以房抵工程款的三方協定

以房抵工程款的三方協定 篇1

甲方:________________

乙方:________________

由於甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協定:

甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售契約,在正式辦理房屋產權證時,其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協定,甲方應以現金支付所欠工程款元。

本契約未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

本協定一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

以房抵工程款的三方協定 篇2

最新的多被告工程款訴訟狀範文

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

以房抵工程款的三方協定 篇3

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑒於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向_________公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;

(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向_________公證處申請辦理本協定的公證事宜。

2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及_________公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

_________公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協定自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。

3、本協定正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

以房抵工程款的三方協定 篇4

甲方:(後附營業執照複印件)

乙方:(後附營業執照複印件)

丙方:(後附身份證複印件)

鑒於:

1、甲方、乙方於 年 月 日簽訂了 項目工程施工契約(以下簡稱 契約),契約編號為 ,契約金額為 元,結算額 元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。

經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定:

一、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以位於 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;

2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況:

1、該商品房建築面積暫定為**平方米,單價*元平方米,房屋總額暫定為**元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。

以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關檔案執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本契約約定的單價,多退少補。

三、契約工程結算、付款約定:

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程式,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此契約時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程式,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;

八、本協定未盡事宜,三方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

九、本協定在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。

本協定一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

經辦人:

經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

年月日

以房抵工程款的三方協定 篇5

甲方:

乙方:

丙方:

甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工契約(以下簡稱契約),契約編號為,契約金額為**元,結算額**元;該契約工程內容已完成並投入使用,現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定:

一、抵款、抵房手續辦理相關約定

1、乙方同意上述工程契約的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此契約基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣契約

2、該商品房位於**市**區路號**室,建築面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房買賣契約》;

3、甲方同意《商品房買賣契約》中將購買人名稱直接寫成丙方。

4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交於乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。

5、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;

二、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;

2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房契約中約定)。

3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其餘房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

4、抵付工程款後的工程款餘額,甲方同意按支付給乙方。

三、其它

1、本協定未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

2、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

年 月 日

以房抵工程款的三方協定 篇6

甲方:____________有限公司

乙方:________________

身份證號:____________

________________________

身份證號:____________

丙方:________________

身份證號:____________

甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自願、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協定:

一、本協定中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。

二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務契約》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還,甲丙之間的抵押擔保關係解除。

五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。

六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。

六:本協定的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務契約》沒有關係,互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協定一式三份,自協定各方簽字或按手印之日起生效,協定各方各執一份。

甲方:____________

乙方:____________丙方:____________

______年______月______日

以房抵工程款的三方協定 篇7

_______________自治縣人民法院

執行裁定書

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

以房抵工程款的三方協定 篇8

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

以房抵工程款的三方協定 篇9

答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。

被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。

答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬契約質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭契約(見原告的證據一和被告的證據一)。契約規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工後,於_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二),但原告並無即時向被告支付加工款。20日後,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協定賠償並以被告違約為由單方宣布解除訴爭契約。

被告本著友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確係被告過錯造成的,被告願意按照契約規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區人民法院

答辯人:_________________市__________機械廠

________年__________月__________日

以房抵工程款的三方協定 篇10

欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。

2.施工方(乙方):_________________

3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方沒有工程延期等一切違約事實。

4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。

5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________

1)年月日前支付(大寫)元

2)年月日前支付(大寫)元

3)年月日前支付(大寫)元

6.收款銀行賬號:_________________

如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。

如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。

欠款人(簽名及加按手印):_________________

立據日期:_________________

連帶保證人(簽名及加按手印):_________________

簽名日期:_________________

以房抵工程款的三方協定 篇11

就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協定,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最後一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關係完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協定一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________

__________年__________月______日

以房抵工程款的三方協定 篇12

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;

2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;

3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________

授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________

_________年____月____日?_________年____月____日

以房抵工程款的三方協定 篇13

甲方:______________________

住址:______________________

身份證號碼:______________________

電話:______________________

乙方:______________________

住址:______________________

身份證號碼:______________________

電話:______________________

甲、乙雙方經友好協商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協定,共同遵照執行:

第一條:甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元,該款到期甲方未能償還。

第二條:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方償還人民幣 元,直至還清為止。

第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務,乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息後的利率按每月 %的標準執行,直至付清為止。

第四條:本契約簽訂後,甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為,否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

第五條:甲、乙雙方應當誠信履行本協定,任何一方未能履行或完全履行本協定的,另一方有權向契約簽訂地人民法院起訴。

第六條:本協定簽訂地為 。

第七條:本協定經雙方簽字後生效,本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。

甲方: ______________________乙方:______________________

年 月 日 年 月 日

以房抵工程款的三方協定 篇14

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

此致

昆明市呈貢區人民法院

反訴人:_________________

年     月     日

以房抵工程款的三方協定 篇15

申請人:_________________中國__________企業有限公司,住所地__________市__________區__________大廈__________層。

法定代表人:______________,董事長。

委託代理人:______________,本公司法律顧問。

被申請人:______________市__________投資發展有限公司,住所地_____市_____區_____路_____號。

法定代表人:______________。

被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區_____村_____號。

法定代表人:______________。

案由:_________________拖欠工程款。

請求事項

請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。

仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。

事實與理由

_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工契約》,由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收,_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)於_____年_____月_____日協商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方並簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時,則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式,並有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩餘工程款的給付義務,並自當日起按銀行同期貸款利率計算。”

上述協定簽訂後,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協定停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其後相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。

此致

__________仲裁委員會

中國某企業有限公司

以房抵工程款的三方協定 篇16

原告:_________________市__________有限公司

法定代表人:_________________職務執行董事

地址:_________________市__________區

被告:______________有限公司

法定代表人:_________________職務董事長

住址:_________________省__________市__________街__________

郵政編碼:_________________

聯繫電話:______________

被告:______________有限公司工程項目部

負責人:_________________項目經理

住址:_________________縣__________鄉

訴訟請求

1、判決被告支付工程欠款_____________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

由於被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸周轉,據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟,請秉公辦理。

此致

__________市人民法院

原告:_________________市__________有限公司

時間:_________________

以房抵工程款的三方協定 篇17

編號:

工程地點:

工程項目:

工程契約名稱:

工程契約編號:

承包人:

經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:

(1)原契約金額:¥元

(2)增減金額:¥元

(3)結算金額:¥元

(4)尚余保修金金額:¥元

(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)

雙方同意:

1本結算協定書的簽訂僅意味著原契約價款金額的調整,並不解除承包人按原契約中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原契約為準,

除非該契約已圓滿履行完畢;

2雙方同意除承包人未能履行契約規定的責任而發生保修金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減

工程費用要求;

3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保修金將按原契約之相關規定發還。

雙方在年月日蓋章簽署:

發包人:承包人:

(蓋章)(蓋章)

法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署

以房抵工程款的三方協定 篇18

甲方:_________________

乙方:_________________

因乙方承包甲方

工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款契約:

一、甲乙雙方共同協定商定工程價款:

雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。

三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。

四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款協定書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

六、本協定在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

七、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________________乙方:_________________

甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________

________年____月____日

以房抵工程款的三方協定 篇19

甲方:

法定代表人:

委託代理人:

乙方:

法定代表人:

委託代理人:

甲乙雙方“建設工程施工契約糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協定,共同遵照執行。

一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),於______年____月____日前一次性付給甲方。

二、甲方收款後,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。

三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。

(法院凍結期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。

四、甲乙雙方撤訴後,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。

五、甲乙雙方各自撤訴後,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。

六、本協定甲乙雙方委託代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執一份。

甲方:

委託代理人:(簽字)

乙方:

委託代理人:(簽字)

______年____月____日

以房抵工程款的三方協定 篇20

房屋抵償工程款協定書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;

2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;

3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

以房抵工程款的三方協定 篇21

甲方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

乙方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

鑒於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:

第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日

以房抵工程款的三方協定 篇22

甲方:_________________

乙方:_________________

鑒於:

1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工契約(以下簡稱_________________契約),契約編號為_________________,契約金額為_________________元,結算額_________________元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定:

一、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;

2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況:

1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關檔案執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本契約約定的單價,多退少補。

三、契約工程結算、付款約定:

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程式,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此契約時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程式,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;

八、本協定未盡事宜,三方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

九、本協定在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

經辦人:_________________經辦人:_________________

丙方:_________________

身份證號碼:_________________

住址:_________________

___________年___________月_________日

以房抵工程款的三方協定 篇23

甲方:開發商,我方

住所地:

法定代表人:

乙方:總包方

住所地:

法定代表人:

甲乙雙方經友好協商,就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項,協定一致如下:

一、因履行雙方於 年 月日簽訂《、總包契約》(契約編號為或者契約暫定總價款 為元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。

二、乙方同意按下表所列位於 小區房產及價格抵頂工程款。

三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人並由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人,但應提前通知甲方並與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叄方協定書》,叄方協定簽訂後,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣契約》,以完成網上備案等手續。

四、頂房款支付及差額處理

1.由購房人按《商品房買賣契約》上所列明的房款總價,直接將房款匯入本契約所列明的甲方收款賬戶。

2.甲方代乙方收到房款後,應於 日內將房款全額支付至本契約乙方列明銀行賬戶。

3.《商品房買賣契約》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,乙方應在收到房款後 日內與購房人結清差額,甲方不再參與。

五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費,由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司,甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。

六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票,乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建築業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的,有關稅費由需甲方與購房人協商一致後方能確定。

七、對於抵賬房屋的隱蔽質量缺陷,購房人有權直接向甲方主張保修等權利。

八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。

九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢後,與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。

十、本協定一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。

十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協商解決。

(以下無正文)

甲方(章): 乙方(章):

開戶銀行: 開戶銀行:

賬 號:與將來簽訂的《商品房買賣契約》賬戶一致賬 號:

代理人:

年 月 日 代理人:

年 月 日

以房抵工程款的三方協定 篇24

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑒於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。

2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

北京市公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協定自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。

3、本協定正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

以房抵工程款的三方協定 篇25

工程契約編號:__________

工程地點:____________

項目名稱:____________

工程名稱:____________工程

建設單位(甲方):____________

承包單位(乙方):____________

根據甲方與乙方簽訂的《工程契約》及補充協定、相關竣工資料,經甲方審核,並經雙方友好協商,達成竣工結算協定如下:

一、雙方一致同意乙方施工的上述契約範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程契約範圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程契約》及補充協定以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協定簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協定簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及契約約定保修金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方,但乙方須於付款前按施工契約及補充協定約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。

剩餘工程款計算如下:

_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

1、上述金額單位均為人民幣元。

2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

四、雙方結算後須履行本工程施工契約及補充協定中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委託維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除,如保修金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後,即____年_____月______日後的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保修金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。

六、本協定一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章後生效。

甲方:____________

日期:________年______月___日

乙方:_____________

日期:________年______月___日

以房抵工程款的三方協定 篇26

______年____月____日______承包______裝修總工程。後有把工程的______活分包給口頭契約人______。工程款總計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工後分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。

還款期限______年____月____日為準。

利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用於償還利息。如果預期不還口頭契約人有權向______人民法院起訴。

總承包人:

身份證號:

聯繫方式:

契約人:

身份證號:

聯繫方式:

年?月?日