解除房買賣契約 篇1
原告:_________,性別:____,____族,生於________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯繫電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:風險提示:訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的後果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但並不等於在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的契約無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。事實與理由風險提示:訴狀是個利劍,挑起戰爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關係,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,並援引有關法律條款和政策規定。________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣契約,契約內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房,房屋總價款為___元,被告應於________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按契約內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行契約。後經查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,並未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述,為維護原告的合法權益,現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。此致______人民法院起訴人:________年____月____日風險提示:提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。注意,列書證,要附上原件或複製件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證,要寫明什麼樣的物品,在什麼地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什麼問題等。另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐧,在庭審辯論中占據主動。
解除房買賣契約 篇2
反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴原告就_____民三初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。
反訴請求
1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產買賣契約》於20__年_____月_____日解除;
2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;
3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由:_________________20__年9月12日,陳__________、反訴被告在上海智恆房產居間下簽署了《上海市房地產買賣契約》,約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位於上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣契約附屬檔案三付款協定約定,乙方於簽訂房地產買賣契約當日支付首期購房款人民幣__________萬元;
第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現金補足,並在過戶當天以現金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本契約約定的過戶期限內辦理完畢。此後,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。
該買賣契約第六條規定在20__年__________月__________日之前,雙方共同向房地產交易中心辦理轉讓過戶手續。該買賣契約第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本契約付款協定約定期限付款逾期超過10日後乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續,如逾期超過20日,則甲方有權單方解除契約。陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產買賣契約》,約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣契約付款協定約定反訴原告李_____應於20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整,並辦理過戶手續。在20__年1_____月1_____日後,反訴原告李奕一直通過智恆房產催告反訴被告辦理過戶及付款手續,但反訴被告一直未通過銀行貸款審核,反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最後付款期限,否則反訴原告將解除買賣契約。此後,反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫療費,直至20__年11月25日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。
20__年11月30日,陳__________因病醫治無效死亡。20__年12月11日及14日,反訴原告李_____收到張為平《解除契約通知》。12月16日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恆房產平利店見面,將該《解除契約通知》交於反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣契約,但反訴被告提出願意做房價補償又反悔。20__年1月19日,反訴原告李_____被解約,承擔中介費 元。此後,案外人張__________簽署房屋買賣協定書,另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知後,亦不同意繼續履行該買賣契約,欲繼承該房屋並繼續居住該處房屋。因此20__年1月26日,反訴原告委託律師發函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產買賣契約》,掛號信回執顯示,反訴被告於20__年2月1日簽收該解除函。基於上述事實,本律師認為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產買賣契約》真實、合法、有效。根據該買賣契約第六條、第九條及付款協定和補充條款的約定,反訴被告最遲應於20__年10月18日前完成貸款審批手續,若貸款不足或未成功,應以現金方式於該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續,系嚴重逾期違約,已經符合該買賣契約第九條第三款的約定行使了契約約定單方解除權,反訴原告解除契約可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。此致
解除房買賣契約 篇3
買方:__________________(以下簡稱甲方)
賣方:__________________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:__________________區_________路_________號_________室建築面積共_________平方米。
經雙方設立條件如下:
第一條上述房屋由乙方售給甲方,全部價款總計_________人民幣(大寫):_________元。
第二條本協定簽訂之日起內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款後,應將房屋在天內騰出交給甲方。
第三條本協定簽訂後,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證後,產權歸甲方所有。
第四條甲方應遵守國家有關房屋管理的政策和規定,未經有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家有關土地管理的政策和規定。
從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條自本協定簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條本協定簽訂之日起,在年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬於人為的損壞由甲方自行負責。
第八條乙方逾期交房的違約責任乙方未按本契約規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的
_________%支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付房價_________%的違約金。
第九條乙方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由乙方承擔全部責任。
第十條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第十一條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十二條本協定一式份,乙方份,甲方份(其中份作產權登記附屬檔案)。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
解除房買賣契約 篇4
出賣方(乙方):身份證號碼:
買受方(乙方):身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自願、協商一致前提下訂立本契約,以昭信守。
一、甲方自願將其位於_______________________________的房屋(建築面積_____平方米)以人民幣拾萬仟佰拾元整(¥元)的價款出售給乙方,若因最終產權登記面積與此有差異的,雙方互不找補。該房屋為現房,乙方在簽訂本契約前已現場踏勘該房屋,對房屋的相關情況已經知曉。
二、乙方於該契約簽訂之日起三日內一次性將房款支付給甲方。
三、本契約簽定時,該房屋尚不具備過戶條件,甲乙雙方對此予以認可,且不影響甲乙雙方的交易。甲方提供取得該房屋的相關資料並待乙方付清全款後交付給乙方。
乙方如果交易該房屋,若有需要,甲方無條件配合。等具備過戶條件時,甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權手續,界時發生的所有稅費均由乙方自行承擔。
四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協定、契約或其它任何方式的處分。
五、乙方在支付完畢所有購房款後,甲方即將該房屋交付給乙方。該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視等費用,甲方結清已發生的費用,甲方已經預繳的費用,其權益由乙方享有,雙方不再另行結算。自契約簽定日起之後發生的任何費用(指物業管理處增收費用以及其它相關雜費)均由乙方支付。
六、違約責任
1、甲方應當於乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋,應支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月,乙方有權解除本契約。解約時,甲方需將已收的房款即時全額退還、支付五萬元違約金作為乙方損失賠償。小產權房屋買賣契約
2、乙方未按本契約規定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時,甲方有權解除契約。解約時,甲方將已收房款即時全額退還乙方,扣除兩萬元作為甲方損失賠償。
3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為。若有所列情形之一,影響到乙方權利的行使,甲方則放棄先訴抗辯權,並按所收款項雙倍返還給乙方,以為違約處罰。
4、本契約簽訂、房款付清後,任何一方不得擅自變更或解除契約,否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。
5、如因政府規劃部門、設計部門的原因導致房屋拆除或使用功能變更的,甲方不承擔任何風險責任。
七、甲方應及時將可能影響本契約或該房屋價值的任何事件(包括但不限於公司、法人、通訊方式發生改變,該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方。
八、本契約自各方簽字或蓋章之日起生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。本房屋屬拆遷統建用房,國家政策限制,契約簽定生效後乙方是實際產權人和實際所有人,在不能辦理房屋產權證及土地使用證前契約屬有效期內,待房屋產權證及土地使用證辦理後該契約自動失效。
九、契約履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的依法向契約簽署地人民法院起訴,違約方應支付守約方因訴訟而支付的律師費、交通費等費用。
十、中介方積極協調雙方交易,保證此交易真實有效,否則承擔連帶責任。本契約簽訂後,中介費即付。
十一、本契約一式4份,甲乙方各執一份,甲乙雙方見證人各一份。
十二、附屬檔案:甲乙雙方身份證複印件、戶口本複印件。
甲方:乙方:
聯繫地址:聯繫地址:
聯繫電話:聯繫電話:
年月日年月日
解除房買賣契約 篇5
出賣人:_________________身份證號碼:_________________
買受人:_________________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於__________________的房屋以人民幣___________________元整的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方契約保證定金______元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任
1、甲方應當於___________年______月______日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方,逾期超過_________月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___________元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方:___________乙方:___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
_______________年__________月___________日
解除房買賣契約 篇6
售房人:(以下簡稱甲方)身份證號碼:
購房人:(以下簡稱乙方)身份證號碼:
中介方:房產經紀有限公司
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲.乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產制定本契約,以資共同信守執行。
第一條:轉讓房屋的基本情況轉讓房屋位於市縣小區號樓單元層戶。
房屋的位置,面積,都以甲方契約為準。
編號。
附送地下室平方。
第二條:轉讓價格雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)元整,(大寫拾萬仟元整),
第三條;付款方式
1.乙方在簽訂本契約同時支付甲方(人民幣)元整,(大寫拾萬仟元整),做為房屋首付款。
2.其餘房款(人民幣)元整,(大寫拾萬仟元整)。
餘下房款按照銀行按揭辦理,銀行按揭款直接撥給甲方。
第四條;房屋交付在雙方在場的情況由甲乙雙方對房屋產權證及室內進行驗收,雙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本契約約定。
在乙方支付所有房款後,該房屋的所有權歸乙方
第五條;房屋過戶經雙方商定。
因甲方還需先還銀行按揭,乙方先付房屋首付款。
等甲方辦理房產證之後,甲乙雙方進行房產過戶。
銀行按揭。
第六條;其他事項
1.甲方不得隱瞞與轉讓房產相關的重要事情,必須保證其對轉讓房產產權擁有的所有權,如有抵押和一房多售的情況,甲方願意承擔一切法律責任,並賠償乙方所付房屋首付款的雙倍作為賠償。
2.甲乙雙方辦理房屋過戶手續時,所產生的費用有乙方負責。
甲方結清物業水電費用。
第七條;違約責任
1.甲方必須在收到首付款後還清銀行貸款。
如因甲方的惡意推脫而造成房屋產權無法或者延期過戶。
甲方應賠償乙方首付款的雙倍作為違約金。
2.乙方必須儘快完成銀行按揭手續,如銀行按揭款不足房屋款餘額,乙方套用現金補齊差價。
並承擔一切責任。
3.雙方簽訂契約後,如甲方違約。
應賠償乙方所付首付款的雙倍作為賠償。
乙方中途解除契約,首付款不予退還。
第八條;本契約未盡事宜。
由雙方另行協商。
並簽訂補充協定。
補充協定和本契約同具有同等法律效力。
第九條;本契約在履行過程中發生爭議。
由雙方協商解決。
協商不成時,甲乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。
中介方不承擔經濟以及法律責任,只作為甲乙雙方的見證人。
第十條;本契約自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十一條;本契約一式三份,甲乙雙方及銀行各執一份,具有同等效力
出賣方(甲方):購買方(乙方):
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
簽約日期:年月日
解除房買賣契約 篇7
契約編號:
出賣方(甲方):法定代表人:
購房方(乙方):身份證號碼:
關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:
一、甲方將其開發的位於_____________________________________________房,建築面積________平方米。該房單價為人民幣每平米_______元,總金額為人民幣____拾____萬____仟____佰____拾_____元整(__________元整)出售給乙方。乙方願意以上述價格向甲方認購該房。
二、甲方承諾:自鑑定本協定起,________年____月____日之前,保證將該房屋按約定價格售給乙方。
三、自乙方將全部房款向甲方交納後,簽訂本協定。
四、該房設施有上水管、獨戶水錶、獨戶電錶、熱力公司供的大暖。
五、該房在乙方繳款時,未交納辦理產權證的有關稅費,將來如辦理產權證時,乙方應按有關規定另行繳納。
六、該房的日常管理及維修,由物業公司統一管理,乙方應按物業公司規定的費用按時繳納。
七、本協定壹式貳份,雙方各執壹份,自雙方簽字之日起即產生法律效力。
甲方:乙方:
甲方授權代表簽字(蓋章):乙方授權代表簽字(蓋章):
電話:電話:
簽訂日期:________年____月日簽訂日期:年____月____日
解除房買賣契約 篇8
賣方:_______________ 身份證號碼:_____________________
買方:_______________ 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。
經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本契約一式份。
甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方_________________ 購買方__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
代理人_________________ 代理人 _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________
鑑證方:________
鑑證機關:________
地 址:________
解除房買賣契約 篇9
甲方:_______________ 身份證號碼:_____________________
買方:_______________ 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付
首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人
民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支
付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款
人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。
經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證。
第九條 本契約一式 份。
甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,__市房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方_________________ 購買方__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
代理人_________________ 代理人 _________________
身份證號碼:___________________ 身份證號碼: ___________________
見 證 方: _________________
鑑證機關:_________________
地 址:_________________
郵 編: _________________
電 話:_________________
法人代表:_________________
代 表:_________________ 經 辦 人:_________________
日 期:_______年____月____日 鑑證日期:_____
__年____月____
解除房買賣契約 篇10
契約雙方當事人:
第一條項目建設依據。
第二條商品房銷售依據。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為本契約
第一條規定的項目中的:第 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。
該商品房的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層,地下 層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為每平方米 元,總金額 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米 元,總金額 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3、按套計算,該商品房總價款為 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
4、 。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第 種方式進行處理:
1、雙方自行約定: 。
2、雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款;
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=247契約約定面積215100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條付款方式及期限。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理
逾期在 日之內,自本契約規定的應付款期限之
第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,契約繼續履行;
逾期超過 日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之
第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約
第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、 。
第八條交付期限。
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
4、該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期: 。
第九條出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約
第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理
逾期不超過 日,自本契約
第八條規定的最後交付期限的
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行;
逾期超過 日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起 天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約
第八條規定的最後交付期限的
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 項中的比率)的違約金。 。
第十條規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起 日內,書面通知買受人: 。
買受人有權在通知到達之日起 日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起 日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 天內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。 。
第十一條交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約
第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理: 。
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
。
第十三條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、 。
第十四條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
第十五條關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
3、 。
第十六條保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。 。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權 ;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權 ;
3、該商品房所在樓宇的命名權 ;
4、該商品房所在小區的命名權 。
第十八條
第十九條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決:
1、提交 仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定。
甲方:
乙方:
年 月 日
解除房買賣契約 篇11
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_________________
在甲、乙雙方經過協商一致的基礎上,就乙方向甲方購商服用房簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區________小區________號樓________號的商服用房,房照面積為_____________平方米。(詳見房產局頒發房屋所有權證________號)
第二條、商服用房交易總價格為人民幣________萬元整,過戶更名等費用由乙方承擔,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣________整,作為首款,使用權歸乙方使用,________年________月________日前,付清剩餘尾款拾陸萬元。雙發到相關部門過戶更名。
第三條、自本契約簽訂之日起,之後所產生的水、電、取暖等費用,由乙方支付,簽訂之日前如有所欠水、電、取暖等費用,由甲方結清。
第四條、甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,在規定日期內沒能付清尾款,商服用房歸甲方所有,首款壹萬元歸甲方所有(不予退還),若甲方違約,中途收回商服用房的使用權或轉賣他人,那么甲方需賠償乙方首付款的兩倍既給付乙方人民幣貳萬元整。
第五條、本契約附甲乙雙方身份證複印件,房產證複印件,結婚證複印件。
第六條、本契約一式兩份。甲、乙雙方各執一份。
出賣方(甲方)_____________購買方(乙方)________________
身份證號碼:_______________身份證號碼:_______________
地址:_______________地址:_______________
電話:___________電話:______________
日期:_______________日期:_______________
解除房買賣契約 篇12
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方友好協商,甲方自願將位於內樓房一套出售給乙方達成協定如下:
一、甲方自願將位於南京路安置小區一幢二單元806室,面積為93.3平方米還原房,出售給乙方。
二、房屋價格為42萬元,自本協定簽訂之日乙方將房款一次性付給甲方,甲方向乙方出具收款條。
三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方,並將還原房屋的收款條等有關資料一併交給乙方。
四、甲方應協助乙方辦理房屋登記手續。
五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時,房屋所有權轉移給乙方所有。
六、本協定一式兩份,自甲乙雙方簽字後生效。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
見證人:_________________
解除房買賣契約 篇13
甲方: 乙方:
一、甲方 願意將____市花園____區經適房三室兩廳兩衛,面積 平方米房子買給乙方 。
二、房款總價 元(人民幣)大寫: 元整,房款不包含進戶費用。
三、乙方付款程式
(1)乙方在上交購房資料同時付給甲方定金 元整,大寫: 元整。
(2)乙方在____市花園領取鑰匙時將剩餘購房款 元,大寫: 元給甲方付清。
四、在簽訂購房契約之前所有房屋資料辦理過程由甲方負責,乙方協助。
五、在開發辦交鑰匙時,甲方負責為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行,負相應法律責任。
甲方簽名: 乙方簽名:
擔保人簽名:
簽訂時間:________年____月____日
解除房買賣契約 篇14
賣方(甲方):________________
立契約人:________________
買方(乙方):________________
身份證號碼或法人代碼證號碼、營業執照號碼:____________
甲、乙城改房買賣雙方經協商一致,就城改房買賣達成如下協定:
1.本契約中“城改房”是指__________(已購公有住房、經濟適用住房、按房改政策由個人集資建設的城改房)。
2.甲方自願將位於_________第_____棟_____單元_____樓_______號的已購城改房出售給乙方。該房屋系_____結構,建築面積_______平方米,城改房所有權證號碼為________。乙方已對甲方所要出售的房改房做了充分的了解並願意購買該房改房。
4.城改房買賣雙方商定的付款及交房方法、期限:_________。
5.城改房買賣乙方逾期付款的違約責任(自行約定)_______。
6.城改房買賣甲方逾期交付房改房的違約責任(自行約定)______。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
住所:________________住所:________________
法定代表人:________________
聯繫電話:________________聯繫電話:________________
委託代理人:________________委託代理人:________________
________年________月________日________年________月________日
解除房買賣契約 篇15
甲方:
乙方:
為了確保房屋買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就住宅買賣自願達成協定如下:
第一條經甲乙雙方共同協商,甲方夫妻自願將位於____市____區____號樓____單元____室的住宅壹套出售給乙方。房屋所有權證號為:________.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權,沒有抵押等各種負擔。
第二條上述住宅出售價為人民幣叄拾肆萬圓整,此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。
第三條付款方式:甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付 元¥ ,余肆萬圓年底辦房產證過戶時付清。
第四條乙方支付甲方叄拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第五條辦理房屋過戶手續所繳納的稅費。
一、賣房人應繳納稅費:
1、交易費:3元/平方米。
2、營業稅:差價_5.5%。
3、個人所得稅:房產交易盈利部分的20%或者房款的1%。
二、買房人應繳納稅費:
1、契稅:房款的1.5%。
2、交易費:3元/平方米。
3、測繪費:按各區具體規定。
4、權屬登記費及取證費:按各區具體規定,一般情況是在200元內。
第六條違約責任:房屋買賣協定簽訂後,甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方五萬元整違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。
第七條本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
第八條本協定經雙方夫妻均簽字後生效。本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
簽約日期:
解除房買賣契約 篇16
甲方(售房人): 身份證號:
乙方(買房人): 身份證號:
見證人: 身份證號:
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落於 ,建築面積為 平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為: :
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條乙方在 前付給甲方定金(人民幣):
(大寫) 元,(小寫) 元。
上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款在 時由甲方退還乙方。
第四條該房屋協定價格為(人民幣):
(大寫) 元,(小寫) 元。
房價款的支付方式和支付時間為: 。
第五條
1、甲、乙雙方定於 時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定於 前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的'更名手續。
3、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本契約生效後 日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
a、該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
b、該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定該費用由 方承擔。
c、除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由 方按國家規定承擔 。
第八條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
第九條 該房屋毀損、滅失的風險自權利轉移之日起轉移給乙方。
第十條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十一條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十二條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
聯繫電話: 聯繫電話:
簽約日期: 簽約日期:
年月日年月日
解除房買賣契約 篇17
甲方:
乙方:
1.甲方同意按本協定約定的時間及條件與乙方處理相關事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息總計人民幣元,除尚未歸還之銀行貸款外,甲方需向乙方實際支付人民幣元。銀行貸款部分款項總計元由甲方______年____月____日直接返還予貸款銀行,並向乙方提供銀行的收據,做為乙方與銀行解除借款契約的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方:
______年____月____日之前,甲方向乙方支付款項計元,以及交付返還全部銀行貸款後銀行所提供的收據。
3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價款的,自本協定簽署之日起至該契約正式註銷之日,每月應向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款,由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協定第2條第款約定執行完畢後,雙方另行簽訂解約協定解除該契約。自該契約解除後,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建築享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協商。
5.甲方向乙方支付全款計元之後,並且雙方簽訂解除該契約的檔案生效後,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約註銷登記手續之全部所需檔案
6.甲乙雙方同意該契約之註銷登記手續於甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項後15日內辦理。
7.本協定自雙方簽字之後甲方向乙方所支付首批還款計元到達乙方賬戶開始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叄份。
甲方:乙方:
代表:代表:
______年____月____日
解除房買賣契約 篇18
(以下簡稱賣方)與 同志(以下簡稱買方)協商同意訂立本契約,條款如下,以資信守。
第一條 賣方將坐落於xx市 區 路(街、里、巷) 號(幢) 室出售給買方。該住房為 結構,於 年 月竣工,建築面積共 平方米。
第二條 以成本價、統建解困房價、房改經濟適用住房價、商品房指導價(或評估價)購買的獲得全部產權。高層住宅以標準價購買的獲得 %產權。
第三條 計價:
1、不超標面積 平方米,以 價出售,單價________元,計 元。
2、雜物間面積 平方米(層高2.2米以下[ ];層高2.2米以上[ ]),單價 元,計 元。
3、超標面積 平方米,單價 元,計 元。
4、超商品房指導價計 元。
5、超標準裝修計 元。
6、工齡折扣 年,計 元。
實際付款:1+2+3+4+5-6=
元人民幣(大寫) 萬仟佰拾元。
第四條 該房產建築面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
第五條 購買單位自管公有住房的,由賣方持本契約、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發票、戶口簿,到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。購買市國土資源與房產管理局管理的公有住房,買方直接憑本契約、房改專用發票、戶口簿,到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。
第六條 買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統)
住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執法。
第七條 買方取得該房產後,自行管理和維修、養護,保證房屋安全使用。
第八條 買方使用該產業時必須遵守國家法律、法規及有關規定,遵守社會公德和維護公共利益。
第九條 買方取得該房產後,不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構,不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建築物外觀藝術造型,嚴禁在房頂、陽台及公共地上搭建。買方若有違反本條規定,賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經濟損失或承擔法律責任。
第十條 買賣雙方應共同遵守xx市住房制度改革的有關政策及規定,雙方如在契約履行中發生爭議,應本著友好精神,協商不成,雙方均有權訴法院。
第十一條 其他事項:
第十二條 本契約自簽字之日生效。本契約一式二份。買賣雙方各執一份,每份契約具有同等法律效力。
賣方(蓋章) 買方(蓋章)
法人代表(簽字)法人代表(簽字)
x年日 x年xx月xx日
解除房買賣契約 篇19
出賣人:
身份證號碼:
買受人:
身份證號碼:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:甲方房屋座落在,位於第____層,共______,房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。。
第二條、房屋現狀:。
第三條、本契約中所述房屋為,是________________________的家庭共同財產。原建房售房單位允許轉賣,甲方保證該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔責任,乙方不負任何責任。
第四條、上述房屋的交易價格:人民幣___________元整。
第五條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,當日甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。剩餘款項於房屋產權證辦理完畢後一周內支付。
第六條、房屋交付:甲方應在交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的檔案及票據交付乙方。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:甲方應在房屋交付前將本契約所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
1、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條和第七條規定的期限將該房屋交給乙方所有,甲方應當按已交付的房價款的%按日向乙方違約金,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,契約繼續履行逾期超過天,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第種約定,追究甲方的違約責任。
2.甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第六條約定的實際交付之日起天內交付房屋。
3.終止契約,甲方將乙方已付款全額還與乙方,並支付違約金,即房價款的%。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔。甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本契約所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,並支付乙方違約金元整,並應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續。
第九條、產權登記的約定:
1、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣給乙方。
2、但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。如房屋因甲方及甲方承諾的原因不能辦理房屋產權證或不能將此房房屋產權證直接辦理為乙方______名下,甲方須承擔房價款的%違約金責任,其所產生的與辦理房屋產權證所需的一切費用由甲方承擔。
3、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註為乙方______的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失。
4、乙方如在本房屋買賣契約成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責任條款:
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本契約。
2、甲方不得擅自解除契約,若甲方擅自解除契約,乙方有權要求甲方繼續履行契約或要求甲方退還乙方已付房款,並有權要求甲方支付按______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方。
3、乙方根據本契約第九條的規定向甲方提出辦理產權過戶手續,甲方超過______________天不協助乙方辦理手續,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行契約,並有權要求甲方支付已付款的______%違約金。
4、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時或增值是,拆遷補償款或增值款歸乙方所有。
5、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時,新的產權所有人承擔甲方全部責任。
第十一條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。
本契約在雙方簽字之日起生效。本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十二條、本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。
本契約一式_____份,一份_____張。甲方一份,乙方一份,見證方____________一份,留存備查。
第十三條、本契約發生爭議的解決方式:雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
年月日年月日
見證方:_______
身份證號碼:
____年___月___日
見證方:_______
身份證號碼:
____年___月___日
解除房買賣契約 篇20
引導語:買賣契約是雙方民事法律行為。今天,小編為大家整理了關於住宅商業房買賣契約範本,歡迎閱讀與參考!住宅商業房買賣契約立契約人 以下簡稱賣 方: 甲 方:買 方: 乙 方:經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)
2、該房屋的所有權證號為:__________;國有土地使用權證號為:__________。
3、該房屋的.土地使用權取得方式a;adc;:出讓( )、劃撥( )本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元, 大寫:___佰____拾___萬___仟 ___佰____拾____元整,乙方在________年____月____日前分____次付清,付款方式:__________。乙方支付房款具體約定為:
1、於_____前,支付甲方房款;
2、於_____前,支付甲方房款;
3、____________________。
三、甲方於________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。
五、甲方將戶口於________年____月____日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期____日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由____方承擔,營業稅由____方承擔,印花稅由____方承擔,個人所得稅由____方承擔,向房產交易部門交納的手續費由____方承擔。其它稅費約定情況:
九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。十
一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。十
二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為十
三、其它約定事項:甲方(簽章): _____乙方(簽章):_____共有權人:_____ 地址:____地址:_______ 聯繫電話:___聯繫電話:_____________年____月____日