防火門的承攬加工契約 篇1
簽訂地點：_______________
簽訂時間：_______________
定作方(甲方)：_______________
承攬方(乙方)：_______________
按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協定：
一、項目概況
1、項目名稱：_______________
2、項目地點：_______________
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號貨物名稱規格數量單價：_______________元/m2備註
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計：_______________(樘)_________元/=元。
114樘/363.06
金額(大寫)：(不含稅)
註：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、契約簽訂後，預付總貨款的_______________%，貨物全部進場，再付總貨款的_______________%，安裝完畢再付總價的_______________%，剩餘_______________%為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
_____________________________________________
九、違約責任
1、按《_____》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
代理人：_______________代理人：_______________
電話：_______________電話：_______________
_____年_____月_____日
防火門的承攬加工契約 篇2
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本契約，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容：_______________________________________________________。
1）主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、契約價款及結算方式：
1、契約總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、契約簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為契約定金（最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本契約不予生效）。
3、結算方式：按契約規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範（鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20xx）認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內容：抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的'構件圖紙兩套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本契約_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章，此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充契約。
甲方（蓋章）：
委託代理人：
聯繫方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：
委託代理人：
聯繫方式：
開戶行：
賬號：
防火門的承攬加工契約 篇3
2.產品質量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本契約。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購並投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的契約履行。
4.產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協定書》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方）。
2.質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自契約物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本契約第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元；在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第（4）條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
(3)因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計畫調整的，扣罰違約金3000元/次；
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(7)未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(8)送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合契約規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的.，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款；契約規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計畫。
6.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、契約的變更、解除：
1.契約期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本契約。如有《契約法》第94條規定的解除契約條件的情況出現，均可解除契約。
2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的契約產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本契約，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.契約因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本契約而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1.按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本契約一式叄份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋契約專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於契約完全履行或其他解除事由出現時。
3.執行本契約發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協定》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理契約》、《智慧財產權保護協定》為本契約的附屬檔案。
十八、其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：_________________乙方：_________________
授權代表：_________________授權代表：_________________
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日