天津商品房買賣契約

天津商品房買賣契約 篇1

TIANJINCOMMERCIAL HOUSE SALE CONTRACT

(JF-20__-009)

填 寫 說 明

1、契約當事人訂立契約前,須認真協商各項條款。契約一經簽字或蓋章即生效(當事人另有約定的除外),任何條款的變更須經雙方協商一致後,簽字或蓋章確認。

2、契約空格部分若為空白句,套用“/”劃掉。塗改之處,須經契約當事人簽字或蓋章確認。

3、契約自訂立之日起30日內,當事人應到商品房買賣契約登記備案機關登記備案。契約發生重大變更、解除及契約文本遺失的,應及時到原備案機關辦理相關手續。

4、本契約不得翻印。

契約編號:

天津商品房買賣契約 篇2

1、契約當事人訂立契約前,須認真協商各項條款。契約一經簽字或蓋章即生效,任何條款的變更須經雙方協商一致後,簽字或蓋章確認。

2、契約空格部分若為空白句,套用“/”劃掉。塗改之處,須經契約當事人簽字或蓋章確認。

3、契約自訂立之日起30日內,當事人應到商品房買賣契約登記備案機關登記備案。契約發生重大變更、解除及契約文本遺失的,應及時到原備案機關辦理相關手續。

4、本契約不得翻印。

契約編號:

天津市商品房買賣契約

出賣人:

法定代表人:聯繫電話:

註冊地址:郵政編碼:

營業執照號碼:

開戶行:帳號:

委託代理人:

法定代表人:聯繫電話:

註冊地址:郵政編碼:

營業執照號碼:

房地產經紀機構資格證書編號:

開戶行:帳號:

買受人:

國籍/法定代表人:身份證/營業執照號碼:

地址:

郵政編碼:聯繫電話:

委託代理人:

國籍/法定代表人:身份證/營業執照號碼:

地址:

郵政編碼:聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權屬登記條例》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:

第一條商品房情況

該商品房銷售許可證號:

商品房座落:區、縣路、道、街。設計用途,建築結構,建築層數為層。建築面積

平方米,其中:套內建築面積平方米,公共部位分攤建築面積平方米。

商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。

商品房土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為年,自年月日至年月日止。

第二條商品房價款

商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為元,價款為元,計。

第三條商品房交付及交付日期

商品房竣工,經驗收合格後,方可交付未經驗收或驗收不合格的,不得交付。

甲方於年月日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行契約的,按下列第種方式處理:

1、變更契約。

2、解除契約。

3、

第四條乙方付款形式及付款時間

雙方約定,乙方按下列第種形式付款:

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式。

第五條甲方逾期交付商品房的處理

除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付商品房,逾期在日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,乙方有權按照下列第種約定,追究甲方違約責任:

1、契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自

2、同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。

3、

第六條乙方逾期付款的處理

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,逾期在日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第種約定,追究乙方違約責任:

1、契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。

2、解除契約。乙方應每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。

3、

第七條商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理

商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建築面積與甲方銷售建築面積差異不超過±3%的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:

第八條商品房質量及保修責任

甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。

在乙方正常使用情況下,甲方應按照《天津市商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。

第九條商品房配套設施運行的約定

下列配套設施運行日期約定如下:

1、上水。

2、下水。

3、供電。

4、燃氣。

5、暖氣。

上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在日內採取補救措施,並賠償乙方損失超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。

第十條商品房設計變更的約定

甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局。確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起日內與乙方協商。

乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。

第十一條商品房交接

商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《天津市商品住宅質量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。

第十二條商品房權屬登記

雙方約定,在下列第種期限內,辦結房屋權屬登記:

1、自初始登記完畢之日起日。

2、訂立本契約時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日訂立契約時,房屋已竣工的,自契約訂立之日起90日。

3、。

由於甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬登記的,按下列第_種約定處理:

1、契約繼續履行。甲方應按商品房價款的%向乙方支付違約金。

2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。

3、第十三條前期物業管理

甲方已向乙方明示已經備案的《天津市前期物業管理服務契約》及《業主公約》,乙方對該契約及公約相關內容予以書面確認,並承諾遵守。

第十四條權屬糾紛和債權債務糾紛的約定

甲方保證在交付商品房時,無權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第十五條爭議處理

本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第種方式處理:

1、向仲裁委員會申請仲裁

2、向人民法院提起訴訟。

第十六條契約附屬檔案

本契約未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充契約。

附屬檔案一至附屬檔案五均為本契約不可分割的部分,具有同等效力。

第十七條契約份數

本契約連同附屬檔案共頁,一式五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

第十八條契約生效

本契約自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。

甲方:乙方:

年月日年月日

委託代理人:委託代理人:

年月日年月日

天津商品房買賣契約 篇3

甲方:

乙方:

見證人:

第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

座落於____市,建築面積為平方米;

出售房屋的所有權證證號為;

房屋平面圖及其四至見房產證;該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條乙方在前付給甲方定金,元,元。上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款在時由甲方退還乙方。

第四條該房屋協定價格為元,元。房價款的支付方式和支付時間為:

第五條

1、甲、乙雙方定於時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前__該房屋。

2、雙方定於前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

3、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:

第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第七條甲、乙雙方同意,在本契約生效後____日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:

1、該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。

2、該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由□甲方承擔□乙方承擔。

3、除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國家規定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。

第八條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。

第九條該房屋毀損、滅失的風險自

1、房屋正式交付之日

2、權利轉移之日起轉移給乙方。

第十條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費。

甲方:

乙方:

簽約日期:

簽約日期:

天津商品房買賣契約 篇4

賣房方(甲方):

身份證號碼:

購房方(乙方):

身份證號碼:

關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:

一、甲方將其擁有獨立產權的位於____區的房屋(房屋權證編號:,建築面積平方米)以人民幣仟佰拾萬仟佰拾元整(元整)出售給乙方。已方願意以上述價格向甲方認購該房,並以購得的上述房屋向中國申請購房抵押貸款。

二、甲方承諾:

1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。

2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他共有人的同意出售書面檔案。

3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔並負責解決。

4、自簽訂購房協定書範本起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。

5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。

6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。

三、乙方承諾:

1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,並依規定支付費用。

2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,並及時將貸款所得支付甲方之售房款。

3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。

4、按照前述業務需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續,並承擔各項費用。

5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。

四、購房協定書範本以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批准為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批准,則甲、乙雙方可以解除本協定。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。

五、如果貸款銀行批准的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協定。否則,乙方應履行本協定的有關規定。

六、違約責任

1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。

2、如果乙方違約,貸款申請獲準後沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。

七、本協定的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。

八、本購房協定書範本自雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本購房協定書範本壹式肆份,雙方擱執壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。

十、約定:

甲方:乙方:

甲方授權代表簽字(蓋章):

乙方授權代表簽字(蓋章):

電話:

電話:

簽訂日期:________年____月____日

標準版

天津商品房買賣契約 篇5

賣方(以下簡稱甲方):____________________________

買方(以下簡稱乙方):____________________________

根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關規定,為明確商品房買賣雙方的權利、義務,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本契約並共同遵守。

一、商品房基本情況

1.甲方依據________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區________路(街)________號(小區)________號樓(總層數、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。

2.乙方購買商品房________套,建築面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建築面積以________市房地產管理局實地測量後計算的測量結果為準。

3.乙方購買的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。

4.甲方於________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有等設施。

二、總價款及付款方式

1.經雙方協商一致,甲方同意將該商品房按建築面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。

2.自本契約簽訂之日起________日內,乙方應向甲方交付購房定金________元。

3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應於________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:

契約定額(元)

付款日期

定金________________________ ________年________月________日

一期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日

二期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日

三期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日

四期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日

五期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日

貸款(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日

4.其中第_______期乙方申請款,付款期限屆滿金融機構未批准貸款,且乙方無力支付該款項的,甲方應在十五日內將其已收取的房款返還乙方,本契約解除。如因一方故意造成貸款未獲批准,或乙方逾期不申請貸款,另一方有權要求對方承擔違約責任。

三、面積誤差

該商品房交付時,實際建築面積與契約約定面積誤差超過約定面積_______%時,乙方可選擇下列任一種方式處理:

1.乙方有權退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還乙方,並按同期銀行貸款利率支付利息;

2.乙方同意接受房屋。每平方米價格保持不變,房價款金額按實際建築面積調整;

3.______________________________________________________________。

四、契約登記

自本契約簽訂之日起十五日內,雙方應持本契約到房地產市場管理部門辦理契約登記,同時鑑證或公證;稅費按國家規定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規定時間內辦理登記、鑑證或公證,另一方有權要求對方按房款的_______%賠償並有權要求解除契約。

五、質量標準

甲方交付的房屋需經工程質量監督檢驗部門驗收合格,同時必須實行《商品房住宅質量保證》、《商品房住宅使用說明書》制度;凡未實行《商品房住宅質量保證書》、《商品房住宅使用說明書》的住宅房屋,如因質量問題與乙方發生爭議,由甲方承擔全部責任。

六、產權登記

乙方應於房屋交付三十日內辦理房屋所有權登記,甲方應予協助。

七、設計變更的約定_______預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案做重大調整時,必須在設計方案批准後_______天內書面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內提出退房要求,或與甲方協商一致,簽訂補充協定。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,並按同期銀行貸款利率付給利息。

八、配套設施的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:

1.________________________________________________________

2._______________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

5.________________________________________________________

九、房屋的用途及公共設施的使用

乙方的商品房僅作使用,乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結構和用途,除本契約及附屬檔案另有規定者外,乙在使用期間有權與其他權利人共同享受與該商品房有關聯的公共部位和設施。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

十、契約的變更和解除

1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應在_______日內通知對方變更或解除契約。

2.在契約規定期限內,甲方未能按時交房或乙方逾期交付款項的,除應承擔違約責任外,無權要求對方繼續履行契約;而守約方要求繼續履行的,對方必須履行。

天津商品房買賣契約 篇6

商品房買賣契約解讀

開發商在其銷售過程中經常銷售廣告和宣傳資料中向購房者作出一些承諾,但往往在簽訂商品房買賣契約中卻不將這些承諾寫入契約中,由此經常造成開發商與購房者的一些糾紛,對於這種情況法律上是如何規定的呢 

真實案例:

某房地產公司在銷售其開發的商品房住宅小區時,在銷售廣告和宣傳資料中,強調“零公攤”為小區住宅的最大優點,並通過與其他房屋的比較強調其性價比,還明確承諾聯排毫宅及獨棟別墅無公攤面積。20__年,王某與該房地產公司簽訂《商品房買賣契約》購買了該房屋。20__年,南寧市房產管理局向王某核發了涉訴房屋的所有權證書,產權證上在“附記”欄中註明其中之一含公攤面積10.29平方米。王某認為,房產公司在銷售時承諾“零公攤”、而產權登記面積中卻有10.29平方米的公攤,這部分面積的房款被告應予返還並支付利息。遂訴至法院,請求判如所請。

房產公司則答辯稱:一、原、被告雙方之間並沒有關於“零公攤”的約定;二、契約約定的計價依據是建築面積,故無論是否計算公攤面積,均不改變王某所購房屋按建築面積計價的標準;三、在被告銷售房屋時,縣房產局所指定的測繪機構作出的測繪結果中,該別墅確實是沒有公攤的;後因撤縣並市,改由市房產局核發房產證,重新指定了另一家測繪公司負責測繪,改變了測繪方法才造成產權登記面積中“公攤面積”的出現,事實上,兩種測繪方法所得的房屋建築面積是基本一致的。

法院經審理認為:原告與被告之間的《商品房買賣契約》合法有效。雖然契約條款中並未明確記載有“零公攤”的約定,但被告在銷售廣告和宣傳資料中,對“零公攤”作了具體的描述,並通過與其他房屋的比較強調其性價比,被告的這一承諾具體確定,對原告訂立《商品房買賣契約》及價格的確定有重大影響,應當視為要約,雖然未載入契約,也應當視為契約內容。而根據涉訴房屋所有權證的記載,被告交付的房屋含有公攤面積,不符合“零公攤”的約定,被告應承擔相應的違約責任。被告提供的證據尚不足以推翻具有公示效力的房屋所有權證書的記載。因此,原告要求被告返還公攤面積10.29平方米的購房款,符合法律規定,予以支持。

相關規定:

最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

第三條 商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發規劃範圍內的房屋及相關設施所作的說明和允諾具體確定,並對商品房買賣契約的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣契約,亦應當視為契約內容,當事人違反的,應當承擔違約責任。

律師點評:

最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規定從很大程度上防止了開發商在商品房銷售廣告和宣傳資料中進行虛假宣傳,但是適用此規定需要注意的是,並不是開發商在廣告中的所有宣傳承諾都可以作為最終簽訂的商品房買賣契約的內容,根據規定商品房銷售廣告裡的這種說明和允諾必須具體確定,且並對商品房買賣契約的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,才能被法院認定為契約內容。另外廣告裡的承諾必須不得違反我國法律、行政法規的禁止性規定,否則即使承諾具體確定也會因為違反法律、行政法規的禁止性規定而被法院認定無效。

天津商品房買賣契約 篇7

賣方(以下簡稱甲方):____________________________身份證號碼:_________________________

買方(以下簡稱乙方):____________________________身份證號碼:_________________________

根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關規定,為明確商品房買賣雙方的權利、義務,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本契約並共同遵守。

一、商品房基本情況

1.甲方依據________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區________路(街)________號(小區)________號樓(總層數、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。

2.乙方購買商品房________套,建築面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建築面積以________市房地產管理局實地測量後計算的測量結果為準。

3.乙方購買的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。

4.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有________________等設施。

二、總價款及付款方式

1.經雙方協商一致,甲方同意將該商品房按建築面積每平方米____元銷售給乙方。總價款(__________元,(大寫)________________元。

2.自本契約簽訂之日起________日內,乙方應向甲方交付購房定金________元。

3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應於________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:

契約定額____(元)

付款日期____

定金________________________________年________月________日

一期(大寫)____________(小寫)____________________年________月________日

二期(大寫)____________(小寫)____________________年________月________日

三期(大寫)____________(小寫)____________________年________月________日

四期(大寫)____________(小寫)____________________年________月________日

五期(大寫)____________(小寫)____________________年________月________日

貸款(大寫)____________(小寫)____________________年________月________日

4.其中第_______期乙方申請貸款,付款期限屆滿金融機構未批准貸款,且乙方無力支付該款項的,甲方應在十五日內將其已收取的房款返還乙方,本契約解除。如因一方故意造成貸款未獲批准,或乙方逾期不申請貸款,另一方有權要求對方承擔違約責任。

三、面積誤差

該商品房交付時,實際建築面積與契約約定面積誤差超過約定面積_______%時,乙方可選擇下列任一種方式處理:

1.乙方有權退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還乙方,並按同期銀行貸款利率支付利息;

2.乙方同意接受房屋。每平方米價格保持不變,房價款金額按實際建築面積調整;

四、契約登記

自本契約簽訂之日起____日內,雙方應持本契約到房地產市場管理部門辦理契約登記,同時鑑證或公證;稅費按國家規定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規定時間內辦理登記、鑑證或公證,另一方有權要求對方按房款的_______%賠償並有權要求解除契約。

五、質量標準

甲方交付的房屋需經工程質量監督檢驗部門驗收合格,同時必須實行《商品房住宅質量保證》、《商品房住宅使用說明書》制度;凡未實行《商品房住宅質量保證書》、《商品房住宅使用說明書》的住宅房屋,如因質量問題與乙方發生爭議,由甲方承擔全部責任。

六、產權登記

乙方應於房屋交付三十日內辦理房屋所有權登記,甲方應予協助。

七、設計變更的約定_______預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案做重大調整時,必須在設計方案批准後_______天內書面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內提出退房要求,或與甲方協商一致,簽訂補充協定。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,並按同期銀行貸款利率付給利息。

八、配套設施的

甲方與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:

九、房屋的用途及公共設施的使用

乙方的商品房僅作使用,乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結構和用途,除本契約及附屬檔案另有規定者外,乙在使用期間有權與其他權利人共同享受與該商品房有關聯的公共部位和設施。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

十、契約的變更和解除

1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應在_______日內通知對方變更或解除契約。

2.在契約規定期限內,甲方未能按時交房或乙方逾期交付款項的,除應承擔違約責任外,無權要求對方繼續履行契約;而守約方要求繼續履行的,對方必須履行。

3.房屋未達到國家和省市規定的質量標準,或未達到雙方約定的質量標準,乙方有權解除契約。

4.契約發生變更或解除,雙方應在____日內到契約登記機關辦理變更或註銷手續。

十一、違約責任

1.甲方如未按約定的期限將該商品房交付乙方使用,或未按期限運行基礎設施、公共配套建築,乙方有權按已付房款額的百萬分之___向甲方追究逾期期間的違約金。

如逾期____天甲方仍未能將該商品房交付乙方使用,乙方有權追究甲方的違約責任。

2.乙方如未按契約規定的時間付款,甲方有權按乙方所欠房款額的百萬分之_______向乙方追究逾期期間的違約金,如逾期____天乙方仍未能如數付款,甲方有權追究乙方的責任。

3.甲方交付房屋設施、裝修不符合契約約定的,乙方有權要求甲方改正或要求甲方賠償未達到約定標準的差額,並要求甲方付房款總額_______%的違約金。

十二、爭議的解決方式

甲、乙雙方如在履行契約中發生爭議,應及時協商解決,協商不成時,雙方可選擇下列方式解決(以選擇):

1.向______________仲裁委員會申請仲裁;

2.直接向人民法院起訴。

十三、本契約一式六份,甲、乙雙方各二份,送房地產所在地交易市場登記機關一份、鑑證或公證機關一份。

十四、雙方承認的附加條款

十五、本契約未盡事宜,一律按《民法典》的有關規定,經契約雙方共同協商,作出補充規定。本契約及補交規定、空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

十六、本契約經鑑證或公證後生效。

十七、《商品房住宅質量保證書》及《商品房住宅使用說明書》同本契約具有同等法律效力。

十八、商品房平面圖作為本契約附屬檔案。

甲方:(蓋章)________________乙方:(蓋章)______________

營業執照號營業執照號:________________

或身份證號:__________________

地址:________________________地址:______________________

法定代表人:(簽名)__________法定代表人:(簽名)________

代理人:______________________代理人:____________________

開戶銀行:_______________________________________________開戶銀行:_____________________________________________

賬號:________________________賬號:______________________

電話:________________________________電話:______________________________

郵政編碼:_______________________________________________郵政編碼:_____________________________________________

鑑證或公證部門意見:__________房產管理部門意見:__________

鑑證或公證機關:(章)________登記機關:(章)____________

經辦人:______________________經辦人:____________________

鑑證或公證日期:______________登記日期:__________________

天津商品房買賣契約 篇8

出賣人:________________________

買受人:________________________

根據出賣人、買受人簽訂的《商品房買賣契約》(契約編號為)(以下簡稱契約)第二十一條之規定,現就契約未盡事宜,雙方達成以下補充約定以資共同信守:

第一條面積確認及面積差異處理。

買受人應在辦理該商品房交付手續時與出賣人簽訂面積及房款差異結算協定,並結清相關房款,否則出賣人有權不予交房、不予為買受人辦理房屋所有權證並不視為出賣人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產生的風險和不利後果均由買受人承擔。

該商品房的預測面積是按照現行房產測量規範及有關補充檔案預測所得。

該商品房交付時,如因政府的相關房產測量規範、檔案調整導致預測面積與實測面積差異的,不視為出賣人違約,亦不適用契約第十三條有關面積差異的處理方式。

雙方同意按照預測面積與實測面積的差異,由買受人和出賣人據實結算,多退少補。

第二條付款方式及期限

1、一次性付款

買受人於契約簽訂之日起日內(即年月日之前)向出賣人一次性付清房款人民幣________元整)(含已付定金元)。

2、貸款方式付款

買受人於契約簽訂之日起日內,向出賣人支付購房總價款的________%的首付款________元(含已付定金元)。

其餘價款元,買受人以方式向銀行貸款的方式進行支付。

第三條貸款實施辦法及相關責任

1、買受人在簽訂契約及本補充協定時,已經充分了解個人住房按揭貸款(包括公積金貸款)的辦理條件和程式及需要交納的全部費用,並承諾自己的實際情況完全符合相關的辦理條件。

如因買受人的實際情況與相關要求和條件不符合或因買受人的其他原因,而導致銀行拒絕為買受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買受人補充資料、或另行提供擔保人時,買受人應無條件地配合併與出賣人協商變更相關契約內容。

2、買受人須自本協定簽訂之日起7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款;買受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣人通知辦理按揭貸款手續之日起7日內仍未辦理銀行按揭貸款手續的,視為買受人違約。

(1)逾期在30日之內的,買受人應每日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金;

(2)逾期超過30日後,買受人應於逾期滿30日的次日一次性支付清購房餘款和違約金(每逾期一日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金);否則,出賣人有權解除契約,並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人向銀行申請個人住房貸款的成數及年限以銀行最終批准為準。

如銀行批准的貸款額度與買受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當以自有資金支付的首付款,由買受人在銀行批准貸款額度確定之日起7日內向出賣人一次性付清,買受人延遲支付上述款項的:逾期在三十日內(含三十日)的,應每日按購房總價款的萬分之一向出賣人支付違約金;逾期超過三十日的,出賣人有權解除契約,買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

3、買受人選擇銀行住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:

(1)買受人應於出賣人發出辦理公積金貸款通知後7日內與前述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續。

公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批准的為準。

公積金管理中心批准的貸款額度小於買受人申請額度的差額部分作為買受人應當另行支付的首付款,由買受人在接出賣人的通知之日起7日內付清。

買受人應根據公積金管理中心的審核要求及時補充資料,並配合出賣人變更相關契約內容。

(2)若買受人在出賣人發出辦理公積金貸款通知後15日內仍不能與上述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續的,應於前述15日屆滿的次日一次性付清購房餘款或書面通知出賣人按照個人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣人有權解除契約並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人應自出賣人發出通知後的7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。

(4)在出賣人保證期限內,如因買受人未按時償還銀行貸款導致出賣人承擔擔保責任,出賣人有權向買受人追償。

買受人應在出賣人承擔保證責任後的次日向出賣人清償出賣人承擔的擔保金額及出賣人在此過程中發生的包括律師費等其他費用支出,否則,買受人還應從出賣人實際承擔擔保責任之日起每日按出賣人承擔金額的萬分之一向出賣人支付違約金。

(5)因買受人的原因(如未按時償還銀行貸款),貸款銀行解除與買受人簽訂的借款契約或造成出賣人承擔保證責任而導致出賣人為買受人償還貸款銀行的借款和其他款項的,出賣人有權解除契約。

出賣人解除契約時,買受人應向出賣人清償出賣人(包括銀行)代為償還的按揭貸款餘額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關的一切費用和直接及間接損失。

買受人應在出賣人發出解除契約通知後向出賣人騰退該商品房,買受人已經裝修的部分無償歸出賣人所有,出賣人不予以補償。

第四條出賣人逾期交房違約責任的補充

發生下列情形導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第十條有關出賣人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣人應出具相關證明檔案作為免責依據:

A.執行法律、法規和政府規章等強制性檔案;

B.其他自然災害或意外事件;

如因乙方原因導致逾期交房,所產生的費用由乙方承擔。

第五條規劃、設計變更約定的補充

1、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣人應在變更確立後30日內書面告知買受人,但不承擔違約責任。

2、買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。

買受人在通知到達之日起15日內未做出書面答覆的,視同接受變更,雙方權利義務仍按契約及本補充協定約定執行。

3、本契約中所稱的商品房設計是指:買受人所購商品房之套內戶型設計及買受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,設計變更僅指商品房的房型、朝向以及整個樓宇的用途變更。

4、在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買受人。

若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量和使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計方案進行調整,可不通知買受人。

5、因設計變更導致商品房面積發生變化的,雙方應按照本補充協定約定第五條處理。

6、鍋爐房、變電室/箱/站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建築及設施,不屬於環境布局範圍之內,買受人同意出賣人為了小區的整體利益或應有關主管部門要求對上述設施的最終位置進行調整。

最終位置以實際交付為準,屆時本契約繼續履行,且出賣人無須因該調整向買受人承擔任何責任。

第六條商品房的交付

1、在契約約定的商品房交付時間之前,出賣人應以簡訊傳送/電話通知/登報通知買受人辦理交付手續。

以傳送簡訊或登報形式通知買受人的,通知的送達時間為簡訊傳送之日或登報之日。

出賣人以電話通知的,通知送達的時間為電話接通時間,雙方在房屋交付現場補簽交付通知書。

屆時,買受人未收到交付通知的,以本契約約定的時間為交付時間,以房屋所在地為交付地點。

2、買受人持辦理商品房交付通知書辦理商品房交付手續,並交接商品房鑰匙後,即為契約項下商品房已交付。

自交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔。

3、如出賣人已如期發出商品房交付通知書或買受人已經領取商品房交付通知書,而買受人在出賣人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人。

自視為交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

4、買受人同意接受出賣人的提前交房。

買受人接到出賣人的提前交房通知書後,應在出賣人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買受人在出賣人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人,該房屋的風險責任歸買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

5、如買受人需在契約約定的交房日期前收房,出賣人可在工程竣工驗收合格後對買受人提前收房提供方便。

6、房屋交付時,買受人認為房屋本身或者環境、設備存在不符合契約約定的情形,雙方應在完成交付後,按照法規和契約約定處理。

7、商品房交付使用時,買受人對房屋及裝修質量、公共設施、設備、質量提出異議的,出賣人應當給予解釋和說明,仍不能達成一致意見的,買受人可委託有資質的檢測部門對其提出的異議部分進行質量檢測,如檢測部門提出返修意見的,由出賣人承擔費用,反之由買受人承擔。

8、買受人沒有按照契約及本協定之約定付清購房總價款或其他應付款項之前,出賣人有權不予交房。

9、如因發生不可抗力事件等非出賣人所能控制的因素,致使商品房的建築安裝工程或出賣人履行契約規定的義務被延誤,則出賣人有權將該商品房交付日期順延相當於該等時間影響持續的期間,而無須為該延誤負任何責任,也無須對買受人補償任何費用。

10、出賣人推遲交房可以電話或掛號信或特快專遞或報紙公告等方式通知買受人。

11、在交付房屋時,買受人如對房屋質量有異議的,則應書面提出。

買受人在接受房屋時,除房屋主體結構存在質量問題或其他影響正常居住使用的房屋質量問題外,不得以房屋的建築、裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。

否則,視為出賣人已經完成交付義務。

買受人在辦理商品房接收手續過程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質量保證書》中的規定要求出賣人承擔保修義務,但維修事項不能作為買受人拒絕接收商品房並要求出賣人承擔逾期交房責任的理由。

12、買受人本人無法在契約約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時,可以書面委託代理人辦理該商品房的交付手續,但其委託代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:

公證委託,並於契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書原件;

買受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及複印件(兩份)同時前往,向出賣人當面辦理房屋交付的授權委託書原件。

第七條出賣人關於裝飾、設備標準承諾違約責任的補充

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準,包含以同等品質的材料、設備替代的情形。

如出賣人交付使用的商品房的質量和設備標準與附屬檔案四中約定標準不符的,出賣人應使之達到原標準,但出賣人修改後的標準或使用的相關材料標準等同於或高於原標準的,買受人不得提出任何異議或要求出賣人承擔任何違約責任。

第八條商品房產權證的辦理

1、若買受人委託出賣人辦理所購商品房的房屋產權證的,應在接到出賣人辦理房產證的通知後向出賣人提交辦理房屋產權證所需資料(包括購房契約、夫妻雙方或單身身份證複印件、未成年人戶口薄及其監護人身份證和戶口薄複印件、購房收據、委託書、面積結算協定等)以及相關費用(含專項維修資金、相關稅費、面積差異結算款等,如有變化以房管部門、稅務部門的最新規定為準)。

否則,每逾期一日出賣人可按照購房總價款的萬分之一的標準向買受人收取違約金並順延為買受人辦理房屋產權證的時間。

2、若買受人自行辦理房產證,應在接到出賣人辦理房產證的通知後自行向相關申請辦理產權證並承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買受人承擔相應後果。

第九條保修責任

保修期內買受人所購商品房出現屬於保修範圍內的問題,應以書面方式向出賣人提出,出賣人應在三個工作日內派員予以答覆和檢修,依據《住宅質量保證書》,及時給予保修服務;如因不可抗力、買受人裝修及使用不當等不可歸責於出賣人的原因導致的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。

出賣人對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需買受人協助時,買受人應先行提供便利,對買受人造成損害的,按規定如實進行補償。

若買受人無正當理由拒絕或不及時協助,對於擴大部分的損失,由買受人承擔。

買受人應保護出賣人設定在室內及公共區域的配套設施和管道。

買受人對移交的房屋進行二次裝修時,不得損壞房屋建築結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關規定並報物業管理公司備案,買受人進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。

第十條契約附屬檔案二的補充約定

出賣人已向買受人現場公示了房產測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建築面積的構成方式予以認可。

十一關於前期物業管理,約定如下:

(1)物業管理單位和委託期限

本項目的物業管理單位為河南常綠集團物業管理有限公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業主委員會成立後與物業管理服務企業簽訂新的物業管理服務契約生效時終止。

(2)物業管理服務內容

a)物業共用部位的維修、養護和管理。

b)物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理。

c)物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;

d)公共綠化的養護和管理;

e)公共秩序維護、安全防範等事項的協助管理;

6)裝飾裝修管理服務;

f)物業檔案資料管理。

(3)物業管理相關服務費用

本物業管理區域物業服務收費選擇包乾制。

物業服務費由業主按其擁有物業的建築面積交納,物業服務支出應全部用於該項目《前期物業管理服務契約》約定的支出。

物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分:

(一)管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等;

(二)物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;

(三)物業管理區域清潔衛生費用;

(四)物業管理區域綠化養護費用;

(五)物業管理區域秩序維護費用;

(六)辦公費用;

(七)物業管理企業固定資產折舊;

(八)物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;

(九)經業主同意的其它費用。

物業共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業服務支出或者物業服務成本。

(4)專項維修資金的使用

在業主大會成立之前,專項維修資金按照國家和本物業所在地相關法規規定的方式使用和分攤:

a)由擁有或涉及相關權益的業主投票並獲得三分之二或以上投票權通過可以使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

b)緊急情況需要即時處理的,由物業管理公司先行使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

(5)物業管理用房

開發商按照規定向物業管理公司提供物業管理用房,管理用房產權歸屬全體業主所有,由物業管理公司在物業管理服務期內無償使用。

第十二條其他

(一)、鑒於該項目自身屬性、規劃思路、開發模式等不同於一般社區的特點,且系分期多年開發,同時根據政府批准的規劃方案,基礎設施與公共配套建築也將分期建成交付,因此買受人同意:

(1)除買受人所購買商品房所屬區域外,其他區域的所有規劃(包括但不限於功能規劃、組團設定及布局、環境設定及布局、公建和配套設施設定及布局、樓宇布局、道路設定及布局等)、開發時間及開發模式等出賣人均有權做出調整,最終以政府批准的規劃方案為準;對於這種調整買受人同意不提出異議;

(2)除買受人簽署的商品房買賣契約、本補充協定及相關附屬檔案約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目(政府實施的除外)的交付時間以雙方約定為準。

(3)買受人在使用道路中應當遵從出賣人的提示及項目物業管理公司的管理,並不得以任何理由實施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋樑。

(4)公共配套建築的交付指竣工並達到使用條件。

(5)商業配套設施投入使用的具體時間,由產權所有者確定。

出賣人對商業的經營業態、開業時間等僅作概況介紹,對此並不保證。

(二)、該項目內的公共景觀設施由全體業主共享並承擔管理維護費用。

(三)、關於本項目內配套設施的所有權。

該商品房所在小區的公建、車位、車庫、會所、幼稚園、公共車棚等為出賣人投資建造,所有權屬於出賣人。

出賣人本著首先滿足業主需要的原則,對以上配套進行銷售(出租),售價(租金)另行約定。

(四)、為保證車位的正常使用,買受人須與出賣人及物業管理公司簽署有關車位使用的協定書,並根據協定約定使用車位,不使用自己未取得使用權的車位;同時應按協定約定按時交納相關費用並自覺遵守協定中其他約定。

(五)、由於維護公共利益的原因(包括但不限於上下水、煤氣、暖氣管道、煙道、電路設施、公共污水井的檢查、維修等),出賣人或物業服務公司的相關工作人員有權進入買受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買受人,買受人有義務予以配合,因買受人原因,包括作為及不作為給出賣人或第三人造成的損失由買受人承擔。

(六)、買受人所購商品房與現場示範單位可能存在部分差異,買受人在簽定商品房買賣契約及補充協定時已了解這種差異可能存在,並了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來的影響;買受人同意所購商品房的交付以買賣雙方簽定的商品房買賣契約(包括補充協定)的約定及交付時的實樓為準,上述變化不作為買受人退房及索賠的理由。

(七)、買受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權(含更名權)歸屬出賣人;

(八)、規劃上專屬於特定房屋的飄窗、空調機位等(以下簡稱附帶部位),歸該房屋的業主專有。

該部分的保修、維修責任,視同專有部分。

買受人已了解該附帶部位不計入產權面積,亦不作為計價面積,如將來因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產權登記面積,買受人須另外支付契約價款,須按契約關於面積變更的約定處理。

雙方應就面積變化簽訂買賣契約補充協定以便辦理產權轉移登記,由此須支付的相關稅費由買受人承擔。

該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專項維修資金、物業管理費和採暖費,依照法規及《臨時管理規約》的規定。

鑒於附帶部位系無償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。

購買商品房的買受人在使用附帶部位時不得違法改變其形狀、大小及用途,並應遵守《臨時管理規約》和後期業主委員會制定的管理規則。

買受人對房屋進行改造後,導致該房屋的實際使用面積與產權登記面積發生差異,由此產生任何權利義務變化的,均與出賣人無關。

(九)、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質、敷設面積和色彩會有差別,出賣人在示範單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會根據小區整體要求進行局部調整,買受人對此不得提出任何異議。

(十)、按面積計收的各項費用,產權登記面積確定前,按照契約約定的建築面積作為計費依據;產權登記面積確定後,以產權登記的建築面積作為計費依據。

政府相關部門另有規定的除外。

(十一)、契約項下商品房的有線電視、通訊、採暖等配套設施需由買受人向該設施的經營管理單位辦理開通使用手續並繳納相關費用。

(十二)、該房屋內的所有電器設備由生產廠商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產廠商提供的保修檔案為準,若因該等電器設備質量事故造成買受人及第三方人身損害或物質損失,由買受人向生產廠商索賠,出賣人給予相應配合。

(十三)、除按商品房買賣契約及補充條款約定或雙方同意解除契約外,雙方不得以任何其他理由單方解除契約。

買受人購買力、財產等自身客觀情況發生變化、出賣人財產、經營狀況等自身客觀情況發生變化、房產貶值或升值、市場變化、經濟形勢變化均屬商業風險範疇,任何一方不得據此主張解除或變更契約,若任何一方以此為理由拒不履行契約義務的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。

契約因法律規定或契約約定解除的,雙方應在解除商品房買賣契約後三個工作日內互相配合辦理本契約備案登記的註銷、抵押登記註銷、預告登記註銷及按揭契約解除等手續,出賣人在前述各項手續辦理完畢、買受人將房屋交還給出賣人後的十個工作日內退還買受人已付款項。

按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時一併計算。

(十四)、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進行最佳化與調整,交付標準以政府主管部門的批准檔案為準,如有變化不另行通知。

(十五)、雙方當事人之間的通訊聯絡以商品房買賣契約所載明的電話、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實性,並對其真實性負責。

一方聯絡方式如有變更,應在變更後五日內書面通知對方。

(十六)、商品房買賣契約及本補充協定中,書面通知的送達方式為掛號信或特快專遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達;採用上述方式,通知的送達時間為(1)掛號信或特快專遞發出後三日,(2)或公告見報三日後視為送達。

因一方提供的聯繫地址不準確或地址變更而導致對方未能實際收到相關通知的,後果由責任方自行承擔。

(十七)、雙方在履行契約過程中發生爭議,協商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會申請仲裁。

任何一方不得以任何理由,採取非法手段和方式損害對方的人身權、財產權等權利。

否則,應當承擔相應的法律責任。

(十八)、關於契約以外資料的效力

(1)凡在簽約之前買賣雙方任何一方通過口頭、書面、實物及其他形式(包括但不限於口頭講解、廣告、樓書、示範單位、沙盤、模型等)所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務的依據。

出賣人的售樓書、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門的批准檔案為準。

(2)出賣人對規劃建設範圍之外的環境、公共設施、道路交通等的說明或介紹,僅為買受人提供參考信息,不構成出賣人的允諾。

(3)出賣人展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品

(4)因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。

(十九)、在常綠桃花源項目配套設施交付之前,出賣人有權在項目內進行該項目的廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常生活為限。

(二十)、常綠桃花源為出賣人商標。

(桃花源不是出賣人商標)

十三項目紅線內外不利因素說明

為幫助客戶慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律檔案前特別注意以下事項:

(1)紅線外不利因素說明

1、3、4、37公車站點,距離常綠桃花源約200米,目前尚無公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。

最終以政府實施為準。

3、小區北側距離紅線約30米處為正在使用的鐵路專線,小區東側距離紅線約100米處為正在使用的鐵路專線,可能會對臨近樓棟帶來不利影響。

4、小區東側、南側道路可能會給臨近樓棟帶來噪音、燈光、尾氣等影響。

5、小區東北角有垃圾中轉站,可能會給臨近樓棟帶來不利影響。

7、出賣人在制定銷售價格時,已充分考慮以上環境不利因素影響。

註:上述提示內容系本公司根據20__年6月份所獲取的相關資料進行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷售承諾。

若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。

(2)紅線內不利因素說明

1、本小區紅線內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產生影響。

2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶造成噪音、燈光、尾氣等影響。

3、1、2、3、5、20、21號樓設定商業,可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。

4、小區內規劃有景觀噴泉和健身器材,供業主觀賞和使用,請遵守安全提示。

5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會給周邊樓棟帶來不利影響。

6、項目停車方式為地上車庫和地下停車場,地下停車場臨近樓棟有出入口,可能對停車周邊住戶產生噪音、尾氣及燈光的影響;

7、項目中除已經明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時間將結合項目整體開發計畫進展安排。

8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。

9、出賣方在制定銷售價格時,已充分考慮以上不利因素的影響。

10、以上信息,基於經政府批准的規劃及設計方案;因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批准的規劃及設計方案為準。

十四、本補充協定與《商品房買賣契約》的內容如有衝突,以本補充協定為準。

十五、《商品房買賣契約》及本補充協定之未盡事宜及履行過程中的變更,可經雙方協商後另行簽署補充協定。

十六、買受人應按本契約約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過出賣人現場POS機刷卡或以現金方式支付於出賣人。

十七、買受人確認,出賣人在簽訂本契約及其相關補充條款、附屬檔案前,已就契約條款尤其是可能會免除或者限制出賣人責任的條款按照買受人的要求進行了提示和說明,買受人已充分理解並同意其全部內容。

十八、本補充協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。協定壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。

出賣人(簽章):_______________買受人(簽章):_______________

________年________月________日________年________月________日

天津商品房買賣契約 篇9

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:

第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置

甲方以_________方式取得位於_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權。

[土地使用權出讓契約號/土地使用權劃撥批准檔案號]為______________。

劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為______________。

土地使用權證號為______________,土地面積為_________。地塊規劃用途為_________,土地使用權年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。

甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名/暫定名]______________,主體建築物的性質為_________,屬________結構,建築層數為_________層。工程建設規劃許可證號為______________。

本房屋位於_________市_________區(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室,施工進度情況參照由甲方提供的照片;房屋所在樓房共有_________單元_________層,乙方所購房屋以自然習慣計數處於_________單元_________層,朝向為_________,房屋結構為_________,房屋用途為_________。

第二條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積][套內建築面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:

1.雙方自行約定:________________________________________。

2.雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,乙方有權退房。

乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。

乙方不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足;超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由甲方返還乙方;絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

產權登記面積-契約約定面積

面積誤差比=——————————————×100%

契約約定面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。

第三條 甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回。

第四條 價格與費用

甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

1.按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

2.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。

4._________________________________________________________。

除上述房價款外,甲方依據有關規定收取下列稅費:

1.代收_________,計(幣)_________元整;

2.代收_________,計(幣)_________元整;

3._________________________________________________________。

上述代收稅費合計(幣)_________元整。

第五條 價格與費用調整的特殊約定

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。

3._________________________________________________________。

第六條 付款時間約定

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________);

1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元;

2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元;

3.__________________________________________________________。

第七條 交接商品房時的付款額約定

在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(幣)_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。

第八條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本契約第六條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3.__________________________________________________________。

第九條 交付期限

甲方應當在______年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第______種條件,並符合本契約約定的商品房交付乙方使用:

1.該商品房經驗收合格。

2.該商品房經綜合驗收合格。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

天津商品房買賣契約 篇10

大連商品房買賣契約

甲方(出賣人)________________

本人姓名:_________________

(身份證號碼)________________

地址:_________________

郵政編碼:_________________

聯繫電話:_________________

乙方(買受人)________________

本人姓名:_________________

(身份證號碼)________________

地址:_________________

郵政編碼:_________________

聯繫電話:_________________

根據國家和_____________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:_________________

第一條房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於________________;位於第___________層,共_____________(套/間),房屋結構為_____________,建築面積_____________平方米(其中實際建築面積_____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____________平方米),房屋用途為?_____________;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為________________.

第二條房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為產權登記機關實際測定面積。

第三條價格

按總建築面積計算,該房屋售價為(_____________幣)每平方米_____________元,總金額為(_____________幣)_____________元整。

第四條付款方式

1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_____________幣)_____________元整,並應於本契約生效之日起___________日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_______________種:_________________

(1)現金_____________;

(2)支票_____________;

(3)匯款_____________.

第五條交付期限

甲方應於本契約生效之日起___________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起___________日內,將該房屋付給乙方。

第六條乙方逾期付款的違約責任?

1、乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按___________計算。

2、逾期超過___________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第___________種約定,追究乙方的違約責任。

(1)終止契約,乙方按累計應付款的___________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的___________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第七條甲方逾期交付房屋的違約責任

1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按___________%向乙方支付違約金

2、逾期超過__________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第___________種約定,追究甲方的違約責任。

(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的___________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

(2)甲方按乙方累計已付款的___________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第八條關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起______天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的___________%賠償乙方損失。

第九條保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。

第十條稅費的交納

因本房屋所有權轉移所發生的所有費用均由乙方繳納。

第十一條聲明及保證

甲方:_________________

1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方:_________________

1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第十二條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為__________年。

第十三條通知

1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_____________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:________________.

3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起__________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十四條契約的變更

本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出__________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十五條爭議的處理

1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:_________________

(1)提交_____________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十六條不可抗力

1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後__________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)動亂、罷工,政府行為或法律規定等。

第十七條契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

第十八條契約的效力

1、本契約自雙方法定代表人簽字蓋單之日起生效。

2、本協定一式_____________份,甲方、乙方各_____________份,具有同等法律效力。

甲方(公章)_____________乙方(公章)_____________

法定代表人(簽字)_____________法定代表人(簽字)_____________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

天津商品房買賣契約 篇11

賣方:___________

買方:___________

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,已依法取得北京市__________區____________________地塊的國有土地使用權,土地面積為__________平方米,土地使用___________年限___________________年,自___________________年___________________月__日至____________________年__________________月__日止,國有土地使用證號為__________________。甲方在上述地塊上建設的____________________________現已竣工,取得房屋所有權證,經北京市房屋土地管理______審核,準予上市銷售,北京市商品房外銷銷售許可證號為京房市外證字第___________號。

乙方自願購買甲方的___________房屋,房屋用途為___________。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的土地使用權轉讓給乙方。雙方經協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。

第一條____________________________房屋,該房屋狀況詳見附屬檔案一。房屋建築面積為____________平方米,共有共用部位詳見附屬檔案二。土地使用面積為____________平方米。土地使用期限自房屋產權過房之日起至____________________年__________________月__日止。

上述面積已經北京市房屋土地管理______測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米_________幣____________________元,價款合計為___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___________________元整。乙方預付的定金____________________元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。

第三條乙方同意____________________年__________________月__日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。

甲方指定銀行:___

銀行帳號:__________

第四條甲方同意在____________________年__________________月__日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_________。

甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

第六條雙方同意在簽訂本契約後三十日內,持本契約和有關證件共同到北京市房屋土地管理______辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬證件。

辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。

第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價金額的萬分之___向乙方支付違約金。逾期超過_________日甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按____________利率計算。

第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房價款的萬分之_________向甲方支付延期違約金。逾期超過___日乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽定的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第十條本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第_________種方式解決糾紛。

提交__________仲裁委員會仲裁。

任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。

第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本___份,房地產交易管理部門壹份,____________。

甲主:__________乙方:__________

法定代表人:__________法定代表人:__________

身份證號碼:__________身份證號碼:__________

地址:__________地址:__________

聯繫電話:__________聯繫電話:__________

代理人:____________代理人:__________

聯繫電話:__________聯繫電話:__________

簽約地點:________

簽約時間:________

天津商品房買賣契約 篇12

出賣人(以下稱甲方): 簽訂地點:受買人(以下稱乙方): 簽訂時間:________年月____日經甲乙雙方共同協商一致,現就乙方為了生產經營需要,特向甲方購買福田挖掘機事宜達成以下協定,以便雙方共同遵守履行:

第一條 產品名稱、型號規格、單位、數量、金額

第二條 交貨時間、交貨地點:

第三條 質量標準:按生產廠家生產標準(詳見產品合格證)

第四條 產品驗收:乙方在提機時標的功能及外觀進行認真檢查、確認,核對標的物型號規格及隨機品(如合格證、使用維修說明書、保修卡等),如有異議應在驗收的同時提出,否則視為甲方提供的標的物符合雙方約定。

第五條 貨款支付方式、時間及地點:以現金結算,時間________年____月____日至________年____月____日,地點 。

第六條 標的物保修:整機三包期限自乙方提機日起按福田XX廠家標準(詳見“三包信譽卡”)保修________年或標的`物使用20小時(以先到為準);標的物裝用破碎錘的,整機保修應遵守福田(關於使用液壓破碎錘的責任規定)減半三包期限;三包期限包含生產廠家或特約維修中心對標的物正常的保養、維護、維修故障的時間;如果三包期限內標的物出現質量問題,生產廠家或特約維修中心認為通過維修能恢復時,乙方不得拒絕或阻礙;同時在保修中耗用的合理時間乙方不得主張為誤工等要求;因乙方故意或過失操作、保養不當導致故障的維修費用及損失由乙方全部承擔;超出保修期限後乙方不再享有保修權利,但乙方可以視情況可以提供有償售後服務、配件、運輸、要工等費用由乙方承擔。

第七條 違約責任:

(1)乙方未按照本契約

第五條約定支付貨款,應向乙方支付逾期利息及滯納金

(2)乙方承諾:如乙方違約,甲方為實現債權所支出的一切費用均由乙方承擔。

第八條 其他事項:

(1)本契約未盡事宜,經雙方協商一致向簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

(2)本契約附屬檔案視為本契約不可分割部分。

(3)因履行本契約發生的爭議如不能協商解決由甲方所在地法院管轄。

(4)乙方償還貸款所產生的一切匯款手續費及其他費用均由乙方承擔。

第九條 本契約一式三份,甲方各執兩份,乙方各執一份,具有同等法律效力,自雙方簽字後生效

天津商品房買賣契約 篇13

賣方(以下簡稱甲方):_______________________

買方(以下簡稱乙方):_______________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:

第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置

甲方以_________方式取得位於_______________________、編號為_________的地塊的土地使用權。

[土地使用權出讓契約號][土地使用權劃撥批准檔案號]為________________。

劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為________________。

土地使用權證號為_________,土地面積為_________。地塊規劃用途為_________,土地使用權年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。

甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名][暫定名]_________,主體建築物的性質為_________,屬_________結構,建築層數為_________層。工程建設規劃許可證號為________________。

第二條 乙方所購商品房的面積

乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共_________平方米(其中實得建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),共_________[套][間]。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)。

該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:

第_________[幢][座]_________層_________號房,

第_________[幢][座]_________層_________號房,

第_________[幢][座]_________層_________號房,

第_________[幢][座]_________層_________號房。

上述面積為[甲方暫測][房地產產權登記機關實際測定]面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。

第三條 該商品房銷售特徵

該商品房為[現房][預售商品房]。

預售商品房批准機關為________________,商品房預售許可證號為________________。

該商品房為[內銷][外銷]商品房。

外銷商品房批准機關為________________,外銷商品房許可證號為________________。

第四條 價格與費用

該商品房[屬於][不屬於]政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位[售價][暫定價]為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。

除上述房價款外,甲方依據有關規定收取下列稅費:代收_________,計(_________幣)_________元整;_________。上述代收稅費合計(_________幣)_________元整。

第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。

該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±______%(不包括±______%)時,上述房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%時),甲乙雙方同意按下述第________種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按________利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3.________________________________________________________。

第六條 價格與費用調整的特殊約定

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。

3._________________________________________________________。

第七條 付款優惠

乙方在_________年______月______日前付清全部房價款_______%的,甲方給予乙方占付款金額_______%的優惠,即實際付款額為(_________幣)_________元整。

第八條 付款時間約定

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________);

1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

3._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

4._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

5._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元。

第九條 交接商品房時的付款額約定

在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。

第十條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本契約第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止契約,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3._________________________________________________________。

第十一條 交付期限

甲方須於_______年______月______日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本契約附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期。

天津商品房買賣契約 篇14

甲方:_________

乙方:_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協定:

一、標的物

1、甲方所擁有的坐落於北京市_________號房屋,建築面積為_________平方米,其現用途為自住。

2、甲方已於_________年_________月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為_________。

3、甲方已於_________年_________月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為_________。

4、甲方自願將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自願購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。

二、房屋價款

買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元。

三、付款方式

買賣雙方同意按下述_________種方式支付房款:

1、一次性付款,乙方於辦理該房屋買賣立契過戶之日起7日內一次性支付全部購房款。

2、分期付款,乙方於簽訂本契約之日起7日內支付甲方總房款30%的購房款,剩餘購房款於辦理房屋立契過戶之日起7日內支付。

3、貸款付款,乙方於簽訂本契約之日起7日內支付甲方總房款30%的購房款,剩餘購房款由乙方向_________申請貸款支付,乙方應於本契約簽訂之日起7日內向_________提交貸款申請。

四、定金

乙方於簽訂本契約當日支付甲方購房定金貳萬元,作為購房擔保。乙方不購買房屋的,定金不退;反之,甲方不出售該房屋的,雙倍返還定金。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。

五、房屋交付

甲方應於辦理房屋立契過戶之日起7日內將契約約定房屋交付乙方,房屋內設備、設施及裝飾見契約附屬檔案。

六、乙方同意其購置房屋由原物業管理公司管理,並遵守其管理公約的規定。

七、甲、乙雙方權利與義務

1、在辦理產權過戶手續時,甲乙雙方按國家規定各自承擔有關稅費。房屋評估費由雙方共同承擔。

2、甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一併轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付後發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視信號費由乙方承擔。

3、乙方應按契約約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本契約約定的應付款期滿第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

乙方逾期付款達60日,甲方有權解除契約,並可向乙方要求逾期應付款3%的違約金。甲方願意繼續履行契約的,自本契約約定的應付款期滿第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

4、甲方應按契約約定期日將契約約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本契約約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

甲方逾期交房達60日,乙方有權解除契約,並可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方願繼續履行契約的,自本契約約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

甲方交付的房屋不符合契約附屬檔案約定條件的,視為未交付房屋。

5、甲、乙雙方於簽訂本契約之日起30日內向房屋交易部門提出交易申請。

6、因甲方原因,致不能交易過戶的,甲方應退還乙方已付購房款,並向乙方支付總房款5%的賠償金。

八、因訂立本契約和履行本契約產生的爭議,包括契約效力,違約糾紛由雙方協商解決,協商不成的,按下述第_________種方式解決:

1、提交北京仲裁委員會仲裁;

2、向房屋所在地法院起訴;

九、本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定。補充協定及附屬檔案,為本契約不可分割的組成部分,具有相同效力。

十、本契約於_________年_________月_________日在北京_________簽訂。

十一、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。

十二、本契約一式肆份,甲、乙雙方各執一份,房屋管理部門備案一份,中介公司備案一份,各份具有相同效力。

甲方:_________乙方:_________

代理人:_________代理人:_________

日期:

天津商品房買賣契約 篇15

出賣人(以下簡稱甲方):_________________

買受人(以下簡稱乙方):_________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:_________________

第一條商品房情況該商品房銷售許可證號:________________商品房座落:______________區、縣___________________路、道、街___________________。設計用途__________,建築結構___________,建築層數為___________層。建築面積___________平方米,其中:_________________套內建築面積__________平方米,公共部分分攤建築面積_____________平方米。商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。商品房土地來源為:______________。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為________________年,自__________年__________月__________日至_______________年_______________月_______________日止。

第二條商品房價款商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為_________________元(幣種:______________),價款為_______________元,計__________(大寫)。

第三條商品房交付日期商品房竣工,經驗收合格後,方可交付;未經驗收或驗收不合格的,不得交付。甲方於__________年__________月_____日前,將商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行契約,雙方同意按下列第__________種方式處理:_________________1、變更契約2、解除契約3、________________。

第四條乙方付款形式及付款時間乙方按下列第種形式付款:_________________

1、一次性付款。2、分期付款。3、其他方式。

甲方:_________________乙方:_________________

天津商品房買賣契約 篇16

訂立契約雙方:購貨單位:__________以下簡稱為甲方;供貨單位:__________以下簡稱為乙方。經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量

1.產品名稱:三星9100(GAA );產品品種:直板手機、3G手機,智慧型手機,時尚手機;產品規格:手機尺寸:12

5.3215;6

6.1215;

8.5重量:11

6.0g顏色:黑色,銀白色,白色,粉色數量:300價格:每部3200元、 總價:960000元

2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(3 )項執行:

(1)按國家標準執行;

(2)按部頒標準執行;

(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。

第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

1.產品的交貨單位:乙方

2.交貨方法,按下列第(2 )項執行:

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3.運輸方式:由乙方定

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)甲方公司(經理)(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的,應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第四條 產品的交(提)貨期限

1.交貨時間:________年____月____日

2.如乙方不能及時交貨,需及時與甲方聯繫,商量延長交貨期限。

第五條 驗收方法

1.驗收時間:貨到驗收

2.驗收手段:現場驗收

3.驗收標準:符合手機規格標準

4.負責驗收和試驗:經理驗收,技術人員配合試驗

5.在驗收中發生糾紛後,由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁

第六條 對產品提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到需方書面異議後,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 違約責任

1.乙方應負的違約責任

(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期____日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。

(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值35的罰金付給甲方。

(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的39;罰金。

(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。

2. 甲方應負的違約責任

(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值%的罰金。

(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。

(3)甲方未按規定時間要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延____日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。

(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。

(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第八條 不可抗力甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任

第九條 其他

1. 按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任後10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

2.本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的,視為選擇

1)

(1)提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。

第十一條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。

第十二條 本契約一式2份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。購貨單位(甲方)廣州XX公司(公章) 供貨單位(乙方) 河源XX公司(公章)法定代表人:215; (公章) 法定代表人:215; (蓋章)地址: 215; 地址: 215;開戶銀行:廣東XX銀行 開戶銀行: 廣東XX銀行帳號: 帳號:電話: __________電話: __________________年____月____日訂

天津商品房買賣契約 篇17

甲方: 置業有限公司

乙方 :

甲乙雙方經協商一致,就已簽訂的《重慶市商品房買賣契約》中的相關事宜,訂立以下補充協定,並承諾共同遵守。

一、對《重慶市商品房買賣契約》第五條第三款“辦理按揭貸款違約責任的約定”的補充約定

1.乙方採取按揭貸款方式支付購房款的,乙方應主動、及時、完整、準確、真實地向銀行提供按揭貸款所需資料。按揭貸款(含公積金貸款)政策制度及條件由國家、人民銀行、銀監會及各商業銀行制定,按揭貸款最終審批權在銀行,與甲方無關。乙方未按銀行要求提供貸款資料或不符合貸款條件導致貸款未獲批准、貸款金額不足等情形,不能作為乙方不支付甲方購房款的理由,乙方應積極採取其他付款方式並在約定時間內補足全部房款。

2.乙方應當於簽訂《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案、補充協定之日起7日內及時主動向貸款銀行提交貸款資料並配合銀行辦理按揭貸款(含公積金貸款)等相關手續,否則,由此產生的違約責任由乙方自行承擔,與甲方無關。

3.甲方提供按揭貸款階段性擔保期間,乙方逾期支付銀行按揭貸款本金及利息,導致甲方承擔擔保責任並代償的,乙方應當自甲方支付代償款項之日起30日內歸還甲方,否則,乙方每天按甲方代償金額萬分之一的標準累計向甲方支付違約金。

4.甲方提供按揭貸款階段性擔保期間,乙方逾期支付銀行按揭貸款本金及利息,甲方有權暫緩或拒絕向乙方交付其購買的商品房。

5.乙方用按揭貸款方式支付購房款的,以貸款銀行向乙方發放貸款並實際支付至甲方銀行賬戶時間作為乙方的付款時間。

二、對《重慶市商品房買賣契約》第六條“面積確認及面積差異處理”的補充約定

1.甲乙雙方一致同意:按《重慶市商品房買賣契約》約定的房屋套內建築面積和產權登記套內建築面積計算確定面積誤差,並作為雙方結算購房價款和處理面積誤差的依據。

2.在商品房預售後,辦理房屋產權證書時房屋面積測繪規範、方法、標準發生變化導致《重慶市商品房買賣契約》約定的房屋套內建築面積和產權登記套內建築面積出現差異的,按《重慶市商品房買賣契約》約定的套內建築面積單價和辦理房屋產權證書時的套內建築面積作為雙方結算購房價款和退房標準的依據,雙方互不承擔違約責任。但房屋面積測繪規範、方法、標準發生變化時有相關法律規定明確其處理措施或結算方式的,按相關規定執行。

三、對《重慶市商品房買賣契約》第九條“甲方逾期交房的違約責任”的補充約定

1.發生下列情形之一導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第九條有關甲方逾期交付商品房的違約責任條款,但甲方應出具相關證明檔案作為免責依據:

(1)自然災害(包括但不限於出現颱風、地震、洪水、冰雹等)導致工程停工、延期或逾期交房的;

(2)傳染病或其他重大流行性傳染病流行導致工程停工、延期或逾期交房的;

(3)施工中因異常惡劣天氣影響、發現文物古蹟或施工契約中準許的順延工期導致工程停工、延期或逾期交房的;

(4)政府行為(如戒嚴、徵收、徵用等)、社會異常事件(如罷工、騷亂等)、民眾集會或重大活動(如重大國際國內會議、國家慶典、體育盛會等)期間的管制、防控措施導致工程停工、延期或逾期交房的;

(5)其他不可抗拒的情形,導致工程停工、延期或逾期交房的。

2.乙方按照《重慶市商品房買賣契約》第九條約定“甲方逾期交房的違約責任”解除契約的,應當於約定期限屆滿之日起30日內向甲方送達解除契約的書面通知。如乙方在上述期限內未提出書面解除契約的,則視為乙方放棄解除契約的權利,並同意繼續履行《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案、補充協定的約定。

3.乙方無正當理由應以書面通知的交付時間到甲方處辦理房屋交接手續,否則,視為乙方已接收房屋,由此產生的一切法律風險由乙方自行承擔。但該期限內不具備房屋交付條件的除外。

4.乙方委託其他人辦理接房手續的,受託人應出具經公證機關公證的接房授權委託書,該受託人全權代表乙方接房(包括但不限於接房、驗房、結算房款、繳納相關稅費等全部行為),由此產生的一切責任由乙方承擔。

四、對《重慶市商品房買賣契約》第十三條“關於辦理產權登記的約定”、第十四條“關於辦理預告登記的約定”的補充約定

1.因乙方未按照《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案、補充協定約定支付所購房屋房款(含按揭款)導致不能及時辦理備案登記、預告登記或產權登記的,甲方不承擔違約責任。

2.因法律或相關政策制度變更不再按《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案、補充協定約定辦理備案登記、預告登記等相關手續的,甲方按照新的政策、法律執行。

五、對《重慶市商品房買賣契約》第十五條“規劃、設計變更的約定”的補充約定

乙方同意,下列規劃或設計變更時甲方無需通知乙方:

本協定簽訂前已發生的規劃變更、設計變更。

六、對《重慶市商品房買賣契約》第十七條“關於基礎設施、公共配套建築的約定”的補充約定

乙方應當自行向有線電視、電話、網路、燃氣等設施的單位(部門)辦理開通手續並繳納相關費用。

七、對建築物專有部分、共有部分使用的補充約定

1.乙方有權與本項目其他業主共同使用共有部分,但不得擅自改變樓宇結構、公共設施、外牆外貌,不得擅自拆除、更換、破壞公共消防設施(包括帶電梯住宅的防火門和防火固定窗)等公共設施,不得擅自更改戶內煙道、上下水管等與其他業主利益相關的設施,不得在樓宇的公共場所堆放私人物品,否則甲方和物業服務公司均有權採取措施予以制止並責令其恢復原狀,且有權視情節情況建議相關部門予以處罰。

2.如乙方所購買房屋有露台的,乙方不得利用露台進行違規或違法搭建,如因違規或違法搭建給相關職能部門或甲方或物業公司造成影響或損失的,責任由乙方自行負責,還應賠償由此給相關職能部門或甲方或物業公司造成的損失。

八、對《重慶市商品房買賣契約》第十九條的補充約定

業主對屋面和外牆面的使用必須符合物業服務公司的管理制度和管理規約的約定。

九、對《重慶市商品房買賣契約》第二十一條的補充約定

1.甲方依法選聘的物業服務企業為重慶俊豪物業管理有限責任公司。重慶俊豪物業管理有限責任公司可成立分公司或子公司對本項目物業進行管理和收費。乙方同意自該房屋交付之日起,即應接受該物業服務企業或其分公司或子公司實施物業管理,並遵守《前期物業管理服務協定》《業主臨時管理規約》並交納相關費用。

2.乙方已詳細閱讀《前期物業管理服務協定》和《業主臨時管理規約》,乙方同意按照上述檔案的約定交納物業服務費,享有權利並承擔義務。

十、對廣告宣傳、對外宣傳、樣板房等的約定

甲方展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品,因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。

十一、對契約解除及違約責任的約定

(一)契約解除

在契約履行過程中,除發生約定的契約解除條件或法定解除條件外,甲乙雙方均不得單方面解除契約。

(二)違約責任

1.無論何種原因導致商品房買賣契約解除的,甲乙雙方應按下列約定執行。

(1)乙方應當在契約解除之日起7日內配合甲方共同辦理註銷該房屋的契約備案登記、產權登記、預告登記等相關手續。乙方逾期配合甲方辦理上述相關手續的,應當按照該房屋總價款萬分之一/日向甲方支付違約金,直至雙方辦理完畢上述註銷/變更手續為止,在乙方未辦理完畢上述註銷/變更手續前,甲方可以暫不退還乙方購房款項;乙方配合甲方完成後30日內,甲方應退還乙方應當收取的款項,逾期未退還的,應當按照該房屋總價款萬分之一/日向乙方支付違約金。

(2)如商品房買賣契約解除時,該商品房已交付乙方使用,則乙方應當在契約解除之日起30日內向甲方交還房屋,乙方未按時交還房屋的,按該房屋總價款的萬分之一/日向甲方支付違約金,直至乙方交還該房屋為止;若乙方已對該房屋進行裝飾、裝修,如因乙方原因解除契約的,乙方的裝飾裝修甲方不予任何賠/補償,一切損失均由乙方自行承擔,如因甲方原因解除契約的,甲方應賠償乙方的裝飾裝修費用,該費用協商不成的,共同委託第三方機構評估確定。甲方應在乙方退還房屋後30日內將乙方應收取的款項退還乙方,逾期應按該房屋總價款萬分之一支付違約金,乙方在交還房屋時,如損壞房屋結構的,應予恢復,否則,應承擔相應的賠償責任。

2.甲乙雙方無故單方面解除契約的,應在30日內按照總房款的10%向對方支付違約金,如給對方造成損失的,還應賠償由此給對方造成的損失。

十二、 對通知的約定

1.除甲乙雙方另有約定外,雙方一致同意按《重慶市商品房買賣契約》所列地址、電話、電子信箱等方式進行聯絡。如有變動,變動一方應當自變動之日起7日內書面通知對方,否則,對另一方不產生任何法律效力。該地址和電話適用於甲乙雙方在訴訟、執行、仲裁等程式中有關司法文書的送達。

2.雙方一致確認,所有通知均應當採用書面形式,即中國郵政掛號信、特快專遞(EMS)方式郵寄送達。

3.乙方保證:提供的地址準確,如甲方按《重慶市商品房買賣契約》約定的地址向乙方送達相應法律檔案,郵件一經寄出(重慶市內寄出3日,重慶市外寄出7日)均視為已送達乙方,由此產生的一切法律後果及責任均由乙方自行承擔。乙方為二人或二人以上的,甲方向乙方中任何一方傳送通知或函件,視為向乙方全體人員傳送通知或函件。

十三、其他約定

1.甲乙雙方同意:甲方僱傭的任何人員(包括銷售人員)所出具或簽署的與《重慶市商品房買賣契約》有關的任何檔案,均應當由甲方加蓋印章予以書面確認後才產生法律效力。乙方確認:對於《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案和補充協定的訂立以及對於該房屋價格有重大影響的因素,乙方已充分了解知悉。若乙方對所購房屋及其所處環境有特殊要求的,應當由乙方在購買房屋前主動書面告知甲方,《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案和補充協定的簽署,視為甲方已滿足乙方的各項要求。

2.乙方為兩人或多人時,其中一人辦理以下事宜即視為乙方的全體人員授權該名人士辦理該相關事宜:辦理與《重慶市商品房買賣契約》有關的財務事宜,包括但不限於領取票據、更換票據、交納房款、交納稅費、退款、退稅、轉款等相關手續;領取與《重慶市商品房買賣契約》有關的各類檔案,包括但不限於《重慶市商品房買賣契約》《房屋所有權證》《不動產權證書》等;辦理該房屋的交接手續,甲方向乙方其中一人履行相關義務即視為向乙方全體履行了義務。

3.乙方承諾:在簽訂《重慶市商品房買賣契約》及附屬檔案和補充協定前已經清楚知悉國家及地方的各項房屋購買政策,保證提交的材料均真實、合法、有效,否則由此引發的一切責任均由乙方自行承擔。

4.乙方完全知悉並同意:

(1)俊豪﹒文昌里項目由甲方整體開發建設,具體實施時分為二期【即俊豪﹒文昌一期、俊豪.文昌里二期】。甲方向乙方交付相關物業時的公共區域(包括但不限於公共道路、地下車庫出入口及通道、設施設備、綠化、門廳、圍/擋牆等)由俊豪﹒文昌里全體業主按契約約定和法律規定享有權益、承擔義務。

(2)甲方向乙方交付物業的公共區域(包括但不限於公共道路、地下車庫出入口及通道、設施設備、綠化、門廳、圍/擋牆等)以政府相關批准的規劃設計方案或雙方約定為準。

5.本補充協定是《重慶市商品房買賣契約》不可分割的組成部分,本補充協定與《重慶市商品房買賣契約》約定不一致的,以本補充協定約定的內容為準。本補充協定未作約定的,按照《重慶市商品房買賣契約》的約定執行。

6.本補充協定一式伍份,甲方肆份,乙方壹份。經甲乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

年 月 日 年 月 日

天津商品房買賣契約 篇18

甲方(出賣人)__________________

本人姓名:__________________

(身份證號碼)__________________

地址:__________________

編碼:__________________

聯繫電話:__________________

乙方(買受人)__________________

本人姓名:__________________

(身份證號碼)__________________

地址:__________________

編碼:__________________

聯繫電話:__________________

根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:

第一條?房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______________;位於第_____層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;?(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為?_____________.

第二條?房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為產權登記機關實際測定面積。

第三條?價格

按總建築面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。

第四條?付款方式

1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:

(1)現金_________;

(2)支票_________;

(3)匯款_________.

第五條?交付期限

甲方應於本契約生效之日起_____日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第六條?乙方逾期付款的違約責任

1、乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第_____天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。

2、逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。

(1)終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第七條?甲方逾期交付房屋的違約責任

1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金。

2、逾期超過____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第八條?關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第九條?保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。

第十條?稅費的交納

因本房屋所有權轉移所發生的所有費用均由乙方繳納。

第十一條?聲明及保證

甲方:

1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。

2、在簽署本契約時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方:

1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。

2、在簽署本契約時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第十二條?保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。

第十三條?通知

1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:___________________________.

3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十四條?契約的變更

本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出?____天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十五條?爭議的處理

1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十六條?不可抗力

1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)_____、_____,政府行為或法律規定等。

第十七條?契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

第十八條?契約的效力

1、本契約自雙方法定代表人簽字蓋單之日起生效。

2、本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

甲方(公章)_________乙方(公章)_________

法定代表人(簽字)_________法定代表人(簽字)_________

_________年____月____日_________年____月____日

天津商品房買賣契約 篇19

一、附屬檔案一:房屋平面圖

一般情況下,開發商提供的平面圖非常簡單,既無尺寸也無比例,一旦發生爭議,購房人明顯處於劣勢地位。對此,購房人可以要求開發商在房屋平面圖中標明長、寬等基本數據,並儘可能要求開發商同時提供電器、供水、照明以及其他線路和裝修的平面圖。

這既是購房人的一個基本知情權,也是今後解決爭議的主要依據。

二、附屬檔案二:關於商品房的裝飾、設備標準的約定

對於購房人而言,此約定的關鍵是要把裝修標準具體化。要避免採用諸如“高級面磚”、“高級外牆塗料”、“高級木地板”之類的模糊性名稱。

專家提醒,應當儘量寫清裝飾材料和設備的商品品牌及其質量標準。

三、附屬檔案三:有關公共部分與公用房屋分攤建築面積的構成說明

這裡購房者需要注意的是,凡不是為所購房屋所在的樓宇單獨服務的建築設施,均不應計入該構成面積。雙方應約定,賣出人違背該分攤原則的,應退還不應計入分攤面積部分的相應價款,並按該價款的10%支付違約金。

四、附屬檔案四:雙方自由約定的補充協定

有些開發商事先擬好了補充協定,對此,購房人要仔細閱讀、審查,防止有的開發商利用補充協定擅自變更主契約的條款而單方加重購房人的義務。

購房人還要充分利用該補充協定把自己關注和擔心的一些事項在補充協定中詳細約定。

例如,在前期物業管理中,由於業主委員會尚未成立,此階段的物業管理公司是由開發商自行組建或單方面選聘的,為了保證前期物業管理的質量及合適的收費標準,購房人應當與開發商就前期物業管理的期限、收費標準和服務範圍與標準等事項做出具體約定。

五、附屬檔案五:關於計價方式與付款的約定

目前許多購房人採取向銀行按揭貸款的辦法支付房款。

一般來說,因為開發商與銀行事先都簽訂了合作協定,因而絕大多數的購房人都能如期取得貸款。但這並不排除由於種種原因,銀行沒有批准購房人貸款的情況出現。一旦這種情況出現,購房人將有巨大的付款壓力,難以繼續履行購房契約,面臨違約風險。

有鑒於此,建議購房人在附屬檔案五中,除了約定好付款方式及期限外,還要明確約定:“如果購房人的貸款申請未獲銀行批准,則購房人有權與出賣人協商,採取購買人可承受的分期付款方式支付房款或者選擇退房。購買人因此退房時,出賣人應將購買人已付房款全額返還給購買人。”

甲方:____________

乙方:____________

簽於:____________

天津商品房買賣契約 篇20

新版商品房買賣契約範文

契約雙方當事人:

出賣人:____________________________________________________________

註冊地址:__________________________________________________________

營業執照註冊號:____________________________________________________

企業資質證書號:____________________________________________________

法定代表人:______________________ 聯繫電話:_______________________

郵政編碼: _________________________________________________________

委託代理機構:______________________________________________________

註冊地址:__________________________________________________________

資質證書號:________________________________________________________

營業執照註冊號:____________________________________________________

法定代理人:________________ 聯繫電話:_____________________________

郵政編碼:__________________________________________________________

買受人:____________________________________________________________

姓名:___________________國籍(身份證)(護照)_____________________

地址:______________________________________________________________

郵政編碼:____________________聯繫電話:____________________________

委託代理人姓名:____________________國籍:__________________________

地址:______________________________________________________________

郵政編碼:____________________電話:________________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據。

出賣人以出讓方式取得位於__________________________________編號為______________地塊的土地使用權。

土地使用權出讓契約號為__________________________.

【建設用地批准書】【土地使用權證書】號為__________________,土地出讓面積為______________平方米。地塊規劃用途為______________,土地使用權年限自____年____月____日____至年____月____日____止。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】__________________________________ .工程建設規劃許可證號為________________________施工許可證號為______________________________________________________________________________.

第二條 商品房銷售依據

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為____市國土房管局,商品房預售許可證號為______________.

第三條 買受人所購商品房的基本情況。

買受人所購的商品房為【現房】【預售商品房】(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖經________規劃部門批准,見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)該商品房為本契約第一條規定的項目中的: 第________【幢】【座】________【單元】【層】[自然層____] ____號房。

該商品房的用途為________,屬________結構,層高為________米,建築層數:地上____層,地下________層。

該商品房陽台屬【封閉式】的________個,【非封閉式】的______個。

該商品房【契約約定】建築面積共________平方米,其中,套內建築面積________平方米,公共部分與公用房屋分攤建築面積________平方米。

買受人在簽訂本買賣契約時,應與出賣人或其委託的物業管理公司簽訂《物業管理服務協定》。

第四條 計價方式與價款。

出賣人與買受人約定按下述第______種方式計算該商品房價款: 1、該商品房屋屬預售,按【套】【整層】出售,按套內建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每方米______________元,總金額為( 幣)____億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

公共部位與公用房屋分攤建築面積的建設費用計入套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。

2、該商品房屋屬預售,按整幢出售,按建築面積計算,該商品房單價( 幣)每平方米______元,總金額( 幣)____億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

3、該商品房屋屬現房,按【套】【整層】【整幢】出售,總金額為( 幣)____億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第____種方式進行處理:

第五條 面積確認及面積差異處理。

1、雙方同意按以下原則處理:

1)面積誤差比絕對值在0.6%以內(含本數)的,買賣雙方不作任何補償;

2)面積誤差比絕對值在0.6%以上(不含本數)至3%以內(含本數)的,買賣雙方按實測計價面積及本契約約定的房屋單價據實結算;

3)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數)時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按________利率付給利息。

買受人不退房的, 實測計價面積大於契約約定計價面積時,面積誤差比3%以內(含本數)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。實測計價面積小於契約約定計價面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

面積誤差比=(實測計價面積-契約約定計價面積)/契約約定計價面積×100%

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的應當簽署補充協定。

2、雙方自行約定:

1)________________________________________;

2)________________________________________;

3)________________________________________;

4)________________________________________;

第六條  付款方式及期限。

買受人應當按時如期將房價款支付到《商品房預售許可證》指定的售房款銀行監控賬號上(已竣工項目買受人可將房價款直接支付給出賣人)。

監控銀行:______________________________________

監控賬號:______________________________________

買受人按下列第______種方式按期付款;

1、一次性付款

________________________________________________________________________________________________________.

2、分期付款;

1)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(  幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

2)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(  幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

3)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(  幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

4)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(  幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

5)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(  幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。

3、其他方式

________________________________________________________________________________________________________.

第七條  買受人逾期付款的違約責任。

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第____種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

1)、逾期在____日以內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____的違約金,契約繼續履行;

2)、逾期超過____日後,出賣人有權提出解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____(該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。

2、 ________________________________________________________________________________________________________.

第八條  交付期限。

出賣人應當在____年____月____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:

1、該商品房經驗收合格。

2、該商品房經綜合驗收合格。

3、該商品房經分期綜合驗收合格。

4、______________________________________________________.

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起____日內告知買受人的;

2、______________________________________________________.

3、______________________________________________________.

第九條 出賣人逾期交房的違約責任。

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第____種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加):

1)逾期不超過____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金,契約繼續履行;

2)逾期超過____日後,買受人有權提出解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一____(該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。

2、______________________________________________________.

第十條 規劃、設計變更的約定。

該商品房預售後,出賣人不得擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,出賣人應書面徵得買受人同意。不同意變更的買受人可要求終止買賣契約。出賣人應在買受人提出終止契約申請的30天內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退期日同期銀行固定資產貸款利率計算)。

第十一條 交接。

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

____________________________________________________________________________________________________________.

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第____種方式處理:

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2、____________________________

3、____________________________

第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。 出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1、____________________________

2、____________________________

3、____________________________

4、____________________________

5、____________________________

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1、____________________________

2、____________________________

3、____________________________

第十五條 關於產權登記的約定

出賣人應當在商品房交付使用後____日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在房屋交付使用後____日內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第____項處理。

1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的____%賠償買受人損失。

2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的____%向買受人支付違約金。

3、____________________________.

第十六條 保修責任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。

第十七條 雙方可以就下列事項約定:

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權屬全體業主共同所有;

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權屬全體業主共同所有;

3、____________________________;

4、____________________________.

第十八條

買受人的房屋僅作____________________________使用,買受人使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第十九條

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第____種方式解決:

1、提交____市仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第二十條

本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。

第二十一條

契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條

本契約連同附屬檔案共____頁,一式三份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:

出賣人一份,買受人一份,____市房地產交易所一份。

第二十三條

本契約雙方簽訂後30天內向____市房地產交易所辦理登記手續後生效。

出賣人(簽章):_________________________ 買受人(簽章):______________________

【法定代表人】:_________________________ 【法定代表人】:_________________________

【委託代理人】:_________________________ 【委託代理人】:_________________________

登記部門:________________________ 登記時間:____年____月____日

天津商品房買賣契約 篇21

買方:______

賣方:______

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,通過____方式,取得北京市____區____地塊的土地使用塊,土地面積為____平方米,土地使用年限____年,自__年__月__日至__年__月__日止,國有土地使用證號為__。甲方在上述地塊上建設的__現已竣工,取得房屋所有權證。經北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為____。

乙方自願購買甲方的____房屋,房屋用途為____。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉讓給乙方。

雙方經協商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。

第一條____房屋,建築面積為____平方米,房屋狀況,土地面積____平方米,土地使用期限自房屋產權過戶之日起至__年__月__日止。

上述面積已經____房地局測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣____元,價款合計為_仟_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元整。乙方預付的定金____元,在乙方最後一次付款時轉為購房價款。

第三條乙方同意在本契約簽定____日內將購房價款全部匯入甲方指定銀行。

甲方指定銀行:______

銀行帳號:______

第四條甲方同意在__年__月__日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:____。

甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

第六條雙方同意在簽定本契約後三十日內,持本契約和有關證件到北京市____房地產交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬證件。

辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。

第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之__向乙方支付違約金。逾期超過__日甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率人民幣計算。

第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之__向甲方支付延期違約金。逾期超過__日乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協定。本契約和雙方簽定的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第十條本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第_種方式解決糾紛。

提交北京仲裁委員會仲裁。

任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本____份,房地產交易管理部門壹份,____。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

身份證號碼:身份證號碼:

地址:地址:

聯繫電話:聯繫電話:

郵政編碼:郵政編碼:

代理人:代理人:

聯繫電話:聯繫電話:

_________年____月____日_________年____月____日

天津商品房買賣契約 篇22

契約編號:__________________

出賣人:__________________

買受人:__________________

根據《_____》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條?項目建設依據

1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落於_________地塊的國有土地使用權。

2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批准書號】為:_________,土地使用權面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年?_________月_________日止。

第二條?商品房情況

該商品房銷售許可證號:_________.

商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。

設計用途_________;建築結構_________;建築層數為_________層。

建築面積_________平方米,其中:套內建築面積_________平方米,公共部位分攤建築面積_________平方米。

商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。

第三條?計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。

2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。

第四條?付款方式及期限

買受人採取下列第_________種方式付款。

1、一次性付款,自簽約日起_________日內付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)

2、分期付款。

(1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)

(2)第二次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)

(3)其餘部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)

3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_________%,其餘價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

第五條?房產交付

1、房產實物狀況、權利狀況,符合有關規定和雙方約定的,方可交付;不符合有關規定和雙方約定的,不得交付。

2、出賣人須於_________前,將該房產及相關證明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:_________.

第六條?產權轉移登記及其他相關設施登記

1、協定訂立後,買賣雙方應在_________日內,到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。

2、按照有關規定,其他相關設施應辦理登記的,應在規定期限內辦理。

3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的,應依法承擔違約責任。

第七條?出賣人逾期交付商品房的處理

1、契約繼續履行。出賣人應支付買受人已付款利息,利息自契約約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________向買受人支付違約金。

2、解除契約。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自契約約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時,出賣人還應承擔賠償責任。

第八條?買受人逾期付款的處理

1、契約繼續履行。買受人應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,買受人還應每日按商品房價款的_________向出賣人支付違約金。

2、解除契約。買受人應每日按商品房價款的_________向出賣人支付違約金。

第九條?面積確認及面積差異處理

(一)根據當事人選擇的計價方式,本條規定以_________(建築面積/套內建築面積)(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

(二)當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

(三)契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

(四)商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:

1、雙方自行約定:_________.

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

(五)買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_________利率付給利息。

(六)買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在_________%以內(含_________%)部分的房價款由買受人補足;超出_________%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在_________%以內(含_________%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出_________%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

天津商品房買賣契約 篇23

契約編號:_____________

出賣人:_________________________

註冊地址:_______________________

營業執照註冊號:_________________

企業資質證書號:_________________

法定代表人:_____________________  聯繫電話:_____________

郵政編碼:_______________________

委託代理人:_____________________  地址:_________________

郵政編碼:_______________________  聯繫電話:_____________

委託代理機構:___________________

註冊地址:_______________________

營業執照註冊號:_________________

法定代表人:_____________________  聯繫電話:_____________

郵政編碼:_______________________

買受人:_________________________

[本人][法定代表人]姓名:_________ 國籍:_________________

[身份證][護照][營業執照註冊號][]:_______________________

地址:___________________________

郵政編碼:_______________________  聯繫電話:_____________

[委託代理人][]姓名:_________  國籍:_________________

地址:___________________________

郵政編碼:_______________________  電話:_________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據

出賣人以_____________方式取得位於_____________、編號為_____________的地塊的土地使用權。[土地使用權出讓契約號][土地使用權劃撥批准檔案號][劃撥土地使用權轉讓批准檔案號]為_____________。

該地塊土地面積為_____________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年______月_____日至_______年_____月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名] [暫定名]_____________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_____________。

第二條 商品房銷售依據

買受人購買的商品房為[現房][預售商品房]。預售商品房批准機關為_____________,商品房預售許可證號為_____________。

第三條 買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第_____________[幢][座]_____________[單元][層]_____________號房。

該商品房的用途為____________,屬____________結構,層高為___________,建築層數地上_______層,地下_______層。

該商品房陽台是[封閉式][非封閉式]。

該商品房[契約約定][產權登記]建築面積共_____________平方米,其中,套內建築面積_____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)

_______________________________________________________________________。

_______________________________________________________________________。

第四條 計價方式與價款

由於商品房的用途為普通住宅、經濟適用住房、公寓及其他高檔住宅等居住類房屋,出賣人與買受人約定按下述第一種方式計算該商品房價款,商品房用途為非住宅的,出賣人與買受人約定按下述第——種方式計算該商品房價款:

1.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_____________元,總金額(_________幣)_______仟_______佰________拾_________萬________仟________佰________拾________元整。

2.按建築面積計算,該商品房單價為(__________幣)每平方米_____________元,總金額(________幣)___________仟_______佰________拾_________萬 _______仟________佰________拾________元整。

3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(________幣)_______仟_______佰_______拾_______萬________仟________佰_______拾__________元整。

4._____________________________________________________________________。

第五條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積] [套內建築面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_______種方式進行處理:

1.雙方自行約定:

(1)_____________________________________________________________________;

(2)_____________________________________________________________________;

(3)_____________________________________________________________________;

(4)_____________________________________________________________________

2.根據本契約第四條按套內建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:

(1)套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)套內建築面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_____________利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,套內建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記套內建築面積小於契約登記套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記套內建築面積-契約約定套內建築面積

套內建築面積誤差比=--------------------------------------------×100%

契約約定套內建築面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。

3.根據本契約第四條按建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:

(1)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,_________利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記建築面積大於契約約定建築面積時,建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記建築面積小於契約約定建築面積時,建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-契約約定面積

面積誤差比=------------------------------×100%

契約約定面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第_______________種方式按期付款:

1.一次性付___________________________________________________________________。

2.分期付款___________________________________________________________________。

3.其他方式___________________________________________________________________。

第七條 買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第________種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在________日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_______的違約金,契約繼續履行,

(2)逾期超過________日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_________%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_________(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2.___________________________________________________________________________。

第八條 交付期限

出賣人應當在__________年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_________種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:

1.該商品房取得建築工程竣工驗收備案表。

2.該商品房取得面積實測技術報告書。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5.____________________________________________________________。

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_______________日內告知買受人的;

2.____________________________________________________________。

3.____________________________________________________________。

第九條 出賣人逾期交房的違約責任

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第一一種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過______日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之________的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過______日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起_______天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_______________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_______________(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

2.___________________________________________________________________________。

第十條 規劃,設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:

(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

(2)____________________________________________________________;

(3)____________________________________________________________;

(4)____________________________________________________________;

(5)____________________________________________________________;

(6)____________________________________________________________;

(7)____________________________________________________________。

買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按_____________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。

_________________________________________________________________。

第十一條 交接

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

___________________________________________________________________。

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第________種方式處理:

1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2._________________________________________________________________。

3._________________________________________________________________。

第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1.____________________________________________________________;

2.____________________________________________________________;

3.____________________________________________________________;

4.____________________________________________________________;

5.____________________________________________________________。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1.____________________________________________________________;

2.____________________________________________________________;

3.____________________________________________________________。

第十五條 關於產權登記的約定

出賣人應當在商品房交付使用後_______________日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_______________項處理:

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 _______________日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的_______________%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的_______________%向買受人支付違約金。

3.________________________________________________________________。

第十六條 保修責任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。

___________________________________________________________________。

第十七條 雙方可以就下列事項約定

1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_____________________________;

2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權___________________________;

3.該商品房所在樓宇的命名權_________________________________;

4.該商品房所在小區的命名權_________________________________;

5._________________________________________________________;

6._________________________________________________________。

第十八條 買受人的房屋僅作_______________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第十九條 前期物業服務

本物業由出賣人依法選聘的物業管理企業提供前期物業管理服務,服務內容及質量等見附屬檔案四;前期物業管理期間,物業服務收費價格為_______________/月?平方米,由物業管理企業按年(半年、季)收取。價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、公共部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_______________、_______________、 _______________。

出賣人負責監督物業管理企業按照前期物業服務契約的約定提供物業服務。

第二十條 物業服務的內容和本物業業主臨時公約

買受人已詳細閱讀本契約附屬檔案四有關物業服務的全部內容和本物業業主臨時公約,買受人同意由出賣人依法選聘物業管理企業提供前期物業服務,同意按照本契約第十九條約定的價格和方式交納物業服務費用;並同意遵守業主臨時公約。

第二十一條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第_________種方式解決:

1.提交_______________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十二條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案五)。

第二十三條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十四條 本契約連同附屬檔案共_____頁,一式 _________份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:

出賣人________份,買受人__________份,_________份,_________份。

第二十五條 本契約自雙方簽訂之日起生效。

第二十六條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向_______________申請登記備案。

出賣人(簽章):____________

[法定代表人]:______________

[委託代理人]:______________

(簽章)

_______年_______月________日

簽於________________________

買受人(簽章):____________

[法定代表人]:______________

[委託代理人]:______________

[]: (簽章)__________

_______年_______月________日

簽於________________________

附屬檔案一 房屋平面圖(略)

附屬檔案二 公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明(略)

附屬檔案三 裝飾、設備標準

1.外牆:2.內牆: 3.頂棚:

4.地面:5.門窗: 6.廚房:

7.衛生間: 8.陽台9.電梯:

10.其他:

附屬檔案四 物業服務

(本附屬檔案內容應與建設單位和物業管理企業簽訂的前期物業服務契約一致)

一、物業服務內容

二、物業服務質量

三、其他約定

附屬檔案五 契約補充協定(略)

商品房買賣契約說明

1.本契約文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。

2.本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。

3.為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

4.本契約文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。

5.對契約文本[ ]中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。[ ]中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。

6.在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。

天津商品房買賣契約 篇24

契約編號___________________(版)賣 方(甲方)_______________________買 方(乙方)_______________________依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定,經雙方協商一致,訂立本契約。

第一條 標的種畜禽生產經營許可證編號:__________________,種禽名稱:________,品種:________,養殖地:_______,日齡:________ 。

第二條 數量、計量單位數量:____________ ,計量單位:_____________ 。

第三條 質量標準

1.種用標準:___________________________________。

2.甲方應提供引種證明和由縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證。

第四條 對疫病的控制要求

1.已在____日齡注射______________________疫苗。已在____日齡注射______________________疫苗。 。

第五條 價款(人民幣,下同)單價:_________ ,總金額(大寫):___________(小寫:___________)。

第六條 價款支付按下列第__________項支付價款。

1.即時結清。

2.乙方應於種禽交付之日起____日內付清。

3.契約簽訂後,乙方支付甲方定金_________元;種禽交付後____日內付清價款,定金抵作價款或返還。

第七條 交貨時間、地點、方式

1.交貨時間:________年____月____日。

2.交貨地點:_______________________________ 。

3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。

(1)由甲方送貨到___________________________________ 。

(2)由乙方自行到________________________________提貨。

(3)其他:_______________________________________ 。

4.運費承擔:____________________________________ 。

第八條 驗收

1.以下列第________項方式驗收。

(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢________%種禽,並開具驗收單據。

(2)_________________________________________ 。

2.途損約定:________________________________ 。 。

第九條 提出異議的時間和方式

1.乙方在驗收中,如果發現種禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的,應在________天內向甲方提出異議。

2.甲方在接到乙方異議後,應在_______天內負責處理。__ 。

第十條 違約責任

1.甲方交付的種禽品種、日齡、質量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方繼續履行,並承擔因此造成的損失。

2.甲方逾期交貨,按逾期交付種禽價款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過_______天,致使乙方不能實現契約目的的,乙方可解除契約。

3.乙方未按契約約定期限支付價款的, 按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。

4.其他違約責任:_________________________________ 。

第十一條 其他約定事項 。

第十二條 契約爭議解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,或按下列第________種方式解決。

1.提交上海仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第十三條 本契約正本一式_______份,雙方各執______份。甲 方________________________ 乙 方_________________________住 所________________________ 住 所_________________________法定代表人(負責人)______________ 法定代表人(負責人)_______________委託代理人________________________ 委託代理人_________________________銀行帳號__________________________ 銀行帳號___________________________聯繫方式__________________________ 聯繫方式___________________________簽約地點__________________________ 簽約地點___________________________簽約時間__________________________ 簽約時間

天津商品房買賣契約 篇25

出賣人:_________________________________________________________

通訊地址:________________________________________________________

郵政編碼:________________________________________________________

營業執照註冊號:__________________________________________________

企業資質證書號:__________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________

委託代理人:____________________聯繫電話:_______________________

委託銷售代理機構:_______________________________________________

通訊地址:________________________________________________________

郵政編碼:________________________________________________________

營業執照註冊號:__________________________________________________

買受人:__________________________________________________________

【法定代表人】【負責人】:__________________國籍:_______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】:________________________

出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________

通訊地址:________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_______________________

【法定代理人】【委託代理人】:_________________國籍:____________

【身份證】【護照】:__________________________________________

出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________

通訊地址:________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就商品房現房買賣事宜達成如下協定:

第一條項目建設依據

出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得坐落於_____________地塊的國有土地使用權。該地塊【國有土地使用證號】為:_____________________,土地使用權面積為:__________,買受人購買的商品房所在土地用途為:__________,土地使用年限自_______年_______月________日至________年________月________日止。

在上述地塊上建設的商品房【地名核准名稱】【推廣名】為:____________,該商品房建設工程規劃許可證號為:_____________,現已通過規劃驗收並完成了竣工驗收。

第二條銷售依據

買受人購買的商品房現已取得房屋所有權證,證號為:_______________,

填發單位為:______________________。

第三條基本情況

經公安行政管理部門核准,該商品房地址為:________________。該商品房為第一條規定項目中的______【幢】【座】第_______層_________單元___________號。

該商品房所在樓棟的主體建築結構為:_____________,建築層數為:___________層,其中地上___________層,地下_________層。

該商品房的用途為【住宅】【經濟適用住房】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】:___________;【層高】【淨高】為:_________米,【坡屋頂淨高】最低為:_________米,最高為:___________米。該商品房朝向為:_____________;有______個陽台,其中______個陽台為封閉式,________個陽台為非封閉式。

出賣人委託實測該商品房面積的房產測繪機構是______________________,其實測建築面積共_________平方米,其中,套內建築面積_________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。

該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附屬檔案一,有關共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二。

本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。

第四條抵押情況

該商品房的抵押情況為:___________。

1.該商品房未設定抵押。

2.該商品房已設定抵押,抵押權人為:_________________________,抵押登記部門為:_____________________,抵押登記日期為:______________。

關於抵押的相關約定見附屬檔案三。

第五條租賃情況

該商品房的租賃情況為:___________。

1.出賣人未將該商品房出租。

2.出賣人已將該商品房出租,【買受人為該商品房承租人】【承租人已放棄優先購買權】_________________________________。

第六條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。

1.按照套內建築面積計算,該商品房單價每平方米____________元,總價款___________佰_____拾_____億______仟_____佰____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。

2.按照建築面積計算,該商品房單價為每平方米______________元,總價款___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。

3.按照套計算,該商品房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。

4.按照_________________計算,該商品房總價款為___________佰_____拾_____億_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。

具體約定見附屬檔案四。

本條所稱建築面積,是指房屋外牆勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上的永久性建築。

所稱套內建築面積,是指成套商品房的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。

第七條付款方式及期限

買受人採取下列第____種方式付款。

1.一次性付款。

2.分期付款。

3.貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其餘價款可以向__________________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

4.其他方式。

具體付款方式及期限的約定見附屬檔案五

第八條逾期付款責任

買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。

1.按照逾期時間,分別處理。和不作累加)

逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;

逾期超過____日項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金。

本條所稱逾期應付款是指依照第七條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2._____________________________________________________________。

第九條交付條件

出賣人應當在_______年_____月_____日前向買受人交付該商品房。

該商品房交付時應當符合下列第1、2、______、______、______項所列條件。

1.提供有資質的房產測繪機構完成的該商品房面積實測技術報告書。

2.該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。

3.滿足第十二條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。

4.該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質量分戶驗收表》。

5._____________________________________________________。

第十條逾期交房責任

除不可抗力外,出賣人未按照第九條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。

1.按照逾期時間,分別處理。和不作累加)

逾期在______日之內項中的時限),自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金項中的比率),並於該商品房實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,契約繼續履行;

逾期超過______日項中的日期相同)後,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____項中的比率)的違約金,並於該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。

2.______________________________________________________________。

第十一條交接手續

該商品房達到第九條約定的交付條件後,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第九條約定的證明檔案,並滿足第九條約定的其他條件。出賣人不出示證明檔案或出示的證明檔案不齊全,或未滿足第九條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第十條處理。

驗收交接後,雙方應當簽署商品房交接單。由於買受人原因未能按期辦理交接手續的,雙方同意按照下列約定方式處理:__。

雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。

1.出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。

2.買受人同意委託出賣人代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,並在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。

專項維修資金;

契稅;

第二十條約定的物業服務費用;

供暖費;

___________________________________________;

__________________________________________。

3.買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,並在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據。

專項維修資金;

契稅;

第二十條約定的物業服務費用;

供暖費;

___________________________________________________________;

___________________________________________________________。

第十二條市政基礎設施和其他設施的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:

1.市政基礎設施

上水、下水:______年______月______日達到______________________;

電:______年______月______日達到_____________________________;

供暖:______年______月______日達到__________________________;

燃氣:______年______月______日達到__________________________;

_____________________________________________________________;

_____________________________________________________________。

天津商品房買賣契約 篇26

出賣人:

註冊地址:

營業執照註冊號:

企業資質證書號:

法定代表人: 聯繫電話:

郵政編碼:

委託代理人: 地址:

郵政編碼: 聯繫電話:

委託代理機構:

註冊地址:

營業執照註冊號:

法定代表人: 聯繫電話:

郵政編碼:

買受人:

【本人】【法定代表人】姓名: 國籍:

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】

地址:

郵政編碼: 聯繫電話:

【委託代理人】【 】姓名: 國籍:

地址:

郵政編碼: 電話:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據

出賣人以 方式取得位於 、編號為 的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准文號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為 。

該地塊土地面積為 ,規劃用途為 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】 。建設工程規劃許可證號為 ,施工許可證號為 。

第二條 商品房銷售依據

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為 ,商品房預售許可證號為 。

第三條 買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。

該商品房的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層,地下 層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。

第四條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。

2、按套內建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。

3、按套(單元)計算,該商品房總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千百 拾 元整。

4、

第五條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房並付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第 種方式進行處理:

1、雙方自行約定:

(1)

(2)

(3)

(4)

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第 種方式按期付款:

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式

第七條 買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第 種方式處理:

按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在 日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過 日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款應依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、

第八條 交付期限

出賣人逾期交房的違約責任

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過 日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過 日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到研究室之日起 天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

第十條 規劃、設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:

(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

(2) ;

(3) ;

(4) ;

(5) ;

(6) ;

(7) 。

買受人有權在通知到達之日起15天內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15天內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 天內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。

第十一條 交接

商品房到達交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房作為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保護書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2、

3、

第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築運行的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1、

2、

3、

4、

5、

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1、

2、

3、

第十五條 關於產權登記的約定

出賣人應當在商品房交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理:

1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。

2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。

3、

第十六條 保修責任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。

第十七條 雙方可以就下列事項約定:

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權;

3、該商品房所在樓宇的命名權;

4、該商品房所在小區的命名權;

5、;

6、;

第十八條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第十九條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決:

1、提交 仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第二十條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(際件四)。

第二十一條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條 本契約連同附屬檔案共 頁,一式 份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:

出賣人 份,買受人 份, 份, 份。

第二十三條 本契約自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向 申請登記備案。

出賣人(簽章): 買受人(簽章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委託代理人】: 【委託代理人】:

(簽章) 【 】:

(簽章)

年 月 日 年 月 日

簽於 簽於