建設工程外架勞務分包契約 篇1
甲方(發包方)：_____________________________(以下簡稱甲方)
乙方(承包方)：_____________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用原則，雙方就分包工程施工項協商一致，簽訂本分包勞務契約，雙方共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：___________
2、工程地點：___________
二、承包範圍及承包方式：(以下描述的工程範圍及介紹僅是概括性的，包括並不僅限以下內容，乙方應全面了解工程承包的實際範圍，並承擔其所有風險)。
1、外牆綜合腳手架及支模加固用的鋼管工程：
1.1、外牆綜合腳手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工電梯圍護，安全擋板搭拆，所有花桿、施工電梯防護門油漆，安全網掛設及更換，懸挑防護，腳手板鋪設，兜網掛設，懸挑工字鋼，鋼絲繩設定，所有臨邊防護(含基坑及地庫頂板上防護)，電梯井，地面進入人貨電梯及進入樓層安全通道，鋼筋、木工加工棚各2個及甲方需要的相關加工棚、防護棚等及所有工地需要搭設的安全防護人工費用均由乙方承擔，此項包人工。
1.2、所有材料由甲方提供，材料進場後由乙方按甲方指定要求進行堆碼整齊及管理。此項包人工管理費及損耗費。
以上均包材料裝卸，包保管，包損耗，包維修，包安全生產、文明施工，包質量、包進度、包驗收的形式承包三、承包內容及單價
1、承包內容：
1.1、隨時保持場內清潔，材料按規格整齊堆碼;所有承包內容項目的場內轉運、搭設、拆除;掛安全網、密目網及扎絲;含硬質防護的人工;鋪腳手板;懸挑防護搭設(含展示區懸挑層按建設方要求做好吊頂等所有工作);懸挑工字鋼加工製作安裝;鋼管刷標識漆;安全擋板製作及安裝;施工爬梯搭設;卸料平台搭設;五口四臨邊防護;安全通道搭設及防護;電梯井、電纜井、通風井等搭設及水平防護;垂直機械圍護及運輸、安全通道搭設;木工棚、鋼筋棚及甲方要求搭設的加工棚、防護棚;施工期間的局部加固、修改、維護和更換安全網、密目網(含多次維護和更換工作);掛安全標識牌及未它標語牌;其它成品保護、完工清及架子內雜物的定期清理。
1.2、按工程承包範圍內容，所有外架鋼管、扣件必須進行油漆塗刷處理;
1.3、乙方施工所需安全勞保用品自理，施工人員須持證上崗。
1.4、負責外腳手架日常維護、安全檢查、安全加固;滿足外牆砌體及外牆裝修工程施工進度及時拆除、改搭、加固等並完善安全網掛設。
1.5、嚴格按施工規範和施工方案施工。
1.6、乙方必須服從甲方管理，無條件接受晨輝建築工程(集團)有限公司蘭亭灣畔一期(三標)項目部質量、進度、安全生產文明施工管理規定。
2、綜合單價包乾價：
2.1、外牆綜合腳手架士0.00以上按建築面積計算：____ 元/M2 ;地下室部分按實際搭設面積計算： _____ 元/M2;另工字鋼安裝用電焊工及懸挑架支護模增加4000元/層/棟。
綜合包乾單價包括但不僅限下列內容：
精選契約協定
①單價工作內容中，已說明了主要施工工藝，施工工序，次要工序和配合內容雖未說明，均已包含在其中。
②加強員工安全生產、文明施工、環境健康教育，自覺完善、維護安全設施。單價中包含文明施工、安全用工費及管理費。
③本綜合單價包括人工費、施工工具費。
④綜合單價包括：措施費(夜間施工費、材料轉運費、生產工具使用費)，規費(養老、失業、醫療、工傷、保險)。
⑤乙方不得以市場物價上漲，貨幣價格浮動，生活費用提高，工資的基限提高等任何理由要求增加費用或提高價格。如乙方在施工期間採用停工方式要求提高價格，甲方仍按原契約付款條件支付工程款，已完部份的工程量按50% 結算，並有權另找承包商施工，乙方不得干涉。
四、甲乙雙方責任
1、甲方責任：
1.1、乙方進場前必須與其簽訂安全協定，並於進場當日對其進行安全教育。
1.2、甲方負責協助解決現場施工事宜的協調及材料堆放場地。
1.3、甲方現場人貨電梯、塔吊無償提供給乙方使用，其它機械及工具均為乙方自已負責。
1.4、每完成一個施工段的外架搭設，雙方必須進行驗收後才能使用;督促乙方在施工過程中經常性地對外架檢查、維護、加固。
1.5、甲方免費提供乙方工人住宿房間，乙方工人可自費在甲方食堂就餐。
2、乙方責任：
2.1、乙方必須愛護甲方提供的施工機具，如有損壞或遺失，應照價賠償。
2.2、乙方必須按照工程圖紙、甲方施工方案、工藝標準、技術交底以及甲方其它要
3、求組織施工作業;必須按期、保質、保量、安全地完成所承包的分項工程。若因為乙方沒有按照甲方要求，一切費用與後果由乙方承擔，並按甲方規章制度處罰，操作工人的勞保物品統一由乙方勞務隊負責。
2.3、乙方按甲方施工組織設計和技術交底中有關成品保護的要求作好成品保護工作。
2.4、乙方委派________ 為施工負責人，聯繫電話：_______________ 。
五、工期
1、主體主要節點總控時間控制(具體作業時間按項目部審批的進度計畫，不得延誤)：標準層平均3天/層。進度必須符合甲方進度計畫的要求，如因乙方原因造成延誤工期，甲方按1000元/天給予處罰。
2、工期16個月(各棟樓分別單獨計算工期，工期自每棟首層外架開始搭設時計算)，超過16個月按餘下外架的建築面積2元/m2計算租金。
六、質量要求及獎罰：
1、乙方必須確保外牆綜合腳手架分部分項工程質量達到《國家建築安裝工程
質量驗收評定標準》達到“省雙優”標準，所有分項工程合格率達到100%以上。如未達到“省雙優”標準，外牆綜合腳手架承包單價扣除3元/平方米結算。
凡不符合國家驗收規範及甲方要求，甲方有權令其返工，返工所有工料費用由乙方負責並承擔甲方工期損失。返工後仍達不到要求時，甲方有權指令相關班組協助其返工，返工費用由乙方承擔並對乙方罰款500元/次。
2、嚴格執行質量“三檢”制度，每道工序完成後，乙方根據甲方要求首先進行自檢、互檢、交接檢並做好記錄，合格後方可要求甲方安全員進行驗收。
對不進行自檢、互檢、交接檢或無記錄或記錄與事實不符即要求甲方安全員驗收，每發生一次，罰款500 元。
精選契約協定
3、甲方安全員在施工過程中或驗收評定時提出的整改意見，乙方必須照章執行，對拒不執行整改意見的，或整改不及時的，或整改後仍達不到質量要求的每次罰款500 元。
七、安全責任
1、因乙方腳手架搭設不規範造成安全事故，或者乙方施工人員不按有關安全操作規程作業施工，造成安全事故處理的醫藥費及賠付總額10萬元以內由乙方承擔(甲方配合辦理保險公司賠償);賠付總額在10萬元以上的安全事故，則扣除保險公司賠付金額，甲方承擔賠償金外的70%，乙方承擔賠償金外的30%。
2、乙方施工人員必須服從甲方現場生產指揮，並有權拒絕違章指揮。乙方未戴安全帽人員按50元/次/人處罰。
3、由甲方其他工種在施工中造成的安全事故，其責任由甲方承擔。
八、文明施工及獎罰：
1、乙方在施工期間，應加強班組內部文明施工教育，搞好現場文明施工及住宿範圍內的清潔衛生。
2、乙方作業層及施工現場、材料堆場的材料堆放必須在甲方指定地點且整齊、井然有序。
3、乙方下班前，應將作業層的垃圾運至工地指定地方，不得到處亂扔，否則甲方指派專人清理，所用人工費從乙方結帳單中200%的工程款中扣出。
4、乙方在施工期間，嚴禁在作業層違章作業、野蠻施工以及打赤膊、穿拖鞋、罵人、爭吵等不文明行為。如若發生對管理人員威肋，打架、爬塔吊、到項目部鬧事等惡性行為，不論其任何理由及原因，項目部每次給予5000.00元罰款，情節嚴重者將該分包班組清退出場，結算單價按50%計，並移送公安機關處理。
5、按《長沙市建築施工現場安全質量標準化達標實施手冊》要求對現場進行維護、保持。
九、付款方式(項目部代付工人工資)：
4.1、乙方工人進場三天內必須提供工人身份證複印件交到甲方辦公室，由財會室統一註冊做好工資表;
4.2、進度款金額確定後乙方按甲方付款比例出工人工資表並由甲方財務室審核簽字，項目部財會室統一代發工人工資，多出部分由乙方承包負責人領取;
4.3、如乙方做虛假工資表而延誤工人工資發放的時間由乙方承擔全責;
4.4、如工人工資超出乙方在甲方結算金額時，由乙方負責填補此部分資金缺口，甲方不承擔此任何責任。
4.5、未交身份證和未在項目部註冊人員項目部不承擔其工資發放義務，無身份證人員立即清理出場。
十、其它事項
1、簽訂勞務契約後計畫工人進場前，乙方必須將擬進場人員造冊上報甲方綜合辦公室，所報花名冊人員必須與相應人員本人身份證名字相符。乙方必須保證其隊伍的人員穩定，不能隨意變動，如需變動或增減人員，必須在三天前向甲方提供變更人員名單。甲方有權隨時對乙方人員進行查對，一旦發現乙方人員與其花名冊不符，每人次罰款50元。乙方人員與其花名冊不符者所發生的傷、亡事故，甲方將視其為私招亂雇，勿論原因，一切後果由乙方負責，所發生的一切費用由乙方承擔並按項目規章制度對其處罰，情況嚴重者送公安機關處理。
2、所有勞保費用包含在包乾單價中，甲方不另承擔。乙方須隨時做好酷暑、雨、雪天施工的準備，配備酷暑、雨、雪天施工所需的電風扇、雨衣、雨鞋等勞動保護用品。
精選契約協定
3、乙方指派的施工負責人不得擅自離開施工現場，且每日早、晚均要向甲方對口專業管理人員報到，偶爾離開須向甲方請假並委託代理負責人，如未請假離開或未委託代理負責人，每次罰款100元。乙方其他管理人員、班組長未經甲方同意，任何時候(包括節假日及雙搶期間)均不得擅自離崗，否則每發現一人次罰款80元/人.天且乙方應賠償甲方因此而造成的損失。節假日、農忙季節乙方施工人員不得減少，每減少一人，罰款50元/人/天。
4、施工過程中，如無甲方指令，乙方不得以任何理由擅自停工或擅自調出施工人員或待工，否則視為乙方違約。出現上述情況，甲方有權安排其它施工單位進場，同時，乙方同意已完工程不辦理結算，剩餘全部工程款視為乙方同意作為對甲方的違約賠償金。
5、契約履行期間，如乙方施工質量，工程進度確實無法滿足甲方要求，甲方有權單方終止契約，乙方同意無條件及時退場並向甲方賠償一切損失。
6、該工程乙方進場後如果由於開發商原因停工超過一月以上時，乙方承諾不向甲方索取任何費用(含誤工、進出場等一切費用)並承擔此風險。如乙方已完成部分工程量則按契約約定單價結算，未開始施工則終止契約。如停工一月以上甲方通知乙方開工，則30天以外部分按乙方現場人數每人每天補30 元生活費用，除此之外再無任何費用。
7、乙方承包工程範圍內工作內容不得轉包，如甲方發現可單方中止契約，乙方已完工量不結算並扣除乙方已交的契約履約金，所有責任由乙方承擔。
8、乙方必須做好承包範圍內的成品和半成品保護工作，並不得破壞其它範圍內的成品和半成品，否則按損失狀況加倍處罰。
9、乙方管理人員、班組長納入甲方項目管理部統一管理，乙方應確保甲方的指令政令暢通。
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
簽定日期：____年___月___日
建設工程外架勞務分包契約 篇2
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方：
甲方將本工程安裝項目發(分)包給乙方施工。為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，根據國家和上海市有關法規規定，明確雙方的安全生產責任，確保施工安全，雙方在簽訂建築安裝工程契約的同時，簽訂本協定。
一、工程概況：
1、工程名稱：彩虹灣居住區一期動遷安置房項目腳手架及配套工程
2、工程地點：東至水電路，南至規劃路，西至涼城路，北至虹北公寓
3、工程項目 期限：自20xx年5月10日。當契約工期發生變化時作相應的調整。
二、協定內容：
1、甲乙雙方必須認真貫徹國家和上級勞動保護、安全生產主管部門頒發的有關安全生產、消防工作的方針、政策，嚴格執行有關勞動保護、環境保護法規、條例、規定。乙方在施工期間應把新進隊伍安全員名單及相關資料及時填寫完畢後報甲方，以便聯繫督促。
2、甲乙雙方都應有安全管理組織體制，包括主管安全生產的人員，各級專職和兼職的安全人員;應有各工種的安全操作規程，特種作業工人的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度，安全教育制度等。
3.甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由乙方按甲方的要求自行編制施工組織設計，並制定有針對性的安全技術措施計畫，乙方必須嚴格按施工組織設計和有關安全要求施工。乙方應建立安全生產保證體系並納入甲方安全體系管理。
4、甲乙雙方的領導必須認真對本單位職工進行安全生產制度及安全技術知識教育、增強法執法概念，提高職工的安全生產思想意識的自我保護能力，督促職工自覺遵守安全生產紀律。制度和法規。
5、施工前甲方應對乙方的管理人員，施工人員進行安全生產現場教育，介紹有關安全生產管理制度、規定和要求，乙方應組織召開管理人員、操作工人安全生產教育會議，並通知甲方委託有關人員出席會議，介紹施工中有關安全、防火等規章制度及要求;乙方必須檢查督促施工人員嚴格遵守、認真執行、嚴禁乙方安全生產教育培訓考核不合格者上崗作業。根據工程項目內容、特點，甲乙雙方應做好安全技術交底，並有交底的書面材料，交底材料一式二份，由甲乙雙方各執一份。
6.施工期間，乙方指派 同志負責本工程項目的有關安全、防火工作;甲方指派 同志負責聯繫、檢查督促乙方執行有關安全、防火規定。甲、乙雙方應經常聯繫，聯合檢查和處理工程施工中有關的安全防火工作，共同預防事故發生。若一方不參加講評即視作對檢查、講評結果的默認，並承擔相應責任與經濟處罰。未經甲乙雙方同意乙方不得擅自調離安全負責人。
7、乙方在施工期間必須嚴格遵守和執行甲方的安全生產。防火管理的各項規定，接受甲方的督促、檢查和指導。甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務，對以查處的隱患，乙方必須限期整改，對甲方違反安全生產規定、制度等情況，乙方有要求甲方整改的權利。甲方應認真整改。
8、在生產操作過程中的個人防護用品，由各方自理，甲乙方都應督促施工現場人員自覺穿好安全防護用品。
9、甲乙雙方人員對各自所處的施工區域，作業環境、操作設施設備。工具用具等必須認真檢查，發現隱患，應立即停止施工，並由有關單位落實整改後方準施工。已經施工，就表示該施工單位確認施工場所、作業環境、設施設備、工具用具符合安全要求和處於安全狀態。施工單位對施工過程中由於上述因素不良而導致的事故後果負責。
10、由甲方提供的機械設備，腳手架等設施，在搭設、安裝完畢提交使用前，甲方應會同乙方共同按規定驗收，並做好驗收交付使用的書面手續。嚴禁在未經驗收或驗收不合格的情況下投入使用，否則由此發生的後果概由擅自使用方負責。
11、乙方在施工期間使用的各種機械設備以及工具等均由乙方自備，如甲乙雙方必須相互借用或租賃，應有雙方有關人員辦理借用租賃手續。制定有關安全使用和管理制度。借出方保證借出的設備和工具符合安全要求，借入方必須進行檢驗，並做好書面記錄。借入使用方一經接收，設備和工具的保管、維修應由借入方負責，並嚴格執行安全操作規程。在使用過程中，由於設備、工具的因素或使用操作不當而造成傷亡事故，由借入使用負責。
12、甲乙雙方的人員，對施工現場的腳手架、各類安全防護措施,安全標誌和警告牌等，不得擅自拆除。更動。如確實需要拆除更動的，必須經工地負責人和甲乙雙方指派的安全管理人員的同意，並採取必要、可靠的安全措施後方能拆除、任何乙方人員擅自拆除所造成的後果，均由該方人員及其單位負責承擔。
13、特種作業必須執行國家《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》，經省、市、地區的特種作業安全技術考核站培訓考核後持證上崗，並按規定定期審證：中小型機械的操作人員必須按規定做到“定機定人”和持證操作;起重吊裝作業人員必須遵守“十不吊”規定，嚴禁違章、無證操作;嚴禁不懂電器、機械設備的人，擅自操作使用電器，機械設備，若違章蠻幹而導致不良後果由作業者及其所屬單位承擔責任與損失。
14、甲乙雙方必須嚴格執行各類防火、防爆制度、易燃易爆場所嚴禁吸菸及動用明火，消防器材不準挪作他用。電焊、氣割專業應按規定辦理動火審批手續，嚴格遵守“十不燒規定”， 嚴禁使用電爐。冬季施工如必須採用明火的加熱防凍措施時，應取得防火主管人員同意，落實防火、防中毒措施，並指派專人進行值班。
15、乙方需用甲方提供的電器設備，在使用前應先進行檢測，並做好檢測記錄，如不符合安全規定的應及時向甲方提出，甲方應積極整改，整改合格後方可使用，違反本規定或不經甲方許可，擅自亂拉電線路造成後果均由肇事者單位負責。
16、貫徹先訂契約後施工的原則。甲方不得指派乙方人員從事契約外的施工任務。乙方應拒絕契約外的施工任務，否則由此造成的一切後果均由有關方負責。
17、甲乙雙方在施工中，應注意地下管線及高低壓架空線路的保護，甲方對地下管線和障礙物應進行詳細的交底，乙方應貫徹交底的要求，如遇特殊情況，應及時想甲方和有關部門聯繫，採取保護措施。
18、乙方在簽訂建築安裝工程施工契約以後，應自覺的向所在地勞動行政等有關部門辦理上海市建設工程開工安全受監報告手續。
19、貫徹誰施工誰負責安全的原則，甲，乙方人員在施工期間，造成傷亡(火警)火災、機械等一切事故(包括由甲、乙方責任造成對人員、他方人員、行人傷亡等)，雙方應協力進行緊急搶救傷員和保護現場，按國務院及上海市有關事故報告規定在事故發生24小時內及時報告各自的上級主管部門及市、區(縣)勞動行政部門等有關機構。事故的損失和善後的處理費用，應由責任方負責賠償。
20、其他未盡事宜：
(1)乙方進場施工前應將安全管理人員名單報施工現場甲方負責人，以便聯繫督促。
(2)乙方不得將職工宿舍設在尚未竣工的建築物內，乙方不得讓與施工無關的人員(包括家屬親戚，特別是小孩在內)進入施工區域及住施工現場內，否則發生人員傷亡由乙方負責，嚴禁使用與協定不符的外來人員進行施工。
(3)由於乙方存在著各種原因施工人員進場時間穿插不齊等情況，並加上地方語言等障礙因素，如甲方對乙方進行安全交底會帶來一定的困難和不良效果。因此，乙方在施工前應隨時把本協定向每次進場施工人員進行安全交底與教育。乙方應按國務院393號令對新工人和換崗工人做好三級安全教育工作，必須對自己的隊伍的人員素質等情況進行自查，對不適合施工的人員應及時清退。嚴格貫徹並執行先教育考核合格後上崗的原則。
(4)乙方在國家假日內及農忙季節後上班第一天上午必須組織全體施工人員進行專門安全學習，在每周五下午必須組織一次安全學習活動，加強安全生產思想意識，提高自我保護的能力，督促職工自覺遵守安全紀律。制度法規。
(5)乙方自搭的各類腳手架及操作安全防護措施等必須做好自查驗收工作，並將資料交自甲方，經甲乙雙方共同驗收合格後方可使用。
(6)凡建設單位指定的施工隊伍一律由建設單位進行資質審查管理，並監督安全工作。
(7)乙方施工時，必須派專人對施工區域進行安全監控。車輛、機械移位時，必須注意周圍建築物的安全狀況。
(8)乙方在施工中嚴禁違章指揮，對不論那一方違章指揮的指令都有權拒絕，並有責任制止他人違章作業。做好自身保護和相互監督的工作，如在現場與其他隊伍共同施工時，對其他隊伍的安全生產應做好相互協商、密切配合、確保全全、如因其他隊伍違章施工對安全生產構成威脅時，有權拒絕施工。
(9)進入高空作業時，除嚴禁拋物外，對危險區域及拆模，腳手吊裝時的警戒區域內，乙方在分派工作時應注意交叉施工作業點，嚴禁立體作業，未經工地負責人的同意，一律不得擅自進入危險、警戒區域範圍內進行各種施工作業，對高空作業進行旁站監護。
(10)乙方必須認真執行“三上崗一講評”制度，對於不執行此制度的，將採取與經濟效益掛鈎，扣除契約總價的萬分之五。
(11)乙方對甲方開具的隱患整改單及總包指令書，必須在限定的時限內執行，如違反所列條款，所產生的一切後果由乙方承擔全責，並且甲方將視其影響對乙方追加處罰。
(12)乙方人員在施工時，造成事故，必須立即向甲方匯報，如有瞞報、漏報、遲報現象，由乙方承擔全部責任。
(13)乙方在施工前必須及時到有關部門辦理施工契約及安全生產協定書簽訂手續並在施工中嚴格按照安全管理協定規定進行安全管理，對於現場上附屬工程、臨時性零散的工作或因意外造成須立即搶修搶救的任務，均應按本協定及補充協定同樣進行管理。
(14)乙方應把簽好的安全生產協定書及時報送所屬安全生產監察局以便能取得相互聯繫和指導現場安全生產工作。
21、本協定如有同國家和上海市的有關法規不符則按國家和上海市的有關規定執行。
22、本協定經甲乙雙方簽字、蓋章有效，作為契約的附屬檔案一式六份，甲乙雙方各執貳份，送區(縣)勞動行政部門、及有關部門各一份備案。
23、本契約有效期同契約有效期，甲、乙雙方應必須嚴格執行，由於違反本協定而造成安全事故，由違約方承擔一切經濟損失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程外架勞務分包契約 篇3
原告：_________________
法定代表人：_________________
住所：_________________
被告：__________________________________
訴訟請求：
1、判令被告支付維修場地的費用29450元;
2、判令被告支付廠房與辦公房返修、拆除費用99300元;
3、判令被告賠償用建設工程時使用礦石作地基的費用3000元;
4、判令被告支付租用鏟車費75000元;
5、判令被告支付租用鏟車維修費用5021元;
6、判令被告承擔訴訟費。
事實與理由：
20__年經人介紹，原被告雙方達成口頭協定：由被告承建原告一、二廠房及辦公室、篩選廠與硬化一、二廠房地面、料廠地面等工程，並約定被告要保證工程的質量，原告要按時支付工程款。工程於20__年8月開工，於20__年6月基本完工，但在修建地基時被告卻使用部分礦石做基礎。20__年9月，一、二廠房及辦公室牆體多處裂縫、硬化的地面塌陷，篩選廠精礦池也發生下陷。每逢雨季，由於牆體裂縫雨水滲漏到地面形成淤泥嚴重影響了原告的生產、生活。就維修事宜經與被告多次協商，其只對辦公樓房頂做了防水處理，其餘一再以多種理由推脫，不得已原告只能對部分工程進行了維修，勉強使用。但現在辦公室後期工程(門、窗部分未安裝)未予完成，廠房已成危房急需重建，原告只能停產放假。20__年4月，被告承攬縣城河道治理工程，向原告提出租用鏟車一台，原告要求其若他廠內急用時必須送回。但當5月原告開乾選廠要用時，被告卻以種種藉口不予歸還直至9月10日才送回。在被告借用鏟車期間，因其違約原告不得已又向別人租用兩台，被告送回鏟車後，因無法正常使用進行維修共支付維修費25021元。
根據《建設工程質量管理條例》第26條：“施工單位對建設工程的施工質量負責”，被告應當對其所承建的工程質量負責，並對因質量問題而導致的危房承擔返修義務，或者承擔返修及拆除相關費用99300元。
綜上所述，由於生產車間屬於危房無法正常使用，原被告雙方就工程餘款及鏟車的租金和維修費用始終協商不成，達不成一致意見，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國民事訴訟法》的相關法律法規規定，特向貴院提起訴訟，請求依法審理，維護原告的合法權益。
此致
某縣人民法院
具狀人：_________________
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日