小區智慧型化系統工程建設契約 篇1
甲方(發包人)：_________
乙方(承包人)：_________
根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智慧型化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智慧型化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智慧型化系統投標檔案(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，並在雙方研究、討論最後確認的設計檔案(同投標檔案)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。?為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《_____》、《智慧型建築工程質量驗收規範》(徵求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一部分 工程概況
1、工程概況
1.1 工程名稱：_________小區智慧型化系統工程
1.2 工程地點：_________
1.3 工程內容
1)本次智慧型化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防範子系統、家庭智慧型化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區區域網路系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。
2)本次契約未涉及_________小區樣板房智慧型化演示系統和單列的智慧型化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本契約中。
3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽契約，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、_____/e-mail伺服器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智慧型化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。
4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智慧型化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責採購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。
5)本次智慧型化系統工程一卡通子系統中的智慧卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂契約，不包含在本契約中。
第二部分 工程承包範圍
2、工程承包範圍
2.1 承包範圍：工程承包內容同招標檔案，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。
第三部分 契約總額、承包方式及契約檔案組成
3、契約總額及承包方式
3.1 契約總額(或者稱為工程總造價)即委託乙方建設_________小區智慧型化系統工程全部子系統所簽訂契約總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。
3.2 承包方式：該項目採取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。
3.3 特別說明
1)在本次智慧型化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌pvc管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高於契約價，甲方補高出部分差價)。
2)在本次工程中，未考慮智慧型化系統工程主幹路由，由甲方為乙方提供室外電信幹線管道2孔80pvc管道。
3)契約中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項契約，一起構成本契約的有效組成部分。
4、組成契約的檔案
4.1 本契約
4.2 _________小區智慧型化系統招標書
4.3 _________小區智慧型化系統工程技術解決方案書
4.4 _________小區智慧型化系統工程設備清單及報價
4.5 _________小區智慧型化系統工程施工組織方案
4.6 中標通知書
4.7 圖紙
4.8 雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分
第四部分 詞語定義
5、詞語定義
5.1 甲方(發包人)：指在契約中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
5.2 乙方(承包人)：指在契約中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
5.3 項目經理：指承包人在契約中指定的負責施工管理和契約履行的代表。
5.4 監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
5.5 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在契約中約定。
5.6 工程：指發包人承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。
5.7 契約價款：指發包人承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。
5.8 追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。
5.9 費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
5.10 工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
5.11 開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
5.12 竣工日期：指發包人承包人在協定書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
5.13 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
5.14 施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
5.15 書面形式：指契約書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
5.16 違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。
5.17 索賠：指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
5.18 不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
第五部分 施工組織計畫及工期
6、施工組織計畫及工期
6.1 根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為_________日曆天(公曆日)。開工日期：_________年_________月_________日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_________月_________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。
6.2 進度計畫
1)甲乙雙方簽訂契約後，乙方在15日內做出工程項目計畫書、工程施工組織計畫書(已提供)，經甲方確認後方可施工。
2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計畫提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
3)承包人必須配合土建主體工程進度計畫組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。
7、開工及延期開工
7.1 承包人應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協定書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
7.2 因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。
8、暫停施工
8.1 工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後24小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加契約價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。
9、工期延誤
9.1 因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：
1)發包人未能按契約的約定批准乙方提供的圖紙;
2)發包人未能按契約的約定提供開工條件;
3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;
4)工程師未按契約約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;
5)設計變更和工程量增加;
6)一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
7)由於土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;
8)不可抗力;
9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。
10、工程竣工
10.1 承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。
10.2 因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。
10.3 施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。
第六部分 雙方一般權利和義務
11、工程師權利與義務
11.1 如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。
11.2 監理單位委派的總監理工程師在本契約中稱工程師：
姓名：_________職務：_________
發包人委派的職權：_________
需要取得發包人批准才能行使的職權：_________
工程師應按契約約定行使職權，發包人在契約中要求工程師在行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。
11.3 發包人派駐施工場地履行契約的代表在本契約中也稱工程師：
姓名：_________職務：_________
發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。)
11.4 契約履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本契約關於爭議的約定處理。
1.5 除本契約內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包人的任何權利與義務。
12、工程師的委派和指令
12.1 工程師可委派工程師代表，行使契約約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。
工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。
除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
12.2 工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後24小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。
12.3 工程師應按契約約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加契約價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。
12.4 如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。
13、項目經理
13.1 項目經理的姓名：_________職務：_________
13.2 承包人依據契約發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
13.3 項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。
13.4 承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。
14、甲方責任
14.1 甲方責任：
1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地、提供智慧型化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;
2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;
3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;
4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;
5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);
6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;
7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;
8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關係，監督、檢查工程質量、進度，並指派專人負責;
15、乙方(承包人)工作
15.1 乙方責任：
1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;
2)向工程師提供月度工程進度計畫及相應進度統計報表;
3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;
4)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;
5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。
第七部分 質量和檢驗
16、工程質量
16.1 工程質量應當達到協定書約定的質量標準(其中pvc管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主幹路由由甲方為乙方提供室外電信幹線管道2孔pvc管道，驗收時主幹路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其餘以電信部門規範為準。
16.2 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
17、檢查和返工
17.1 承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據契約發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
17.2 工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
17.3 工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔，相應順延工期。
17.4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款，由發包人承擔。
18、隱蔽工程和中間驗收
18.1 工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上籤字後，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。
18.2 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。
18.3 經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收12小時後，工程師不在驗收記錄上籤字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。
19、重新檢驗
19.1 如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，並相應順延工期。
第八部分 安全施工
20、安全施工與檢查
20.1 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
20.2 發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。
21、安全防護
21.1 承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。
21.2 實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，由發包人承擔安全防護措施費用。
22、事故處理
22.1 發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。
22.2 發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
第九部分 付款方式及工程量計算
23、付款方式
23.1 本工程實行工程總費用包乾，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收後，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿後支付剩下的5%款。
23.2 工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加契約價款或減少的契約價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。
24、工程量的計量
24.1 承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告後3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人參加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。
24.2 工程師收到承包人報告後3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。
24.3 對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。
第十部分 工程變更
25、工程設計變更
25.1 施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。
因變更導致契約價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。
25.2 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
25.3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。
工程師同意採用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。
26、其他變更
26.1 契約履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。
27、確定變更價款
27.1 承包人在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整契約價款。
27.2 工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。
27.3 工程師不同意承包人提出的變更價款，按本契約關於爭議的約定處理。
27.4 工程師確認增加的工程變更價款作為追加契約價款，與工程款同期支付。
第十一部分 竣工驗收
28、竣工驗收
28.1 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計畫、有關變更的書面檔案為依據驗收。
28.2 發包人收到竣工驗收報告後5天內組織有關單位驗收，並在驗收後5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。
28.3 發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
28.4 工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後重新遞交竣工驗收報告的日期。
28.5 發包人收到承包人竣工驗收報告後5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。
28.6 中間交工工程的範圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程式按本條28.1款至28.5款辦理。
28.7 因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協定，明確雙方責任和工程價款的支付方法。
28.8 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。
28.9 工程竣工驗收符合契約規定的驗收標準後，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。
29、質量保修
29.1 本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，契約另附部分原廠家質保和售後服務說明。
第十二部分 違約、索賠和爭議
30、違約
30.1 發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，並賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：
1)本契約第23條提到的發包人不按契約約定支付工程進度款，導致施工無法進行;
2)本契約第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。
4)發包人沒有按照契約付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。
30.2 承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，並賠償因其違約給發包人造成的損失：
1)因承包人原因不能按照契約約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;
2)因承包人原因工程質量達不到契約約定的質量標準;
3)承包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。
4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本契約總金額。
31、索賠
31.1 當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。
31.2 發包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到契約價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程式以書面形式向發包人索賠：
1)索賠事件發生後7天內，向工程師發出索賠意向通知;
2)發出索賠意向通知後7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;
3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於3天內給予答覆，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;
4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後3天內未予答覆或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;
5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與31.2.3、31.2.4規定相同。
32、爭議
32.1 發包人承包人在履行契約時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向______________委員會提請_____或向人民法院提起訴訟。
32.2 發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續：
1)單方違約導致契約確已無法履行，雙方協定停止施工;
2)調解要求停止施工，且為雙方接受;
3)_____機構要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
第十三部分 契約解除、生效與終止
33、契約解除
33.1 發包人承包人協商一致，可以解除契約。
33.2 發包人不按契約的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協定，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除契約。
33.3 有下列情形之一的，發包人承包人可以解除契約：
1)因不可抗力致使契約無法履行;
2)因一方違約致使契約無法履行。
33.4 一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除契約的，應以書面形式向對方發出解除契約的通知，並在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時契約解除。對解除契約有爭議的，按本契約關於爭議的約定處理。
33.5 契約解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按契約約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨契約，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨契約發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因契約解除給對方造成的損失。
33.6 契約解除後，不影響雙方在契約中約定的結算和清理條款的效力。
34、契約生效與終止
34.1 本契約雙方簽字蓋章後生效。
34.2 除第十一部分第29款外，發包人承包人履行契約全部義務，竣工結算價款支付完畢後，本契約即告終止。
34.3 契約的權利義務終止後，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
第十四部分 其他
35、契約檔案及解釋順序
35.1 契約檔案應能相互解釋，互為說明。組成本契約的檔案及優先解釋順序如下：
1)契約書
2)圖紙
3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附屬檔案
4)招標檔案
5)工程質量保修條款
6)標準、規範及有關技術檔案
契約履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
35.2 當契約檔案內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協定書關於爭議的約定處理。
36、語言文字和適用法律、標準及規範
36.1 語言文字：本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。
36.2 適用法律和法規：本契約檔案適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《_____》、《中華人民共和國招投標法》、《建築法》。
36.3 適用標準、規範
1)適用標準、規範的名稱：《居住小區智慧型化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智慧型建築工程質量驗收規範》(徵求意見稿)、《智慧型建築設計標準》、《建築通用布線國際標準》、《商用建築布線標準》、《建築與建築群綜合布線系統工程設計規範》、《建築與建築群綜合布線系統工程驗收規範》及地方現行的工程施工驗收規範。
小區智慧型化系統工程建設契約 篇2
契約編號：_________
建設項目：_________
貸款方(甲方)：_________
借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 乙方根據批准的年度基本建設計畫，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條 借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本契約貸款利率根據政策相應調整。
第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產的基本折舊基金;
3.固定資產稅;
4.利潤。
乙方還款超過契約期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條 乙方在本契約規定的貸款總額內，根據批准的年度計畫和建設進度編制年、季度用款計畫，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計畫內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按契約規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、相關單位或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、相關單位或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條 通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
小區智慧型化系統工程建設契約 篇3
施工工程契約編號：________________
安全生產契約編號：________________
甲方（建設工程的項目法人）：________________
乙方（施工單位）：__________________________
為在工程實施過程中營造安全、高效的施工環境，切實搞好項目安全管理工作，根據《中華人民共和國同契約法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》以及《水利工程建設安全生產管理辦法》等法律法規以及相關政策的規定，經甲、乙雙方協商一致，特制定本契約。
一、項目工程名稱：____________________
二、項目所在地：______________________
三、工程內容：________________________
四、契約履行期限：____________________
五、本工程主要危險源：________________
六、雙方的權利義務
（一）甲方的權利義務
1.甲方應向施工單位提供施工現場及施工可能影響的毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、通訊、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，擬建工程可能影響的相鄰建築物和構築物、地下工程的有關資料，並保證有關資料的真實、準確、完整，滿足有關技術規範。但以上資料尚未形成或無法查詢的除外。
2.甲方不得調減和挪用中標價中所確定的水利工程建設有關安全作業環境及安全施工措施等所需費用。
3.甲方應督促乙方嚴格執行財政部、國家安全生產監督管理總局《關於印發高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法的通知》（財企〔20__〕478號）。
4.甲方不得對乙方提出不符合建設工程安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求，不得壓縮契約約定的工期。
5.甲方應編制保證安全生產的措施方案，並在規定時間內報有管轄權的水行政主管部門備案。
6.在本水利工程開工前，甲方應當就落實保證安全生產的措施進行全面系統的布置，明確施工單位的安全生產責任。
7.甲方應當在拆除或者爆破工程施工____日前，將施工單位資質等級證明、擬拆除或擬爆破的工程及可以危及毗鄰建築物的說明、施工組織方案、堆放、清除廢棄物的措施、生產安全事故的應急救援預案報有管轄權的水行政主管部門、流域管理機構或者其委託的安全生產監督機構備案。
8.甲方有權檢查乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全、文明施工要求的行為進行制止、糾正並發出安全整改通知書，直至清退出場。
9.甲方應確保全全設施與主體工程建設“三同時”的原則，即：同時設計，同時施工，同時投入使用。
10.甲方不得明示或者暗示乙方購買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件、消防設施和器材。
11.甲方應在事故發生後，按照事故處理的相關程式上報有關部門，不得延誤。
（二）乙方的權利義務
1.乙方應嚴格執行安全生產法律法規，水行政主管部門的規定，按照工程建設規範要求，特別是強制性規範對安全施工的各項規定，依法履行安全生產管理職責和義務。
2.乙方應承諾本單位依法取得符合本工程要求的《安全生產許可證》；本單位的主要負責人、擬投入本項目負責人以及專職安全生產管理人員具有合法有效的安全資質證書。
3.為保證施工現場安全管理體系有效運行，乙方應當設立專職的安全生產管理機構，並配備專職安全生產管理人員。施工現場應當按照每____萬元施工契約額配備____名的比例，配備專職安全生產管理人員，每個標段不足____萬元的至少配備____名；建立健全安全生產規章制度和操作規程，對工程建設進行經常性的安全檢查，並做好安全檢查記錄。
4.乙方嚴格執行財政部、國家安全生產監督管理總局《關於印發高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法的通知》（財企〔20__〕478號）。
5.乙方應認可其投標報價已包括（但不限於）完成本工程實物工作量所需的安全管理、質量管理、安全培訓、勞動保護、文明施工等全部費用。
6.乙方參與本項目的承建單位所有人員（含農民工）上崗前均按照相關規定的要求進行了與其從事崗位相符的安全教育培訓，具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。所有特種作業人員接受了與本工種相適應的、專門的安全技術培訓，經安全技術理論考核實際操作技能考試合格，並取得有效的特種作業人員操作證書。
7.乙方所有進場設備、機具、設備應符合安全技術規範要求。特種設備具有特種設備安全檢測機構出具的有效的檢測合格證書或審批手續。
8.乙方應遵守法律法規關於易燃易爆及危化物品購買、運輸、儲存、管理使用的相關規定，自覺接受當地公安部門的監管。
9.乙方應按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求，主動承擔起隱患排查、治理和防控的主體責任，建立並落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制。
10.乙方應當按照____市水務局、市安監局《____市重點水利工程危險性較大單項工程安全專項施工方案編制和審查管理（暫行）辦法》的要求，對危險性較大的單項工程編制安全生產專項方案，並嚴格履行審核、審查批准程式後方可實施。
11.乙方應按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案；承擔度汛要求的工程，還應當編制滿足度汛要求的施工度汛方案，並按程式審批、備案。
12.乙方應按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》及相關規定的要求，及時上報有關部門，不得延誤。
13.乙方應承擔施工期間因生產安全事故造成的刑事、行政、民事責任和全部直接經濟損失。
七、安全保證金的繳納和退還
（一）乙方同意在簽訂工程承包契約的同時，按照工程中標價的____%，一次性向甲方繳納安全保證金總計人民幣：________萬元。甲方設立專門賬戶保管，不得挪作他用。
賬號：____________________，開戶行：____________________。
（二）安全保證金的使用範圍為：
1.施工單位違約金的扣除。
2.施工單位承擔責任的安全事故處置和事故善後工作。
甲方單位：____________ 乙方單位：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：__________
地址：________________ 地址：________________
電話：________________ 電話：________________
日期：________________ 日期：________________