工程款抵押契約

工程款抵押契約 篇1

甲方:___________

乙方:_____________

經雙方友好協商達成以下協定:

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。

2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。

該筆費用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。

甲方:____________

_______年______月____日

乙方:____________

_______年______月____日

工程款抵押契約 篇2

甲方:(身份證號:)

乙方:(身份證號碼:)

甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產為______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協定:

一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售契約》的購房人更名為為乙方。

二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;

三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。

四、乙方向甲方支付購房款的約定:

1、本契約簽訂後,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;

2、乙方房屋辦理產權證後,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;

3、剩餘款項乙方每年支付元。

4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項,並有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。

五、本協定未盡事宜,雙方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

六、本協定在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。

七、本協定自雙方簽字生效。本協定一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

工程款抵押契約 篇3

_______________自治縣人民法院

執行裁定書

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

工程款抵押契約 篇4

甲方:________________

乙方:________________

由於甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協定:

甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售契約,在正式辦理房屋產權證時,其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協定,甲方應以現金支付所欠工程款元。

本契約未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

本協定一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

工程款抵押契約 篇5

甲方:_________________

乙方:_________________

鑒於:

1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工契約(以下簡稱_________________契約),契約編號為_________________,契約金額為_________________元,結算額_________________元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定:

一、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;

2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況:

1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關檔案執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本契約約定的單價,多退少補。

三、契約工程結算、付款約定:

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程式,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此契約時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程式,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;

八、本協定未盡事宜,三方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

九、本協定在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

經辦人:_________________經辦人:_________________

丙方:_________________

身份證號碼:_________________

住址:_________________

___________年___________月_________日

工程款抵押契約 篇6

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。

二、本協定書簽訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房契約,辦理房屋產權登記手續。

三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

七、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日

乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日

工程款抵押契約 篇7

工程契約編號:__________

工程地點:____________

項目名稱:____________

工程名稱:____________工程

建設單位(甲方):____________

承包單位(乙方):____________

根據甲方與乙方簽訂的《工程契約》及補充協定、相關竣工資料,經甲方審核,並經雙方友好協商,達成竣工結算協定如下:

一、雙方一致同意乙方施工的上述契約範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程契約範圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程契約》及補充協定以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協定簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協定簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及契約約定保修金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方,但乙方須於付款前按施工契約及補充協定約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。

剩餘工程款計算如下:

_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

1、上述金額單位均為人民幣元。

2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

四、雙方結算後須履行本工程施工契約及補充協定中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委託維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除,如保修金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後,即____年_____月______日後的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保修金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。

六、本協定一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章後生效。

甲方:____________

日期:________年______月___日

乙方:_____________

日期:________年______月___日

工程款抵押契約 篇8

原告:_________________市__________有限公司

法定代表人:_________________職務執行董事

地址:_________________市__________區

被告:______________有限公司

法定代表人:_________________職務董事長

住址:_________________省__________市__________街__________

郵政編碼:_________________

聯繫電話:______________

被告:______________有限公司工程項目部

負責人:_________________項目經理

住址:_________________縣__________鄉

訴訟請求

1、判決被告支付工程欠款_____________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

由於被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸周轉,據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟,請秉公辦理。

此致

__________市人民法院

原告:_________________市__________有限公司

時間:_________________

工程款抵押契約 篇9

甲方: 地址: 電話: 郵編:

乙方:

地址:

電話: 郵編:

丙方:

地址

身份證號碼: 電話: 郵編: 鑒於:

1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程契約(以下簡稱“原工程契約”),契約編號為 ,原工程契約所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。

2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。

3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。

甲、乙、丙三方本著平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定:

一、以房抵款金額及方式

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售契約》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本契約約定的面積有差異的,由丙方自行按本契約約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。

2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:

3、抵款方式:

①本契約生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協定》並出具借款收據。

③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售契約》,丙方亦同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售契約》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。

4、《商品房預售契約》簽訂後,甲、丙雙方應按該契約履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該契約的約定執行。

二、原工程契約工程結算款付款約定

甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別為:

三、丙方簽訂《商品房預售契約》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。

四、乙、丙雙方保證簽訂本契約時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售契約》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理契約網上備案的,乙方需另行安

五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售契約》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。

六、本協定未盡事宜,三方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

七、本協定在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

八、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

簽訂日期: 年 月 日

工程款抵押契約 篇10

甲方:有限公司

乙方:有限公司

經雙方友好協商達成以下協定:

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。

2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。

該筆費

用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公

司無關。

甲方:乙方:

______年____月____日______年____月____日

工程款抵押契約 篇11

編號:

工程地點:

工程項目:

工程契約名稱:

工程契約編號:

承包人:

經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:

(1)原契約金額:¥元

(2)增減金額:¥元

(3)結算金額:¥元

(4)尚余保修金金額:¥元

(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)

雙方同意:

1本結算協定書的簽訂僅意味著原契約價款金額的調整,並不解除承包人按原契約中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原契約為準,

除非該契約已圓滿履行完畢;

2雙方同意除承包人未能履行契約規定的責任而發生保修金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減

工程費用要求;

3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保修金將按原契約之相關規定發還。

雙方在年月日蓋章簽署:

發包人:承包人:

(蓋章)(蓋章)

法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署

工程款抵押契約 篇12

協   議   書

甲方:(公司)                                      

乙方:(承租人)                                    

丙方:(出租人)                                    

甲方經營裝修工程,長期與乙方合作,但因資金周轉困難,拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋,現急需資金購買住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經甲、乙、丙三方經共同協商,達成如下協定:

1、丙方自願將位於                   單元    層    號,建築面積             平米,房屋一套出售給乙方,房屋價格為每平米         元,房屋總價人民幣(大寫)                元。

2、甲方拖欠乙方工程款總計人民幣                   元,有結算憑證為據。乙方自願將甲方的工程欠款                 元的債權轉讓於丙方,用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,剩餘購房款              元,由乙方於       年    月     日前支付給丙方。本契約簽訂後,甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅,本契約簽訂後    日內丙方將該房屋過戶給乙方,過戶後乙方向丙方支付剩餘購房款                元。

3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此契約    年內,乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉需要出售該房屋,丙方享有優先購買權,本契約簽訂後兩年內,若丙方願回購該房屋,須按本契約約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應向乙方支付相應的裝修款,待上述款項支付完成後,由丙方辦理過戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內,丙方未回購該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。

4、本契約簽訂後,由丙方給乙方辦理房屋過戶手續,且不得向乙方索要其它任何款項,否則構成違約,須按本協定書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續後,乙方支付剩餘房款,同時丙方須將此房屋的購房契約、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時房屋完成交付。

5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定,雙方契約履約與否並不影響乙方對上述房屋的所有權,丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買契約,或藉故向乙方索要其它任何款項。

6、契約簽訂後,乙方為居住使用上述房屋,可對房屋進行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。

7、契約簽訂後,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款              元的收款憑證,甲方與乙方的欠據即失效(原結算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項,甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購買契約。

8、本契約簽訂後兩年內,丙方不得以任何理由無故解除購房契約,若丙方無故違反契約或終止解除契約需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,並向乙支付房屋總價        %的違約金。

9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房契約,由雙方各自承擔相應的責任。

10、本契約一式三份,未盡事宜可協商補充,甲乙丙三方各執一份,簽訂之日起生效。

甲方:(蓋章)        

年   月   日    

乙方:(簽字)      

年   月   日  

丙方:(簽字)

年   月   日

工程款抵押契約 篇13

____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________ 住所:________________________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

鑒於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。

2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協定自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。

3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。

甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)

________年________月________日 ________年________月________日

工程款抵押契約 篇14

房屋抵償工程款協定書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;

2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;

3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程款抵押契約 篇15

工程款結算三方協定

工程款結算三方協定

甲方:施工承包單位

乙方:項目經理

丙方:實際施工人 

就鄭州項目(下稱該項目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自願達成以下協定:

1、三方認可,該項目所有工程款甲方已於簽訂本協定之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。

2、乙方保證於 年 月 日前向丙方付清所欠款項總計元整(¥ .00),丙方放棄向甲方主張權利;

3、此後,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。

4、本協定為不可撤銷之協定,自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方蓋章:乙方簽名: 丙方簽名: 

年  月  日  年  月  日  年  月  日

工程款抵押契約 篇16

甲方:______________有限公司

乙方:________________有限公司

經雙方友好協商達成以下協定

1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外牆塗料工程款¥_____________,現乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋戶名寫為_____________,身份證號__________________,若產生一切責任由________________承擔。

2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。

甲方:_________________

乙方:_________________

___________年___________月___________日

工程款抵押契約 篇17

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

工程款抵押契約 篇18

甲方:______________________

住址:______________________

身份證號碼:______________________

電話:______________________

乙方:______________________

住址:______________________

身份證號碼:______________________

電話:______________________

甲、乙雙方經友好協商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協定,共同遵照執行:

第一條:甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元,該款到期甲方未能償還。

第二條:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方償還人民幣 元,直至還清為止。

第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務,乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息後的利率按每月 %的標準執行,直至付清為止。

第四條:本契約簽訂後,甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為,否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

第五條:甲、乙雙方應當誠信履行本協定,任何一方未能履行或完全履行本協定的,另一方有權向契約簽訂地人民法院起訴。

第六條:本協定簽訂地為 。

第七條:本協定經雙方簽字後生效,本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。

甲方: ______________________乙方:______________________

年 月 日 年 月 日

工程款抵押契約 篇19

1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。

2.施工方(乙方):_________________

3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。

4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。

5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________

工程款抵押契約 篇20

本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署:

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鑒於:

________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________

月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。

2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協定自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。

3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。

(以下無正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年____月____日於北京市

工程款抵押契約 篇21

甲方:____________有限公司

乙方:________________

身份證號:____________

________________________

身份證號:____________

丙方:________________

身份證號:____________

甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自願、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協定:

一、本協定中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。

二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務契約》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還,甲丙之間的抵押擔保關係解除。

五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。

六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。

六:本協定的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務契約》沒有關係,互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協定一式三份,自協定各方簽字或按手印之日起生效,協定各方各執一份。

甲方:____________

乙方:____________丙方:____________

______年______月______日

工程款抵押契約 篇22

甲方:有限公司

乙方:有限公司

經雙方友好協商達成以下協定:

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。

2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。

甲方:

乙方:

______年____月____日

______年____月____日

工程款抵押契約 篇23

甲方:_________

乙方:_________

應業主的申請,我方願就業主履行主契約約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:

一、保證的範圍及保證金額

我方的保證範圍是主契約約定的工程款。本保函所稱主契約約定的工程款是指主契約約定的除工程質量保修金以外的契約價款。我方保證的金額是主契約約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。

二、保證的方式及保證期間

我方保證的方式為:連帶責任保證。我方保證的期間為:_______自本契約生效之日起至主契約約定的工程款支付之日後_______日內。貴方與業主協定變更工程款支付日期的,經我方書面同意後,保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。

三、承擔保證責任的形式

我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主契約約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代為支付。

四、代償的安排

貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主契約約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代為支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料後,在_______工作日內進行核定後按照本保函的承諾承擔保證責任。

五、保證責任的解除

1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

2、業主按主契約約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。

4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任後,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。

六、免責條款

1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。

3、貴方與業主協定變更主契約的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需徵得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。

4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

七、爭議的解決

因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程式解決,訴訟管轄地法院為_______法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章並交付貴方之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

工程款抵押契約 篇24

甲方:___建設工程有限公司 

乙方:___ 身份證號碼:

乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協定:

1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

2、乙方已對車況已完全知悉並認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用並配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,並且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程後或在上述條件滿足後乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。

4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照,並當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。

5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。

6、車輛轉籍過戶所需手續、檔案乙方必須依甲方要求予以提供,並協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。 

7、本協定自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8、本協定一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。

甲方蓋章:

代理人:

日期: 年 月日

乙方簽字:

日期: 年 月 日

工程款抵押契約 篇25

工程契約編號:

承判人:

承判工程:

經物業管理有限公司和承判人雙方核對並同意:

一、最終結算工程款項如下:

1、完成契約工程金額:

2、額外工程金額:

3、代工金額:

4、其它金額:總計總金額:

二、總金額中應扣除的項目:

1、公司代支付材料及墊付等金額:

2、其它扣款:

三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至  年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。

雙方對上述結算數據今後不得提出異議,特立此據。

立協定人:

物業管理有限公司代表:

承判人:

代表:

日期:

工程款抵押契約 篇26

原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司

法定代表人:_________________楊__________職務執行董事

地址:_________________忻州忻府區解原工業園區

被告:_________________中化_____建集團有限公司

法定代表人:_________________劉__________職務董事長

住址:_________________山西省太原市__________街__________號

郵政編碼:_________________0300

聯繫電話:_________________0351-6_______________

被告:_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部

負責人:_________________王_____項目經理

住址:_________________縣孫家溝鄉

訴訟請求:_________________

......

事實及理由:_________________

......

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日