定製貨物承攬加工契約書 篇1
契約編號：_________
定作人：______
簽訂地點：_________
承攬人：______
簽訂時間：__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫)：
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(註：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本契約解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
郵政編碼：郵政編碼：
年月日
定製貨物承攬加工契約書 篇2
契約編號：________
訂立契約雙方：________
定作人：___________
定作人法定代表人：_______簽約人：________
定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯繫電話：_______
定作人機構地址：_________傳真電話：_______
承攬人：______
承攬人法定代表人：________簽約人：________
承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________
承攬人機構地址：________聯繫人：______聯繫電話：________
銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：__萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於__平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於__厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，並不返還乙方;
③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，__年內免費進行保修，超過__年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款，累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額__‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除__‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除__‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：__________乙方：_________
簽約人：_________簽約人：_______
簽約地點：____________簽約地點：____________
簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日
定製貨物承攬加工契約書 篇3
訂立契約雙方：
承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於___前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款________元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：____至____全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算，總計____元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，總計____元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約於___經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：____縣支行營業所
賬號：
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：____縣支行
賬號：
日期：
定製貨物承攬加工契約書 篇4
委託方：________________________
承攬方：________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：________________________
2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：________________________
乙方：________________________
法定代表人：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
地址：________________________
銀行帳號：________________________
銀行帳號：________________________
____________年____________月____________日
定製貨物承攬加工契約書 篇5
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金 元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行契約，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___ %或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____ %的違約金;不屬承攬方提供原材料的'，償付承攬方以未履行部分酬金_____ %的違約金。其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________ 日止。
十二、本契約簽訂 日期：________年________月________ 日
定作方：________________
______年____月____ 日
承攬方：________________
_______年______月_____ 日
定製貨物承攬加工契約書 篇6
甲方：
法定代表人：_____________
乙方：
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協定：
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的.員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回抗訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協定自雙方簽字後生效。
甲方：
法定代表人：____________________
乙方：
代理人：________________________
__________年_______月_______日
定製貨物承攬加工契約書 篇7
契約編號：
發包方：永寧縣體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣 元）計取
註：整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的'契約生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的90％。
④、剩餘的契約標的額 ％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日 年 月 日
定製貨物承攬加工契約書 篇8
定作方：____________________
承攬方：____________________
簽訂地點：____________________
簽訂時間：____________________
一、加工標的
貨物名稱：____________________型號：____________________
面料：____________________顏色：____________________
單位數量：____________________單價：____________________
總金額：____________________交貨地點及期限：____________________
交期：____________________ 出口國：____________________
合計人民幣____________________，(大寫)____________________，按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供 日期:____________________定額:____________________ (面料，里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委託承攬方採購面料、里料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3 日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7 日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將契約所約定的`定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除契約，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付契約價款30 %的違約金。
十四、契約一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之 日起立即生效，如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協定解決。
定做方：____________________
______年____月____ 日
承攬方 ：____________________
______年____月____ 日
定製貨物承攬加工契約書 篇9
契約編號：
簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方（yifang））
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下契約條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：貨號：面料：
顏色：尺碼：
第二條服裝數量
1、計量單位：
2、數量：
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量質量：
提供日期：
單價：
總金額：
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為契約的附屬檔案。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在xx2x天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在xx2內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：
2、總金額（元）：
第七條包裝方式
內用，外用包裝，包裝費由方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交（提）貨期限：。
第九條服裝驗收
1、收期間：。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
（1）甲方應於x年x月x日前向乙方交付定金x元；甲方不履行契約的，無權請求返還定金，乙方不履行契約的'，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
（2）甲方應於x年x月x日前向乙方交付預付款x元；甲方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起x日內，一次付清契約約定的全部款項；
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止契約，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
（3）未按契約規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（4）超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
（1）未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%元/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
（6）由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
（9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本契約經雙方簽字後於x年x月x日起生效。契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與契約具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
定製貨物承攬加工契約書 篇10
契約編號：_______________
訂立契約雙方：
定作人：_______________（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：_______________簽約人：_______________
定作人承辦單位：_______________聯絡人：_______________聯繫電話：_______________
定作人機構地址：_______________傳真電話：_______________
承攬人：_______________（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：_______________簽約人：_______________
承攬人營業執照：_______________生產報刊亭許可證明：_______________
承攬人機構地址：_______________聯繫人：_______________聯繫電話：_______________
銀行開戶許可證：_______________開戶行：_______________帳戶：_______________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、_______________
2、_______________
3、_______________
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30％的價款，累積達到契約標的額的'60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額35％的價款，累積達到契約標的額的95％。
④、剩餘的契約標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金；
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：_______________乙方：_______________
簽約地點：_______________
簽約日期：_______________
定製貨物承攬加工契約書 篇11
甲方：________________乙方：________________
地址：________________地址：________________
郵編：________________郵編：________________
電話：________________電話：________________
法定代表人(委託代理人)：________________法定代表人(委託代理人)：________________
開戶行：________________開戶行：________________
賬戶：________________賬戶：________________
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本契約，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________
法定代表人：________職務：________國籍：________
乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________
法定代表人：________職務：________國籍：________
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本契約不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本契約訂立時的________年為每套________幣________元;契約訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本契約產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本契約在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決，_____費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字日起生效。有效期到本契約規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前____月，如一方需續訂契約，可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本契約以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套契約產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
代表：________________代表：________________
________年____月____日
________年____月____日
定製貨物承攬加工契約書 篇12
甲方: (委託方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協定，就有關承攬加工事宜，擬結本契約，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱：不鏽鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術檔案規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工後的'變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工契約，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：
該項目契約總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品後，甲方一次性付款，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本契約在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協定，可提交仲裁機構解決。
在契約中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本契約自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：蓋章：
簽約人：職務：電話號碼：
已方：蓋章:
簽約人：職務：電話號碼：
定製貨物承攬加工契約書 篇13
委託方：
簽訂地點：
承接方：
訂日期：年月日
依照《契約法》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本契約，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（製作）
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委託方中途廢止契約，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的'1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行契約義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬契約條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生契約糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1. 向地經濟契約仲裁機關申請仲裁；
2. 向 當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委託方：
單位名稱（蓋章）
地址：
委託代理人：
電話：
承攬方：
單位名稱（蓋章）
地址：
委託代理人：
電話：
定製貨物承攬加工契約書 篇14
承攬方(甲方)：________
定作方(乙方)：________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間_____。
第七條乙方應於_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應於_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_____天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_____國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽並加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本契約正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力;契約副本_____份，送_____留存一份。
承攬方(蓋章)：________定作方(蓋章)：________
法定代表人(簽)：________法定代表人(簽)：________
地址：___________________地址：____________________
_____年____月______日_____年____月______日
簽訂地點：______________簽訂地點：______________
定製貨物承攬加工契約書 篇15
契約編號：_________________
訂立契約雙方：_________________
定作人：_________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________
定作人承辦單位：_________________聯絡人：_________________聯繫電話：_________________
定作人機構地址：_________________傳真電話：_________________
承攬人：_________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________
承攬人營業執照：_________________生產報刊亭許可證明：_________________
承攬人機構地址：_________________聯繫人：_________________聯繫電話：_________________
銀行開戶許可證：_________________開戶行：_________________賬戶：_________________
根據《_________________》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款，累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：_________________乙方：_________________
簽約人：_________________簽約人：_________________
簽約地點：_________________簽約日期：________年________月________日
定製貨物承攬加工契約書 篇16
契約編號：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承攬方）：
鑒於：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。
第一條定作物情況：
1、品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
2、規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求複雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，並將技術圖紙作為契約附屬檔案）
3、數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位）
4、備註：（如無內容，在空格處劃線）
第二條契約價款
1、契約價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）
2、付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）
3、付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質量要求及技術標準：
1、質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）
2、技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（註：如空格不夠用，可以另設契約附屬檔案，寫明見契約附屬檔案二）
3、甲方於年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本契約，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；
6、得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本；
7、未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
2、驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交（提）定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
（1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
（2）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
2、雙方約定由乙方送交定作物
（1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（2）送交定作物的地點：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協定，所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
（4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
1、包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
2、費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
2、運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）
3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
4、甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條乙方的違約責任：
1、未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的',應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
2、未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除契約，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
4、由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、超過契約約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。
2、向（根據有利於我方的原則，在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本契約簽訂地點（應詳細填寫契約簽訂的地點，如：深圳市_________區）
第十六條本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，本契約一式份，雙方各執份。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
地址：地址：
電話：電話：
______年______月______日______年______月______日
定製貨物承攬加工契約書 篇17
定作人：______________________ 契約編號：______________________
承攬人：______________________ 簽訂地點：______________________
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限 簽訂時間：
項 目 名 稱 及 內 容計量單位數量工作量(工時)報 酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ￥：
(註：空格如不夠用，可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求：
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法：
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條 結算方式及期限：
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)： 元。
第十條 定作人解除承攬契約應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果：
第十二條 違約責任：
第十三條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，提交廣州仲裁委員會仲裁; 。
第十四條 其他約定事項：
廣州市工商行政管理局監印
定作人(章)：______________________
住 所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份證號碼：______________________
委託代理人：______________________
電 話：______________________
開戶銀行：______________________
賬 號：______________________
郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________
住 所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份證號碼：______________________
委託代理人：______________________
電 話：______________________
開戶銀行：______________________
賬 號：______________________
郵政編碼：______________________
鑒(公)證意見：______________________
經辦人：_______________________
鑒(公)證機關(章)______________________
年 月 日
定製貨物承攬加工契約書 篇18
定做方：____________(稱甲方)
承攬方：____________(稱乙方)
根據《_____》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本契約，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1.製作內容：
主鋼構：_________________________。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、契約價格及結算方式：
1.契約造價按___/噸。契約總價款為___，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.契約簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按契約規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20_________)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在契約價內。
2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的'疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《_____》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地_____委員會_____。
九、附則：
1.本契約
2.本契約由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此契約有效期為___年___月___日至___年___月___日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充契約。
甲方(蓋章)：____________
乙方(蓋章)：____________
日期：
定製貨物承攬加工契約書 篇19
地址：
電話： 傳真：
NO：
委託方：_____X公司
簽訂地點：
受託方： 簽訂時間：
標的、數量、價款：
1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次契約履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的`醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：契約簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按契約總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本契約履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本契約根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後制定，本契約一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方：___X公司 受託方：
法人代表： 法人代表：
委託代表： 委託代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
定製貨物承攬加工契約書 篇20
甲方：___________乙方：___________
地址：___________地址：___________
郵編：___________郵編：___________
電話：___________電話：___________
法定代表人（委託代理人）：法定代表人（委託代理人）：
開戶行：開戶行：
帳戶：___________帳戶___________
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本契約，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
定製貨物承攬加工契約書 篇21
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
加工費：_________
單位總價：_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
單價：_________
總價：_________
圖紙、技：_________
術資料及：_________
交付時間：_________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_________
交付時間：_________
交付地點：_________
交付數量：_________
包裝要求：_________
檢驗方法：_________
運輸方法：_________
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間_________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的.時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的’發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執 _________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協定：
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回抗訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣________元，甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協定自雙方簽字後生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
定製貨物承攬加工契約書 篇22
契約編號：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：(以下簡稱甲方)_____________
承攬方：(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下契約條款，共同遵守執行。
第一條加工成品品名：_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數量
1、計量單位：_____________
2、數量：_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為契約的附屬檔案。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應於________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行契約的，無權請求返還定金，乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清契約約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止契約，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按契約規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過契約規定期限領取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本契約經雙方簽字後於________年____月____日起生效。契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與契約具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
定製貨物承攬加工契約書 篇23
契約編號：___________
簽約地點：______________
日期：__________________
甲方：________
地址：__________
電話：__________
傳真____________
乙方：________
地址：__________
電話：__________
傳真____________
根據平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協商特約簽定本契約。
一、雙方：由乙方提供不作價設備______美元（港幣）給甲方用於加工生產______之用，（詳見設備清單）。產權歸乙方所有。使用期限為______年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期後如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核准後處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、輔料
原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
三、甲方供乙方製成品的`數量及金額
原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
四、乙方供料於____________________起運抵_______________
甲方製成品於_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六、保險費負擔
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九、仲裁：因執行本契約所發生的爭議或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程式進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。
十、本契約一式八分，由簽字雙方各執一分，其餘六分報送有關部門備案。
甲方（蓋章）：__________________
乙方（蓋章）：__________________
日期：
定製貨物承攬加工契約書 篇24
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委託承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國契約法》規定，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此契約單價為稅前價）
品名規格數量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備註
箱梁芯模25米正交2套11 7000 77000約計重量
總計
總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的'物圖紙加工；
三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：契約簽訂生效後，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：契約簽訂後需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本契約解除的條件：契約執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決契約糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本契約自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本契約傳真件同樣有效。
十四、本契約一式兩份，如有未盡事宜可另立契約附加件，與本契約具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
簽訂時間：xx年xx月xx日
定製貨物承攬加工契約書 篇25
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保 證金留待下次契約履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：契約簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按契約總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本契約履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本契約根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商後制定，本契約一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方：__________公司受託方：__________
法人代表：__________法人代表：__________
委託代表：__________委託代表：__________
傳真：__________傳真：__________
電話：__________電話：__________
開戶銀行：__________開戶銀行：__________
帳號：__________帳號：__________
地址：__________地址：__________
定製貨物承攬加工契約書 篇26
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
第一條：定做契約概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工範圍
2.1本工程構件總計 / 件，含鋼量約計 噸，材質為 ;
2.2委託加工範圍：承攬方包工包料，加工範圍為簽字圖紙範圍內 。
第三條：契約價格及付款方式
3.1契約單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2契約總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂契約之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(契約總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本契約生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款後方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款後方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款;
3.5契約簽訂後定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最後一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶後方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條：質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工製作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規範》(GB50205x20xx)及《建築鋼結構焊接技術規範》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產，並保證所生產的構件質量符合上述規範的'要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結算方式
5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格後方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨，則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發貨;
5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖示注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢，並雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限：雙方契約約定的鋼構件全部加工完畢後，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)後14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方信箱之日起開始計算)審核完畢，並給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算檔案(包括電子版檔案)後，在14天期限內不予答覆，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算檔案，雙方按照此結算檔案進行剩餘款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在契約簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，並將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核後發現有異議時，必須經過定作方簽字認可後方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委託承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上籤字確認後承攬方方可加工製作，若圖紙與契約發生衝突，以契約為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶後，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由於定作方責任以及在契約實施過程中遇到不可抗力時，契約工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過契約規定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方，變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最後一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩餘款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本契約未盡事宜，經雙方協商解決。
第十條： 本契約自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本契約一式貳份，雙方各執壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
定製貨物承攬加工契約書 篇27
定作方：________
承攬方：________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下契約條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：__________貨號：__________面料：__________
顏色：__________尺碼：__________
第二條服裝數量
1、計量單位：__________
2、數量：__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量質量：__________________
提供日期：__________單價：__________總金額：__________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為契約。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：__________
2、總金額：__________
第七條包裝方式
內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交貨期限：_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的.外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應於________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行契約的，無權請求返還定金，乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應於________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清契約約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
甲方的違約責任
製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
中途廢止契約，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
未按契約規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方：_________乙方：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
定製貨物承攬加工契約書 篇28
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本契約。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑：過梁高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使契約無法履行的，乙方應承擔本契約總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本契約履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因契約履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充契約的，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：
定製貨物承攬加工契約書 篇29
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定，本著平等、自願、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本契約，並依照履行。
第一條：定做契約概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工範圍
2.1本工程構件總計 / 件，含鋼量約計 噸，材質為 ;
2.2委託加工範圍：承攬方包工包料，加工範圍為簽字圖紙範圍內 。
第三條：契約價格及付款方式
3.1契約單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2契約總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂契約之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(契約總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本契約生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款後方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款後方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款;
3.5契約簽訂後定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最後一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶後方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條：質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工製作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規範》(GB50205x20xx)及《建築鋼結構焊接技術規範》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產，並保證所生產的構件質量符合上述規範的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結算方式
5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格後方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨，則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發貨;
5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的'加工詳圖示注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢，並雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限：雙方契約約定的鋼構件全部加工完畢後，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)後14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方信箱之日起開始計算)審核完畢，並給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算檔案(包括電子版檔案)後，在14天期限內不予答覆，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算檔案，雙方按照此結算檔案進行剩餘款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在契約簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，並將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核後發現有異議時，必須經過定作方簽字認可後方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委託承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上籤字確認後承攬方方可加工製作，若圖紙與契約發生衝突，以契約為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶後，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由於定作方責任以及在契約實施過程中遇到不可抗力時，契約工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過契約規定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方，變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最後一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩餘款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本契約未盡事宜，經雙方協商解決。
第十條： 本契約自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本契約一式貳份，雙方各執壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
定製貨物承攬加工契約書 篇30
契約編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《契約法》的有關規定，經協商一致，就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協定，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照契約規定選用原材料，並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按契約規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期違約責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按契約約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔應此而支付的費用。符合契約規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按契約規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_契約簽訂後，如乙方擅自中途停止或解除契約，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按契約規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除契約，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行契約時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方，並與對方協商延長履行契約的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本契約約定的下列方法之一進行解決：
1.由________仲裁委員會仲裁；
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本契約經甲、乙雙方簽字後生效。契約生效後，甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本契約未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本契約不可分割的組成部分，且與本契約具有同等效力。
3.本契約有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章）
乙方：_________________（簽章）
簽約日期：
簽約地點：________________