定做契約範本 篇1
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立契約擔保書，作為本契約附屬檔案
十三、解決契約糾紛的方式：執行本契約發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年月日至年月日
定做契約範本 篇2
甲方：
住所：
電話：
乙方：
住所：
代表人：
電話：
甲方向乙方，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本契約，共同信守。
1.原料供應及檢驗：甲方供應，乙方完成定作的家具後，如有餘料應退還給甲方，乙方應於甲方供料之日起 天內完成檢驗工作，發現所供原料不符合要求應及時通知甲方更換。
2.規格標準：按圖紙式樣規格製作。
┏━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━┓
┃圖號│家具名稱│單位(個)│數量│單價│總價│油漆顏色│交貨日期┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃││ │││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃││ │││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃││ │││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃││ │││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃││ │││││┃
┠──┴────┴─────┴──┴──┴──┴────┴────┨
┃以上總計加工費人民幣(大寫)┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
3.質量及技術標準：乙方應採用不低於其同行業的技術標準完成契約約定的工作任務。
4.交貨方式及檢驗方式：在乙方廠內交貨，由甲方自提，甲方應於提貨當時進行檢驗，自收貨之日起 天內未提出異議視為貨物符合契約約定的質量標準。
5.付款辦法：甲方應於交提貨的同時向乙方支付貨款。
6.任何一方不履行本契約致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。
本契約一式四份，雙方各執兩份。
甲方：(蓋章)代表人：
乙方：(蓋章) 代表人：
定做契約範本 篇3
承攬人：
定作人：
定作人委託承攬人製作——————，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條定作成品
1.定作成品名稱為：
2.定作成品規格為：
3.定作成品數量為：——，單位為：————
第二條定作成品質量要求
定作成品的質量要求為：——，
(定作物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收依據。)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限
1.承攬人提供原材料的數量為：——消耗定額為：——規格為：——
2.定作人對原材料檢驗期限是：——，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合契約規定的原材料而影響定作物質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款數或退貨。
3.原材料交付或提取日期的計算，參照契約第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1.技術資料、圖紙由——一方提供。
2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為：——————
3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定作人;定作人應在日/月內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
4.保密要求：————————(注意，承攬人對於承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。)
第五條報酬
承攬人按契約有關要求交付全部定作物時，定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。)
第六條驗收標準和方法
1.驗收標準為本契約規定的質量要求、圖紙、樣品。
2.驗收期限為：_________
①定作人應按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。
②驗收前，承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
3.保證期限為：_____________
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。
4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1.交(提)定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協定。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)
2.交貨地點：______
第八條包裝
1.包裝定作物的材料：
2.包裝定作物的方式：
3.包裝定作物的標準與要求：
4.包裝定作物的費用由________一方負擔。
第九條運輸
1.本次定作承攬中，採用_____運輸方式。
2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條結算
1.定作人應在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內，與承攬人結算。
2.定作人採用(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。
第十一條定金與預付款
1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行契約，無權請求返還定金，承攬人不履行契約的，應雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付——元預付款。承攬人不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定作人不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘額的，定作人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責任
1.承攬人未按契約規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應按質論價;定作人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經修整或調換後，定作物仍不符合契約規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期，承攬人交付定作物數量少於契約規定，定作人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的，定作人有權解除契約，由此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低於合格包裝物的階值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物，應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的______%(一般為20%～60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。
7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按契約規定負責運到正確指定地點或接收人處，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。
9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合契約規定的原材料而影響定作物質量的，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責任
1.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止契約，定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%～30%)的違約金。
3.定作人未按契約規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的，承攬人有權解除契約，定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除契約，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料的損失。
4.定作人逾期領取定作物，應支付違約金——元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人的損失。
5.定作人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的——一‰償付違約金。
6.定作人無故拒收定作物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1.在契約履行期內，由於不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責任。
2.在契約履行期內，由於不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應採取積極措施，儘量減少損失。
3.在契約履行期之後，由於不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定作人遲延接受或無故拒收，此時，定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條爭議解決方式
履行本契約時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)
第十六條契約的變更或解除
經雙方當事人協商一致，本契約可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本契約一式二份，定作人和承攬人各持一份。
定作人：(簽章)
定作人地址：
承攬人：(簽章)
承攬人地址：
簽訂日期：——年——月——日
定做契約範本 篇4
定作人(甲方)：
承攬人(乙方)：
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委託乙方加工製作的相關事宜，特簽訂本契約：
第一條合作內容
加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在契約期限內向乙方定做30萬支。
第二條契約期限
自本契約生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本契約中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工製作，生產出成品後，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。
2、在本契約期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關於其加工製作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量後甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本契約期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用於原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，並按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工製作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，並有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、契約期間，非因不可抗力或本契約約定情形乙方不得停工、停產。
6、契約履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本契約未盡事宜，可由雙方簽訂補充協定，補充協定與本契約相衝突的，以補充協定為準。
2、本契約自雙方簽字或蓋章時生效，在履行契約的過程中發生爭議的，可向契約履行地人民法院訴訟解決。
3、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
時間：
定做契約範本 篇5
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________契約編號:1010004
甲乙雙方經友好協商,願著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認後,作為契約附屬檔案,簽定本契約
二.甲方訂購乙方以下產品:
備註:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂契約後，甲方應付給乙方總契約款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產並運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方後;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格後,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定契約之日起,止於_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;
3.負責產品到場後的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或契約,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由於質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行契約期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到契約簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本契約一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章後即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯繫電話:聯繫電話:
簽字日期:簽字日期:
定做契約範本 篇6
供方：_________(以下簡稱甲方)
需方：_________(以下簡稱乙方)
經雙方洽談，根據《中華人民共和國契約法》有關規定，特簽訂以下契約：
一、契約內容：
1、辦公桌台：規格140×70×76cm，附櫃：120×42cm，用_________製作。
2、書櫃：規格140×40×200h(cm)。_________為主材製作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板製作。
二、數量、單價及金額：
製作辦公桌椅共_________套，桌台為_________元/套(含附櫃)，椅子為_________元/張，_________個 _________書櫃，為_________元/個。總金額：_________元。(備註按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取後製作)。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求製作樣板，樣板須經乙方認可並封板，甲方按樣板生產、交貨，如有製作問題由甲方負責修改。(註：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，並承擔相應的經濟責任。)
四、加工、售後服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照契約規定選用原材料，並接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格後付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
(1)甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止契約，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按契約規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按契約規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物，應當按照契約規定，向乙方償付違約金;契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止契約，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過契約規定期限付款，每推遲一天按契約總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過契約規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給乙方;變賣標的物所得少於報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行契約，如由於人力不可抗拒的原因而造成不能履行契約，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、契約雙方在契約履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本契約如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按契約法有關規定執行。
本契約一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
甲方代表：_________乙方代表：_________
電話號碼：_________電話號碼：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
銀行帳號：_________銀行帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
定做契約範本 篇7
供方：（簡稱甲方）
需方：（簡稱乙方）
供、需雙方本著互惠互利，友好合作的原則，達成如下協定，以資共同遵守：
一、產品名稱、規格、重量、單價、金額：__________________
二、質量要求標準：符合行業標準規定和規範要求。
三、交貨地點及交貨時間：陳水生蝦塘，根據需方要求發貨，交貨時間另定。
四、運輸方式和費用負擔：由需方負責組織運輸工具，運費、搬運費等均由供方自理。
五、貨物重量的計算方法：按貨運單據為計算依據，需方可隨機抽樣過磅。
六、驗收標準、方法及提出異議期限：按相關行業質量技術規範要求驗收，如不符合要求，需方有權拒絕收貨。
七、結算方式及期限：採取銀行轉帳或現金支付方式，憑本契約和供方提交的需方開具的驗（收）貨單據結算貨款。結算期在十五天內。
八、如遇價格上下浮動時，按當天上市價結算。
九、違約責任：若有任一方不按上述條款履行，違約方向守約方支付按標的物價款的1.5倍違約金。
十、其它約定事項：需方在簽訂契約之日向供方支付保證金5萬元整，保證金可抵1減最後一期貨款。
十一、解決契約糾紛的方式：雙方可通過協商解決，協商不成雙方均可向所在地人民法院提出訴訟。
十二、本契約一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方：
定做契約範本 篇8
甲方(供方)：
乙方(需方)：
根據《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 乙方向甲方訂購水產品，訂購水產品的品種名稱、數量、質量標準及要求如下：
品種名稱數量（千克）質量標準及要求
第二條 訂購水產品需要檢驗、檢疫的，甲方提供抽樣標本，由________委託______檢驗、檢疫，檢驗、檢疫費用由______承擔。
第三條 訂購水產品收購價格按照漁船到港時的市場價計算。
第四條 交貨期限為______年______月______日至______年____月____日。
第五條交貨方式、地點及費用：甲方將所訂水產品送到乙方所在地的漁港碼頭，交貨日期以乙方書面簽收日期為準，運輸及相關費用由_________承擔。
第六條 貨物驗收按下列約定執行：
(一)驗收地點：送貨以貨物接受地為驗收地點；提貨以提貨地為驗收地點；販運的以海上交易地為驗收地點。
(二)驗收時間：乙方在收到貨物的當日驗收完畢，乙方對水產品的質量、品種、數量等有異議的，應當日書面向甲方提出。
(三)驗收標準：_____________________________________________________。
(四)自然損耗：所訂水產品自然損耗應在____％以內(含____％)。
第七條 乙方於______年______月______日前向甲方支付預付款________元。契約履行時，預付款沖抵甲方應付貨款。
第八條 貨款結算按下列第______項執行：
(一)現金結算，驗收合格後錢貨當場結清。
(二)銀行結算。乙方在驗收合格後______日內，把剩餘貨款匯入甲方指定開戶銀行_____________，帳號_____________。
第九條 當事人一方要求變更或解除本契約時，應通知對方，由雙方協商達成書面協定，按協定執行。達成協定之前，仍按本契約執行。
當事人一方因因遭遇颱風等不可抗力事由可解除或變更本契約。
第十條 違約責任按下列約定執行：
(一)甲方拒絕交付所訂水產品的，按契約總價款的_____%向乙方支付違約金。
(二)因甲方原因造成所訂水產品質量不符合要求的，按契約總價款的____％向乙方支付違約金。乙方仍需要的，甲方應按收購日市場價格交付水產品；乙方不需要的，甲方自行處理。
(三)乙方拒收所訂水產品的，按契約總價款的______%向甲方支付違約金。
(四)乙方愈期支付貨款的，應結清貨款，同時，按同期銀行貸款利率向甲方支付愈期部分的利息、並按契約總價款的______%向甲方支付違約金。
第十一條 本契約發生爭議由雙方當事人協商解決，或由______工商行政管理部門調解。協商、調解不成的，按下列第______項解決：
(一)交___________仲裁委員會仲裁。
(二)向___________人民法院起訴。
第十二條 本契約一式三份，甲乙雙方各執一份，工商部門備案一份，自甲乙雙方簽字或蓋章時生效。
甲方:
乙方：
定做契約範本 篇9
承攬方： (以下簡稱甲方)
住址：
法定代表人：
聯繫方式：
定作方： (以下簡稱乙方)
住址：
法定代表人：
聯繫方式：
甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本契約，以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期：由乙方訂貨清單確定。
本契約所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低於本契約數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更契約價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應於收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本契約所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的註冊商標，(包括經核准的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本契約履行之前提供相應的註冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案製版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，製版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本契約訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低於500箱;否則製版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的託運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人後，則視為甲方已將加工物交付於乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中註明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單後，並收到乙方該批次預付款後 日交貨。委託承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應於要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品後，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩餘尾款全額支付甲方，甲方履行契約交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由於其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
(2) 未按契約規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用並賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本契約第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合契約規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的，除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本契約履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒於加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本契約履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本契約的重要組成部分，與本契約具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項：
本契約一式二份，雙方各執一份，契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：
法定代表人：_______法定代表人：
定做契約範本 篇10
甲方：
乙方：
一、資產：
甲方將座落在___________________，建築面積為（_______________）平方米租賃給乙方用於辦公用房。
二、租金租期：
經甲乙雙方協商於_____年_____月_____日至_____年_____月_____日租給乙方使用，租期為_____年，每年租金為_____萬元，租金為預付上交，協定簽字後預付每年全年租金。在租用期間甲方對乙方租金款五年不變。
三、房屋設施使用保護要求
乙方在租用期間，甲方要求乙方做到：
（1）房屋建築主體不得隨意拆建和改建；
（2）對房屋門窗內裝修格局要保護好，正常使用及時維修完善；
（3）對附表內設施要正常使用、保管，損壞後及時維修和更換，但不能丟失，丟失的由乙方按樣賠償。
四、租用責任：
乙方在租用期間對甲方的所有財產負全部責任
第一是保護
第二是不能發生火災，如出現一切損失乙方負全部責任，價格雙方協商，請法律仲裁部門鑑定。聽說房屋轉讓契約範本。甲方對自己的財產有權隨時檢查，並對乙方提出要求，但甲方不干預乙方的經營權，乙方對飯店的用途繼續經營飯店，改變用途時提前和甲方協商。同意後方可進行。
第三，乙方租用期間對經營所發生的一切費用自負，如：工商管理費、稅費、衛生、防疫、水、暖、電等等。
第四，取暖甲方負責提供天然氣開口，開口費由甲方負責，其他乙方自己負責。第五，乙方在租用期間屬自己增值的物品，由自己保管使用，到期後自己帶走。
五、上述條約雙方共同遵守，互相尊重，互相支持，簽字之日起生效。
本協定具有法律保護權。
一式兩份，雙方各一份。
甲方:
乙方：
定做契約範本 篇11
甲方：（簡稱甲方）
乙方：（簡稱乙方）
甲、乙雙方本著平等自願，誠實信用，互惠互利的原則，經雙方共同協商，簽訂契約條款如下：
第一條：甲方為乙方提供水產品：鰱魚每市斤________元、草魚每市斤________元、螺絲混每市斤________元。
第二條：甲方必須保證成品魚級別和成活率分別為：
1、鰱魚每條5市斤以上、草魚每條6市斤以上、螺絲混每條7市斤以上；
2、甲方必須保證成品魚的成活率為：________%；
第三條：交貨時間與地點：
1、交貨時間：________年________月________日；
2、交貨地點：________；
3、如成品魚到達乙方河塘後、經水產專家驗收後達不到質量要求的，乙方有權退貨。
第四條：貨款結算及支付方式：
匯款方式支付。________年____月____日前先預付定金________%，餘款在魚貨驗收合格並成活72小時後，付清；（裝卸費、運輸費及其他費用由甲方支付）
甲方開戶行：________
帳號：________
第五條：違約責任，甲、乙雙方有一方當事人發生違約，按《經濟契約法》規定承擔違約責任。
第六條：甲、乙雙方在執行契約時發生爭議或糾紛，應本著雙方協商解決，協商不成，當事人任何一方可向阜陽市潁州區人民法院提起訴訟裁決。
第七條：契約中未約定的事項，經雙方共同協商可以達成補充契約。
第八條：契約一經簽定具有法律效力，不能因銷售市場及價格因素變動而解除。
第九條：本契約一式四份，甲、乙雙方各二份，契約經雙方代表簽章之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
甲方:
乙方：