關於加工契約匯總 篇1
契約編號：_____________
簽訂日期：_____________
簽訂契約單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）
經雙方協商同意，訂立契約如下：
承攬人按下表完成定作人要求的任務：
產品名稱
型號規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料：(略)
定作方：
單位名稱（章）
單位地址
法定代表人
委託代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
承攬方：
單位名稱（章）
單位地址
法定代表人
委託代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
鑒（公）證意見：
經辦人
鑒（公）證機關（章）
（註：除國家另有規定外，鑒（公）證衽自願原則）
年?月?日
有效期限____________至_______年______月______日
關於加工契約匯總 篇2
承攬方：
身份證號：
電話：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司(定作方)委託承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自願公正、互利共贏的原則，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條：加工產品及工價(見產品清單)
第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定
1、契約期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，契約期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於契約(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間，若承攬方單方中止契約，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方並兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方契約期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條：糾紛的處理
契約期間，若加工承攬契約雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本契約自_______年___月___日起生效，契約履行(或工程)完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
關於加工契約匯總 篇3
契約編號:_____
乙方必須使用甲方提供規定的原材料，乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方：_________乙方：_________
一、委託加工項目
1、委託加工產品：_________ 2、數量：以甲方下單為準3、單價：_________ 4、交貨期限：按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準：
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準，於_________年_________月_________日製作出大貨樣衣，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附屬檔案及國家標準。如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。
三、乙方對質量負責的範圍及局限;
1、顏色、尺碼規格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量，如有超過範圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式：
1、在乙方檢驗合格交貨後，三十天后由乙方提供領料單、契約書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：銀行戶名：_________
七、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣___壹___萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價，6、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本契約簽訂的加工產品，甲方有權解除契約，乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工契約，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
甲方：____________乙方：____________
代表人：__________代表人：__________
日期：____________日期：____________
關於加工契約匯總 篇4
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
2.交貨辦法
(1)交貨地點：______________________________________________________。
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨後，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按契約規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)契約如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂契約。
(2)在執行契約期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工契約，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本契約須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本契約正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)契約糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
帳號：____________________帳號：____________________
電話：____________________電話：____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
簽訂地點：________________簽訂地點：________________
關於加工契約匯總 篇5
委託方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年月日
關於加工契約匯總 篇6
契約編號：____________
定作人：____________
簽訂地點：____________
承攬人：____________
簽訂時間：____年____月____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
____________________________________________________________________
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
交貨期限及數量
單價 金額
合計
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫)：
____________________________________________________________________
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名稱 規格型號 計量單位 數量 質量 提供日期 消耗定額
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(註：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：________________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：________________________
第十二條報酬的結算方式及期限：________________________
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本契約解除的條件：________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：____________________________________
第十七條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承攬人
鑒(公)證意見：
____________________________________________________
定作人：(章)
承攬人：(章)
____________________________________________________
住所：
住所：
____________________________________________________
法定代表人：
法定代表人：
____________________________________________________
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
____________________________________________________
委託代理人：
委託代理人：
____________________________________________________
電話：
電話：
____________________________________________________
開戶銀行：
開戶銀行
鑒(公)證機關(章)
____________________________________________________
賬號：
賬號：
經辦人：
____________________________________________________
郵政編碼：
郵政編碼：
年 月 日
____________________________________________________
監製部門：
印製單位：
格式二 定 作 合 同
契約編號：______________
定作人：______________
簽訂地點：______________
承攬人：______________
簽訂時間：_______年___月___日
第一條定作物、數量、報酬、交付期限
_________________________________________________________________________________
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
交貨期限及數量
____________________________________
單價 金額 合計
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫)：
關於加工契約匯總 篇7
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
（1）交貨地點：______________________________________________________。
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨後，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按契約規定產品規格數量代為檢驗。5.附則
（1）契約如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂契約。
（2）在執行契約期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工契約，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
（3）本契約須經雙方簽章並鑑證後生效。
（4）本契約正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站__________________________________________。
（6）收貨人______________________________________________。
（7）契約糾紛的處理______________________________________。
關於加工契約匯總 篇8
發包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在契約履行過程中的權利、義務和責任，本著平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協定：
一、 工程慨況
工程名稱： 工程地址：
二、 契約價格
木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。
三、 承包範圍
承包的內容：
四、 工期期限
1、開始工作日期： ，結束工作日期： 門必須於 完成。
2、乙方必須按甲方計畫完成；
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本契約，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式：
包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明檔案（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式
1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式：
（1）本工程預付款元；
（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95％；
（4）其餘5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本契約項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本契約約定期限的，乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本契約約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。
2、在本契約簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本契約約定，按期足額向乙方支付工程款項。
（二）乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、覆核工作。
（1）乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。
（2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。
2、乙方應當及時調整進度計畫。
3、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
____________年________月________日____________年________月________日
關於加工契約匯總 篇9
甲方：
乙方：
加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背契約第一條時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
關於加工契約匯總 篇10
甲方：黃
乙方：余
原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由於社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協定： 1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。
2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協定中所規定的七鄉鎮。 3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4，如乙方在經營一段時間後，想出讓加工廠設備，必須首先徵詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協定原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手後，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今後均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良後果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5，協定自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協定簽訂之日付幣貳千元，今後乙方必須在每年的公曆二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6，今後乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協定一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。
甲方:
乙方：
關於加工契約匯總 篇11
買方：_______________________________________法定代表人：____________職務：______________賣方：_______________________________________法定代表人：____________職務：______________
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定，買賣雙方在平等自願的基礎上，經充分協商，特訂立本契約，以便雙方共同信守履行。
一 契約組成及內容
1.1 本契約規範由買方委託賣方承攬加工後，賣方將全數加工製成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工製成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等，按經賣方確認的買方採購單、發票或其它書面約定所列，並作為本契約附屬檔案；本契約未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書，亦視為契約附屬檔案。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本契約的組成部分，契約附屬檔案及其組成部份與本契約具有同等效力。
二 委託加工產品
編號：_________________________________ 名稱：______________________________________ 規格：_________________________________ 單位：______________________________________ 數量：_________________________________ 單價：______________________________________ 備註：_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本契約價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費，運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本契約價格如因市場行情變化需要調整的，雙方應以書面形式確認，在未能達成價格調整協定之前，仍按原定價格執行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單後，在_____個工作日內確認並回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品，以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
註：大宗訂單：指單品訂購數量_________以上的產品
特殊產品：指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品： 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效，否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認後，與本契約具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，賣方對買方提供的原材料需按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的)，賣方必須依照契約規定選用原材料，並接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷，或者用不符合契約規定的原材料而影響定做產品質量時，買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙提供
6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知買方；賣方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知買方，因此造成的損失，由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規（現時生效的法律法規及契約履行期間出台並生效的法律法規）和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準：
①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準，經檢驗，買方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。
②賣方所供產品必須不低於國家標準和相關的行業標準（即現行的及契約履行期間頒布實施的法律、法規、規章及其他規範性檔案規定的強制性和非強制性標準），且不低於賣方的企業標準。
③具體到貨質量以買方驗收合格為準，若達不到以上指標，買方有權無條件退貨或換貨，所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物後十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少於兩次針對本契約約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告，如賣方不能及時提供，買方有權抽取賣方的產品送檢，所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔，賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委託的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求：貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定；買方可要求賣方製作特殊的雨潤包裝；賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時，包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求：按有利於保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛，必須嚴格遵守國家環境和安全衛生方面的法律法規；不允許鳴笛；減速慢行，時速≤5千米/小時；汽車尾氣排放必須經年檢合格，不得有跑冒滴漏現象；運輸原輔料的車輛衛生必須達標，不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用，由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
9.2交(提)貨物日期計算：賣方自備運輸工具送交定做貨物的，以買方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做貨物的，以賣方通知的提取日期為準，但賣方在發出提取貨物通知中，必須留給買方必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
9.3交貨地點為：________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限：買方在收到符合本契約約定的產品並驗收合格後，賣方向買方提供增值稅（稅率為17%）發票。之後買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式：採取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利：即基本返利，賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%（大寫：百分之___）給付買方返利。
11.2 大訂單返利：即有條件返利，指除以上基本返利之外，買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利，即年度訂單總價值達到______元（大寫：______）時，賣方按照年度訂單總價值的____%（大寫：百分之___）給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在契約期限內發生業務往來不再另行簽訂契約，採用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項，賣方收到買方訂單後，如無異議，簽字蓋章確認後傳真或郵寄給買方，賣方收到買方訂單後，如3日內未反饋的，視同確認。訂單傳真件有效，訂單未盡事宜適用本契約的約定。
12.2 本契約期限內達成的訂單未得到全面實際履行的，不受本契約期限的限制。
十三 商業賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅遊、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務，須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金，同時買方有權解除契約或要求賣方繼續履行契約。
14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合契約約定，買方有權拒收，已經接受的，買方有權要求退貨，賣方自接到買方退貨通知後5日內自行將貨物取走，逾期未取走的，買方有權做出處理；同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按契約規定的質量交付定做貨物或完成工作，買方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，賣方應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過返修或調換後，仍不符合契約規定要求的，買方有權拒收，由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數量少於契約規定，買方仍然需要的，賣方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分買方不再需要的，賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按契約規包裝的定做貨物，需返修或重新包裝的，賣方應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，賣方應當償付買方該不合格包裝物低於合格包
裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務，買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天，賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金，逾期超過5天，買方有權解除契約或要求賣方繼續履行契約。
14.7未經買方同意，提前交付定做物，買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合契約規定，暫由買方代為保管時，賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。
14.9實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，賣方並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由於保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按契約規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知買方調換、補齊的，由賣方對工作質量、數量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件，買方有權拒收，賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修，賣方應當按買方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本契約第十三條及保密協定的約定，則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金，買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使本契約不能履行時，賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本契約在執行過程中如發生爭議，雙方友好協商解決，如協商不成，任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本契約項下，賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關係，賣方同意將發票開至買方指定單位。
17.2 本契約簽訂時，賣方需向買方提供其有效資質證件（包括但不限於：賣方授權委託書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的複印件並加蓋公章）。
17.3 為保證產品質量，買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本契約以列印版本為準，未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、塗改、添加一律無效。
17.5本契約一式肆份，賣方持壹份，買方執叄份，經雙方簽字並蓋章後生效（傳真件有效）。
十八 契約期限
本契約期限為： 壹 年，自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 契約解除
19.1本契約簽訂後，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行契約，經雙方協商同意後，可予變更或解除契約。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除契約的手續。
19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物，買方有權解除契約。
二十 保密協定
鑒於，雙方有意發展業務關係，其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等， 因此，雙方訂立本保密協定：
20.1保密資料
20.1.1 在本協定中，保密資料是指任何一方（“披露方”）向對方（“接收方”）以任何方式披露的書面或口頭資料，這些資料包括但不限於：商業計畫、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料：
20.1.2.1 簽署本協定前已為公眾所知悉的；
20.1.2.2 簽署本協定後由於接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的；
20.1.2.3 接收方非從披露方正當地獲悉的；
20.1.2.4 接收方獨立地，並沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的；
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出，接收方在知悉保密信息後五（5）年內，應保護披露方的保密信息，並不得披露、複製或者發布給其他任何個人、企業或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外，接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外，接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人（合稱“代表人”）。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人，了解有關本協定條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應採取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料，但在任何情況下，對保密資料的照料都不能低於合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時，應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時，接收方應立即採取有效保護措施，並立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾，在雙方合作期內及本契約終止後三年內，賣方不會以任何方式（無論是主動方式還是被動方式）與買方的客戶接觸，未經買方書面同意，賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務，包括但不限於排版、製版、印刷、裝訂、複印、影印及列印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對於披露方的商業經營是重要的，且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協定的規定，應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印契約總金額的30％計算；違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金並不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法，披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協定包含買賣雙方的全部理解，取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協定非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協定的訂立、解釋和履行，以及雙方由此產生的法律關係，受中華人民共和國法律管轄並依其解釋。雙方如有爭議，應首先協商解決，協商不成，應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意，任何一方沒有或延遲行使其權利、特權，並不意味著放棄；任何個別地或部分地行使權利，並不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除，也並不排除其它任何權利、特權的行使。對本協定任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出，並應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方：
20.5.4.1 訂立任何進一步的協定，或與對方談判，或進一步向對方披露信息；
20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項，達成協定或進行談判。
篇三：
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國契約法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委託，就委託設計事項，雙方經協商一致，簽訂本契約，信守執行。
一、委託事項：
包裝共款，元不含稅。若實際設計的包裝超過 款，按每款 元（ ）計算。
二、付款方式：
1、甲方需在契約簽訂之日起兩個工作日內將委託設計總費用的50％付給乙方（乙方收到甲方的款項後作為設計的開始時間）；
2、設計完成後，甲方需在二天內由代理人確認，乙方以此為定稿，確認後甲方應當即付清設計費用的全部餘款。
三、設計時間：
設計完成的時間為甲方提出設計要求後 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延)。
四、智慧財產權約定：
1、乙方對設計完成的作品享有著作權，但按本協定約定轉讓甲方的除外；
2、甲方在餘款未付清之前對該作品不享有任何權利；甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任；
3、未被甲方採用的方案，智慧財產權仍歸乙方所有；
4、在乙方為甲方提供設計方案後，若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案，乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求；
五 、雙方的權利義務：
（一）甲方權利：
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵；
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見；
（二）甲方義務：
1、甲方按照契約約定支付相關費用；
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
（三）乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考；
2、乙方有權要求甲方按照契約約定支付相應款項；
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
（四）乙方義務：
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計；
2、乙方需按照契約約定按時交付設計作品；
3、乙方應保證包裝設計的原創性，設計作品不得侵犯第三方智慧財產權。
六、違約責任：
1、甲方在乙方作品初稿完成後終止契約的，應當支付全額的設計費用；
2、乙方如提前終止契約，所收取的費用應當全部退回給甲方，並向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍；
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的智慧財產權，侵權責任由乙方承擔，乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素：
甲乙任何一方由於不可抗力，不能履行契約時，由雙方協商解決。確實無法調節，則根據契約法辦理。
八、契約生效：
1、本契約由甲乙雙方簽字蓋章後立即生效；
2、本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
地址： 地址：
電話： 電話：
代表簽字： 代表簽字：
關於加工契約匯總 篇12
甲方：_________有限公司
乙方：________
為了把甲方在生產過程中篩選出的大塊礦石能進行破碎，甲乙雙方經過共同協商，就礦石加工一事達成如下協定：
一、甲方的權利和義務
1、甲方負責提供生產場地。
2、甲方負責對礦石加工提出技術要求。
3、甲方負責對乙方生產現場進行管理監督。
4、甲方負責把礦石運送到乙方生產場地，並把加工後的成品及時倒運，以免影響乙方的生產，乙方不承擔運輸過程中的所有費用。
5、甲方負責對加工後的礦石進行過磅計量，入庫保管。
二、乙方的權利和義務
1、乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度，聽從甲方管理人員的指揮，服從甲方管理人員的安排。
2、乙方所需的設備車輛及勞保防護用品由乙方自行配置。
3、乙方負責支付用電費用、氧氣、乙炔、液化氣的費用。
4、乙方在生產過程中出現的一切安全事故和由此產生的一切經濟費用由乙方全部負責。甲方不承擔任何經濟責任。
三、甲方在契約有效期內，必須保證日產量（每天不少於500噸）。
四、加工費結算價格為15元/噸，每月月底憑過磅單現金結清加工費。
五、承包期限：暫定，協定期滿後甲乙雙方協商是否續簽。
六、在契約簽訂後
七、如發生爭議，由當地人民法院解決。
八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。
九、本協定一式四份，甲乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：_________金屬材料有限公司
代表：________
乙方：________
代表：________
________年________月________日
關於加工契約匯總 篇13
甲方：
乙方：
甲乙雙方因加工款糾紛，有案件於X人民法院處理，案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商，協定如下：
一、甲乙雙方協商一致：同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付：先由甲方向乙方開具上述款項發票（發票稅率為3%，因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣，現在甲方只需向乙方開具發票X元），乙方在收到發票後二個工作天內向甲方支付加工款X元，甲方收到該款項後應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
（備註：甲方應在乙方付款後三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請；因乙方已提管轄權異議抗訴認為案件由A法院處理，若法院因程式問題未能及時接受撤訴申請並認為要等管轄權異議抗訴的結果出來再辦理，如乙方管轄權異議抗訴被駁回，甲方應在收到該結果後三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請；如乙方的`管轄權成立，法院將案件移送給A民法院處理的，甲方應在收到A法院的受理通知後三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。）
三、雙方確認：自乙方履行協定第二條約定的全部付款義務之日起，雙方有關的號案件中的所有權利義務終結，雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任：如乙方在收到發票後未按第二條約定支付甲方加工款X元，甲方不作撤訴處理，並可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務，甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴，視為甲方認可乙方已經履行完畢本協定約定的全部義務，號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢，乙方還可向甲方主張違約金X元（備註：如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的，甲方按照以上第二點括弧的備註內容履行不能視為違約）
五、本協定一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之後生效。
甲方：
______年______月______日
乙方：
______年______月______日
關於加工契約匯總 篇14
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車契約範本頻道(第一§范┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立契約擔保書，作為本契約附屬檔案
十三、解決契約糾紛的方式：執行本契約發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
關於加工契約匯總 篇15
協定書編號：______________
甲方：____________________乙方：____________________
地址：____________________地址：____________________
郵編：____________________郵編：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
電子信箱：________________電子信箱：________________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
經甲，乙雙方商定，甲方同意代乙方向乙方指定的（境外料件供應商全稱）（以下稱“料件商”）購進本協定項下的料件交乙方加工裝配成本協定項下的整機，並代乙方出口銷售給乙方指定的（境外整機收購商全稱）（以下稱“整機商”）。對此，甲，乙雙方達成如下協定：
一、進口料件品名、規格、數量、單價、總價
品名：____________________
數量：____________________
規格：____________________
單價：____________________
總價：____________________
二、出口整機品名、規格、數量、單價、總價
品名：____________________
數量：____________________
規格：____________________
單價：____________________
總價：____________________
三、包裝要求及費用分擔：出口整機包裝由乙方根據其指定的整機商的要求辦理並承擔相關費用。
四、交貨及運輸
1、甲方向乙方交付料件：
交貨地點：____________________
運輸方式：____________________
費用承擔：________至________的運費由乙方承擔。
2、乙方向甲方交付整機：
交貨地點：____________________
運輸方式：____________________
費用承擔：由_______至_______的運費由乙方承擔。
五、單證
1、乙方每次交付一批整機後，應於相應整機出口報關後_______日內將相應的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》交給甲方。
2、甲方在收到乙方開來整機的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》後，即開出相應的進料抵扣發票給乙方。
3、如乙方未能在交付每一批整機並出口報關後_______日內向甲方提交相對應的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》，則甲方無義務向乙方支付相應整機貨款中的退稅部分。
六、驗收標準，方法及提出異議期限
_________________________________________________________________________
七、付款條件
1、進料款：甲方代乙方購進料件並對外付匯，相應進料款由甲方在收到的整機出口貨款中扣除；付款金額按照實際收貨數量及在海關備案的進料契約中規定的價格計算。
2、整機款：甲方代乙方出口整機並對外收匯，對應的人民幣按照美元對人民幣1：_______折算，由甲方在收到乙方整機商開來的金額為出口發貨總價的正本信用證（遠期信用證的，信用證已經開證行承兌）、貨物出口報關、收到乙方開具的足額增值稅發票後3天內，在扣除進料款及甲方手續費後付給乙方。
3、代理手續費：代理手續費為進口料件總價的_______ %，以人民幣支付，按美元兌人民幣1：_______折算，由甲方在收到的整機出口貨款中扣除。
八、甲乙雙方的責任
1、上述進口料件由甲方進口並交給乙方後，若出現質量，規格，數量問題，乙方必須在五天內（逾期視為接受）向甲方提出有關清單，證據與說明，由甲方負責對外交涉，乙方有義務協助處理。
2、甲乙雙方必須嚴格遵守海關的關於進料加工復出口業務的有關規定，甲方或甲方指定的委託單位專門負責上述貨物的進出口報關及契約核銷工作，乙方必須指定專人負責上述貨物帳冊的登記，進口貨物的統計，有關單證的追還和保管，隨時準備接受海關的檢查，並隨時協助甲方報關人員辦理有關海關報關手續。如果由於乙方未能及時向甲方提供有關單證以供甲方辦理報關手續或由於甲方不及時辦理報關手續而被海關處罰的，責任由違者承擔。
3、上述貨物按海關規定辦理有關海關手續前，甲乙雙方均不得私自出售，轉讓，虛報、如有逃稅和違章行為，責任由違者承擔。
4、按照海關規定，協定期滿必須及時向海關核銷、因此，本協定期滿前15天內，乙方應當持有關資料協助甲方辦理本協定的延期、終止或核銷手續，且該手續只能辦理一次，逾期不辦而受海關處罰的，責任由違者承擔。
5、因整機產品質量不符、數量短缺及不能及時交貨等問題而導致甲方不能如期全部復出口的，由乙方根據中國法律及海關的有關規定承擔甲方由此而受到的全部處罰責任並賠償甲方相應的損失。
6、乙方保證其委託甲方從境外購進的料件及其按照本協定加工裝配後所形成的整機，不侵犯任何第三方所擁有的專利及/或專有技術及/或其它智慧財產權；同時，乙方保證整機的產品質量符合整機商的要求；否則，乙方應賠償甲方因此而遭受的一切損失、
九、爭議處理
凡因執行本協定發生糾紛時，雙方應及時協商解決，如協商不成，任何一方可直接向本契約簽訂地人民法院起訴。
十、不可抗力
凡協定的任何一方在執行本協定時，如發生不可抗力事件，須在兩天以內以傳真或電報方式通知對方，經雙方協商同意，並在取得有關機構的合法有效證明後。允許延期履行，部分履行或不履行協定，並根據情況部分或全部免於承擔違約責任。
十一、協定生效
經雙方簽字並加蓋公章或契約專用章後生效。
十二、協定修改
本協定的任何變更，解除，均須雙方協商並簽訂書面協定。
十三、協定文本
本協定正本一式三份，甲乙雙方及海關各持一份，效力均等；本協定附表一，附表二，附表三，附表四與本協定具有同等效力。
十四、特別條款
________________________________________（與本條款不符的協定其他條款自動失效）
甲方（章）________________
乙方（章）________________
關於加工契約匯總 篇16
協定號：
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協定：
一、甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委託。詳細條款參見契約(編號)。
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1.負責與外方商定所有契約條款，並對契約的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為契約總金額的25％，於雙方協定簽訂三日內支付，其餘75％貨款由甲方提供工廠擔保，並於信用證開出後十天內付清，擔保函是本協定不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費，比例為契約金額的.3％，於協定簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為元(根據實際費用結算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工後以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協定。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷契約條款對外簽約，祥見契約(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛，乙方可在甲方委託下，代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責範圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協定未盡事宜，雙方另行協商解決。
五、本協定與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協定一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
關於加工契約匯總 篇17
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定，甲方委託乙方加工，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下契約條款，以便共同遵守。
一、委託加工項目
品名
規格
單位
數量
二、委託加工方式
1、甲方提供原材料。契約應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，並由甲方提供商標（成尊女褲）吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照契約規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣後，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑑定資質的機構進行鑑定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於x年x月x日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附屬檔案）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規格的確認；
3、繡制商標工藝的確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質量問題的確認；
6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題；
7、甲方允許乙方製作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1、按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按契約規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2、於甲方指定的地點交貨。
3、運輸方式為；運費由負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：x元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際製衣件數，經雙方認可後，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
（一）甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按契約規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止契約的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%x60%的幅度）違約金。
（二）乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少於契約約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的%違約金；
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任；
6、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，
應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣x萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；
7、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本契約簽訂的加工品，甲方有權解除契約，乙方應當按該批產品總金額的%支付違約金；
十一、解決契約糾紛的方式
本契約在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
關於加工契約匯總 篇18
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國契約法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本契約，以求共同恪守：
第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本契約第六條之規定。
2、驗收方法(標準)：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止契約
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本契約模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認簽板後視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本契約模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本契約模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂契約預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本契約約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協定》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協定執行。
第八條：其他：
1、本契約約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協定、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的檔案資料為本契約的附屬檔案。
3、在本契約約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在契約簽定以及履行過程中交付的檔案技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協定》I中第9條規定及本契約第四條第1款(3)規定執行。
4、本契約約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。
6、本契約委託項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商並由___________市經濟契約鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：契約生效、附屬檔案
2、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效。本契約權利不可轉讓。
4、本契約附屬檔案資料具有同等法律效力。
第十一條：本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國契約法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
關於加工契約匯總 篇19
甲方：AAAA家具有限公司
乙方：_________
為了共同拓展市場，充分發揮甲乙雙方的經營優勢，以在平等互利的基礎上組建穩定而有效的市場網路，共同拓展市場份額，經雙方友好協商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執行。
一、雙方的權利和義務 ：
1.乙方指定甲方為乙方家具產品獨家生產商。下稱加盟廠。產品款式由乙方提供，與甲方簽訂協定後，甲方不得在武漢、瀋陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。
2.甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。
本協定約定的年限滿後，甲乙雙方願意繼續合作，在本協定規定年限前3個月向甲方提出，經雙方同意後可續簽協定。如本協定終止，乙方在一年內負責業務開展地區的售後服務，甲方有義務按售後服務有關條款配合乙方工作。
3.甲乙雙方均是獨立的經營單位，實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算，甲方在業務上接受乙方的指導。
4.協定雙方不存在共同投資、代理僱傭、承包關係。
5.甲、乙雙方若在契約期間，任何一方有特殊情況要求提前終止解決協定，應提前2個月通知對方。經雙方協商後，辦理解除合作相關手續、協定終止。
二、價格
1.甲方按雙方協定價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價格調整，甲方應及時通知乙方，執行日以發出通知日為準。
2.乙方可以按當地消費水平來適當調整價格適應當地市場。
三、貨款結算方式
1.乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額後，甲方才予以生產。
2.甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為依據，有出現數量或金額不符時，甲乙雙方均有義務互相配合解決。
3.乙方訂貨時每批次數量不少於10套（沙發或單椅）。
4.乙方訂貨後貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。
四、售後服務
A.保修
1.產品的保修期為一年，一年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。
2.超過保修期的產品，公司根據國家有關維修的規定酌情處理。
3.屬於客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客戶進行有償維修。
4.工廠不接受退貨，客戶有符合退貨理由的退貨，應事先電傳退貨明細並告知原因，在得到工廠確認後方可，否則工廠不予處理。
五、運輸方式
1.甲方的交貨地點是甲方廠址：東莞市締升家具廠，乙方可委託甲方辦理運輸手續或自提。
2.如屬乙方委託甲方辦理運輸業務的，其運費和保險費由乙方承擔。
3.如屬乙方自提，由負責運輸的駕駛員代辦手續，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。
六、違約責任
如乙方違反本協定第五款條時，甲方可停止供貨。如甲方違反本協定第一款第1條、及第六款第1、2、3條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。
七、甲乙雙方如發生爭執，可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。
八、本協定一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________
_________年____月____日
____月____日
代表（簽字）：_________年
關於加工契約匯總 篇20
契約編號：
定作人：
承攬人：
簽訂時間：
簽訂地點
第一條 加工物
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的___________日內答覆。
第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 加工物的技術標準、質量要求： 。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。
第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 本契約解除的條件：（一）定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。（二）
第十七條 違約責任：
第十八條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條 其他約定事項：
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
郵政編碼
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
郵政編碼：
關於加工契約匯總 篇21
契約編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除契約。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除契約。
第十一條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行契約的，無權請求返還定金。承攬人不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件：
1.定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。
2.契約期限屆滿，雙方不再續簽本契約;
3.雙方通過書面協定解除本契約;
4.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
5.在契約期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按契約規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少於契約規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止契約，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按契約規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署並有能力履行本契約。
2.承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署並有能力履行本契約。
2.定作人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第二十七條 契約的效力
1.本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委託代理人(簽字)：_____ 委託代理人(簽字)：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
關於加工契約匯總 篇22
甲 方：_______
乙 方：_______
簽 訂 日 期：_______
甲方就所需的經雙方友好協商，達成如下協定：
1. 設計依據：
1.1甲方提供的產品數模、結構圖、MCP等相關工藝資料(CATIA、CAD格式);
1.2國家及汽車產業相關標準、法令、法規的要求(如安全、環保);
2. 設計原則：
2.1確保分件焊後質量達到甲方要求;
2.2確保本項目所涉及到焊接夾具完全滿足實際使用要求;
3. 設計要求：
3.1設計及繪圖示準：由乙方自行決定，但需事先提供給甲方確認;
3.2夾具採用可移動式，為加快節拍可採用旋轉式或翻轉機構;
3.3夾具作業高度700-800mm或協商決定;
3.4夾具控制：超過三處壓緊時採用氣動壓緊，或氣動、手動相結合的方式進行控制，氣源壓力：0.3-0.4Mpa;
3.5工件的裝配及移載：人工方式裝配和人工搬出;
3.6定位基準的選擇：工藝基準與產品設計基準必須統一;各工序夾具的定位、夾緊基準必須統一、連貫，確保工件焊後質量和精度達到甲方要求;
3.7夾具設計時，要有足夠的焊接操作空間和易於操作，便於裝料和取料;重要焊點處及操作工不便控制焊點處設定焊鉗導向(材料使用黃銅或是MC尼龍);
3.8夾具應採用模組化結構，且結構合理、工藝性優良，對工件具有防變形、防外觀損傷的功能;支座採用通用件和內六角螺釘裝配式結構，便於對夾具的更換、調整、維修和保養;
3.9夾具的氣動控制，有必要的安全防護設施，以免發生誤動作而發生夾具、工件損壞或人身傷害;氣路布置不能影響到正常的作業;
3.10夾具中的各定位銷、定位面、夾緊機構、旋轉軸應使用可靠、重複定位精度穩定，且具有良好的耐磨性。並需進行熱處理HRC：40～45;
3.11夾具底板、各連線支座板應具有防變形、防鬆動、防跑位、防晃動功能;
3.12各壓緊汽缸的工作行程，僅能使用到額定行程的85%左右，不能使用至極限工作行程;
3.13需要油潤滑的部位，必須預留足夠的注油空間和設定注油裝置;
3.14底座必須有水平調整和鎖緊裝置;
4. 技術要求
4.1、夾具公差帶：
5.1.1 定位銷位置公差±0.1mm;
5.1.2 定位面位置公差±0.2mm;
5.1.3 定位面與定位銷的位置公差±0.2mm;
4.2、夾具及組件：
4.2.1 夾具本體焊後須經過焊接應力退火。焊縫不允許有夾渣、氣孔、焊道應豐滿，消除焊渣並進行相應的防鏽處理;
4.2.2 夾具基板的表面粗糙度：Ra1.6～Ra3.2;
4.2.3夾具上所有定位塊採用定位方式可調的形式，台階定位銷採用三維可調，調整量為±3mm;調整墊片的規格為0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm;
4.2.4 夾具採用手動與氣動夾緊相結合的方式，同時，需根據壓緊臂的長短，選擇合適的氣缸;
4.2.5夾具定位、導向部位需整體防護，防止焊接飛濺;在定位面、管路、氣缸桿等部位，有防飛濺裝置;移動部位採用阻燃管;直線導軌有金屬彈性防護，電器線路配金屬橋架，以防止焊接飛濺的粘附。
4.2.6 夾具優先選擇一次裝夾，合理的布置控制裝置的位置;
4.2.7 夾具需做防鏽處理;
4.2.8 移動單元帶有直線導軌或帶固體潤滑劑的導套及防塵罩;
4.2.9 對大的移動單元設定緩衝裝置;對所有移動單元設定限位塊;
4.2.10 使用注油潤滑軸承;
4.3 定位銷要求：
4.3.1 表面淬火處理，硬度HRC為40～50;
4.3.2 定位銷在不拆卸其它零件的前提下易於更換;
4.4 定位板、壓板要求：
4.4.1壓板打開距離要為搬運和輸送裝置留出足夠空間;
4.4.2定位板、壓板厚度不小於19mm;
4.4.3擋塊表面需進行熱處理，硬度HRC為40～50。不能採用螺栓做檔塊。
4.5 夾緊器及夾緊力的要求
4.5.1 使用帶鎖緊的夾緊器;
4.5.2 夾緊力滿足零件伏貼、不變形等要求;
4.6夾具需在非加工表面做永久性醒目標識。標識內容包括：夾具所加工零件名稱、零件產品號、生產廠家代號、生產日期、夾具外形尺寸;
4.7夾具製造的材料及加工要求
4.7.1夾具體一般材料使用A3鋼;
4.7.2定位銷、定位板等耐磨件採用45#鋼，且淬火至HRC35-40;
4.7.3夾具的焊接件均採用焊後熱處理退火消除內應力，再進行機械加工。
4.7.4夾具裝配使用的固定銷，採用帶內螺紋的圓柱銷，所有組焊夾具所用的定位銷規格應統一。
4.7.5焊縫不應有焊縫未填滿、氣孔、燒穿等缺陷，焊接結構件焊後應進行消除焊接應力的時效或退火;
5. 實施及進度要求：
5.1，實施要求：
5.1.1 夾具在方案確定後實施前，必須由甲方進行確認，並對相關設計和明細表進行書面簽字認可後，方可進行製做;
5.1.2 經甲方書面簽字認可後的相關圖紙和明細表，原則上不允許更改，若確需更改，需經甲方書面簽字認可後，方可進行;
5.2.進度要求：
5.2.1 本協定和商務契約，雙方簽字生效後，於 _______年_______月_______日之前送到甲方使用工廠。
5.2.2本協定和商務契約，雙方簽字生效後日內，乙方提供詳細的設計、製造進度，供甲方書面簽字認可，並各持一份。
5.2.3 乙方負責將夾具運輸至甲方工廠內,
6.雙方責任：
6.1 甲方責任：
6.1.1 負責及時向乙方提供產品數模、圖紙等相關資料;
6.1.2 負責及時對乙方的設計方案進行評審、確認、會簽圖紙。
6.1.3 負責在安裝調試過程中的配合和協調。
6.2、乙方責任：
6.2.1負責按甲方提供的項目內容和要求進行設計;設計方案按計畫時間送達甲方，供甲方評審確認，以保證本項目能滿足甲方實際使用及本協定的要求。
6.2.2 方案設計完時需同甲方溝通焊鉗型號，以便甲方採購;
6.2.2 負責所提供相關技術檔案資料的完整性、正確性和及時性。
6.2.3 負責甲方在設計方案會簽過程中所提出問題的協調處理。
6.2.4 負責質保期內無償技術服務和質保期外的有償技術服務。
6.2.5 乙方應充分發揮夾具設計的專業優勢，對於甲方未提及或不完整的事項，應積極主動地進行實施或補充。
6.2.6 乙方所承制的夾具，在甲方正常使用過程中，由於自身存在質量隱患，對甲方人員和財產所造成的`一切損失，由乙方全額承擔。
7.驗收
驗收分甲方與海馬共同進行的預驗收和終驗收:
7.1驗收依據：
7.1.1 技術協定中規定的技術要求。
7.1.2甲方提供的數模、圖紙、MCP、檢具等相關的驗證標準。
7.1.3甲乙雙方簽字認可的各種技術檔案。
7.1.4 契約檔案中規定的技術要求。
7.1.5 三坐標檢查夾具製作精度(±0.2),滿足設計要求.
7.2預驗收：在乙方工廠進行，驗收內容：
7.2.1本項目是否滿足本技術協定和雙方簽字認可的技術檔案要求。
7.2.2本項目是否按雙方簽字認可的方案、圖紙進行設計、製做;
7.2.3 標準件、元器件是否與技術協定和雙方簽字認可的技術檔案要求一致。
7.2.4 三坐標檢查夾具製作精度是否滿足設計要求;
7.2.5在安裝調試完成後所生產出的產品質量，依據甲方提供的檢測方法、精度及甲方相關質量標準要求，評定該夾具生產出的產品是否合格，是否滿足產品裝車要求。
7.2.6 所有夾具動作的可靠性、合理性、安全性、平穩性。
7.2.7 對各種可能發生故障的環節進行測試。
8.3 終驗收：在甲方工廠內進行，夾具到達甲方現場後，再次進行驗收，驗收內容：
8.3.1夾具本體及各輔件是否齊全、完整，是否有損傷。
8.3.2 相應的備品、備件及清單，是否齊全。
8.3.3檔案資料是否提供齊全。
8.3.4焊接出的產品是否滿足本技術協定和雙方簽字認可的技術檔案。
9.資料移交
9.1 乙方向甲方提供的竣工資料(兩套圖紙)包括夾具設計圖紙;
9.2 各專項設備圖紙：夾具結構總圖、電氣原理圖、氣路原理圖，外購件、易損件明細表及供貨廠家等。
10.服務
乙方需對所設計製作的夾具，向甲方提供技術支持服務：
10.1乙方提供的夾具，質保期為一年，在質保期內，乙方提供的夾具，如發生非人為故障，乙方負責免費維修，直至更新。出現問題時，乙方承諾4小時內回復解決對策，如需更換配件等，要在3天內提供。
說明：質保期為乙方對所提供的夾具，終驗收合格後，從正式交付使用之日計起。
10.2 質保期過後，乙方提供終身及時維修服務，該服務只收成本費。並在甲方發出故障通知(電傳、電話、郵件等)後4小時內回復對策。
10.3 隨時滿足甲方的相關技術諮詢。
11.保密
11.1 乙方不得丟失、複製及向任何第三方透露從甲方得到的任何技術檔案和專有檔案(包括所有的修改和改進資料)
11.2 乙方不得用甲方的圖紙為任何第三方設計製作相同的產品。
11.3 如有人需要借用、參閱或複製甲方的技術資料，或要求乙方為其製作相同的產品，乙方必須經甲方書面同意後方可轉借或製作。
11.4 乙方應以書面形式要求其協作廠和公司承擔相應的保密義務，並應經常檢查上述人員履行保的情況。
11.5 甲方發現乙方有上述情況之一時，甲方保留向乙方法律追述的權利。
12.本協定生效條件
12.1本技術協定為甲乙雙方簽訂的供貨契約的組成部分，由甲乙雙方共同簽字後與契約具有同等法律效力;
12.2 本協定為本項目製造和驗收的依據及標準。
12.3 本協定需經雙方代表簽字、蓋章後，方有效。
12.4 本協定自簽定之日起生效。
12.5 本項目在實施過程中，發現有本協定未約定、不明確的事項或與商務契約有衝突之處，雙方另行補充約定。
12.6 本協定文本一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：_______
乙方：_______
日期：_______
關於加工契約匯總 篇23
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則協商一致，就甲、乙雙方合作事宜達成如下協定：
一、甲方以《訂單》形式
確定委託乙方加工的產品名稱_____飼料、規格_____、數量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____，乙方收到甲方訂單後，三個工作日內未提出書面異議的，視為接受甲方訂單。
二、產品生產及質量要求：
乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成後，乙方應向甲方出具產品化驗分析報告，甲方產品質量管理部有權檢查監督化驗分析過程，經甲方產品質量管理部確認並監督檢驗合格後，方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現產品質量問題及客戶投訴問題，經查證核實後屬於乙方原因造成的，應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。
三、產品加工費：
（一）經甲、乙雙方協商一致，產品的加工費為人民幣 元/噸（以生產產出量為準）。上述加工費包括原材料採購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化，需要調整上述加工費的，經甲、乙雙方的協商一致後，可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。
（二）加工費結算方式為月末結算。
四、市場銷售：
乙方同意甲方在產品包裝及標籤中無償使用乙方的生產批准文號、企業標準及委託生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發市場時，應考慮不影響對方利益，同時加強雙方資源共享，互惠互利，真誠合作。
五、甲方原材料採購方式為自主採購。
原材料貨款由乙方墊付，貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同採購原材料時，必須嚴格按照甲方採購原材料的標準採購。原材料到廠後，由甲方採購人員和品管人員進行抽樣檢驗，並送交乙方進行化驗分析，原材料經甲方品管人員監督檢驗合格後方可使用。如不符合甲方採購標準的，應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料採購信息，並共同制定採購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則，相互幫助和協助。
六、甲方的生產、品管人員有權監督乙方的所有生產流程並指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成後，由甲方品管人員對成品進行檢驗，檢驗合格後方能出庫。
七、原料及成品的儲存倉庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存倉庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存倉庫及及生產管理問題（經雙方損耗查證、盤點造成的損失）給甲方造成的損失的，應由乙方承擔相應的賠償責任。
八、甲方應提前一天向乙方報送生產計畫或訂單，以便乙方合理安排生產計畫。如需增加新產品的，應提前叄日與乙方協調解決。乙方應於接到甲方訂單後48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品；若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的，由乙方承擔賠償責任。
九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。（甲方擁有的核心技術除外）。
十、本協定甲乙雙方均有對在履行協定過程中知悉的有關對方的商業秘密、技術資料、客戶信息及其他信息保守秘密的義務。
本協定履行期間內及本協定屆滿或中止履行後三年內，乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客戶信息。
十一、本協定未盡事宜或對本協定的變更，應經甲乙雙方協商一致後，簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。
十二、執行時間：自簽訂協定日起生效，有效期二年。到期後經雙方協商可續簽。
十三、本協定一式貳份，甲、乙雙方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發生法律效力。
甲方:_________ 乙方_________
時間：20______年___月___日 時間：20______年___月___日
簽署地：________________________
關於加工契約匯總 篇24
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除契約。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（契約中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
關於加工契約匯總 篇25
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承攬方）
雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成契約條款如下：
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背契約第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本契約期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份，並有驗收標準為契約附屬檔案，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
關於加工契約匯總 篇26
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯繫電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯繫電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方採購相關 等小商品事宜約定如下：
一、採購產品情況
1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本契約生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求製作
樣品，經甲方確認後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
契約生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協定第一條中各品名的尺碼數量後 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物後 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後，儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
契約生效且收到乙方發票後 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任
1、契約生效後契約一方單方解除契約的，契約另一方有權要求違約一方支付契約總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、契約爭議的解決方式
本契約在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本契約一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協定。
甲方(簽章)：
______年______月______日
乙方(簽章)：
______年______月______日
關於加工契約匯總 篇27
契約編號：__________
甲方：___________________
乙方：___________________
甲方生產的產品委託乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌)，經雙方友好協商達成如下協定：
一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點，並附送貨單，由乙方進行登記，乙方出具收穫單，甲方在原則上提前一周將送貨計畫報乙方，若有特殊情況提前兩天通知，乙方須按甲方要貨時間，及時安排輻照量，確保甲方按時提貨。
二、乙方負責對甲方的產品進行輻照，使產品微生物在負載達甲方所提內控要求(輻照後細菌總數小於_________個/克，大腸菌群小於_________個/100克)，並出具檢驗證明，若輻照後在包裝無破損情況下，兩個月內發現微生物不合格現象，雙方協商解決，如確係乙方負責，乙方負責復照。
三、輻照費
品項
單價(________元/噸)
輻照費提貨時結清，乙方同時出具加工業的稅票。雙方另有約定的按約定執行。
四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發生紙箱的破裂和壓扁現象，甲方發往乙方之產品，乙方應由專人管理批次並負責倉儲保管，若有遺失，乙方須按實際價格賠償。
五、如遇有爭議的問題時，雙方本著互諒互讓精神友好協商解決，不得單方違約或終止協定。
六、未盡事宜在協定執行過程中加以充實、完善。
七、另行約定：___________________。
八、本契約一式_________份，自簽定之________日起有效期_________年。
甲方：___________________________
帳號：_________________________
_________年_______月_______日
乙方：_____________________
帳號：_________________________
_________年_______月_______日
關於加工契約匯總 篇28
委託方：(以下簡稱甲方)
受託方：(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮鞣製，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協定，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣製，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認後驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業秘密。
本契約所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條
1、乙方需嚴格按照甲方的委託內容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工，正常損失不超過1%，非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用於其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業秘密。
甲方責任乙方責任
第四條付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款，採取銀行結算。
第五條
1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的，按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本契約之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本契約。
第六條契約有效期限違約責任
本契約一式兩份，甲、乙雙方共同簽字蓋章，本契約自簽訂之日起生效，未盡事宜另補充說明，並具有同等的`法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
本契約甲方委託乙方進行新產品的刀具及工裝的購買，乙方接受委託並為甲方在雙方經過平等協商，達成如下協定，並由雙方共同恪守。
1、產品型號及名稱：(零件清單見附表)本契約總金額：￥42585肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、技術及質量要求：按照國家行業標準執行;
3、驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;
4、交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;
5、結算方式及期限：契約產品全部交付後30天全款支付給乙方;
6、解決契約紛爭的方式：協商或北京法院仲裁;
7、本契約一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本契約經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委託方(甲方)：
被委託方(乙方)：
甲方委託乙方全年加工掛麵產品，為了維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關委託加工事宜達成如下協定，以供雙方共同遵守。
第一條委託加工內容
甲方委託乙方全年加工掛麵產品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準，合作期間乙方不得私自調高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產品質量要求如下：
1、產品淨含量誤差不能超過±3克。
2、包裝整齊，版面清晰。
第二條甲方責任：
1、按照契約要求分批次下訂單委託乙方加工掛麵產品。
2、向乙方提供甲方營業執照、稅務登記證等法律證件複印件並加蓋公司鮮公章。
3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單，並在訂單中向乙方表明加工規格、數量、產品標準要求、交貨時間等。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產品標準進行驗收貨品。
5、甲方應嚴守乙方的商業秘密。
6、甲方負責運輸。
7、甲乙雙方契約終止後剩餘包裝材料歸甲方所有，甲方按剩餘包裝材料的數量按當時市場價格退還乙方現金。
8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求進行委託加工生產。
2、按照契約約定的規格、數量、產品標準、生產期限等相關要求加工，不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數量或任意延期交貨。
3、負責原材料的採購、驗收、加工過程控制。
4、向甲方提供產品說明、生產許可證號、產品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。
5、嚴守甲方的商業秘密，不得將甲方訂單的數量、價格告知第三方。
6、乙方應確保所供產品的質量(按國家標準執行)。由於乙方產品質量原因導致甲方在產品保質期內銷售過程中出現的質量問題及由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部承擔。
第四條付款方式：
乙方保質保量生產結束後，全款交付，款到發貨。
第五條驗收標準：
根據國家標準及訂單要求。
第六條違約責任：
甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本契約。
第七條契約有效期限
本委託加工契約期限為12個月，自年月日至年月日止，具體每批產品生產、交貨時間以甲方訂單為準。
第八條契約如遇爭議，甲乙雙方可協商解決。
第九條本契約正本一式二份(補充協定、傳真件、原件具有同等法律效力)經雙方法人代表或公司代表簽字蓋章後生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關於加工契約匯總 篇29
一、加工原件名稱
二、加工內容
材料代購 製版 材料核對 漏板
波峰焊作業 常溫老化 插裝 印製板清洗
成品檢驗 元件成型、貼保護 包裝 結構件裝配
手工補焊 調試 s m t 作業 高溫老化
三、工藝流程
材料齊套、核對 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備註：
材料齊套、核對 → 絲印 → 貼裝 → 過程檢驗 → 回流 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備註：
材料齊套、核對 → a 面絲印或點膠 → 貼裝 → 過程檢驗 → 固化 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → b 面插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備註：
四、加工周期
材料齊套後周期為 ______ 天 ，逾期按加工費的 _____% 折扣。因甲方原因逾期除外。因乙方遇到不可抗拒的情況造成工期延誤，乙方必須及時通知甲方，溝通諒解。
五、 提貨及票據方式 ： 口自提 口送貨 口收據 口普票 口 ______% 增值票
六、 保價金額 ：器件保價金額為______元，如有丟失或損壞，按___% 賠償。器件風險費用為______元。
七、 付款方式： 口貨到付清 口月底結清 口一批壓一批付款 口貨到 ___周內付清 口其他：
八、 逾期付款責任： 以本單位出庫單時間為準，逾期付款按總加工費的' ____% 每天計費。
九、 加工單價
十、其他
甲方（簽章）： ________ 乙方（簽章）：_________
代表簽字：_____________ 代表簽字： ____________
簽訂日期：_____________ 簽訂日期：_____________
關於加工契約匯總 篇30
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方的權利義務，維護雙方利益實現雙贏，本著平等自願的原則，經甲乙雙方協商，就甲方委託乙方代加工食用油達成以下契約條款，以供雙方共同遵守。
第一條 契約期限
1、契約有效期 年，從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、契約期滿前雙方如需繼續合作，可於契約期滿前30天雙方重新簽訂契約。
3、某方因特殊原因而不能履行契約時，須提前30天向對方告知經對方同意後，方可解除契約。
第二條 契約內容
1、甲方商標名稱： 。
2、乙方生產許可證號： 。
3、委託代加工產品明細
產品名稱規格質量等級執行標準條形碼
略
4、委託代加工原材料
（1）食用油：由 方提供。
（2）油桶（含瓶蓋、提手等）：由 方提供。
（3）商標標籤：由 方提供。
（4）外包裝紙箱（含膠帶等）：由 方提供。
（5）其他：如上述（3）、（4）中的標籤和紙箱由乙方提供時，由於存在一定的單批印刷數量要求（標籤20000張以上/批，紙箱20xx個以上/批），所以約定如下：甲方需給予乙方上述物料製作保證金，標準為 10000 元/規格/油品；此保證金乙方需在合作結束後一個月內，扣除剩餘未使用的上述包裝材料後，返還給甲方。
第三條 權利和義務
1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量及技術要求進行監督抽查，乙方需提供符合國家標準的出廠批次檢驗報告，如甲方需要乙方提供國家檢驗機構的檢驗報告時費用需由甲方承擔。
2、乙方有權對甲方的商標進行審核，甲方負責向乙方提供商標註冊授權書。乙方負責提供符合國家質量標準的食用油品及生產許可證號進行分裝。
3、雙方要嚴守商業秘密，不得以任何理由透漏給第三方。乙方不得以任何形式銷售此契約內的委託代加工產品，因擅自生產、銷售造成的損失由乙方承擔。
4、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品，乙方不得隱瞞欺詐甲方生產摻雜假偽劣產品提供給甲方。
5、乙方有義務根據甲方的`要求保質保量完成任務，如產品出現質量問題，由雙方確認或由國家檢測機構進行鑑定，如屬於乙方責任由乙方承擔全部責任，屬於甲方責任由甲方承擔全部責任。出現質量問題後，乙方應與甲方一道迅速作出彌補行動將甲方損失控制在最小範圍內。任何一方出現質量問題，均視為違約。
6、委託代加工需進行在法定機關進行公證和備案，具體事宜由乙方負責辦理，但公證費用（約800元，以實際發票單據為準）需由甲方承擔。
第四條 訂單與結算
1、甲方的訂單（見附屬檔案）須提前24小時以傳真、電郵等形式傳給乙方為準，確定價格、數量、規格、品種、提貨時間。單個訂單數量要求在 件以上（每件規格為5Lx4或1.8Lx6等）。
2、每筆訂單實際成交價格根據當時行情議價後決定，訂單生效後乙方收到甲方全部貨款後按照訂單要求時間內需生產完畢。
第五條 交貨方式
1、甲方提貨時，需帶上經辦人的授權委託書、身份證原件和複印件，及承運人的相關證明資料方可提貨；交貨地點為乙方工廠，乙方負責安排裝車。
2、若在交貨前乙方產品出現問題，由乙方承擔責任；若屬甲方運輸途中因保管不當導致產品變質或包裝破損，由甲方承擔責任。
第六條 違約責任
1、乙方未按甲方的訂單要求時間交貨，甲方有權收取合理的違約金（特殊情況除外）。如甲方沒按下訂單的時間提貨，乙方有權收取合理的違約金（特殊情況除外）。
2、甲乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本契約。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，並賠償給乙方帶來的經濟損失。
4、如乙方擅自銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，乙方應賠償給甲方帶來的經濟損失，並追究乙方法律責任。
第七條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁，也可向乙方所在地人民法院起訴。在本契約期內，如因不可抗力因素導致契約無法繼續履行，本契約自然終止，雙方互不承擔責任。
第八條 其他
契約未盡事宜,雙方可另行協商簽訂補充契約，補充契約與正本契約具有同等法律效力。本契約正本一式 份，甲乙雙方各執一份具有同等法律效力。本契約由甲乙雙方簽字（蓋章）生效，至契約期滿後自動失效。
委託方（甲方）： 被委託方（乙方）：
山東光大日月油脂股份有限公司
法定代表人： 法定代表人：周保華
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
地 址： 地 址：山東省東平縣經濟開發區
關於加工契約匯總 篇31
甲方(委託方)：_____________________________________
乙方(加工方)：_____________________________________
甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自願、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委託的加工製造業務長期合作事宜達成如下協定：
一、合作關係概述
1.1乙方長期承接甲方委託的加工製造業務，並保證產品的生產、質量及提供優質的服務。
1.2乙方為甲方加工製造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經行銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本契約，協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工製造。
二、產品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關係，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的`前提下，調整價格。
三、產品名稱、加工方式
3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨契約為準。
3.2甲方提供產品原材料、產品工藝檔案及要求，乙方按產品工藝檔案及要求加工生產。
四、產品的來料及成品檢驗
4.1在生產製造之前，由甲方提供產品的樣品，經乙方製作樣品並以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格後雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。
4.2產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準檔案。訂單另有約定的，按照訂單新約定的檔案執行。
4.3乙方保證，所製作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。
5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂契約後，將以此契約作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以後，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。
6.3付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之後，次月初對賬完畢無誤之後，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對於付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。
7.2如果發生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本契約有效期為_____年，自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約，則契約作廢。期滿如雙方再商定續約。本契約經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商後增加補充協定，補充協定經雙方認可後與本契約具有同等法律效力。
7.4本契約一式二份，乙方一份，甲方一份。
甲方(章)：__________________乙方(章)：____________________
甲方代表：__________________乙方代表：____________________
地址：______________________地址：_______________________
電話：______________________電話：_______________________
日期：____________________日期：_______________________
當事人雙方應遵守以下基本原則:
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《契約法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事
人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果
向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除契約。
第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承
攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第255條承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，並接受定作人檢驗。
《加工承攬契約條例》已經廢止。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當事人雙方必須遵守《經濟契約法》的規定，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，否則，視為無效經濟契約。
關於加工契約匯總 篇32
供方（全稱）：___________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向契約仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：________
____年____月____日
關於加工契約匯總 篇33
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國契約法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協定：
第一條：承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動契約關係，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。
第二條：承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除)
第三條：雙方的責任和義務
1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。
2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。
第四條：違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少於_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本契約生效後，雙方必須嚴格執行，不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由於甲方與當地民眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。
3、契約期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。
4、本契約未盡事宜，雙方協商補充，補充協定與本契約具有同等效力，本契約在執行過程中，如發生爭議，雙方儘量協商解決，如達不成共識，可在當地法院訴訟解決。
5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守契約條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日