8.3 發包人未按期支付工程款，契約工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：《建築裝飾施工質量驗收規程》以及相關的驗收標準。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合契約約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合契約約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收；承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，驗收合格後應填寫工程驗收單。
10.2 工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人接到驗收通知後七天內組織驗收，經相關部門驗收合格後填寫工程驗收單並辦理移交手續。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下方式支付工程款：
（1）開工前按暫定價的20%預付施工備料款_____元。
（2）工程進度至50%時再付_____元。
（3）工程進度至80%時再付_____元。
（4）工程竣工驗收後10天內付______元。
（5）工程竣工結算後留5%作為工程質量保證金，餘款7天內一次性付清。
11.2 工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後___日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3 工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條 違約責任
12.1契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12.3 因一方原因，造成契約無法繼續發行時，該方應及時通知另一方辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4 發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。
12.5 由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十三條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。