承攬契約範本合集 篇1
定作方：
承攬方：
關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械後，於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方，經驗收合格後支付相應的報酬。
第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售後，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答覆不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的`安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，並以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。
第十條報酬結算：承攬方完成安裝並通過驗收合格後，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本契約為繼續性契約，適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用於承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、契約在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本契約一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）後生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁印）：
簽訂日期：
承攬契約範本合集 篇2
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協定：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建築面積：90.m2，室內面積84m2。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期____天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標註，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今後使用時產生意外損壞，以及便於維修;
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方契約總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
3、契約經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協定。如要終止契約，提出終止契約一方，要以書面形式提出，應按契約總價款10%支付違約金，並辦理終止契約手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本契約其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付契約總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的'一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均套用於本契約規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,並負責反工修復至合格為止。
4.契約簽訂後，契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行契約手續，違約方應向守約方支付契約總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本契約壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字後生效。
甲方：
乙方：
日期：
承攬契約範本合集 篇3
現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，總計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在契約簽訂時要將所加工產品的.成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為契約附屬檔案，同樣具備契約法律效應）
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）
六、付款方式__________________
1、契約簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價_______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行契約後續責任，甲方不履行契約時乙方可對本契約工程隨意處理。
十、違約責任：契約簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本契約。如單方面解除契約，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照契約規定的時間內按照契約質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本契約未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本契約共＿＿＿頁，附屬檔案共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本契約雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。
（本契約所有來往電子郵件作為本契約附屬檔案具有同等法律效力）。
甲方：（章）
乙方：（章）
________年______月_____日
承攬契約範本合集 篇4
發包方（簽章）（以下稱甲方）
承包方（簽章）（以下稱乙方）
乙方承包甲方____裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國契約法》和《建築裝飾工程承包契約條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協定：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫）____元
施工工期：本工程暫定自__年__月__日開工，於__年__月__日竣工，總工期為日曆____天；另質保期限為____個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的.，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定後作為本契約的附屬檔案和組成部分。
3.3契約終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本契約無法進行、或契約目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本契約，並進行結算後雙方簽署結算單，本契約終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本契約；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本契約的；（4）本契約履行期限屆滿自行終止；（5）本契約依法解除。
第四條：工期延誤
4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款，契約工期相應順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照契約約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應於本契約簽訂後2日內安排人員進場施工。
5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；
5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；
5.9甲方在本契約期限內，發現因乙方施工工程質量不符合契約規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
甲方：
乙方：
__年__月__日
承攬契約範本合集 篇5
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為契約簽訂後，訂作商付給承攬方_____元（即總價款的_____%），在加工量達到_____%，定作方付給承攬方_____元（即總價款的_____%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年後付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點，交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂契約之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
（如：.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按契約規定的.時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自＿年＿月＿日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：
承攬方：
日期：
承攬契約範本合集 篇6
定作方（甲方）：______________
承攬方（乙方）：______________
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，並嚴肅履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料：
原材料
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：
承攬契約範本合集 篇7
甲方：
乙方：
甲方因生產經營需要，在平等自願的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協定：
一、契約期內，甲方根據本契約的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。
二、契約期自__年__月__日至__年__月__日止。甲方可根據乙方履行本契約的情況，決定契約期滿是否續簽。
三、甲方的責任和義務：
1.甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2.甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保全裝能力最低為每日____台。
3.甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。
4.甲方所售空調必須在貨到用戶家後及時通知乙方上門服務（支架由____方承擔）。
四、乙方的責任和義務：
1.契約時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，並提供安裝工的身份證，上崗證複印件等材料。
2.乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本契約，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》，各類空調牌的《安全操作規範條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規範》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。
3.乙方必須對其安裝工履行本契約的`所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。
4.乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。
5.乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。
五、費用結算（有安裝卡結算）：
1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，並在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2.乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/台2P櫃機/台3P櫃機/台5P櫃機元/台
3.下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。
六、違約責任：
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規範面引起的用戶投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在契約期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/台的違約金。
七、甲乙雙方協商解決履行本契約的所有事宜。
八、本協定一式兩份，自雙方簽字蓋章後生效。
甲方：（公章）
乙方：（公章）
日期：
承攬契約範本合集 篇8
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本契約，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附屬檔案《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工製作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認後予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或製作出符合甲方產品要求及質量標準，並由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的.雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止契約並且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，並由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行契約。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決契約糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、契約未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本契約的附屬檔案，視為契約的組成部分。
十一、本契約一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委託人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
承攬契約範本合集 篇9
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關係，經雙方協商一致，訂立本契約。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設契約附屬檔案，寫為見契約附屬檔案一）
1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位）
1.4 備註：（如無內容，在空格處劃線）
第二條契約價款
2.1 契約價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）
3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規格型 號
計 量單 位
數 量
質 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價（元）
總金額
（註：如空格不夠用，可以另設契約附屬檔案，寫明見契約附屬檔案二）
4.3 定作人於年月日之前提供原材料。（註：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本契約，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。定作人未答覆,承攬人有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，並視為質量不符契約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按契約約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少於契約約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7 由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按契約約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,並承擔逾期交付的.責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求採取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在契約履行過程中由於定作人的原因導致契約無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3 未按契約約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除契約並賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除契約的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過契約約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5 超過契約約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1 在契約約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本契約發生的或與本契約有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程式解決，訴訟管轄地法院為（根據有利於我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、契約簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本契約簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本契約一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條契約未盡事宜雙方共同協商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
契約簽訂時間： 年 月 日
承攬契約範本合集 篇10
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目（註：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本契約解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的`損失。
（二）_________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人（章）：
承攬人（章）：
日期：
承攬契約範本合集 篇11
委託方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的'項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
乙方：________________
________年________月______日
承攬契約範本合集 篇12
定做人：____________
承攬人：____________
第一條承攬項目：____________________________________________________
第二條技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條工作成果交付的.期限、方式及地點：__________________________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。
第十二條結算方式及期限：________________________________________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條本契約解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
（二）________________________________________________
第十五條定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條契約爭議的解決方式：
本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向_______人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：_______________________________________
第十八條本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________（簽章）
承攬人：________________（簽章）
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
承攬契約範本合集 篇13
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金____（元）金額：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角____分
1.產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________
3.履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4.驗收標準和方法：__________________________________________________________
5.結算方式：________________________________________________________________
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行契約，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的`違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除契約，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
9.本契約執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本契約一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本契約有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本契約簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________
承攬方：____________
________年____月____日
承攬契約範本合集 篇14
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司
甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委託乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協定：
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括：__________________________________；
（1）外觀造型設計；
（2）彩色及絲印等設計；
（3）結構設計；
（4）手板、模具加工及生產樣機製造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計畫進度
1、設計要就按雙方溝通後簽署的技術檔案；
2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計畫進度表》；
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬體資料之日開始算起，硬體資料包括系統及硬體構成、所有硬體的3D檔案，相關藉口及附屬檔案的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。
4、在契約執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認後，乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計畫進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由於機房變更硬體或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印檔案；
2、提交三位結構電子檔案，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙檔案（只標註重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。根據契約法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。
四、項目費用及付款方式
本協定所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括契約條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：
1、契約簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審後三日內，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。
3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模檔案。
4、模具驗收或試產________後三日內，支付餘款。
5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，並獲得其智慧財產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計後一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付餘款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動後向甲方提供項目組成員名單及聯繫方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，並接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，並對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，並對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的複雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本契約規定，按時向乙方支付費用。
六、智慧財產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的智慧財產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；
2、除以執行本契約為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方智慧財產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，並保證其設計成果不侵犯第三人的智慧財產權及其他權利；
4、本協定中乙方受甲方委託設計所陳勝並最終由甲方確認的開發設計成果的智慧財產權及包括專利權在內的.其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢後均歸甲方所有。
七、保密義務
1、契約履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；
2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協定的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；
3、保密義務的有效期限至本契約終止後_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止契約，並書面通知乙方；契約預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是契約協定的無責任時間；
2、乙方未履行保密義務而使第三人直繫上述技術信息和商業秘密，甲方有權利解除契約，並有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；
3、如甲方未根據契約按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止契約，或等到甲方履行該付款後，通過協商重新安排後續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；
4、因甲方的元嬰導致本協定所議項目取消或者計畫改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中，雙方往來的技術檔案，在相應責任人簽字後可生效。
十、僱傭約定
本協定履行期間及協定終止後兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，並且不得勸說或者誘使他們終止與對方的僱傭關係，如有違反本限制，應向對方賠償相當於此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束後，乙方開具收款收據給甲方。
本契約自雙方簽字日起生效，契約本人一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
________年___月___日