地材加工承攬契約 篇1
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
契約訂立地點:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
契約訂立地點:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本契約,共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現場,提供所有設備,由乙方利用路基挖方料進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬33,具體數量由甲方向乙方下達使用計畫,乙方應按甲方下達的計畫編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計畫,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計畫,乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計畫經營部、工程部、機物部進行簽認,經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待契約履行完畢後或契約終止____個月內不計利息退還。。
第六條甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行契約義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本契約項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的契約關係,契約終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關係。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計畫,確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用。
第七條乙方權利和義務
在滿足契約約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在契約期內,乙方應在生產加工區域內設定安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計畫用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品或半成品僅限於本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用於本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行為,甲方有權解除契約。
三、乙方不得將本契約項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止契約,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應採取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條爭議解決方法
在履行契約過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條協定的生效
本契約經雙方簽字蓋章後生效。
第十二條附則
本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。
甲方:
授權代理人:
契約訂立日期:
乙方:
授權代理人:
契約訂立日期:
地材加工承攬契約 篇2
委託方:____________________(甲方)
承攬方:____________________(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________________
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
地材加工承攬契約 篇3
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本契約中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這裡需要注意的是契約訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,並針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下,根據《契約法》的規定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除契約!
依照《中華人民共和國契約法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本契約。
一、 工程概況:
_________________項目位於_______________,工程建築面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
風險告知:上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求,經雙方約定無異議之後擬定本契約並簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求後,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應的違約責任,亦不可以以該批次產品可替代使用為由。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本契約重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作:
1、 契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案,並明確其授權範圍。
2、 契約簽訂時,甲方應以書面的'形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本契約執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作:
1、 契約簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式:
1、 契約價款:
(1) 本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 契約執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6) 本契約成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品於約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行契約期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任,而且對由於不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由於未能預料和不可防止的事故所造成的一切後果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本契約結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%,餘款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本契約總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 契約執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據契約第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按契約規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本契約簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案,並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
十三、本契約一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本契約自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本契約未盡事宜,執行《中華人民共和國契約法》的有關規定。
本契約變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委託代理人:________________ 委託代理人:_________________
聯繫電話:__________________ 聯繫電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬契約的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂契約時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂契約時要規定保管人保管義務,並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在契約中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂契約時,當事人若採用定金的擔保方式的,定金數額一般以契約總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反契約時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反契約時,承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬契約的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於契約中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
契約中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
地材加工承攬契約 篇4
加工承攬契約(2)
附:加工承攬契約樣本
訂立契約雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 年 月 日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
地材加工承攬契約 篇5
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國契約法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協定:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
1、鋼質防火門甲級
2、乙級
3、丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
註:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、契約簽訂後,預付總貨款的`%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩餘%為質保,質保期結束結清。
八、售後服務承諾
該產品質保期自契約簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過後,所有產品實行終身售後服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《契約法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
地材加工承攬契約 篇6
甲方:————乙方:————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委託代理人)————:法定代表人(委託代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本契約,以求共同恪守:
第一條:品種————或項目————、規格————型號————、數量————、單價————、金額————、交貨期限————
定作物品名或項目規格
型號————計量————
單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————
單價總金額————
合計————
甲方:————乙方:————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委託代理人)————:法定代表人(委託代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
地材加工承攬契約 篇7
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本契約。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、牆體:外牆高 米,內牆高 米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過 mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑:過梁高度不低於 公分,鋼筋直徑不宜小於 毫米,剛箍直徑不低於 毫米,最大距不宜超過 毫米,圈樑高度不低於 毫米上下圈樑。
8、屋頂:現澆厚度為 公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:。。。。
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款 ;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款 。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使契約無法履行的,乙方應承擔本契約總價款25%的違約金,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本契約履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因契約履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充契約的,補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間: 年 月 日
地材加工承攬契約 篇8
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價金額
定作方供應原材料:
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:____________
地材加工承攬契約 篇9
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。
五、工程期限:
1、契約簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如契約約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據_____的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上籤字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。
十二、契約變更:
1、契約內容及條款的變更,需雙方代理另立契約附屬檔案,簽章有效。
地材加工承攬契約 篇10
定做方:
承攬方:
根據《中華人民共和國契約法》 規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、 加工製作內容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 製作內容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□ 超音波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式 _____ 份,雙方各執_____ 份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
地材加工承攬契約 篇11
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據);
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應於_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的'規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本契約發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
地材加工承攬契約 篇12
發包方(全稱) :
承包方:
根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取註:整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高20xx*寬900*深450mm 材質:優質冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,性能優良,可存放大量書籍不變形焊接採用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗 。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在20xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的90%。
④、剩餘的契約標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按契約要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章) 法定代表人 法定代表人
年月日:
地材加工承攬契約 篇13
甲方:____________________
乙方:____________________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本契約不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的'運費和_____費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本契約在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2、中華人民共和國法律;
3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前________月,如一方需續訂契約,可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本契約以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套契約產品的____%
2、甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
____年____月____日
地材加工承攬契約 篇14
承攬方(乙方):
代表人:
職務:
電話:
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產品情況:
品種:
規格:
單位:
數量:
加工費:單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
地材加工承攬契約 篇15
訂立契約雙方:
承攬方: ________________________ 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條 加工成品
品名規格(長,寬,高cm)單位數量備註
玻璃櫃檯
塑膠台面櫃檯
玻璃台面櫃檯
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式 ________ 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方: ________________________ (蓋章)
代表人: ________________________
地址: ________________________
電話: ________________________
開戶銀行: ________________________
帳號: ________________________
乙方: ________________________
代表人: ________________________
地址: ________________________
電話: ________________________
開戶銀行: ________________________
帳號:________________________
地材加工承攬契約 篇16
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根據《_____》、《建築法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目:私人住宅主體項目。
二、建築面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉牆,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外牆磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室內只是粉牆,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
地材加工承攬契約 篇17
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。
五、工程期限:
1、契約簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如契約約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責契約約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據契約法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符契約規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上籤字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的'正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。
十二、契約變更:
1、契約內容及條款的變更,需雙方代理另立契約附屬檔案,簽章有效。
2、因契約變更造成與本契約相關內容不符時,以契約變更後的附屬檔案為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有製品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行契約,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附屬檔案:
1、雙方公司經營執照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十四、契約成立和生效
1、本契約訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附屬檔案及補充協定具有同等法律效力。
3、本契約一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本契約若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協定,經有關方蓋章簽字後作為本契約的組成部分,具有同等效力。若補充協定與本契約有衝突的,以後補充協定為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國契約法》及其解釋的規定。
(以下無正文)
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
地材加工承攬契約 篇18
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件於X人民法院處理,案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商,協定如下:
一、甲乙雙方協商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付:先由甲方向乙方開具上述款項發票(發票稅率為3%,因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣,現在甲方只需向乙方開具發票X元),乙方在收到發票後二個工作天內向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項後應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
(備註:甲方應在乙方付款後三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請;因乙方已提管轄權異議抗訴認為案件由A法院處理,若法院因程式問題未能及時接受撤訴申請並認為要等管轄權異議抗訴的結果出來再辦理,如乙方管轄權異議抗訴被駁回,甲方應在收到該結果後三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的管轄權成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應在收到A法院的受理通知後三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。)
三、雙方確認:自乙方履行協定第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任:如乙方在收到發票後未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,並可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經履行完畢本協定約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備註:如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的,甲方按照以上第二點括弧的備註內容履行不能視為違約)
五、本協定一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之後生效。
甲方:
乙方:
地材加工承攬契約 篇19
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
地材加工承攬契約 篇20
定做方: (稱甲方)
承攬方: (稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、加工製作內容:
主鋼構:鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、契約價格及結算方式:
1.契約造價按/噸。契約總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.契約簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的`墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2. 甲方負責運輸,運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1.本契約
2.本契約由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬後生效。此契約有效期為20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充契約。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
地材加工承攬契約 篇21
契約編號:_____________
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
聯繫電話:_______________ 聯繫電話:_______________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。
本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________ 住址:______________________
聯繫電話:_________________ 聯繫電話:__________________
開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________
賬號:_____________________ 賬號:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點:__________________ 簽訂地點:__________________
地材加工承攬契約 篇22
甲方(定作方):_____________代理人:___________地址:_________聯繫電話:__________
乙方(承攬方):_____________代理人:___________地址:_________聯繫電話:__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《民法典》和其他相關法規的規定,就___________玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工契約,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價:
玻璃品種:___________,規格:___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:______________________
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收後出現破損由甲方負責。
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標籤、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標籤編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:
契約簽定後,乙方收到甲方訂單後十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地後應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的.產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃製作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準。
四、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車後,甲方通知乙方,乙方方可存支票並提供發票給甲方。
五、違約責任:
1)雙方應按契約約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金。
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
六、其他:
本契約未盡事宜,由雙方協商解決,契約爭議雙方均有權提起訴訟。
七、本契約一式兩份
雙方各執一份,由雙方簽字蓋章後生效。契約簽訂至本項目結束本契約自行解除。
八、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的責任。
甲方:__________乙方:___________
代表:__________代表:___________
賬號:__________賬號:___________
戶行:__________戶行:___________
___________年___月___日___________年___月___日
地材加工承攬契約 篇23
民事抗訴狀範文
原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________
委託代理人__________,_______________律師事務所律師。
被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________
訴訟請求:_________________
1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。
事實和理由
201_____年12月原告個人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限為年月日,利息按計算。由於__________公司到期無力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________於201_____年6月27日在__________責任公司達成協定,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔連帶責任保證,並有見證人和見證。
現約定的還款期限已屆止,被告並未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,現原告代文東為維護自己合法權益,特根據相關民事法律訴至貴院,請求貴院支持為盼。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________
地材加工承攬契約 篇24
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 契約簽訂後,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂契約之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: 1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(30-50%的幅度)或酬金總額的_%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的`過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
三、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
四、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自_年_月_日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式_份,交_(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章)
承攬方: (蓋章)
地材加工承攬契約 篇25
訂立契約雙方:
承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條加工成品
品名:___
規格___單位:
數量:___
備註:___
玻璃櫃檯:130_40_90件120
塑膠台面櫃檯:180_100_95件10其中不帶抽屜
玻璃台面櫃檯:180_100_95件20
棉布貨架:180_40_200件10
大百貨電器貨架180_80_200件5
小百貨貨架180_50_200件80
第二條加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:_____縣木具廠
代表人:___
地址:___
電話:______
開戶銀行:___縣支行七都鎮營業所
帳號:___
乙方:___縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:___
帳號:___
___年___月___日
地材加工承攬契約 篇26
承攬契約(供加工承攬用)
訂立契約雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據);
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結算辦法與時間;
第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責任:
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
地材加工承攬契約 篇27
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
為明確雙方在契約中的權利、義務和經濟責任,確保契約全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國契約法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款
防盜門名稱___________,規格___________,單位___________,數量___________,單價(元/M2)___________。
註:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計畫通知單通知乙方。
工期要求:
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責製作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2.2 本契約價格內已包含:製作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;
2.3 材質標準:
2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條 承攬範圍
3.1 乙方承攬加工範圍:
3.2 工程地點:
第四條 契約價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現場實際測量面積為準。
4.2 本契約簽訂後,乙方必須提供樣品,經甲方同意後方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3 付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,餘5%作為質量保證金,待竣工驗收合格後無質量問題質保期滿後付清。
第五條 契約價款與酬金
本契約價款總計:以實結算_________元整。
第六條 加工製作安裝要求
6.1 甲方在本契約簽訂後及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。
6.2 乙方進入場後甲方配合接通電源、安裝電錶,相關費用及電費由乙方承擔。
6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字後方可製作生產
6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
6.5 為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬於乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定後乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2 如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期相應順延:
(1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的.因素而延誤工期。
第八條 工程質量標準和驗收辦法
8.1 本工程質量要求達到國家現行不鏽鋼門窗規範合格標準。
8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案和國家頒布的建築工程規範、規格和標準進行施工,並接受甲方派駐代表的監督和整改。
8.3 乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建築工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,並經設計單位簽證後實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條 質量保修工程竣工並經驗收合格後,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方製作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿後無發生保修費用,甲方全額退還質保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本契約內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本契約。
第十一條 違約責任
11.1 工程質量不符合契約約定的,乙方負責無償修理、返工。
11.2 由於修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付契約價款的千分之一。
11.3 甲方未能按照契約約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條 爭議的處理如在本契約履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
本契約未盡事宜,可由雙方協商一致後訂立補充協定處理,補充協定為本契約的組成部分。
第十三條 契約的生效和份數
本契約一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
地材加工承攬契約 篇28
承攬方:以下簡稱甲方定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求:
1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本契約簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於年月日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年月日