勞務室內抹灰契約 篇1
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方現將海口大學內牆抹灰裝修工程發包給乙方施工，為保質保量按期完成工程施工任務，經雙方協商一致，特制定如下協定，供雙方共同遵守執行：_________________
一、工程項目：_________________
二、承包方式：_________________包工不包料(暫定6萬平方)實際面積計算總工價。
三、承包範圍：_________________室內抹灰工程，樑柱，內牆全部粉飾，但必須做好灰餅，噴漿，桂網等準備工作。線管、空調管邊、煙道管頂、給排水管頂零星抹灰工程。(頂層外)
四、契約工期：_________________契約總工期15天/一棟，非甲方原因造成工期延誤的，每延誤一天從工程款中扣除300元。
五、承包單價：_________________按實際抹灰面積計計算，單價牆面為8.50元/㎡，十字梁10.00元/㎡
六、內牆抹灰工作內容及質量要求：_________________
1、工作內容：_________________：_________________“拌漿、清理基層、磚牆淋水濕潤、批灰、清理批灰剩餘雜物，對落地灰砂進行回收使用。
2、質量要求：_________________參照國家相關規定執行，牆面抹灰前，應根據牆面的平整情況及抹灰，橫線找平，豎線吊直，做出灰餅和沖筋，達到一定強度後，方可對牆面進行抹底層與中層灰。
①抹灰工程的面層，不得有爆灰和裂縫，各抹灰層之間及抹灰層與基體之間應粘結牢固，不得有脫層、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。②抹灰表面平整度不超過2㎜(2尺壓尺)立面垂直不超過2㎜(2尺壓尺)，陰陽垂直度不超過1.5㎜線條必須平直，圓弧面抹灰須圓滑流暢。③天棚抹灰必須平滑陰角順直。
七、乙方工作人員要遵紀守法，不得偷盜他人及一切公共財物，如有發現，則處以一賠十的罰款，該罰款在乙方應得工資中扣除，違法行為送公安機關處理。
八、工人進場後先簽好《工人組織紀律安全生產協定書》，並由組長帶領其工人認真學習有關《安全生產規定》、《安全紀律》、《安全生產公約》及接受工地管理人員的安全生產技術交底，並懂施工中技術要素。
九、施工安全：_________________乙方在施工過程中，要認真注意安全生產，做到安全第一，質量第一，文明施工，工人上班必須戴安全帽，不得穿拖鞋上班，必須持證上崗，要注意一切安全事故，遵守工地的規章制度，如發生違章施工，造成的意外事故，責任由乙方自負，造成甲方經濟損失的，要追究其責任。
十、施工用具除斗車、砂漿機及垂直運輸由甲方供給外，其餘由乙方自行解決。
十一、乙方施工人員必須服從甲方管理人員的指揮。
十二、終止契約f規定：_________________乙方有下列情況之一者，甲方權終止契約，所做工程視其實際情況而定，但最高只能按80%工程結算或無工程量結算。
1、質量達不到工程驗收標準要求。
2、不服從甲方人員的指揮。
3、中途無故停工。
4、發生違法行為。
十三、付款結帳辦法：_________________
乙方進場後5天，由甲方按乙方實際出勤人數，每人每天30元作為生活費，但不能超過所完成工程量的50%，工程全部完成後支付80%的工資，竣工驗收合格後25天內付清餘款。
十四、其它：_________________
1、乙方不能在施工場地內大小便，如發現一次罰100元。
2、如因甲方原因而中途停工，而乙方應無條件停工。
十五、本契約一式兩份，甲、乙方各執一份，工程完成經驗收合格，雙方結算付清工程款，本契約自行失效。
十六、未盡事宜，經甲、乙雙方協商後再定。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
勞務室內抹灰契約 篇2
甲方：_________________
乙方：_________________
依照《中華人民共和國勞動法》，《建築法》，《建築工程施工契約》文本及其其他有關法律，行政法規：_________________遵循平等自願，公平和誠實信用的原則。甲方現將本工程的施工勞動承包給乙方施工。為明確雙方的權利和義務，確保工程質量，工期和安全施工，經雙方協商簽如下協定條款，以共同遵守。
第一條：_________________工程概況
1、工程名稱;。
2、承包範圍;內牆抹灰
3、計算方式;按實際發生面積/平方米計算;
找口不除口，雙面計算。
4、等級;合格
第二條：_________________雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、現場向乙方提供具備施工條件的施工區域。
2、負責整個施工現場的管理工作，有監督權，糾正乙方人員的違規，違章行為，對不服從管理的有權責令其停止作業，情節嚴重的清理出場。
3、負責技術管理工作及時對工程質量、進度、安全生產、文明施工的監督，檢查和驗收。
(二)乙方的權利和義務
1、必須嚴格按照施工圖紙和國家施工驗收規範施工，確保分部分項質量目標達到要求等級，如出現不合格項目，負責翻工材料費用;因乙方工程質量達不到預訂的質量標準，乙方應承擔甲方與業主間簽訂的總承包契約相應的違約責任。
2、乙方按工期約定時間每完成一項分項工程，及時通知甲方人員，經甲方檢查確認後報業主及現場監理驗收簽證合格後方可進入下道工序施工，每項驗收乙方人員必須參加，以便及時整改相應缺陷並承擔質量責任。
3、嚴格按照業主及工程監理提出的各項要求進行施工，接受其現場管理。
4、認真配合甲方辦理工程交工驗收工作。
5、承擔工程承包範圍內的全部費用，承擔安全管理的全部費用。不得拖欠勞務工資。
6、除業主及甲方原因照成不能正常施工外，乙方不得中斷施工，否則不與辦理結算。
7、凡乙方施工項目，保修內出現的問題。乙方必須在接到通知二日內及時維修，否則甲方有權動用其保修金請他人修理。
第三條：_________________材料共用與管理
1、甲方負責共用的建築材料應及時到位，不影響施工
2、乙方必須按甲方指定區域進行原材料加工製作。並教育其勞務人員愛護甲方所供材料，不得損壞浪費，一經發現，根據情節嚴重，處100-500元罰款。
3、乙方必須服從質量，安全，文明施工，臨時用電等各環節的管理規定，接受現場人員合理處罰。
第四條：_________________施工安全管理
1、乙方應遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按照安全標準組織施工，承擔由自身安全管理不力照成的責任和因此發生的費用。
2、為確保全全生產，乙方必須設專人負責安全工作，對施工人員安全教育，加強安全措施和設施的防護管理，接受業主及上級主管部門的安全檢查和對安全生產情況作出的處罰。
3、乙方施工人員在抹灰工程施工時不得隨意架外亂扔東西，以免對架下人員照成傷害。落地灰應及時清理並用灰斗吊到指定位置。抹灰表面應垂直，平整，應抹壓不少於兩遍以防出現裂縫。如不執行甲方有權給予處罰。
4、嚴格按照操作規程施工，禁止違章施工作業。嚴禁酒後施工，杜絕一切安全事故的發生，施工過程中發生任何安全事故，一切損失均由乙方全部承擔，甲方概不負責。
第五條：_________________工程結算及撥款
按施工進度，以面結算,按兩次撥款，工程完工後，付至總費用的90%，剩餘的10驗收後10日內付清。
第六條：_________________其他
1、乙方必須服從甲方的管理和指揮，否者甲方有權終止契約，另行更換他人施工，其進度撥款只付款的60%。
2、本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份。
3、未盡事宜雙方協商解決。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
勞務室內抹灰契約 篇3
原告__________，性別____，民族____，出生日期__________，家庭住址____________________。
委託代理人：______________，_______________律師事務所律師，許可權：_________________特別授權，電話_______________
被告________________有限公司，註冊地_______________，統一社會信用代碼_______________,聯繫電話：______________
法定代表人：_________________
案由：提供勞務者受害責任糾紛
訴訟請求：
判決被告賠償原告損失_______________元;
訴訟費由被告承擔。
事實和理由
原告與被告之間存在勞務關係，_____年_____月_____日勞動時摔傷手腳，因當時手腕傷重，故對左膝傷情未予重視，後一直帶傷工作，遂於_____年_____月_____日_____時許，在勞動時再次摔傷，因疼痛難忍，於_____月_____日入院治療，並進行手術，同年_____月_____日出院，住院_____天。後經司法機構鑑定構_____級傷殘，並鑑定誤工損失_____天，護理期_____天，營養期_____天
根據《民法典》及《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的司法解釋》規定賠償項目及相關統計數據計算標準，原告損失總計_____元，因原告年老體弱，加之受傷後，被告未安排其治療和休息，令帶病工作，終致原告受傷，故原告本身無明顯過錯，被告過錯明顯，應對原告的全部損失承擔賠償責任。
因協商無果，特訴至貴院，請判如訴請。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日