違約違約金工程契約 篇1
致:_________________監理有限公司
茲有我施工單位施工的 _____________ 工程,在年月日,大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨後施工單位,監理單位,設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民,並且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更後,當地的村民還是到施工現場阻工。
經上級部門和業主單位的同意,我施工單位於年月日正式停工待命。為了保證復工後的正常進行,停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地,現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育,等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。
停工期間發生的費用及損失如下:_________________
1、施工人員的誤工費;
2、項目部管理人員的管理費;
3、機械設備的閒置費;
4、材料損失的補償費。
我施工單位按照契約約定內容的程式向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。
施工單位:_________________
日期:_________________
違約違約金工程契約 篇2
甲方(出賣人):_______________物業發展有限公司
乙方(買受人):______________________________業主
鑒於:
1、__________年__________月__________日,甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售契約》(契約編號:_______________),乙方購買______________________________小區住宅樓(____________________),乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。
2、甲方應於__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。
3、__________小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按契約約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自__________年__________月__________日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__________年__________月__________日。
5、乙方已於__________年__________月__________日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止,甲方逾期交房__________日,對照《__________市商品房預售契約》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之__________的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣__________元。甲乙雙方經協商,達成以下協定共同執行:
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣__________元,於__________年__________月__________日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協定一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________________乙方:_____________________
_______________年_____________月_____________日
違約違約金工程契約 篇3
第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
最高人民法院關於適用《中華人民共和國民法典》若干問題的解釋(二):
第二十九條當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的,人民法院應當以實際損失為基礎,兼顧契約的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素,根據公平原則和誠實信用原則予以衡量,並作出裁決。
當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的,一般可以認定為民法典第一百一十四條第二款規定的“過分高於造成的損失”。
以上內容就是關於擔保公司扣車違約金賠償標準的相關法律回復,希望您能滿意