中央空調工程購銷安裝契約 篇1
簽訂地點:__________
發包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
按照《中華人民共和國民法典》和《建築法》等相關法律、法規及規定,結合本工程具體情況,在友好協商基礎上,雙方達成如下協定。
一、詞語涵義
第1條 詞語涵義
建設工程施工契約文本,由建設工程施工契約條件(以下簡稱契約條件)和建設工程施工契約協定條款(以下簡稱協定條款)組成。其用詞用語除協定條款另有約定外,應具有本條款所賦予的涵義:__________
1、發包方(簡稱甲方):__________
2、承包方(簡稱乙方):__________
3、工程:__________
3.1 工程名稱:__________
3.2 工程地點:__________
3.3 工程內容:__________
3.4 承包範圍:附屬設備、材料供應,設備安裝、管道製作安裝,新風系統,空調電氣,系統調試(所用的設備、材料按雙方認可的《安裝工程預算書》及施工圖中的品牌,規格,數量等要求)。排風系統不包含在本契約承包範圍內。
4、經濟支出:設計變更、技術洽商必須經雙方代表簽字認可,工程變更同樣採用契約價款計算,工程變更部分工程款按預算價在工程竣工時一次結算支付。
5、工期:契約總工期 天,假日雨天包括在內。
6、開工日期:乙方收到工程預付款和甲方發出的工程進場通知書後三天內進場施工。
7、圖紙:乙方用以施工的所有圖紙(包括設計變更、配套說明和有關資料),由乙方提供經甲方代表批准(簽認)。
第2條 甲方工作
甲方按協定條款約定時間和要求,一次或分階段完成以下工作:
1、辦理本工程及相關工程的建設、開工的合法手續和證照。
2、施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工現場,並保證施工期間的需要。按當地政府和有關部門對施工場地交通、生產生活污水、雨水排放和施工噪音等管理規定辦理有關手續;乙方施工用水、用電費用由甲方支付。
3、負責協調各工種之間的配合工作;
4、在工地範圍內提供施工場地、設備材料存放用的倉庫、施工人員辦公場地;
5、甲方不按契約約定完成以上工作造成延誤,承擔由此造成的經濟支出,賠償乙方有關損失,工期相應順延。
第3條 乙方工作
乙方按協定條款本契約約定的時間要求做好以下工作:
1、向甲方代表提供工程進度計畫及相應進度統計報表和工程事故報告;
2、乙方應遵守當地政府和有關部門對施工場地交通、生產生活污水、雨水排放和施工噪音等管理規定;
3、乙方進場後必須抓好安全生產工作。施工人員必須遵守工地的有關規章制度和安全生產制度,若因乙方人員違規造成一切事故的,由乙方自行負責一切責任並賠償有關損失。若由於甲方或第三方責任造成事故,引起乙方損失的,則由甲方或第三方賠償乙方損失。
4、按契約的要求做好與本工程有關的施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作;
5、保證施工現場清潔符合有關規定。維修好損壞的市政綠化帶和人行道,使之道路暢通等,承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。交工前將施工現場清理乾淨,將自身造成的廢物清理乾淨。
6、試機費用由乙方承擔。
二、施工組織設計和工期
第4條 暫停施工
甲方代表在確有必要時,可以書面形式要求乙方暫停施工,並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見後向其提出復工要求,甲方代表簽發復工令後繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆,乙方可自行復工。停工責任在甲方,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
第5條 工期延誤
對以下造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認, 工期相應順延。
1、工程量變化和設計變更;
2、非乙方原因停水連續4小時、停電連續4小時以上、暴雨連續4小時以上造成停工;
3、不可抗力,指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲、乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災以及七級以上颱風,五級以上地震等對工程造成損害的自然災害;
4、契約中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。
乙方在以上情況發生後3天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告後5天內給予確認、答覆,逾期不予答覆,乙方即可視為延期要求已被確認;乙方逾期提出報告,甲方即可視為沒有發生。
三、質量與驗收
第6條 檢查和返工
乙方應認真按照標準、規範和設計的要求以及甲方代表依據契約發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,並按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,工期順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格、影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出,屬甲方責任的,由甲方承擔,相應順延工期。
達不到契約條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合契約條件。因乙方原因達不到契約條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。因甲方原因達不到契約條件,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。
第7條 隱蔽工程和中間驗收
工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協定條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格後在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上籤字後,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改後重新驗收。 工程質量符合規範要求,驗收24小時後,甲方代表不在驗收記錄簽字,可視為甲方代表已經批准,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
四、契約價款與支付
第8條 契約價款及調整。
本空調工程契約總造價工程款為人民幣:_______________元整 (¥ ________元)。本契約價款約定後,任何一方不得擅自改變。但約定當發生下列情況時可作調整:__________
1、雙方代表確認的設備、工程量增減;
2、雙方代表已確認的設計變更或工程洽商;
3、契約約定的其它增減或調整。
第9條 工程款支付
1.本契約簽訂後 3 天內,甲方向乙方支付工程契約總造價的30%人民幣 支付給乙方。乙方應將此款用於乙方供應的主的要材料的訂購,乙方要確保所供應的材料到貨時間不影響工期。
2. 每兩層空調管網完工(配電、與裝飾配合的風口等工作除外)後 3 天內,甲方將工程款(即占總造價的 %) ________元整(¥ ________元)支付給乙方。
3. 空調工程完工驗收合格後 7 天內,甲方將工程款餘款 ________元整(¥:__________ ________元)付清給乙方。
4. 工程質保金 ________元整(¥:__________ ________元),自工程驗收合格之日起滿一年後7天內甲方向乙方付清工程質保金。
第10條 竣工驗收
1、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工有關規定,向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收申請報告。完整的竣工(資料)檔案和竣工圖要交給甲方代表。甲方代表收到竣工驗收申請報告後,10天內組織有關部門驗收,並在驗收通過後5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改並承擔由自身原因造成修改的費用,由乙方負責修理直至驗收合格。如15天內甲方未能組織竣工驗收的,亦應視為工程驗收合格。甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及保管費用,並支付工程餘款。
2、竣工驗收報告批准後一周內,乙方將竣工工程交付甲方。
第11條 竣工結算
1、竣工驗收報告批准後,乙方應按契約向甲方代表提出結算報告,辦理竣工結算,甲方代表收到結算報告後一周內向乙方支付工程款。如有爭議,先將無爭議部分付清,爭議部分應在甲方收到結算報告後一周內提出異議。
2、工程竣工驗收後,甲方未能及時支付工程餘款則需付餘款利息(年息10%),在甲方未能及時付清工程餘款前,設備的所有權仍屬於乙方。甲方付清工程餘款後設備的所有權即轉移給甲方。
第12條 保修
1、 機組保修期為整機自調試驗收合格之日起 12 個月。
按國家有關規定,工程安裝質量(包括零部件如末端設備、水管閥門等)保修一年。保修期從本工程驗收通過之日算起。保修期間,乙方應在接到修理通知在工作時間8小時或非工作時間24小時內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成的費用,由乙方支付。因非乙方原因造成返修經濟支出,由甲方承擔。若因甲方原因造成工程停工超過半年以上的,工程保修期由甲乙雙方另行商議,但保修期限不應長於12個月。
乙方承諾所承包的工程超過工程契約規定的壹年保修期後,實行終身優惠有償服務。
六、爭議、違約和索賠
第13條 爭議
甲乙雙方因契約發生爭議不能解決時,要求調解、起訴的,可採用以下兩種方式解決:__________
1、施工管理部門調解;
2、向本工程所在地人民法院起訴。
發生爭議後,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行契約,保持施工連續,保護好已完好工程:__________
1、雙方認為契約確已無法履行;
2、雙方協定停止施工;
3、調解要求停止施工,且為雙方接受;
4、法院要求停止施工。
第14條 違約
甲方代表不能及時發出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它致使契約無法履行的行為,應承擔違約責任( 包括支付其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),工期相應順延。
乙方不能按契約約定的內容,組織施工、施工質量達不到設計和規範要求,或發生其它致使契約無法履行的行為,甲方通知乙方並監督其改正,直致令其停工,所造成的經濟損失和延誤的工期由乙方負責承擔,並承擔相應的違約責任。
除非雙方協定將契約終止,或因一方違約使契約無法履行,違約方承擔上述的責任後仍應繼續履行契約。
因一方違約使契約不能履行,另一方欲中止或解除全部契約,應提前10天通知違約方後,方可中止或解除契約,由違約方承擔違約責任。
具體違約條款如下:
1、 工程質量不合格的,乙方負責無償修理,工期不予順延。
2、 工程交付時間不符合規定,超期三日起計罰金,每日按契約總價的1‰償付逾期違約金,總罰金不得超過契約總金額的1%,工期延誤不能超過5天,若查超過5天,乙方應賠償本契約總金額的2%給甲方(非乙方原因導致工期延誤的情況除外)。
3、 甲方未能按時付款時,超期三日起計罰金,每日按契約總價的1‰償付逾期違約金,總罰金不得超過契約總金額的1%,付款期延誤不能超過5天,若查超過5天,乙方應賠償本契約總金額的2%給甲方。
4、 甲方未能按照契約規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發生的實際損失。
5、 工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其它問題,由甲方承擔責任。
6、 甲方未按契約規定付清契約款項時,乙方有權終止所售設備及安裝工程的保修期服務。契約規定的契約款項目未付清前,乙方所售設備及安裝工程的附屬材料的所有權歸乙方所有。
7、 簽訂契約後,若甲乙雙方單方毀約,毀約者按契約款10%賠付對方。
第15條 索賠
甲方未能按契約約定支付各種費用、順延工期、賠償損失,乙方向甲方索賠;乙方按契約、設計圖紙規範要求施工,造成質量事故,甲方向乙方索賠:
1、有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關簽證或證據;
2、索賠事件發生後20天內,向對方發出要求索賠的通知;
3、甲方或乙方在接到索賠通知後10天內給予審核批准,或要求對方進一步補充索賠理由和證據。
七、其它
第16條 不可抗力
不可抗力發生後,乙方應迅速採取措施,盡力減少損失,並在24小時內向甲方代表通報受災情況,按契約條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生,乙方每隔3天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發生的費用由雙方分別承擔 :
1、工程本身的損害由甲方承擔;
2、人員傷亡由其所屬單位負責,並承擔相應費用;
3、造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;
4、所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協定約定。
第17條 工程停建或緩建
由於政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建,使契約不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的經濟支出,並按契約規定支付已完工程價款和雙方認可簽證的價款。
已經訂貨的材料由訂貨方負責退貨,不能退貨的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第18條 契約附屬檔案:__________ 空調系統工程安裝預算清單。
第19條 契約的生效與終止
本契約自甲、乙雙方代表簽字及單位蓋章之日起生效,在竣工結算、甲方支付工程款項完畢,乙方將工程交付甲方後,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿後,有關保修條款終止。
第20條 契約份數
契約正本二份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。副本二份,由甲乙雙方各執一份。
本契約未盡事宜由甲乙雙方另行商訂。
甲方(章):__________ 乙方(章):__________
地 址:__________ 地 址:__________
法定代表人或委託代理人:__________ 法定代表人或委託代理人:__________
電 話:__________ 電 話:__________
開戶銀行:__________ 開戶銀行:__________
帳 號:__________ 帳 號:__________
日 期:__________ 日 期:__________
中央空調工程購銷安裝契約 篇2
供方:________________(以下簡稱甲方)
需方:________________(以下簡稱乙方)
一、標的信息
型號
規格
數量
顏色
單價
合計
合計
二、質量及要求、技術標準
三、交(提)貨地點、方式
1、交(提)貨地點:
2、交(提)貨方式:
若由甲方代運至乙方指點的地點,甲方指定倉庫內進行設備外觀及數量檢查,若乙方接貨15日內未提出異議,視為產品完好接收。
四、運輸方式及運費結算
1、運輸方式:□乙方自提;□甲方代辦運輸;□其它(在“□”內打“√”進行選擇)。
2、若由甲方配送,甲方於收到乙方運費後發運,多退少補。
五、包裝
甲方應按照國家與行業的標準進行包裝,如果是因為包裝的問題導致產品缺損,甲方應承擔相應的賠償責任。
六、驗收標準、方法
按國家或行業相關產品技術標準驗收。
七、結算方式及期限
契約簽訂後,50KW以內的機型必須全款發貨,其餘機型需付不低於契約總金額________%的預付款,交提貨前付清全額餘款。
八、設備安裝與調試
1、設備安裝必須由甲方授權的具有相應資質的工程安裝商進行,否則,甲方不承擔保修責任。
2、設備開箱前,乙方必須通知甲方人員現場確認簽字。
3、乙方負責設備安裝及調試,甲方給予指導。
4、在與甲方設備連線前,乙方應保證除甲方以外設備符合連線條件並嚴格遵守甲方設備安裝要求,在甲方人員確認簽字後方可操作。
5、調試設備過程中調試人員應按甲方人員要求進行操作。
6、未經甲方確認簽字,自行安裝、運行設備的,甲方不承擔保修責任和設備質量責任。
7、調試完成後,甲方協助乙方與最終用戶簽署調試報告。
九、設備質量異議約定
1、提出設備異議的時間為設備調試完成之日起________日內,如無異議視為合格,若自乙方接貨之日起________個月,乙方不能滿足設備運行條件或不通知甲方協助調試,視為設備合格。
2、無需經過調試的附屬檔案、備件和甲方提供的資料由乙方在收貨當日對其是否符合契約約定進行檢驗,若未檢驗或未提出異議視為符合契約約定。
十、設備保修
1、甲方負責本契約範圍內的設備保修,保修期為設備調試合格(包括視為調試合格)之日起________個月或自乙方接受設備________個月(以先到日期為準)。
2、保修期內按照_________公司服務政策保修,因人為原因及安裝原因造成的設備損壞,不在保修之列,但甲方可提供_____。
3、乙方及其用戶按照甲方提供的檔案對設備進行安裝、操作及維護保養,否則甲方不承擔保修責任和設備質量責任。
4、乙方及其用戶未經甲方同意變更設備安裝地點的,甲方不承擔後續期設備保修責任和設備質量責任。
十一、乙方不能將本批契約產品用於除本契約以外的二次銷售。
十二、對定製產品,契約產品型號以甲方最終提供的型號為準。
十三、契約生效條件及期限:本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,本契約內容執行完畢並貨款結清後,契約廢止。
十四、違約責任
契約履行過程中若有違約,違約方承擔全部責任;因乙方不能如約結算貨款,乙方承擔違約部分金額日萬分之________的違約金及賠償損失。
十五、解決契約糾紛的方式
因履行本協定,雙方發生爭議,協商不成時,由甲方所在地人民法院管轄。
十六、本契約一式________份,供需雙方各執________份,本契約由雙方法定代表人或委託代理人簽字加蓋雙方契約專用章或公章後生效。簽字蓋章後的契約傳真件具有同等效力。
甲方:
地址:
法定代表人:
簽約代理人:
聯繫方式:
簽約時間:________年_______月_______日
乙方:
地址:
法定代表人:
簽約代理人:
聯繫方式:
簽約時間:________年_______月_______日
中央空調工程購銷安裝契約 篇3
採購方:______供貨方:______
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
營業執照號碼:________________營業執照號碼:________________
地址:________________________地址:________________________
電話:________________________電話:________________________
傳真:________________________傳真:________________________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定,在平等、自願的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協定:
第一條、甲方訂購及設備規格型號及數量,以及工程概況:
1、設備情況:__________________________________________;
2、安裝工程概況:__________________________________________;
3、工程地點:__________________________________________。
4、開工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二條、乙方工程材料進場時,由甲方確認並指定貨物堆放地點,工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條、產品的安裝、調試、驗收:
乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
安裝質量標準按國家規範及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知______天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單上籤字蓋章。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準。需更改設計方案的,須經雙方協商同意。涉及機型調整的,須經雙方洽商加以確認。
第四條、付款方式:
本契約價款為雙方契約工程款加洽商價款。
本契約工程總價款為人民幣¥______元。
契約簽訂時,甲方支付乙方工程定金計人民幣¥______元。
大寫:______元整。
乙方工程材料及設備進場,甲方驗收簽字後支付乙方二期工程款人民幣¥______元,大寫:______元。
其餘款項於設備調試完畢,工程竣工驗收合格後付清餘款,甲方未付清全款以前,材料及空調設備權屬為乙方。乙方通知甲方驗收,______日內甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。
以上價款不含小區物管費、含專用鑽孔機器鑽孔費用、含設備吊裝費。
第五條、雙方責任:
一、乙方責任:
工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作。
除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額後仍不能交工,甲方可考慮終止契約,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的協調配合工作。
甲方負責空調內機電源的鋪設及室外機基座的建設。
甲方負責施工期間的水電開支並協助辦理乙方施工人員的出入證明。
甲方中途終止工程,應向乙方償付契約款的______%的違約金。
甲方未能按契約規定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應向乙方支付契約款總額的______‰的違約金,但違約金總額不超過契約款總額的______%。如甲方在達到此限額後仍不能付款,______個月內,乙方有權終止契約,並追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
甲方如需調整產品型號,應及時通知乙方,並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲乙雙方確認,工期相應順延:
工程量變化或設計變更。
不可抗力。
甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
甲方同意工期順延的其他情況。
第六條、產品質量責任和售後服務條款:
自驗收之日起,工程保修期為:______年。
在質量保證期外由於產品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。
質保期結束後,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自願簽訂契約予以確定。
第七條、因發生不可抗力因素致使契約不能正常履行的,由雙方友好協商解決。
第八條、解決契約糾紛的方式:執行本契約發生的爭執,由雙方友好協商解決。協商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條、由______方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本契約附屬檔案。
第十一條、本契約如有其他未盡事宜,可由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
第十二條、本契約正本一式______份,甲乙雙方各執______份。
甲方:____________乙方:_____________
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
_________年_____月______日_________年_____月______日