承攬加工契約

承攬加工契約 篇1

定作單位:______________________________

_______________項目經理部(以下簡稱甲方)

承攬單位:______________________________

____________________機械製造有限公司(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國建築法》、《____________________》、《加工承攬契約條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本契約,以資共同遵照履行。

第一條加工構件品名與價款

一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)

四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

六、本契約價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限:總計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工製作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,並配合防腐塗裝。

三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

第三條加工材料供應與採購

一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料,排圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的采管費。

二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

第四條加工成品質量與驗收

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級:一次驗收合格

三、保修期限:保修壹年。

四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付:加工完畢預組裝後,以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。

定作方:____________________

__________年________月________日

承攬方:____________________

__________年________月________日

承攬加工契約 篇2

甲方(定作方):________________

乙方(承攬方):________________

根據《中華人民共和國契約法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。

一、加工製作內容

1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。

2、製作內容

(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:________________________________;系列:________________;噸位________________:;單價約________________元;

(2)次鋼構材質:________________;噸位:________________;單價約________________元;

(3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

二、契約價款及結算方式

1、契約總價暫定為________________元,(以實際決算為準)。

2、契約簽訂當日甲方付________________元,給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。

3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為:

(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目:。

(3)試驗檢測費用:契約價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間:________年________月________日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在契約價內。

2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《中華人民共和國契約法》相關規定執行。

八、契約糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本契約式份,雙方各執份。

2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章生效,此契約有效期為年月日至年月日。

3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充契約。

甲方(蓋章):________________

法定代表人:________________

________年________月________日

乙方(蓋章):________________

法定代表人:________________

________年________月________日

承攬加工契約 篇3

2.產品質量控制:

(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,製作樣品,並經甲方檢驗合格後,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後,才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本契約。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。

(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後,方可採購並投入生產。

(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

3.質量整改

(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,並可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的契約履行。

4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協定書》。

十、加工費的結算

1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據餘額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。

2.質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

十一、驗收方法

1.甲方自契約物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本契約第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管並在天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議後,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現售後質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

十三、乙方違約責任:

1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低於500元,不高於5000元;在甲方通知乙方後,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,並按第(4)條接受扣罰。

(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計畫調整的,扣罰違約金3000元/次;

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合契約規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的.,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後15天內通知乙方,並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計畫。

6.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,並承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、契約的變更、解除:

1.契約期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本契約。如有《契約法》第94條規定的解除契約條件的情況出現,均可解除契約。

2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的契約產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本契約,並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.契約因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本契約而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

十六、不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他

1.按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本契約一式叄份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字並加蓋契約專用章後生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止於契約完全履行或其他解除事由出現時。

3.執行本契約發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質量保證協定》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理契約》、《智慧財產權保護協定》為本契約的附屬檔案。

十八、其他需約定事項:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方:_________________乙方:_________________

授權代表:_________________授權代表:_________________

日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日

承攬加工契約 篇4

訂立契約雙方:

定作方:(以下簡稱甲方)

承攬方:(以下簡稱乙方)

甲方委託乙方加工生產家具產品,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條產品的名稱、品種、規格:(詳見附屬檔案1)

第二條產品技術、質量要求:產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放於甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品後,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆後成品需打樣;抽屜與櫃體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、乾淨、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象;木紋接口均採用橫紋平接方式;家具均製作成整體式,不能採用拼接組合方式;家具板材材質密度為,環保等級為

第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)

第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:

交貨時間:契約生效後

日交貨(或交貨時間詳見附屬檔案)。

第五條付款方式:

1.契約金額為:_____元,人民幣大寫:_____

2.預付款方式:雙方簽訂契約後,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;

3.白坯產品完工後,付至契約總金額_____%,計:

萬元作為契約進度款。

4.成品後驗收合格付至總金額的_____,計:

5.安裝完畢後經業主方驗收合格後付至契約總金額_____,計:

質保金_____,質保期_____年。

6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。

第六條驗收:

1.甲方應於乙方安裝完畢後在安裝現場進行驗收,並將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。

2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;

3.如逾期驗收則視為質量合格(註:安裝完畢七日內驗收)。

4.如乙方生產的產品不符合要求,甲方有權終止契約。

第七條特別條款:

1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產品安裝由方負責;

2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;

3.契約簽訂後如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

5、乙方在現場安裝作業時,所造成的`安全事故由乙方全部承擔。

第八條違約責任

1.乙方違約,則雙倍返還預付款;

2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再契約約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品,直至甲方支付應付所有貨款為止;

3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付

作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。

4.若因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。

第九條法律效力:

1、本契約在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;

2、本契約一式四份,甲方三份,乙方持一份;

3、一切由執行本契約引起的或與本契約有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決,如協商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。

第十條其他事項

1.本契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。

加工圖紙必須由甲方現場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。

甲方:乙方:成都市文春木業有限公司

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

地址:地址:

開戶行:開戶行:

賬號:賬號:

電話:電話:

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬加工契約 篇5

承攬方:

地址: 電話:

法定代表人: 職務:

定作方:

地址: 電話:

法定代表人: 職務:

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本契約自 年 月 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交______(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________

代表人:________

年 月 日

承攬方:________

代表人:________

年 月 日

承攬加工契約 篇6

原告:某塑膠廠

被告:某塑膠模具廠

某塑膠廠與某塑膠模具廠於1985年1月20日簽訂加工承攬契約一份,由塑膠模具廠為塑膠廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑膠廠並允諾另付塑膠模具廠帳外“加快費”3000元。

加工承攬契約履行中,塑膠廠分別於1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑膠模具廠。但塑膠模具廠4月15日才加工完畢,經驗收,因模具有裂痕,由塑膠模具廠另行加工一台同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑膠廠驗收時,發現塑膠模具廠並未做同型模具,僅對原模具進行了部分修補,質量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑膠模具廠繼續修理模具,5月底完工驗收,質量為正常使用不低於一年時間,並退還塑膠廠加工費4000元。塑膠模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期於10月7日將模具送至塑膠廠。經雙方試車檢驗,模具跑料嚴重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由於模具不符合質量要求,塑膠模具廠只收取9000元材料費,其餘8000元加工費於1986年1月15日前,分兩次退還塑膠廠,但至1986年3月26日塑膠模具廠尚未退還餘款。塑膠廠向某區人民法院起訴,要求塑膠模具廠退還全部材料及加工費17000元,並給付違約金和經濟損失費35300元。

法院審理中認為:塑膠模具廠為塑膠廠加工製作模具,既未按期完成,又不符合質量要求,已經違約。爾後,雙方雖幾經變更協定,但塑膠模具廠終未履行,導致糾紛應負完全責任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經紀律,實屬錯誤,應予批評。塑膠廠向塑膠模具廠索賠應得利潤欠妥當。

根據《中華人民共和國經濟契約法》第41條第1款規定,進行調解,達成協定如下:

1、塑膠模具廠為塑膠廠加工多層塑化模具,因質量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑膠廠自行處理;

2、塑膠模具廠退還塑膠廠材料、加工費17000元;

3、塑膠模具廠賠償塑膠廠運輸、旅差費用1000元;

4、上述二、三兩項合計18000元,由塑膠模具廠分4次給付塑膠廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。

5、塑膠廠放棄其它要求。

1、本案糾紛發生的責任,完全在於塑膠模具廠。《中華人民共和國經濟契約法》第41條第1款規定:“未按契約規定的質量、數量完成定作方交付的工作,應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑膠模具廠必須退還定作方塑膠廠的全部材料、加工費,並且賠償塑膠廠的'全部運輸、旅差費。

2、簽訂經濟契約時,按照《中華人民共和國經濟契約法》第14條規定,一方可以向對方給付定金,契約履行後可以收回或抵作價款。但是,象本案塑膠廠在契約簽訂後不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事後償還時發生了困難。

3、塑膠廠為了急於求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由於雙方只是口頭協定,事後由於加工質量發生糾紛,並未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。

承攬加工契約 篇7

契約編號:_____________

簽訂日期:_____________

定作方:(以下簡稱甲方)_____________

承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))_____________

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下契約條款,共同遵守執行。

第一條加工成品

品名:_____________貨號:_____________面料:_____________

顏色:_____________尺碼:_____________

第二條服裝數量

1、計量單位:_____________

2、數量:_____________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料,具體見下:

材料名稱數量質量:

提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為契約的附屬檔案。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆,乙方有權停止工作,並在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價:______________

2、總金額(元):______________

第七條包裝方式

內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地:_____________

2、產品的交(提)貨期限:______________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間:______________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤後方可抽樣。

3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。

7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的'驗收標準再次檢驗,對於再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行契約的,無權請求返還定金,乙方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;乙方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

1、付款期限:甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內,一次付清契約約定的全部款項;

第十二條留置權

如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)製作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止契約,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按契約規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除契約,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。

未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

本契約經雙方簽字後於_年_月_日起生效。契約執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。

甲方:______________

乙方:______________

法定代表人:___________

法定代表人:___________

___年___月___日

承攬加工契約 篇8

定作方:_____

承攬方:_____

定作方委託承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下契約條款。

一、加工成品:_____

二、加工成品質量要求:_____

三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料後再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。

四、技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

五、價款或酬金

價款或酬金按照如下約定計算:_____

六、驗收標準和方法

1、按照契約規定的`質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

七、交貨的時間和地點

1、交貨時間:_____ 。

2、交貨地點:_____定作方工廠內

八、包裝要求

1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。

九、運輸辦法及費用負擔:

運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。

十、費用結算

結算時間:_____

十一、承攬方的違約責任

1、未按契約規定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,並賠償給定作方造成的損失。

6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

十二、不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任。

十三、其它約定

1、加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

2、本契約自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

3、本契約一式_____份。

甲方:_____蓋章:_____

簽約人:_____職務:_____電話號碼:_____

已方:_____蓋章:

簽約人:_____職務:_____電話號碼:_____

時間:_____年月日

承攬加工契約 篇9

定作單位:(以下簡稱甲方)

承攬單位:(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》、《加工承攬契約條例》等有關規定,甲方將本工程風口平台出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本契約,以資共同遵照履行。

第一條加工構件品名與價款

一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平台出鐵場構件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

五、本加工構件不含防腐塗裝,由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝,乙方免費提供構件機械翻身。

六、本契約價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限:暫定為三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態:按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付,並配合防腐塗裝。

三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

第三條加工材料供應與採購

一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的'材料預算經甲方審核後,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的采管費。

二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

第四條加工成品質量與驗收

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級:一次驗收合格

三、保修期限:保修壹年。

四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工契約 篇10

承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的'違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________代表人:________________________

承攬方:________________________代表人:________________________

____年____月_______年____月____日

承攬加工契約 篇11

委託方:____________________(以下簡稱甲方)

加工方:____________________(以下簡稱乙方)

依據《_____________》的有關規定,甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜,經友好協商,達成一致並訂立本契約,共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

二、加工內容

本契約所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除銹,刷紅丹防鏽底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規範》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,並簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本契約從生效之日起,契約單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本契約採用的定價方式結算。

五、運輸方式:需方自提,運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本契約簽訂後萬元為定金,____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本契約簽訂後3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本契約自動終止,甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、製作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後,安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應於契約簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本契約規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。

3、本契約所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照契約約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價後價格結算;市場價格下跌的,按照下

乙方責任

1、乙方承擔本契約範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,並做好自檢工作,確保質量、進度。加工完後,保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的綑紮、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所採購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(註:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計畫,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格後,由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,並在48小時內解決。

2、質量異議期限:甲方收到產品後如發現存在質量問題,應立即停止使用,並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本契約生效後履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本契約。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本契約的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本契約所涉之法定代表人、經辦人對本契約項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本契約未盡事宜,由雙方協商解決並簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

3、雙方就本契約發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本契約經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效,至構件交付完畢貨款付清後自然終止。

5、本契約一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________

_______年_______月_______日

承攬加工契約 篇12

甲方:______________________(定做方)

乙方:(承攬方)______________________

加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:

一、甲方權利和義務

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背契約第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本契約有效期___________月,______________________起至______________________止。

本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。

五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方:______________________

乙方:______________________

_______年_______月_______日

承攬加工契約 篇13

定作方:

地 址: 電話:

承攬方:

地 址: 電話: 履約地:

第一條:定做契約概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點:

第二條:加工範圍

2.1本工程構件總計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;

2.2委託加工範圍:承攬方包工包料,加工範圍為簽字圖紙範圍內 。

第三條:契約價格及付款方式

3.1契約單價:

主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;

3.2契約總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。

3.3雙方約定自簽訂契約之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(契約總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本契約生效;

3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款後方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款後方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;

3.5契約簽訂後定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最後一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;

3.6貨款需全部到達承攬方賬戶後方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)

第四條:質量要求

4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工製作;

4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規範》(GB50205x20xx)及《建築鋼結構焊接技術規範》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產,並保證所生產的構件質量符合上述規範的'要求;

4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;

4.4所用油漆全部由 提供。

第五條:驗收、結算方式

5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格後方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;

5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖示注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,並雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;

5.3結算期限:雙方契約約定的鋼構件全部加工完畢後,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)後14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方信箱之日起開始計算)審核完畢,並給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算檔案(包括電子版檔案)後,在14天期限內不予答覆,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算檔案,雙方按照此結算檔案進行剩餘款項的支付等工作。

第六條:運輸方式

第七條:圖紙要求

7.1定作方需在契約簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,並將圖紙簽字認可;

7.2承攬方在對圖紙進行審核後發現有異議時,必須經過定作方簽字認可後方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;

7.3若定作方委託承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;

7.4定作方在深化圖紙上籤字確認後承攬方方可加工製作,若圖紙與契約發生衝突,以契約為準;

7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。

第八條:加工時間

8.1定金全部到達承攬方指定賬戶後,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;

8.2由於定作方責任以及在契約實施過程中遇到不可抗力時,契約工期順延。

第九條:違約責任

9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;

9.2定作方中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

9.3定作方未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;

9.4定作方超過契約規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方,變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

9.5定作方超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十條:其他條件

10.1最後一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩餘款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;

10.2本契約未盡事宜,經雙方協商解決。

第十條: 本契約自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

第十一條:本契約一式貳份,雙方各執壹份。

定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)

法定代表人: 法定代表人: 委託代理人: 委託代理人:

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

承攬加工契約 篇14

承攬方:以下簡稱甲方

定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求:

1,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

4,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

1,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。

3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的'違約金。

6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

1,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

3,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約於____年___月___日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:____縣木具廠(蓋章)

代表人:(簽名)

地址:

電話:

開戶銀行:____縣支行營業所

帳號:

乙方:____縣百貨公司

代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:____縣支行

帳號:

____年___月___日

承攬加工契約 篇15

承攬方:____________________________________

定作方:____________________________________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交定作物期限應當按照契約規定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;

委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的`,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;

不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;

經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;

少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金____元;

以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_

___%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;

變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;

協商不成按項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

契約副本一式____份,交____________各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬加工契約 篇16

訂做方(以下簡稱需方):

承攬方(以下簡稱供方):

訂做方委託承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《中華人民共和國契約法》規定,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此契約單價為稅前價)

品名規格數量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備註

箱梁芯模25米正交2套11 7000 77000約計重量

總計

總金額(大寫)柒萬柒仟元整

二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的'物圖紙加工;

三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規範要求,並配合甲方的監督檢查;

四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;

五、交貨時間:契約簽訂生效後,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;

七、結算方式:契約簽訂後需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬於供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本契約解除的條件:契約執行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任:由違約方負責;

十二、解決契約糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;

十三、本契約自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本契約傳真件同樣有效。

十四、本契約一式兩份,如有未盡事宜可另立契約附加件,與本契約具有同等法律效應。

訂做方:承攬方:

簽訂時間:xx年xx月xx日

承攬加工契約 篇17

契約編號:_______________

訂立契約雙方:

定作人:_______________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________

定作人承辦單位:_______________聯絡人:_______________聯繫電話:_______________

定作人機構地址:_______________傳真電話:_______________

承攬人:_______________(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________

承攬人營業執照:_______________生產報刊亭許可證明:_______________

承攬人機構地址:_______________聯繫人:_______________聯繫電話:_______________

銀行開戶許可證:_______________開戶行:_______________帳戶:_______________

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

1、_______________

2、_______________

3、_______________

註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。

2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的'60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。

④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;

②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。

①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。

②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出

補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。

甲方:_______________乙方:_______________

簽約地點:_______________

簽約日期:_______________

承攬加工契約 篇18

定作方:

承攬方:

定作方委託承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下契約條款。

一、加工成品:

二、加工成品質量要求:

三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料後再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。

四、技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方發現提供的'圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

五、價款或酬金

價款或酬金按照如下約定計算:

六、驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

七、交貨的時間和地點

1、交貨時間:。

2、交貨地點:定作方工廠內

八、包裝要求

1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。

十、費用結算

結算時間:

十一、承攬方的違約責任

1、未按契約規定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,並賠償給定作方造成的損失。

6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

十二、不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任。

十三、其它約定

1、加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

2、本契約自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

3、本契約一式份。

甲方:

已方:

時間:xx年xx月xx日

承攬加工契約 篇19

甲方:

法定代表人:_____________

乙方:

代理人:_________________

甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協定:

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的.員工,業務過程中未得到乙方的委託授權,事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回抗訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協定自雙方簽字後生效。

甲方:

法定代表人:____________________

乙方:

代理人:________________________

__________年_______月_______日