加工承攬契約模板 篇1
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經甲乙雙方友好協商,就 紙箱 印刷事宜達成如下協定:
第一條:甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
2、由甲方將印製品材料於20xx年8月1日前交給乙方,並辦理交接手續。
第二條:交貨時間
甲方於20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方後,乙方有權選擇限時交付或順延契約所列甲方委託項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區
第四條:付款結算方式及時間
本契約總金額為 586000 元,甲方支付乙方契約總金額的 30 %,即 元,作為定金及預付款,餘款在乙方加工完成並交付之時,由甲方把餘款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後,經甲方認可,投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照契約支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按契約期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計畫。
2、乙方未按契約期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本契約履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本契約,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本契約履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本契約一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
委託方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
年 月 日
加工承攬契約模板 篇2
契約編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本契約,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬契約模板 篇3
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工承攬契約模板 篇4
訂立契約雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一、材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮營業所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:縣支行
帳號:003485
加工承攬契約模板 篇5
定作方:
法定代表人: 職務:
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務:
地址:
因定作方需要向其客戶 供應本契約所列貨物,因此委託承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第二條 質量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應在收到原材料後 天內提出書面異議,並協商解決辦法,如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。
第五條 剩餘原材料的處理
1、加工完成後,承攬方應將剩餘原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續加工的要求,則需按本契約確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術資料,圖紙
1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術資料、圖紙是鑑定貨物是否符合質量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;
2、定作方在收到貨物並檢驗合格後 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點:承攬方應在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間:定作方應於 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質量不合格,如果可以在交貨期內返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢,則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構,則視為同意對方的質量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除契約或取消部分加工數量,但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金,承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應根據逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權解除本契約;若定作方解除本契約,則承攬方應返還定作方已付價款,按定作方採購價格向定作方全額補償原材料價款,並向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質量不符合契約約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應按定作方採購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,並支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質量不符契約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除契約,導致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內提出異議,承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之後的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本契約自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協定,補充協定內容和本契約如有衝突,以補充協定為準;
3、本契約一式二份,雙方各執一份;
4、本契約附屬檔案和本契約具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: Email: Email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬契約模板 篇6
訂立契約雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
加工承攬契約模板 篇7
鑒於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營的有限責任公司,並需要加工部件;
鑒於乙方是在合法註冊的,經營範圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本契約。
一、甲方委託乙方加工如下產品:
品名
規格
單位
數量
備註
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:_______年_______月_______日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合契約約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::_______年_______月_______日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本契約簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本契約簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符契約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以契約規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以契約規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應於_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協定,並按協定執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上籤收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付採取以下方式
a甲方應於_______年_______月_______日支付乙方元,於_______年_______月_______日支付乙方元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方於乙方每交付件時給付甲方元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
加工承攬契約模板 篇8
甲方:(定作方)_________________製品廠
乙方:(承攬方)________________有限公司
經甲乙雙方友好協商,就紙箱印刷事宜達成如下協定:
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第一條:甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
1、印件名稱一:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
2、印件名稱二:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
3、印件名稱三:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
4、印件名稱四:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
總金額合計:人民幣______________元整(小寫¥________元。)
2、由甲方將紙箱印製品材料於________年____月____日前交給乙方,並辦理交接手續。
風險提示:
加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
第二條:交貨時間
甲方於________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方後,乙方有權選擇限時交付或順延契約所列甲方委託項目的完成及交付時間。
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的`路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第三條:交貨方式地點
交貨方式:
交貨地點:
第四條:付款結算方式及時間
本契約總金額為________元,甲方支付乙方契約總金額的______%,即_______元,作為定金及預付款,餘款在乙方加工完成並交付之時,由甲方把餘款一次性打到________________有限公司對公帳戶,開戶行_______________,賬號:_______________________________。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後,經甲方認可,投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照契約支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按契約期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計畫。
2、乙方未按契約期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本契約履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本契約,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本契約履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定__________人民法院管轄。
本契約一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年____月____日
加工承攬契約模板 篇9
訂立契約雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備註:________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的.提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照契約規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定;並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行契約的,無權請求返還定金,承攬人不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除契約,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費後,退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、_____,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自______年 _____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;契約副本一式_____份,交________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬契約模板 篇10
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國契約法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委託,就公司產品設計加工事項,雙方經協商一致,簽訂本契約,信守執行:
一、 製作內容與要求:
訂購 項
具體內容:上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與製作,詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上籤字後,乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格後視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨並要求全數退款,因此產生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但徵得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。
五、乙方在契約簽字生效後,負責在 月 日前完成產品設計與製作。交貨地點,收貨人由甲方指定。
六、製作費結算方法:
1、雙方協定的價格為 人民幣,甲方在設計製作開始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束後的七日以內應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格並收到正規增值稅發票後向乙方結清製作餘款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格後規定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計製作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行契約,預付款即抵作違約金,無故拖欠餘款,我司有權安排專人要回。
3、乙方如不履行契約,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、契約價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點,並交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限於成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及後續相關費用(包括但不限於保修、技術服務)。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因契約而發生糾紛時,雙方應協商解決,協商不成時,經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本契約自 年 月 日起有效,有效期為一年。本契約執行期間,雙方均不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜,應參照經濟契約法及設計加工承攬契約條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。
八、質量的保證:
乙方對已製作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。(註:除人為以外) 本契約正式一式二份,甲方與乙方各執一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
地址: 地址:
電話: 電話:
日期: 日期:
加工承攬契約模板 篇11
加工承攬契約
訂立契約雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:_________________________________________________________
1,按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:__________________________________________________________________________________________
1,交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________
1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
加工承攬契約模板 篇12
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬契約模板 篇13
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1,按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1,交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結算方式及期限:
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
加工承攬契約模板 篇14
甲 方:
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的`有關法律、法規,雙方議定書櫃製作、油漆的加工與安裝,此項契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:書櫃尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書櫃漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格後,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
加工承攬契約模板 篇15
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
契約編號:契約簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協定。
2.本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
備註
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。
因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程式重新確認,之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。
但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計畫變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。
但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。
送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。
乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的智慧財產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、智慧財產權保護
1.按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.契約生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料:
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
日期:____年____月____日
日期:_____年_____月____日
加工承攬契約模板 篇16
契約編號:_________
發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
註:整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架,規格型號:高_________年月日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的'書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後5日內,甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的90%。
④、剩餘的契約標的額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章)承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人法定代表人_________
委託代理人委託代理人_________
經辦人:
單位地址:
開戶銀行:
賬號:
電話:
傳真:
_________編碼:_________
經辦人:_________
單位地址:_________
開戶銀行:_________
賬號:_________
電話:_________
傳真:__________
________編碼:_________
_______年_______月_______日
加工承攬契約模板 篇17
契約編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本契約解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
加工承攬契約模板 篇18
契約編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《_____》的有關規定,經協商一致,就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協定,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照契約規定選用原材料,並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按契約規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期違約責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按契約約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔應此而支付的費用。符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按契約規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_契約簽訂後,如乙方擅自中途停止或解除契約,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按契約規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除契約,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過契約規定日期付款,應當比照中國有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本契約約定的下列方法之一進行解決:
1.由_____________委員會_____;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本契約經甲、乙雙方簽字後生效。契約生效後,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本契約未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本契約不可分割的組成部分,且與本契約具有同等效力。
3.本契約有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:______________ 電話:___________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:__________
加工承攬契約模板 篇19
甲方:
乙方:
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本契約不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的`自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本契約在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前________月,如一方需續訂契約,可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本契約以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套契約產品的____%.
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
加工承攬契約模板 篇20
承 攬 方:
地 址:
法定代表人:
定 作 方:
地 址:
法定代表人:
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自 年 月 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
承攬方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
加工承攬契約模板 篇21
甲方:_______________有限公司
法定代理人:_____________
乙方:___________有限公司
法定代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協定:
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委託授權,事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回抗訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協定自雙方簽字後生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
加工承攬契約模板 篇22
訂立契約雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬契約模板 篇23
契約編號:
甲方(定作方): XX公司
乙方(承攬方):
鑒於:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系
專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的
規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以
寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作為契約附屬檔案)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )
1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 契約價款
2.1 契約價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,
建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲
方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
(註:如空格不夠用,可以另設契約附屬檔案,寫明見契約附屬檔案二)
4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本契約,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除契約,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過契約約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
(二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本契約簽訂地點 (應詳細填寫契約簽訂的地點,如:深圳市_________區)
第十六條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,本契約一式 份,雙方各執 份。
以下無契約正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
加工承攬契約模板 篇24
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協商,由乙方承包採伐甲方的林木,在平等自願的原則下達成以下協定。
一、承包方式:乙方給甲方採伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀後無異議,特簽此契約,本契約至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
加工承攬契約模板 篇25
定做方:
承攬方:
根據《中華人民共和國契約法》 規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、 加工製作內容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 製作內容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□ 超音波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式 _____ 份,雙方各執_____ 份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
加工承攬契約模板 篇26
承攬方:__________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:__________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:______
一,材種:______櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
二,用材尺寸:______按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:______按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:______本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:______由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:______由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限:______乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的'違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:______在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年______月_____日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:__________縣木具廠
代表人:______
地址:______
電話:______
開戶銀行:__________縣支行營業所
帳號:______
乙方:__________縣百貨公司
代表人:______
地址:______
電話:______
開戶銀行:__________縣支行
帳號:______
日期:______
加工承攬契約模板 篇27
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證複印件
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背契約第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月,20_________年月 日起至20_________年月 日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
加工承攬契約模板 篇28
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《_____》的有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞台搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、契約期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,契約的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數名保全人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 契約金額及付款方式
1、契約總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、契約簽訂當日,甲方支付乙方定金契約總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。餘額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃契約乙方並承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃契約甲方並承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按契約約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞台堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。
第八條 其他
1、對本契約內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式,經雙方簽字蓋章後正式生效。本契約修改、變更部分為本契約不可分割的組成部分。
2、本契約履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交_________委員會_____。
3、本契約自甲乙雙方簽字蓋章後生效,契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
4、契約未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯繫電話:
銀行賬號:
委託代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯繫電話:
銀行賬號:
委託代理人(簽章):
_______年_____月______日
加工承攬契約模板 篇29
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應於_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本契約發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬契約模板 篇30
定製人:
承攬方:
一、定製(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量:
產品名稱 規格 單位 數量 單價 金額
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產品價格包括原材料的價格及加工費。
三、交貨地點: 方式: 付款條件:款到發貨
四、其他要求:契約以傳真件確認為準。
五、本契約經雙方或代理人簽章後生效,雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂契約。
六、違約責任:承攬方、定製方違反契約約定的,應依本契約的約定承擔責任。契約沒有約定的,應依《民法典》的規定承擔責任。
定製方: 承攬方:
聯繫人: 聯繫人:
電話: 電話:
地址: 地址:
加工承攬契約模板 篇31
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款_____元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的.,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:____
乙方:____
____年____月____日