顯示屏契約 篇1
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交原材料等物品日期計算,參照第七條 規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;
委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;
不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金____元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條 第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;
變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
契約副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
顯示屏契約 篇2
甲方(需方)：
乙方(供方)：
一、產品名稱、規格、數量及金額
技術規格要求技術參數像素間距 像素密度 像素尺寸 像素組成 純紅色管芯點/㎡ 由供應商提供 1R中國台灣光磊( 波長620-630nm, )模組像素(點X點) 模組尺寸(長X高X厚度mm) 整屏像素點 模組行列數 螢幕尺寸(長X高) 螢幕總淨重 功率消耗 顯示顏色 亮度調節 灰度等級 水平視角 垂直視角 觀看距離 驅動方式 控制距離 控制方式 供電要求 盲點率備註註明封裝廠家由供應商提供由供應商提供由供應商提供
二、產品質量參數要求 ：《LED電子顯示屏通用規範》
三、交貨方式及時間：現場製作安裝，簽訂契約一周內交付使用。
四、貨款結算辦法：
1、預付定金元
2、安裝調試驗收合格後，餘額人民幣現金全額付清。(留質保金，最少5%) 五、驗收標準：通電正常工作視為合格(使用一個月視為合格)，若有質量後續問題，應在三個工作日內給於處理。(48小時內)
六、產品服務：乙方對產品質量及安全保證一年，提供上門免費保修壹年(最好2年)。
七、違約責任
1.本契約生效後如有一方不依約履行或單方面取消本契約，應償付對方此批契約總額的5%的違約金。
2、本契約生效後如甲方違約付款，每逾期三天，應向乙方支付本契約貨款的5‰的違約金;如 乙方違約交貨，每延期三天，應向甲方支付應付貨款的5‰的違約金。
八、在契約執行過程中，凡與本契約簽訂或履行有關的爭議，雙方應友好協商解決，如協商不成或 一方不願意協商，雙方應將該爭議提交仲裁委員會依其仲裁程式解決(法院)，仲裁費用由敗訴一方承擔。 仲裁不成, 可以向契約簽定所在城市的法院提起訴訟。
九、本同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
顯示屏契約 篇3
甲方：__________乙方：__________
為保證甲方發光字led顯示屏的維修工作正常、有序的進行，根據工程需要乙方需對承建各單位進行維修工作，為明確在施工中的各自責任，按期完成任務，雙方在平等互利的基礎上籤定本協定，望共同遵照執行。
一、維修範圍：更換樓頂LED發光字的主線及輔線
二、質量標準：合格。
三、維修工作的叄方責任：
1.甲、乙、丙叄方需明確維修工作的負責人，負責牽頭維修工作的安排，通訊設備必須保證開啟，以隨時保證聯繫。
2.甲方全權授權丙___負責對業主報修的管理和維修工作的協調。
3.乙方負責對維修工作的具體實施，並服從丙___的管理。
4.乙方須在接到丙___維修通知的2小時內(或和丙___約定的時間內)到現場進行勘察，和丙___人員共同判斷出問題的原因，並制訂維修工作的時間安排。
5.乙方須按照丙___制定的維修方案和相應的施工規範及標準進行維修施工，否則一切後果由乙方承擔。
6.在維修施工的過程中，乙方須服從丙___現場人員的管理。
7.維修工作完成後，須由丙___現場人員和業主的驗收合格，如發現不符合質量標準的需返工，返工費用及產生的相應損失均由乙方負責。
8.在下述情況下，甲方有權委託其他施工單位進行維修，乙方承擔相關的費用，
甲方有權直接從乙方的質保金扣除相關的款項。
A.在乙方接到丙___報修通知後2小時內未進行現場勘察、不能及時安排維修工作且不具備充分理由的情況。
B.與丙___和業主商定維修開工時間後，從開工時間算起24小時內未能按約定時間正常開工且沒有充分理由或連續兩次延誤開工日期的情況。
C.乙方不能按約定工期按時完工，且丙___現場人員認為乙方不具備合理緣由，並經判斷乙方已無能力保質保期完成維修任務的情況。
D.維修單位維修過程中，維修質量有兩次達不到甲方或業主合理要求。______在維修過程中，丙___進行合理監督，但乙方不服從丙___現場人員的管理的情況。
E.維修後出現返修，且返修結果仍未達到甲方及業主合理要求的情況。
F.針對某維修項目乙方有3次返修經歷，則此維修項目丙___有權另擇施工單位進行維修，相應費用由乙方承擔。
G.針對跑、冒、滴、漏、漏電等緊急報修項目，如12小時內未能及時解決的情況。______維修任務緊急，施工單位現場負責人電話無法接通或接通後無人接聽的。五.處罰細則(附屬檔案一)：
六.其它：
1.本協定凡有未盡事宜或新增施工項目，可另定補充條款，同等生效。
2.本協定一式叄份，甲乙丙叄方各一份。
3.本協定履行過程中若發生糾紛，三方協商解決，若協商不成一致同意由工程所在地人民法院管轄。
甲方代表(簽字)：___________________
乙方代表(簽字)：____________________
丙方代表(簽字)：__________________