工程款抵房款契約 篇1
甲方：______________有限公司
乙方：________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協定
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外牆塗料工程款￥_____________，現乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月___________日
工程款抵房款契約 篇2
甲方：(身份證號：)
乙方：(身份證號碼：)
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產，房產為______，面積 平方米，乙方因需要向甲方購買該房產，乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商，就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協定：
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢，該房產已辦理備案，為方便辦理產權手續，減少乙方的相關費用，甲方與開發商協商，將《商品房銷售契約》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定：
1、本契約簽訂後，開發商將房產交付乙方前，乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證後，乙方以該房產辦理抵押貸款，支付甲方元;
3、剩餘款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付，則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項，並有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息，同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。
五、本協定未盡事宜，雙方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
六、本協定在履行過程中若產生爭議，由雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協定自雙方簽字生效。本協定一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程款抵房款契約 篇3
甲方：(後附營業執照複印件)
乙方：(後附營業執照複印件)
丙方：(後附身份證複印件)
鑒於：
1、甲方、乙方於 年 月 日簽訂了 項目工程施工契約(以下簡稱 契約)，契約編號為 ，契約金額為 元，結算額 元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。
經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位於 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建築面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關檔案執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本契約約定的單價，多退少補。
三、契約工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程式，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此契約時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程式，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
九、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。
本協定一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
經辦人：
經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年月日
工程款抵房款契約 篇4
甲方：
乙方：
丙方：
甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工契約(以下簡稱契約)，契約編號為，契約金額為**元，結算額**元;該契約工程內容已完成並投入使用，現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定：
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程契約的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此契約基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣契約。
2、該商品房位於**市**區路號**室，建築面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房買賣契約》;
3、甲方同意《商品房買賣契約》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交於乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房契約中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其餘房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款後的工程款餘額，甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協定未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年 月 日
工程款抵房款契約 篇5
甲方： 地址： 電話： 郵編：
乙方：
地址：
電話： 郵編：
丙方：
地址
身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒於：
1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程契約(以下簡稱“原工程契約”)，契約編號為 ，原工程契約所涉工程已竣工結算，結算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商，該項目位於。土地使用權權證號為：;建設工程規劃許可證號為：。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自願的原則經友好協商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售契約》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本契約約定的面積有差異的，由丙方自行按本契約約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：
3、抵款方式：
①本契約生效後5日內，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協定》並出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售契約》，丙方亦同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後，丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售契約》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票，同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售契約》簽訂後，甲、丙雙方應按該契約履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該契約的約定執行。
二、原工程契約工程結算款付款約定
甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：
三、丙方簽訂《商品房預售契約》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本契約時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售契約》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理契約網上備案的，乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售契約》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，並同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
七、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決;若協商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期： 年 月 日
工程款抵房款契約 篇6
甲方：_________________
乙方：_________________
根據甲乙雙方協商達成協定如下：_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全，相關費用繳至本協定簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元，自本協定簽訂之日生效，乙方查驗並接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內，雙方辦理過戶手續。
3、車輛移交後，乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔，與甲方無關：_________________協定生效後車輛所發生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款後，乙方不得以任何理由反悔，否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協定簽訂生效後，任何一方均不得違約，否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協定自甲乙雙方蓋章後生效。
2、本協定一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年____月____日
工程款抵房款契約 篇7
原告：_________________市__________有限公司
法定代表人：_________________職務執行董事
地址：_________________市__________區
被告：______________有限公司
法定代表人：_________________職務董事長
住址：_________________省__________市__________街__________
郵政編碼：_________________
聯繫電話：______________
被告：______________有限公司工程項目部
負責人：_________________項目經理
住址：_________________縣__________鄉
訴訟請求
1、判決被告支付工程欠款_____________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
由於被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。
此致
__________市人民法院
原告：_________________市__________有限公司
時間：_________________
工程款抵房款契約 篇8
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協定如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、本協定書簽訂後，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房契約，辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用：1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協定簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協定;3.自本協定簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協定，自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日
乙方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日
工程款抵房款契約 篇9
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款抵房款契約 篇10
甲方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
乙方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協定，共同遵照執行：
第一條：甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。
第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。
第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息後的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。
第四條：本契約簽訂後，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協定，任何一方未能履行或完全履行本協定的，另一方有權向契約簽訂地人民法院起訴。
第六條：本協定簽訂地為 。
第七條：本協定經雙方簽字後生效，本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方： ______________________乙方：______________________
年 月 日 年 月 日
工程款抵房款契約 篇11
______年____月____日______承包______裝修總工程。後有把工程的______活分包給口頭契約人______。工程款總計______元人民幣，（大寫______元）。工程已完工後分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元，（大寫______元）人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用於償還利息。如果預期不還口頭契約人有權向______人民法院起訴。
總承包人：
身份證號：
聯繫方式：
契約人：
身份證號：
聯繫方式：
年?月?日
工程款抵房款契約 篇12
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
工程款抵房款契約 篇13
房屋抵償工程款協定書
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協定如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款：
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協定書籤訂後，乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協定書籤訂後，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房契約，辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用：
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協定簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協定;
3.自本協定簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定，自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款抵房款契約 篇14
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所：__________
鑒於：
_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
北京市公證處聯繫地址：
地址：_____________________
郵編：___________ 電話：_____________
承辦公證員：_______________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外，未經另一方同意，本協定任何一方在上述交易完成前，不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自________公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存於_______公證處備案。
甲方：______
法定代表人或授權代表：______
乙方：______
法定代表人或授權代表：______
________年___月___日
於____________(地方)
工程款抵房款契約 篇15
_____________建築工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程契約糾紛一案，在__________區人民法院主持下，雙方當事人調解結案，調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協定規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元，於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難，提出分期付款。經甲、乙方反覆協商，達成協定如下：_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元，於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方於_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協定。乙方如不履行協定，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協定書一式三份。甲、乙方各執一份，交人民法院一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_____________年_____月_____日
工程款抵房款契約 篇16
甲方：_________公司
住所：__________________
法定代表人：_________
(法定代表人的代理人：_________)
乙方：_________公司
住所：__________________
法定代表人：_________
(法定代表人的代理人：_________)
鑒於：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：_________)，建設工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《_________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條甲、乙雙方經協商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
________年________月________日
工程款抵房款契約 篇17
工程契約編號：__________
工程地點：____________
項目名稱：____________
工程名稱：____________工程
建設單位(甲方)：____________
承包單位(乙方)：____________
根據甲方與乙方簽訂的《工程契約》及補充協定、相關竣工資料，經甲方審核，並經雙方友好協商，達成竣工結算協定如下：
一、雙方一致同意乙方施工的上述契約範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程契約範圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結算金額為雙方認可的最終結算金額，該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。
二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程契約》及補充協定以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協定簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。
三、上述工程結算總造價，甲方在扣除本協定簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及契約約定保修金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方，但乙方須於付款前按施工契約及補充協定約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等)，否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。
剩餘工程款計算如下：
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金額單位均為人民幣元。
2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。
四、雙方結算後須履行本工程施工契約及補充協定中約定的各項責任義務，包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。
如發生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委託維修單位，所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除，如保修金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後，即____年_____月______日後的_______個工作日內，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保修金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。
六、本協定一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，雙方簽章後生效。
甲方：____________
日期：________年______月___日
乙方：_____________
日期：________年______月___日
工程款抵房款契約 篇18
甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協定：
一、 欠款情況
經雙方結算，乙方總計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計畫
1.各方一致同意，乙方就剩餘的工程款￥____________元部分，於______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計畫向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協定約定繼續履行當期及後續還款義務。
甲方指定收款賬戶：
收款賬號：__________
開 戶 行：__________
戶 名：__________
3.乙方按本協定約定履行全部義務後，雙方再無其它爭議，原契約約定的債權債務歸於消滅。
三、違約責任
乙方未按本協定約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，並收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本契約的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本契約有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由契約各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六、附則
1.各方均充分知曉並理解本協定中全部條款的實質含義和其法律意義，並基於此種理解簽署本協定。
2.本協定經簽署後生效。
3.本協定一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
工程款抵房款契約 篇19
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件)，聯繫地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩餘款項，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款抵房款契約 篇20
甲方：
法定代表人：
委託代理人：
乙方：
法定代表人：
委託代理人：
甲乙雙方“建設工程施工契約糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協定，共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，於______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。
六、本協定甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委託代理人：(簽字)
乙方：
委託代理人：(簽字)
______年____月____日
工程款抵房款契約 篇21
答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。
被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬契約質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭契約(見原告的證據一和被告的證據一)。契約規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工後，於_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二)，但原告並無即時向被告支付加工款。20日後，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協定賠償並以被告違約為由單方宣布解除訴爭契約。
被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確係被告過錯造成的，被告願意按照契約規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人：_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款抵房款契約 篇22
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯繫電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》，被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區人民法院
反訴人：_________________建築工程有限公司
年 月 日
工程款抵房款契約 篇23
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒於：
1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工契約(以下簡稱_________________契約)，契約編號為_________________，契約金額為_________________元，結算額_________________元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關檔案執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本契約約定的單價，多退少補。
三、契約工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程式，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此契約時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程式，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
九、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經辦人：_________________經辦人：_________________
丙方：_________________
身份證號碼：_________________
住址：_________________
___________年___________月_________日
工程款抵房款契約 篇24
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款契約 篇25
房屋抵償工程款協定書
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協定如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款：
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用：
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；
2.自本協定簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協定；
3.自本協定簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等）。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定，自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款抵房款契約 篇26
_______________自治縣人民法院
執行裁定書
(______)_____執字第30號
申請執行人：______________，男，1978年10月19日生，漢族，國小文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執行人：______________，男，1963年6月8日生，漢族，高中文化，__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人：_________________市__________建築工程有限責任公司，所在地：_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員：______________
執行員：______________
執行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________