廢油回收及加工契約書 篇1
編號：_____________
甲方：______________ 法人代表人：________ 聯繫地址：__________ 聯繫方法：__________
乙方：____________ 聯繫地址：______________ 聯繫方法：____________
為進一步加強本公司廢棄食用油的管理，有小防止廢棄食用油造成的環境污染，杜絕廢棄食用油脂再流向食品市場，保證市民的食品安全與健康，甲乙雙方根據國家有關法律法規，就甲方排放的廢棄油脂回收一事，經協商一致，簽訂協定如下
1協定事項
甲方作為廢棄油脂排放單位，指定乙方定期清理回收廢棄油脂。
乙方作為廢棄油脂回收單位，需按協定約定清理回收廢棄油脂。
2協定範圍
乙方負責甲方廠區內所有污水管道隔油池的清理及生產排放廢棄油脂的回收。
乙方承擔甲方隔油池的維護和改造，寶藏甲方廢水、廢棄有排放符合地方政府排放標準。
3回收方法
幾份廠內的廢棄油脂，由乙方定期上門清理回收，並將廢棄油脂帶走處理。
乙方上門清理回收廢棄油脂，應提供專用的回收桶以供甲方盛裝廢棄油脂，桶上需註明“廢棄油脂專用”字，回收電話等。
每次廢棄油脂的回收，雙方應有交接記錄，在記錄上註明回收日期、回收數量及交接人有關內容，並有雙方簽字確認。
4回收時間
契約生效後，乙方每隔十五日到甲方工廠清理污水管道內廢棄油脂一次，並及時回收排放的廢棄油脂。
如遇特殊情況，需要及時清理廢棄油脂的，乙方須在接到甲方電話二小時內到達現場清理，以保證甲方排污暢通。
5回收費用
回收所需的一切費用，包括廢棄油脂的運輸、清理等由乙方自行承擔，甲方不承擔任何費用。
關於回收的廢棄油脂，由甲方無償提供給乙方。
6雙方權利與義務
甲方權利與義務
甲方有權監督乙方對廢棄油脂的現場和後續處理工作。甲方應為乙方出入廠區提供便利，以保證乙方回收工作的順利進行。
甲方在乙方清理隔油池時，應儘量提供有關協助。乙方權利與義務
乙方向甲方提供有關廢棄油脂處理的合法資質，並保證其真實性。
乙方應嚴格遵守國家關於廢棄油脂處理的相關規定，不得違法加工使用廢棄
油脂。
乙方應嚴格遵守甲方相關出入門制度，並在工作時穿戴
工作服、佩戴工作證上崗服務。
乙方應當寶藏廢棄油脂清理後的污水含油量符號《北京睡污染排放標準》(DB11/307—)規定的排放標準。
甲方廢棄油脂清理完畢後，有義務將存放區域地面清理乾淨。
7違約責任
甲方未經乙方同意，不得將廢棄油脂回收工作交由第三方，如果甲方違反此規定，乙方有權利解除契約。
乙方違約責任
乙方應當具備相關合法資質，如果乙方不具備相關合法資質並且隱瞞甲方的，甲方有權解除寫一下，由此給甲方造成損害的，乙方還應當承擔相應的賠償責任。
乙方違反協定約定，將回收的廢棄油脂加工後作為食用油銷售、流通或賣給他人進行非法加工利用及從事其他違法活動的，因此而衍生之民、刑事責任，有乙方負責及賠償，甲方不承擔任何責任：如由此甲方造成經濟損失，應由乙方承擔。
8協定變更及解除
協定履行中，如一方要求變更協定，則應於三十日之前以書面形式通知對方，並徵得對方書面同意，對方不同意的不得進行更改。
協定變更後需重新確定有效期的，由甲乙雙方協商確定。
協定變更的事項雙方需另簽協定補充協定，並經雙方簽字蓋章後生效。
9協定爭議及解決方法
因本協定或在協定履行過程中發生的任何爭議，雙方首先應友好協商解決：協商不成的，甲乙雙方均可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
10其他
本協定自雙方簽字蓋章後生效，有效期為一年。協定正本一式貳份，具有同等法律效力，甲乙雙方各持壹份。
協定未盡事由，依照法律規定處理，如果法律未作規定，則由雙方共同協商。
甲方：____________ (蓋章) 委託代表人：_________簽約時間：___________
乙方：__________(蓋章)委託代表人：_______________簽約時間：____________
廢油回收及加工契約書 篇2
發包人：__木材廠，
承包人： ,身份證號碼：
經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協定，雙方應共同遵守。
一、 契約標的
甲方將座落於 的__木材廠承包給乙方加工。
乙方對甲方所有的__木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經營期限為 年，即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據法律規定或本協定書約定，提前解除或終止協定書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，採取先繳納後使用原則;
乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協定約定的方式收取承包保證金，
2、甲方於本協定簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協定簽訂後甲方應及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;
該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、契約期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。
如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止契約並追究乙方的違約責任。
乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;
因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協定書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、 違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協定書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協定或終止本協定書的履行。
違約方應向守約方承擔違約金 元;
違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協定期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。
2、協定期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協定中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。
補充條款具有與本協定同等的效力。
雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。
九、本協定經雙方簽字後生效。
十、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年月日
廢油回收及加工契約書 篇3
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除契約。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（契約中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日