駁回原告訴訟請求。

此致

瀋河區人民法院

答辯人:

二〇〇七年十一月五日

精選裝飾契約模板集錦 篇5

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1.契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進

行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行契約,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本契約約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:契約的變更和終止

1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。

第十二條:契約生效

1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式份,甲乙雙方各執份。

甲方(業主):(簽章)

法人代表:

郵政編碼:

委託代理人:

電話:

簽約日期:

乙方:(簽章)

企業地址:

郵政編碼:

工作單位:

委託代理人:

電話:

簽約地址:

精選裝飾契約模板集錦 篇6

發包方(甲方):

承包方(乙方):

為規範家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國經濟契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

2.裝修施工地點:市區(縣)路(村) 巷號 樓層 室。

3.住房結構:

4.裝修施工內容:

室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式:

6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)

7.工期:自年 月日開工,至年 月日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料

序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發票,並均套用於本契約規定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施

工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.工程竣工後,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定

1.契約簽訂後,甲方支付總價款的%,計元;

年月 日前,甲方支付總價款的%,計元;年 月日前,甲方支付部價款的%,計元;年

月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協定,補充協定系本契約組成部分)。

3.雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,並說明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方

因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建築結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

甲方(簽字):乙方(簽字):

住址: 住址:

電話: 電話:

身份證號: 身份證號:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:____

精選裝飾契約模板集錦 篇7

契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2 本工程由_________方設計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的',甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2 本工程由_________方設計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監理

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十五條 違約責任

15.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;

15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

15.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十六條 契約的變更和解除

17.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。

17.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條 爭議的處理

22.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。

第二十四條 補充與附屬檔案

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第二十五條 契約效力

本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委託代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

精選裝飾契約模板集錦 篇8

甲方(發包人):__________________

法定代表人:___________________

地址:_________________________

身份證號:_____________________

聯繫電話:_____________________

乙方(承包人):__________________

法定代表人:___________________

地址:_________________________

身份證號:_____________________

聯繫電話:_____________________

工程設計師:___________________

身份證號:_____________________

聯繫電話:_____________________

施工負責人:___________________

身份證號:_____________________

聯繫電話:_____________________

契約簽訂地址:_________________

根據《中華人民共和國契約法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規,結合室內裝飾裝修工程的特點,三方在平等、自願、友好協商的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關事宜,達成以下協定:

第一條 工程概況

1.1 施工地點:________________ 。

1.2 工程裝飾裝修面積:________ 。

1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準):________________________ 。

1.4 施工內容及做法(見附屬檔案1:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約施工項目確認表》、附屬檔案2:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程內容和做法一覽表》及附屬檔案3:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程施工圖紙》)。

1.5 工程承包方式,經商定採取下列第____種方式:

(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附屬檔案3:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);

(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發包人)提供其餘部分材料(見附屬檔案3及附屬檔案5:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約發包人提供材料、設備明細表》);

(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附屬檔案5)。

1.6 工程期限:

開工日期_____年____月____日;

竣工日期 ________年 ____月 ____日。

1.7 工程款:本契約工程造價為人民幣________元,金額大寫:____________ (見附屬檔案6:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程報價單》)。

若變更施工內容或材料等,變更部份對應的工程款按實際發生另計。

第二條 工程質量標準

2.1 本工程質量執行國家標準gb 50096-1999《住宅設計規範》、gb 50327-《住宅裝飾裝修工程施工規範》、gb 50210-《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》等相關國家和行業標準。

2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行gb 50325-《民用建築工程室內環境污染控制規範》等相關國家、行業和地方標準。

2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準):

(1) gb/t 18883-《室內空氣品質標準》□是 □否 執行;

(2) _________________________________________________。

第三條 甲方責任

3.1 本契約簽定後________日內,甲方需將全部工程款項存繳於丙方指定的特約帳戶,並由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可,甲方或丙方無權單方面提取款項。

若甲方委託乙方購買材料,則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分,應一同繳存於以上特約帳戶。若變更施工,增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存於以上特約帳戶;但若精簡工程,除非另有約定,減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出,須等工程完工後再返還甲方。

本工程款項特約帳戶為:

開戶名:________________

開戶行:________________

帳 號:____________________________

3.2 開工前 天,為乙方入場施工創造條件,並進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採用保護措施。若甲方自帶設計方案,在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明檔案_______份。

3.3 向乙方提供施工所需水、電等設備,並說明使用注意事項,水電費用由 方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。

3.4遵守物業管理的各項規章制度,並負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

3.5 甲方不得有下列行為:

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。

(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。

3.6 凡涉及3.5款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明,再由房管部門批准。

3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要),負責契約履行和對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的檔案應視為甲方對有關事宜的確認。

第四條 乙方責任

4.1 根據施工圖紙或施工說明,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

4.2 指派 為乙方駐工地代表,負責契約履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的檔案應視為乙方對有關事宜的確認。

4.3 嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規範、防火安全規範和環境保護規定。

4.4積極配合甲方委託人和丙方開展正常工作。配合甲方委託的工程監理開展工作,做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收,編制工程結算。安全、保質、按期完成本契約約定的工程內容。

4.5 嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定:

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。

(2)遵守物業管理規定的施工時間,不得擾民及污染環境;

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償的責任;

(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;

(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;

(6)負責將裝修垃圾裝袋,及時清運到物業指定位置,並支付物業管理所收的相關費用。

4.6 自備施工工具,並充分利用輔材和主材,減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高於_______%,特殊材料損耗率的約定:

乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分,其費用由乙方承擔。

4.7 向甲方提供項目完善、清楚規範的報價文本,根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致後,在施工項目不變更的情況下,工程的結算價格與預算價格誤差不超過________%,超出部分由乙方承擔。

4.8 甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第五條 工程變更

5.1 契約簽定後,在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目,在增加製作之前,乙方作預算造價;如需變更,甲乙兩方須協商一致,參照同類工程價格調整相應費用,並告知丙方。

5.2 增加項目所需的費用,必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶,由甲丙雙方監督發放(參見3.1款及附屬檔案7:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程變更單》)。

5.3 契約簽定後,在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目,三方協商一致後,調整相應費用,並約定:甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎),應劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目,經甲方及丙方同意後,其對應的費用按原預算的100%在工程完工後返還給甲方。

第六條 關於工期的約定

在施工期間對契約約定的工程內容如需變更,甲乙兩方須協商一致,共同簽署書面變更單,並告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。

6.1 甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意並告知丙方。

6.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由甲方承擔。

6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工,影響工期,責任由乙方承擔。

6.3 因丙方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由丙方承擔。

6.5 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素,影響工期,工期相應順延,甲乙丙三方均不承擔該責任。

第七條 關於工程質量、驗收和保修約定

7.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);

(3)竣工驗收(包括室內環境質量驗收);

(3)其他約定的項目驗收。

7.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,並告知丙方。甲方自接到通知起 日內組織工程驗收, 日內組織室內環境質量檢測驗收(根據國家標準,室內環境質量檢測驗收須於竣工七天以後進行),並辦理驗收、移交手續。如甲方(或甲方委託人)在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方和丙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。

當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時,丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收,並協助驗收;因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時,由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。

甲方提前入住,視為驗收合格,甲方應自行承擔工程有關的質量問題,但乙方仍應承擔契約的保修責任(詳見附屬檔案8:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程質量驗收單》)。

7.3 甲方委託的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此影響工期,責任由甲方承擔;若復驗不合格,其復驗及返工費由乙方承擔,責任由乙方承擔,但工期也予以順延。

7.4由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,其返工費用及材料費用由甲方承擔,工期順延。

7.5 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用及材料費用由乙方承擔,工期不順延。

7.6 本工程自驗收合格後三方簽之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為____年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為 年,電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程保修協定》(詳見附屬檔案9:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程保修協定》)。

第八條 關於工程款結算與支付的約定

8.1 款項往來均應出具收據,施工結束乙方應開具統一發票交於甲方。

8.2 本契約生效後,丙方根據甲方書面認可分____次,按下表約定支付工程款,尾款在保修期滿後,並無發生任何工程質量問題時一次結清。

批次撥款時間付款比例備註

第一次開工前____天____%如提前完工,甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿,付清尾款。

第二次工期過____%,工程進度過________%.

8.3 在乙方按契約約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求後,甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收,並在確認或階段驗收達標後三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時,應在異議解決後三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。

8.4除尾款外的工程款結清後,辦理移交手續(詳見附屬檔案10:《廣東省室內裝飾裝修工程施工契約工程結算單》)。

8.5 本契約工程款在存放於特約帳戶時所產生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續費用由____方支付。

第九條 關於材料供應的約定

9.1 本工程使用的建築裝飾材料,應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品,並具有法律效力的合格證書或檢驗報告。

9.2 甲方負責採購供應的材料、設備應按時供應到現場,並與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經組織檢測驗收後交乙方保管。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

9.3 甲方採購供應的裝飾材料、設備均套用於本契約規定室內裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

9.4 乙方負責採購的材料、設備,經組織驗收後,由甲方確認備案,不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的一切損失由乙方負責。

第十條 有關安全施工和防火的約定

10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

10.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規範。

10.3 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第十一條 違約責任及獎勵約定

11.1 一方當事人未按約定履行契約義務給他方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

11.2 一方當事人無法繼續履行契約的,應及時通知其他兩方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

11.3 甲方無正當理由未按契約約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。

11.34由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,應向甲方支付本契約工程造價金額千分之____的違約金。

11.5 丙方無正當理由未按契約約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結餘款,每延誤一日,應向甲方支付結餘款千分之____的違約金。

11.6 開工後,甲方提出提前完工的要求,乙方遵照甲方需求,在保證施工質量的前提下,每提前一天,甲方應獎勵乙方人民幣____元。

第十二條 爭議或糾紛處理

12.1 甲乙兩方因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,經甲乙雙方同意,可由丙方進行調解,或提請其他個人或組織調解。

12.2 本契約在執行中發生的任何爭議,調解不成時,選擇以下第____種解決方式:

(1)提請__________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 其它約定

13.1 乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償甲方損失。

13.2 施工期間,若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反契約的行為時,有權要求乙方暫時停工,與乙方交涉,要求返工或作相應補救措施,情節嚴重時,甲方有權終止契約。施工期間,甲方無正當理由阻止工程施工,或拒絕按約定支付工程款項,經乙方交涉無果時,乙方有權中止契約。

13.3 施工期間,甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收後,乙方應將門鑰匙交還給甲方。

13.4 工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用後,甲方在保修期後使用過程中再發生任何質量的問題,乙方不再承擔質量責任;但乙方可優先為甲方提供有償維修服務。

13.5 其它補充約定:

(1)________________________________________________ 。

(2)________________________________________________ 。

第十四條 附則

14.1 本契約經甲、乙、丙三方簽(蓋章)後生效。除保修條款之外的其它條款,在工程驗收、交接完畢,甲方支付相應款項後自動終止;保修期滿,甲方支付保修對應尾款後有關保修條款終止。契約文本一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。

14.2 本契約簽定後工程不得轉包。

14.3 本契約附屬檔案為本契約的有效組成部分,經三方簽(蓋章)後生效,具同等法律效力。

甲方(簽章):____________________ 法定代表人:____________________

乙方(簽章):____________________ 法定代表人:____________________

________年____月____日

精選裝飾契約模板集錦 篇9

答辯人:

身份證號碼:

地址:

被答辯人:

身份證號碼:

地址:

答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:

一、被告黃餘明應當承擔賠償責任

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定:雇員在從事僱傭活動中遭受人身損害,僱主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃餘明承包的工程中幹活,被答辯人與被告黃餘明形成僱傭關係。對於被答辯人在從事僱傭活動中遭受的人身損害,被告黃餘明作為僱主,存在選任不當、疏於監督管理的過錯,應當承擔賠償責任。

二、被答辯人自身存在一定過錯

作為雇員的被答辯人,在從事僱傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應減輕被告黃餘明的賠償責任。

三、答辯人不應承擔賠償責任。

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應當承擔相應的賠償責任。

被告黃餘明以包乾價的形式承包了答辯人位於大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程後,被告黃餘明再口頭僱傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃餘明是承攬契約關係,被告黃餘明與被答辯人是僱傭關係,答辯人與被答辯人之間不存在直接的僱傭關係。

被告黃餘明雖然沒有在勞動部門申請從業資質,沒有提供相應的資質證書,但被告黃餘明已經從事室內裝修的承包事務多年,亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗,因此,答辯人有理由認為被告黃餘明是具有從事室內裝修資質的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

根據上述法律規定,答辯人屬於承攬契約關係中的定作人,而且盡到選任的注意義務,不應承擔賠償責任。

四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃餘明共同承擔連帶責任

1、《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的,發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的僱主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與僱主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃餘明,兩者之間應定性為承攬契約關係,而非建設工程契約關係,我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程契約的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。

2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業,必須經建設行政主管部門資質審查,取得相應的建築業企業資質證書,並在其資質等級許可的範圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關於取消第一批行政審批項目的決定》(國發[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經分別取消了對建築裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

3、現今並沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質,也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬於規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質。

4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應當按照選任過失的大小,將應當承擔的'賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統的與被告黃餘明一起承擔連帶責任。

此致

深圳市龍崗區人民法院

答辯人:

20xx年11月18日

精選裝飾契約模板集錦 篇10

甲方:______

住所地址:____________

聯繫電話:__________手機號:_______

乙方:

單位名稱:

地址:服務電話:

設計負責人:________聯繫電話:____________手機:

根據《中華人民共和國經濟契約法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本契約,並共同履行。

第一條工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務:

工程地址:__________

第二條設計收費及支付方法

(一)本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。

(二)付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

2、方案通過後,出全套動工圖,客戶付清餘款並可帶走全套圖紙;

3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);

第三條設計內容及完成日期的約定

(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

(二)平立面圖

1、原房型圖

2、牆體改造圖

3、平面家具布置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需動工牆面的立面圖

(三)剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需動工處剖面圖

(四)水電動工圖

(五)甲乙雙方約定,從契約生效之日起,7天內完成平面方案圖;

平面方案甲方通過後,乙方在7天內完成全套動工圖。

第四條雙方責任

(一)甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖),並保證所提交資料質量達到工程設計要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;

4、在甲乙雙方確定方案後,進行動工圖設計階段過程中,由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設計返工費,再進行第二次方案設計;

(二)乙方責任

1、如期向甲方將付本契約規定的設計檔案,並保證設計檔案的質量符合國家的有關規定、規範的要求,符合甲方的建設使用要求;

2、負責本契約所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

第五條違約責任

(一)由於乙方原因而沒有按本契約規定的時間提交設計檔案時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

(二)乙方不履行契約時,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費;

(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;

(四)甲方通過方案,但不認可動工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走動工圖紙。

第六條契約生效、中止與結束

(一)本契約需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效,本契約生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期為準。

(二)本契約以乙方向甲方提供本契約中規定的全部家裝設計檔案,甲方按本契約規定付清全部設計費之日起,結束本契約關係,本契約另有條款約定的除外。

第七條契約糾紛解決方式

本契約在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,採取下列第____種方式解決:

一、向消費者委員會申請調解;

二、向有管轄權的人民法院起訴;

三、其它解決方式:_______________。

第八條未盡事宜與附加條款

(一)本契約未盡事宜由甲乙雙方協商確定,並形成書面協定作為本契約附屬檔案執行。

(二)本契約附加條款如下:

1、設計師負責本契約所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

2、設計師免費提供該項目動工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

4、設計完成後由工程助理提供詳細的工程量清單;

5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);

第九條契約文本

一、本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

二、本契約簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

四、契約履行完後自動終止。

五、本契約實行當事人自願鑑證原則,可將契約文本提交所在區的工商行政管理分局進行契約鑑證,以保護契約雙方當事人的合法權益。

甲方:乙方:

簽章:簽章:

簽約地址:簽約地址:

精選裝飾契約模板集錦 篇11

發包方(甲方):_________

身份證號碼:_________

聯繫(通信)地址:_________

電話:_________

手機:_________

承包方(乙方):_________

公司總部地址:_________

法定代表人:_________

電話:_________

法人營業執照號:_________

資質證書號:_________

分公司(分部)地址:_________

營業執照號:_________

電話:_________

負責人:_________

職務:_________

簽約人(或代理人)_________

電話:_________

依照《中華人民共和國契約法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規,結合家裝工程施工特點,雙方協商一致,簽定本契約。

一、工程概況

1、工程地址:_________。

2、建築面積:_________㎡。

3、戶型:_____室_____廳____衛,為平層□,或錯層□,或複式□,或別墅□。(□為確定的內容,以√或×表示,下同。)

4、承包方式:雙方商定採用下列第______種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委託乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。

5、施工內容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

6、施工日期:_____年_____月____日至_____年_____月_____日。

7、契約付款:(大寫)_________元。竣工後據實覆核結算□;契約款包乾□。

8、支付方式:契約簽定後,甲方預付30%工程款_____元;水電等隱蔽工程驗收後支付40%工程款____元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收後支付25%工程款____元和追加工程款___元。工程竣工驗收合格後5日內支付5%的尾款______元。

9、甲方向乙方支付定金和工程款時,應認真核對乙方收款印鑑,取得乙方蓋有"財務專用章"的收據或發票,除此以外的憑證,乙方不認可。

二、施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

1、甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。

2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_____元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

三、甲方工作

1、若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,並進行現場交底。

2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,並分別鑒認可。

3、開工前尾乙方入場施工創造條件,包括搬清家內家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。

4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。

5、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。

7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。

四、乙方工作

1、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質完成裝修工程。

2、若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,並進行現場交底。

3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。

4、確保裝修質量,尤其是水、電等隱蔽工程的質量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題,負責返工返修,費用自負。

5、遵守有關部門對施工現場管理的規定,做好現場安全保衛工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關係。

6、保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現場的整潔,工程完工後負責並負責將垃圾運到指定地點。

7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

五、工程監理

本工程實行工程監理,甲乙雙方共同委託_____監理公司對本工程進行監理,甲方付監理費____%,乙方支付___%;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理契約,由甲方支付監理費。

六、工期

1、乙方應按契約期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

2、由於甲方原因導致中途停工,工期順延。且每停工一天,由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。

3、若甲方增加工程內容,按新增加工程量順延工期。

七、材料供應

1、本工程甲方採購的材料、設備,應為符合設計要求、正規廠家的合格產品,並應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或"三無"產品造成損失,由甲方自行承擔。

2、凡由乙方供應的材料、設備,其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗後才能使用,否則造成的損失由乙方負責。

八、工程變更

1、工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(附裝修工程變更單);

2、無敵未按期支付工程款的,工期相應順延。

3、若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定製的成品、半成品的施工,且無法調整的,損失由甲方承擔。

九、工程質量驗收及保修

1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據,以《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(gb50210—)為質量評定的最低標準;以《建築裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建築工程室內環境污染控制規範》為室內環境達標標準。

2、在水、電等隱蔽工程完工後,甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。

3、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知後應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。

4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監理也參加)確認的質量問題,由乙方負責返修(返工)並承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題,乙方負責返修(返工)並承擔費用,但不再承擔工期。

5、未辦理驗收交付手續,甲方使用房屋視為質量驗收合格,由此引起的後果由甲方負責。

6、工程竣工後,乙方負責對所施工項目進行保修,並出據《保修單》,保修期未貳年。

十、違約責任

1、甲方未辦理有關手續,擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管,採暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。

2、未經有關部門批准,未辦理有關手續,乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管,採暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。

3、再施工過程中,甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容,所引起的質量問題由甲方承擔責任。

4、若因違反施工規範,安全操作規程,防火法規、環保規定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。

5、因一方原因,契約無法履行和繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止手續,並賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理契約終止手續,擅自停止履約,違約方應承擔違約金,並賠償對方由此造成的經濟損失。(違約金按契約金額的10%支付,設計費按_________元/平方米建築面積支付)。

十一、爭議或糾紛處理

1、本契約在履行期間,雙方發生爭議可採取協商解決或武漢建築裝飾學會家裝委員會申請調解。

2、當事人不願通過協商、調解或協商、調解不成時,甲乙雙方同意以第____種方式解決:

(1)武漢仲裁委員會仲裁;

(2)向人民法院提起訴訟。

十二、其它_________。

十三、附則

1、本契約一式二份,雙方各執一份,經雙方簽蓋章後生效。

2、本契約簽訂後工程不得轉包,否則契約生效。

3、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

發包方:承包方:

年月日 年月日

精選裝飾契約模板集錦 篇12

甲方:X房地產開發公司

乙方:大余縣新藝裝飾工程有限公司

甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,依照(契約法)和有關法律法規,本著自願平等的原則,雙方達成如下協定:

一、工程概況

1.工程名稱:尚水龍城售樓中心裝修工程

2.客戶名稱:江西水龍房地產開發有限公司

3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準,總工程造價預計為叄拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減設計或增減施工、安裝項目,需經甲乙雙方協商確認,簽字蓋章後生效。

4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月

二、甲方責任

1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,提供可供乙方施工用的必須場地。

2.向乙方提供施工所需的水、電等設施。

3.協助乙方辦理施工申請、審批等手續,並負責繳納物業管理處報批的一切費用。

4.對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。

5.甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。

6.及時履行乙方的其它協助義務。

三、乙方責任

1.乙方派出專職工地工程人員,負責契約的履行,按契約要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。

2.嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。

3.嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。

4.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。

四、關於工程價款及結算的約定

1.乙方施工隊進場一星期內,甲方預付報價單中工程款總額的30%。

2.施工及安裝竣工後,以實際發生工程量並且按照預算項目報價結算,甲方再給付乙方全部工程款的50%;總體驗收合格後給付至總工程款的95%,餘款5%做為質保金,一年期滿無異議後結清。

3.甲方同意乙方以甲方調整後的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可並有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。

五、關於材料供應的約定

本工程所需應由乙方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產品。並且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對甲方造成損失的,所有責任由乙方承擔。

六、雙方責任的約定

1.因甲方原因影響工期,工期相應順延。

2.乙方不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。對竣工驗收後保修期內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害,責任由乙方負責。由於乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期相應順延。

2.由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。

3.因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方進行契約終止協商,並由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。

八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協定,作為契約附屬檔案,與契約具同等效力。

九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

十、本契約經雙方簽字後生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決。如協商不成,雙方同意向大余縣法院起訴。

甲方(代表簽字):

蓋章:

年月日

乙方(代表簽字):

蓋章:

年月日

精選裝飾契約模板集錦 篇13

發包方(以下簡稱甲方):_________________________________________

委託代理人(或甲方代表):_______________________________________

身份證號碼:_____________________________________________________

聯繫地址:_______________________________________________________

聯繫電話:_______________________________________________________

承包方(以下簡稱乙方):_________________________________________

營業執照號:_____________________________________________________

建築業企業資質證書號:___________________________________________

開戶銀行:___________________________ 銀行帳號:_________________

註冊地址(或辦公地址):_________________________________________

法定代表人或負責人:_________________ 聯繫電話:_________________

委託代理人(或乙方代表):___________ 聯繫電話:_________________

工程設計人:_________________________ 聯繫電話:_________________

施工負責人:_________________________ 聯繫電話:_________________

依照《中華人民共和國契約法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協定:

一、工程概況

(一)工程地點:___________________________________________________

(二)工程戶型:___________________________________________________

(三)工程套內施工面積:___________________________________________

(四)工程內容(見附表一和四)

(五)工程承包方式,採取下列第_______種方式:

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

(六)工程期限__________日。

開工日期:_________年_________月_________日;

竣工日期:_________年_________月_________日。

(七)工程價款(見附表一):

本契約工程造價為(人民幣)______________元;

金額大寫:_______________________________ 。

其中:材料費:________元,人工費:____________元,

設計費:________元, 垃圾清運費:________元,

管理費:________元,其他費用:___________元。

(八)契約簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程造價的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。

二、工程設計

(一)本工程由__________設計,設計方應提供施工圖紙或做法說明一式________份。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權,或已取得了合法所有權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)________委派_________為甲方代表,全權負責契約履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前_________天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或做法說明,並向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。

(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。

(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。

(二)委派________為乙方代表,全權負責契約履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的檔案視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(gb50327—),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。

(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關係。

(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。

(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工安全。

六、工程變更

(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(見附屬檔案五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。

(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、材料供應

(一) 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和契約約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。

(二)按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。

(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均套用於本契約規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按被挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。

(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合契約約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合契約約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

八、工期

(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

1、工程量變化或設計變更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期順延的其它情況。

(二)甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協定。

(三)因甲方未按契約完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。

(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。

九、質量標準

(一)本工程施工質量按下列第________項標準執行;

1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(gb50210—)

2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(dbj/t50-053-)

3、雙方約定: 。

(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(gb50325-)的標準執行。

(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣品質發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協定,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合契約約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合契約約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。

十、工程驗收、工程價款結算及保修

(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):

1、_______________________________________________________________________

2、_______________________________________________________________________

3、_______________________________________________________________________

(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

(四)工程竣工後,雙方約定由_____________對本工程進行室內空氣品質檢測,費用由__________方承擔。

(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。

(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣品質以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協定”(作為工程驗收單的附屬檔案)後亦可先行入住。

(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。

(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附屬檔案八)。

(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第_________項執行:

1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。

2、_________________________________________________________________________________________

(註:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)

(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。

十一、安全施工和防火

(一)甲方或乙方提供的施工圖或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。

(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。

(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。

十二、工程價款支付方式

(一)雙方約定按下表中第________種方式支付工程款:

支付

次數支付時間①②備註

支付

比率支付

金額支付

比率支付

金額

第一次契約簽訂40% %

第二次吊頂工程,廚、衛牆磚工程,水管、線管布線完工。40% %

第三次木工和泥工基本完工、漆工進場15% %

第四次竣工驗收合格

之日起30日內5% %

或其它方式: _______________________________

(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。

(四)工程款結清後,乙方應向甲方開具正式統一發票。

十三、違約責任

(一)本契約生效後,甲乙雙方應嚴格履行契約所約定的各項條款。若任何一方需變更契約內容的,應雙方協商一致後,簽訂補充協定。契約簽訂後施工前,一方無法定事由要求終止契約的,應以書面形式提出,並按工程造價的_____%支付違約金,辦理終止契約手續。

(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止契約的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止契約協定,並由責任方按工程造價的______%賠償,解除本契約。

(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。

(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。

(五)甲方責任

1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窩工的,除工期順延外,每停工或窩工一天,由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。

2、甲方未按期支付或未按期完全支付契約約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款______‰的違約金。

3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。

(六)乙方責任

1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。

2、經專業部門檢測,室內空氣品質不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。

4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程造價_______‰的違約金。

十四、爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第______種方式解決:

1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

十五、附則

1、本契約經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、契約簽訂後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。

3、本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。

4、契約附表為本契約組成部分,與本契約具有同等法律效力。

十六、其它約定條款(共_____條)

甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):

乙 方(蓋章)

精選裝飾契約模板集錦 篇14

20xx年施工裝修契約範本

20xx年施工裝修契約範本

甲方:

乙方:

甲、乙雙方根據雙方簽訂的《_______項目戶內精裝修總承包工程施工契約》,本著實事求是、友好協商的原則,簽定如下補充協定:

一工程質量保修範圍和內容:

1、乙方在質量保修期內,按照《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》等相關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔裝修施工契約中的所有施工承包範圍內工程質量保修責任。

2、凡屬於乙方原因造成的各部位的質量問題或其他缺陷,及由於乙方維修造成業主的相關損失,均屬於乙方免費保修責任範圍;不屬於乙方責任(例如業主使用過程中自身人為損壞、第三者故意或非故意損壞等),但是經由雙方協商需要乙方施工的,乙方必須積極配合維修,費用雙方協商由責任方承擔,但費用收取不能高於市場綜合水平標準。

二.工程質量保修期:

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期以工程通過驗收,完善整改意見並正式移交甲方,在移交給業主之日起計算,保修期限為貳年。

三.保修金支付:

本工程將保留按契約結算總價的5%作為工程保修金,保修期滿後,物業管理單位及甲方對工程質量無異議後15天內即與乙方辦理保修款結算手續;支付保修金同時應扣除應由乙方支付的修理費用、違約金等相關款項。

四.保修要求條款:

1、交樓期間精裝修施工單位必須在現場組建專門的交樓維修辦公室,每一戶安排專業人員陪同我司交樓人員進行驗收移交。要求參與交樓的人員不得與業主發生任何衝突,對業主提出的意見必須認真記錄,按交房記錄卡記錄的整改項目反饋精裝修總包項目管理層並以最快速度進行整改維修。

2、要求精裝修總包在業主入伙後的六個月,作為維修高峰期,期間必須派足夠的固定維修人員(具體數量根據現場實際需要另行確定)在現場組建專門的維修辦公室,並每天到物業公司報到登記,以便出現業主招修時快速反應、即時處理。

3、維修高峰期過後,總包單位必須指定維修負責人,維修負責人應在甲方通知後4小時內趕派人或親自到現場進行維修,履行保修義務,保證維修的質量及效果。

4、發生緊急搶修事故的,乙方在接到事故通知後,應當2小時內到達事故現場搶修。

5、接到維修通知後,施工單位必須實行第一時間先檢查維修,後論責任的服務原則

6、乙方未能及時按規定進場維修或不能維修、及未能在甲方指定的合理期限內維修完好或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行另請其它施工單位代為維修並確定價格,由此發生的所有維修費用及賠償費用、並加收以上費用的15%作為甲方管理費,以上費用可以從甲方支付乙方的任何款項中扣除,但不等於解除乙方的任何應負的責任。以上費用發生後,乙方應在一周內按此發生費用補充保修金,否則另加收此發生費用的50%作為違約金,此費用直接從保修金中扣除。

7.由乙方的施工質量原因,導致業主退房、補償等的全部責任、費用及甲方的損失

均由乙方承擔。

8.若乙方授權甲方全權代表乙方與相關業主進行相關事宜的談判等工作,乙方應在甲方通知由此發生的有關費用的3天內向甲方支付,否則甲方加15%的罰款從保修金中直接扣除,並要求乙方在一周內按以上費用補充保修金,否則另加收此發生費用的50%作為違約金,此費用直接從保修金中扣除。

9.對於涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的相關規定,立即向當地建設行政主管部門報告,採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,乙方實施保修施工。

10.在維修高峰期過後,施工單位建立回訪制度,即每2個月內派專人與物業管理處、甲方一起,進行一次對業主的上門回訪,及時了解業主的使用情況,發現問題及時登記處理,從而提高客戶滿意度。回訪時要制定填寫《工程回訪登記表》(表格參考下表),填寫完畢後同時交一份給業主及管理處保留備案。施工單位若沒有按以上要求進行回訪,則一次罰款¥1000元。

11、對每一次維修完畢後,施工單位必須填寫《工程維修記錄表》(表格參考下表),同時交一份給業主及管理處保留備案。

五.建立快速反應的聯絡保證措施:

1、在業主入伙交樓驗收及入伙後的維修高峰期間,施工單位必須在現場組建專門的交樓維修辦公室,並必須指定維修總負責人,與甲方、物業相關負責人對接,全力協助甲方驗收交樓工作,維修總負責人手機等通訊方式必須保持24小時通暢。設立維修辦公室聯絡專線,維修聯絡專線必須保證24小時有專人接聽,對反饋的維修信息做好記錄,並及時反饋給維修負責人,確保快速安排維修。若因特殊原因要更換負責人,施工單位必須提前一周通知甲方及物業並徵得甲方、物業同意,在安排好相關工作的移交及接管人員之後方可更換。

以上規定內容中,施工單位違反任何一點規定,甲方每次將處以¥500-20xx元的罰款。

維修期間若維修負責人對該項工作不稱職,維修配合工作不能令甲方及物業、業主滿意,甲方有權要求在一周內無條件更換更合適的負責人,以確保維修工作的質量與進度。若施工單位採取拖延、不配合的態度與方式,甲方將處以¥5000元的罰款,並必須在一周內更換合適負責人。

維修總負責人:聯繫方式:

2、在維修高峰期過後,施工單位必須指定維修總負責人,與甲方、物業相關負責人對接,全力協助甲方維修服務工作,維修總負責人手機等通訊方式必須保持24小時通暢。否則將每次處以¥500元的罰款。

維修總負責人:聯繫方式:

3.維修總負責人必須在維修工作開始前2個月確定。

六.維修人員作業管理制度要求及處罰措施

1、乙方人員維修時出入小區時需佩戴管理處簽發的出入證或經管理處確認。違反一次處罰¥100元。

2、乙方人員入戶維修前,應事先徵得業主同意,不得擅自入內。違反一次處罰¥500元。

3、乙方人員入戶維修時,須著工服穿鞋套,在返修過程中,必須作好施工作業點周邊的成品保護,必要時使用地墊,若因作業不善造成設施、裝修、家具的損壞須由乙方承擔賠償責任。並處每次每項¥500元的處罰。

4、乙方人員在業主家中不得隨意在非施工作業區域內走動;不得大聲喧譁、翻看報

刊雜誌、電視;不允許亂扔垃圾、吐痰;不允許在業主家中吃拿東西、抽菸或無故逗留等。違反其中一項一次處罰¥500元。

5、乙方從甲方或管理處領用鑰匙,必須按甲方或管理處規定及時歸還。違反一次處罰¥100元。

6、乙方在離開維修現場或在空置房返修完畢後,須及時將返修現場清理乾淨,關好門窗、水電開關等,嚴禁將空置房作為倉庫使用。出現任何不良事件,而導致業主索賠,均由乙方承擔相關責任並處一項一次¥1000元至¥5000元的罰款。

7、甲方對乙方現場人員有違規或不服從管理的,甲方有權要求其限時整改,若乙方不能按照甲方要求進行整改的,可要求其退場並將另外委託其他專業公司完成修繕工作,同時一切費用將由乙方承擔。

8、因工作需要乙方參加的會議,乙方相關人員在接到通知後應準時參加。未能準時出席或未徵得甲方同意缺席的,遲到一次罰款¥500元;無故缺席一次罰款¥1000元。

七.其他獎懲制度:

1、集中交付及維修高峰期間,根據施工單位的維修服務質量

情況(從維修質量、速度、服務配合、客戶評價等方面體現),結合《工程回訪登記表》及《工程維修記錄表》體現的綜合維修質量、業主評價等方面情況,返修工作滿意度總體在90%以上的單位,給予¥3000元的獎金;對於綜合評價差,業主對維修工作出現過2次以上合理投訴的單位,給予¥3000元的罰款。

2、交付期間由業主提出的有效質量問題相關責任單位每條扣款¥50元,出現二次返修的按¥500元/條向甲方繳納違約金且甲方有權安排其他人進行處理,費用由乙方承擔。

3、施工單位在工程交付前指定返修負責人,必須組織足夠數量的返修工人,報甲方返修辦備案,並保證返修辦對返修人員的優先使用權。各單位須按照甲方要求人數派駐返修工人,每少一工日罰款¥200元,累計超過10個工日通報批評。各單位如需將派駐的返修管理人員和返修工人另作安排或減少人數,必須先徵得返修辦同意後方可進行。

4、各施工單位負責本單位返修人員的管理,因返修人員不服從返修辦及物業的管理造成業主及甲方的損失由各施工單位承擔。返修辦將視違規行為產生的後果嚴重程度處以¥100-5000元的罰款並現場開具《施工單位人員行為過失處罰通知單》,如乙方採取迴避、推諉、拒絕簽收的行為,甲方有權直接處理,產生一切費用直接從責任單位的款項中扣除。

5、集中交付及維修高峰期間由甲方、物業維修部每2星期評出5佳返修人員,5佳人員先由各施工單位維修辦推薦,甲方、物業維修部依據該工人維修記錄、客戶返修滿意度和工作量綜合質量,對滿意度較高的人員進行獎勵。每人每次¥100元現金獎勵,並建議各單位將該員工作為後續保修人員留用,同時滿意度較差的人員不得從事保修工作。

6、集中交付及維修高峰期間,除維修總負責人外,各施工單位必須指定各班組管理人員,管理人員由處辦理管理人員證件,可以穿便裝,返修辦依據管理人員所管轄人員的總體返修滿意度對管理人員進行獎勵。1個月評定一次,對總體維修滿意度較高的,每次獎勵¥500元;對總體維修滿意度較差的,每次罰款¥1000元,並必須更換該管理人員。

7、日常保修期間每月評出返修5佳人員,5佳人員評定依據客戶返修滿意度和工作量綜合分。對總體維修滿意度較高的,每人每次獎勵¥100元並通報各單位以示獎勵;對總體維修滿意度較差的,每次罰款¥500元。

8、日常保修期間各單位必須指定管理人員,每月進行一次評定,對總體維修滿意度較高的,每人每次獎勵¥100元並通報各單位以示獎勵;對總體維修滿意度較差的,每次罰款¥500元。

(註:所有罰款與獎勵均由甲方或物業發出《罰款通知單》、《獎勵通知單》

八.本維修協定一式六份,甲方肆份,乙方二份,與裝修契約同具法律效力。甲方:

代表:

日期:

乙方:

代表:

日期:

精選裝飾契約模板集錦 篇15

編號:發包人:承包人:

住所:_______________營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照>及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:第一條工程概況

1.1工程地點:___________________________________________

1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表).

(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表).

(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙).

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條發包人義務

3.1開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則.

3.2提供施工期間的水源、電源.

3.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係.

3.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續.

3.5施工期間發包人仍需部分使用該居室,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作.

3.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第四條承包人義務

4.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程.

4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境.

4.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通.

4.4保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第六條材料的提供

6.1由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續.

6.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延.

(1)工程量變化和設計變更.

(2)不可抗力.

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延.因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。歡迎您訪問

7.3發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延.因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款:

(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付方式支付時間支付金額

第一次

第二次

第三次開工前三日

工程進度過半

雙方驗收合格支付元

支付元

支付元工程進度過半指:________________________________________

___________________________________________________________

(2)其他支付方式:________________________________________

___________________________________________________________

8.2工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第九條違約責任

9.1契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

9.3因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____________元。

9.5由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

9.6由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____________元。

第十條契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決.也可由有關部門調解.協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁.

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條附則

11.1本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

11.2本契約簽訂後工程不得轉包。

11.3本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

契約附屬檔案:

附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)

附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)

附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單

附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表

附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表

附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單

附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單

附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單

附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單

發包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)法定代理人:_____________委託代理人:_____________

________年_____月_____日_________年_____月_____日

精選裝飾契約模板集錦 篇16

契約編號:

發包人:________ 承包人:________

住所:_______________營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照>及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________________________________

1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的.非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第__種方式支付工程款:

(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人

支付工程款:

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 ________________________________________

第二次 ________________________________________

第三次 開工前三日

工程進度過半雙方驗收合格,支付___元。

工程進度過半指:___________________________________________________________

(2)其他支付方式:__________________________________________________________

8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第九條違約責任

9.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

9.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____________元。

9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____________元。

第十條 契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

11.2 本契約簽訂後工程不得轉包。

11.3 本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

契約附屬檔案:

附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)

附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)

附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單

附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表

附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表

附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單

附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單

附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單

附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

法定代理人:_____________

委託代理人:_____________

________年_____月_____日 _________年_____月_____

精選裝飾契約模板集錦 篇17

一、本契約文本是依據《中華人民共和國契約法》和《遼寧省契約監督條例》及有關法律法規規定製定的示範文本,供雙方當事人約定採用,簽訂契約前請仔細閱讀。

二、為維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂契約時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示範文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用,負有對契約條款正確說明的義務。

三、本契約文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境,委託他人對居住的房屋,進行修繕處理的工程建設活動。本契約文本由使用說明、12項協定條款和7個附屬檔案組成,對雙方當事人均有約束力。文本共25頁,每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局契約示範文本監製”章。

四、簽訂契約前發包人(業主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業、乙方)的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司(分部)簽訂契約,除驗看其《營業執照》及企業資質證書外,契約應加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的契約專用章。

五、本契約第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委託乙方並由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買裝飾材料,委託乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確,該條款關係到違約責任的認定。

六、本契約第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲乙雙方如另有協商約定,可在契約中寫明。

七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內部的電器迴路、上下水、煤氣、地熱等管線工程)結束都需進行驗收,並須在驗收單上籤字確認。竣工總驗收,甲乙雙方均需在驗收單上籤字後方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。

八、工程竣工通過驗收交付塑時,乙方應同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低於二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關部分實行保修,包清工的工程僅對施工質量實行保修。

九、本契約第十條其他約定以及本契約以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容;與本契約的其他條款不一致的,以本契約的其他條款為準。

十、本契約文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。

遼寧省家庭居室裝飾裝修契約契約編號:_____________

發包人(簡稱甲方):________________

承包人(簡稱乙方):________________

依據《中華人民共和國契約法》和《遼寧省契約監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。