濟南市小區房屋買賣契約書 篇1
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在濟南市 區 路 小區 號樓 單元室(建築面積 平方米,儲藏室 平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金 ,即小寫 。
四、乙方支付定金之日起 個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:),空調兩台(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號:),音響兩台(型號:),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
簽訂日期:_________年____月____日 簽訂日期:_________年____月____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇2
房屋買賣契約條款【1】契約編號:_________出賣人:_________買受人:_________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落於_________地塊的國有土地使用權。
2、該地塊【國有土地使用證號】【____鎮建設用地批准書號】為:_________,土地使用權面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自________年____月____日至________年 ____月____日止。
3、出賣人經批准,在上述地塊上建設的商品房【地名核准名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規劃許可證號為:_________,建築工程施工許可證號為:_________,建設工程施工契約約定的開工日期為:_________,建設工程施工契約約定的竣工日期為:_________.
第二條 商品房情況該商品房銷售許可證號:_________.商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。設計用途_________;建築結構_________;建築層數為_________層。建築面積_________平方米,其中:套內建築面積_________平方米,公共部位分攤建築面積_________平方米。商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。
第三條 計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式及期限買受人採取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款,自簽約日起____日內付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)
2、分期付款。
(1)
第一次付款自簽約日起____日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
(2)
第二次付款自簽約日起____日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
(3)其餘部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_________%,其餘價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第五條 房產交付
1、房產實物狀況、權利狀況,符合有關規定和雙方約定的,方可交付;不符合有關規定和雙方約定的,不得交付。
2、出賣人須於_________前,將該房產及相關證明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:_________.
3、上述相關證明包括:_________.
第六條 產權轉移登記及其他相關設施登記
1、協定訂立後,買賣雙方應在____日內,到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。
2、按照有關規定,其他相關設施應辦理登記的,應在規定期限內辦理。
3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的,應依法承擔違約責任。
第七條 出賣人逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外,出賣人如未按本契約約定日期交付商品房,逾期在____日內的,買受人有權向出賣人追究已付款利息,利息自契約約定出賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,買受人有權按照下述的第_________種約定,追究出賣人違約責任:
1、契約繼續履行。出賣人應支付買受人已付款利息,利息自契約約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________向買受人支付違約金。
2、解除契約。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自契約約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________向買受人支付違約金。買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時,出賣人還應承擔賠償責任。
第八條 買受人逾期付款的處理買受人如未按本契約約定的日期付款,逾期在 ____日內的,出賣人有權追究買受人逾期付款及其利息,利息自契約約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,出賣人有權按照下述的第_________種約定,追究買受人違約責任:
1、契約繼續履行。買受人應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,買受人還應每日按商品房價款的_________向出賣人支付違約金。
2、解除契約。買受人應每日按商品房價款的_________向出賣人支付違約金。
第九條 面積確認及面積差異處理。
(一)根據當事人選擇的計價方式,本條規定以_________(建築面積套內建築面積)(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
(二)當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
(三)契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
(四)商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:
1、雙方自行約定:_________.
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
(五)買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_________利率付給利息。
(六)買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。產權登記面積-契約約定面積面積誤差比100%契約約定面積
(七)因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第十條 出賣人關於房屋產權狀況的承諾出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。若出售的商品房設有他項權利的,出賣人應當在出售前徵得他項權人的書面同意,並以書面形式公示和明確告知買受人。
第十一條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案
三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第_________種方式處理:出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
第十二條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾本項目物業管理用房為_________㎡,位於_________幢_________單元_________房號_________,軸線範圍_________.出賣人承諾與該商品房直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、於________年____月____日前通水;
2、於________年____月____日前通電;
3、於________年____月____日前通氣;如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、_________
2、_________
第十三條 風險責任的轉移該商品房的風險責任自交付之日起由出賣人轉移給買受人。如買受人未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,出賣人應當發出書面催告書一次。買受人未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第____日起該房屋的風險責任轉移由買受人承擔。
第十四條 保修責任自買受人實際接收該商品房之日起,出賣人對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由出賣人承擔:
1、牆面,保修____月;
2、地面,保修____月;
3、頂棚,保修____月;
4、門窗,保修____月;
5、上水,保修____月;
6、下水,保修____月;
7、暖氣,保修____月;
8、煤氣,保修____月;
9、電路,保修____月;保修期內,因不可抗力的因素,或其他非出賣人原因造成的損壞,出賣人無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。
第十五條 質量爭議的處理買受人對該商品房提出有重大質量問題,買賣雙方產生爭議時,以_________出具的書面工程質量評定意見作出處理爭議的依據。
第十六條 雙方可以就下列事項約定
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權。
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權。
第十七條 房屋的用途
1、買受人的房屋僅作_________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
2、出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十八條 物業管理該商品房移交後,買受人承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,出賣人指定_________公司負責物業管理,買受人遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。
第十九條 聲明及保證出賣人:
1、出賣人有權簽署並有能力履行本契約。
2、出賣人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對出賣人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、出賣人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是出賣人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。買受人:
1、買受人有權簽署並有能力履行本契約。
2、買受人簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對買受人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、買受人為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是買受人法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第二十條 保密買賣雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何
第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。
第二十一條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________.
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十二條 契約的變更本契約履行期間,發生特殊情況時,買賣任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出 _________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十三條 契約的`轉讓除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給
第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十五條 不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十六條 契約的解釋本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十七條 補充與附屬檔案本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,買賣雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十八條 契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、本協定一式_________份,出賣人、買受人各_________份,具有同等法律效力。
3、本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。出賣人(蓋章)_________ 買受人(蓋章)_________________年____月____日 ________年____月____日房屋買賣契約條款【2】甲方(賣方):乙方(買方):甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號100X5420)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:100X848
5),空調兩台(型號:015X8549 ),熱水器(型號:109X7455
4),浴霸(型號:102X698
5),飲水機(型號:108X926
4),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。十
一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。十
二、附加條款:
1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。甲方(簽章):乙方(簽章):甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):________年____月____日________年____月____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇3
出賣人:____________________________________買受人:________________________________________
省建設廳____省工商行政管理局說明
1、本契約文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,應當特別仔細審閱其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產主管部門諮詢。該示範文本由____省建設廳和____省工商行政管理局共同制訂。
2、本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3、簽訂前,出賣人應當向買受人出示商品房預售許可證及其他有關證書和證明檔案。
4、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約生效後,未被修改的文本列印文字視為雙方當事人同意內容。
5、為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。出賣人與買受人可以針對契約中未約定或約定不詳的內容,根據所售項目的具體情況簽訂公平合理的補充協定,也可以在相關條款後的空白行中進行補充約定。
6、本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。中選擇內容,以劃方式選定對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打,以示刪除。
7、雙方當事人在履行契約中發生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向不動產所在地仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
8、雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。商品房買賣契約出賣人:_________________________________________________________註冊地址:__________________________________________________________編碼:________________________________________________________營業執照註冊號:__________________________________________________企業資質證書號:__________________________________________________法定代表人:____________________聯繫電話:________________________委託代理人:____________________聯繫電話:________________________委託銷售代理機構:_______________________________________________註冊地址:__________________________________________________________編碼:________________________________________________________營業執照註冊號:__________________________________________________買受人:___________________________________________________________【法定代表人】【負責人】:__________________國籍:___________________【身份證】【護照】【營業執照註冊號】:____________________________出生日期:________年____月____日,性別:_________________________通訊地址:___________________________________________________________編碼:______________________聯繫電話:_________________________【法定代理人】【委託代理人】:_________________國籍:______________【身份證】【護照】:_____________________________________________出生日期:________年____月____日,性別:_________________________通訊地址:___________________________________________________________編碼:______________________聯繫電話:_________________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就商品房買賣事宜達成如下協定:
第一條項目建設依據出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得位於___________地塊的國有土地使用權。該地塊【國有土地使用證號】【____鎮建設用地批准書號】為:______________________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的商品房所在土地用途為:___________,土地使用年限自________年____月____日至________年____月____日止。出賣人經批准,在上述地塊上建設的商品房【地名核准名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規劃許可證號為:___________,建築工程施工許可證號為:___________,建設工程施工契約約定的開工日期為:______________,建設工程施工契約約定的39竣工日期為:___________________.
第二條商品房銷售依據【1】買受人購買的商品房為現房的,該商品房所在樓棟房屋所有權證號為:_____________.【2】買受人購買的商品房為預售商品房的,預售商品房批准機關為:_____________,商品房預售許可證號為:________________________.________________________________________________________________________________________.
第三條買受人所購商品房的基本情況該商品房所在樓棟的主體建築結構為:_____________,建築層數為:__________層,其中地上___________層,地下___________層。該商品房為
第一條規定項目中的___________【幢】【座】第_________層_________單元___________號。該房號為【審定編號】【暫定編號】,最終以公安行政管理部門審核的房號為準,該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附屬檔案一。該商品房的用途為【住宅】【經濟適用住房】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】:________【層高】【淨高】為:________米,【坡屋頂淨高】最低為:________米,最高為:_______米。該商品房朝向為:_______________.有______個陽台,其中________個陽台為封閉式,________個陽台為非封閉式。該商品房為預售商品房,出賣人委託預測該商品房面積的房產測繪機構是______________,其預測建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。有關共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二。簽訂本契約時該商品房所在樓棟的建設工程進度狀況為_______________.本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。
第四條抵押情況與該商品房有關的抵押情況為:___________.
1、該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押
2、該商品房所分攤的土地使用權已經設定抵押,抵押權人為:____________,抵押登記部門為:______________________,抵押登記日期為:_____________.
3、該商品房在建工程已經設定抵押,抵押權人為:_________,抵押登記部門為:______________________,抵押登記日期為:______________________.______________________________________________________________.抵押權人同意該商品房預售的證明及關於抵押的相關約定見附屬檔案三。
第五條計價方式與價款該商品房為住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第1種方式計算該商品房價款。其中,該商品房為經濟適用住房的,出賣人與買受人約定同時按照下列第1種方式和第2種方式分別計算該商品房價款。該商品房為非住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。
1、按照套內建築面積計算,該商品房單價每平方米___________元,總價款_________佰____拾____億_____仟____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整
2、按照建築面積計算,該商品房單價為每平方米____________元,總價款________佰____拾____億_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整
3、按照套計算,該商品房總價款為_________佰____拾____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整
4、按照_________________計算,該商品房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整具體約定見附屬檔案四。本條所稱建築面積,是指房屋外牆勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上的永久性建築。所稱套內建築面積,是指成套商品房的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。
第六條付款方式及期限買受人採取下列第____種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其餘價款可以向___________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
4、其他方式。具體付款方式及期限的約定見附屬檔案五。
第七條出賣人保證該商品房沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。________________________________________________________.
第八條規劃變更的約定出賣人應當按照規划行政主管部門核發的建設工程規劃許可證規定的條件建設商品房,不得擅自變更。出賣人確需變更建設工程規劃許可證規定條件的,應當書面徵得受影響的買受人同意,並取得規划行政主管部門的批准。因規劃變更給買受人的權益造成損失的,出賣人應當給予相應的補償。
第九條設計變更的約定
經規划行政主管部門批准的規劃變更、設計單位同意的建築工程施工圖設計檔案的下列設計變更影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在設計審查單位批准變更之日起____日內,書面通知買受人。
1、該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向
2、_______________________________________________________
3、_______________________________________________________
4、_______________________________________________________.出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人應當在通知送達之日起____日內做出是否退房的書面答覆。買受人逾期未予以書面答覆的,視同接受變更。
買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人已付房款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。_______________________________________________________________.
第十條逾期付款責任買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理:
1、按照逾期時間,分別處理和
不作累加)
逾期在____日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,並於實際支付應付款之日起____日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行。
逾期超過____日項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的_____%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_____項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起____日內向出賣人支付違約金。本條所稱逾期應付款是指依照
第六條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、___________________________________________________________.
第十一條交付條件
出賣人應當在________年____月____日前向買受人交付該商品房。
該商品房交付時應當符合下列第
1、
2、項所列條件該商品房為住宅的,出賣人還應當提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
1、該商品房已取得規劃驗收批准檔案和建築工程竣工驗收備案表
2、有資質的房產測繪機構出具的該商品房面積實測技術報告書
3、出賣人已取得了該商品房所在樓棟的房屋權屬證明
4、滿足
第十二條中出賣人承諾的市政基礎設施達到的條件
5、該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質量分戶驗收表》
6、_____________________________________________________
7、_____________________________________________________.
第十二條市政基礎設施和其他設施的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1、市政基礎設施:
上水、下水:________年____月____日達到________________________
電:________年____月____日達到________________________________
供暖:________年____月____日達到_____________________________
燃氣:________年____月____日達到_____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
__________________________________________________________
___________________________________________________________.
2、其他設施
公共綠地:________年____月____日達到____________________________
公共道路:________年____月____日達到____________________________
公共停車場:________年____月____日達到________________________
幼稚園:________年____月____日達到___________________________
學校:________年____月____日達到_____________________________
會所:________年____月____日達到_____________________________
購物中心:________年____月____日達到_________________________
體育設施:________年____月____日達到_________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
第十三條逾期交房責任除不可抗力外,出賣人未按照
第十一條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理:
1、按照逾期時間,分別處理和
不作累加)
逾期在____日之內項中的時限),自
第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金項中的比率),並於該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金,契約繼續履行。
逾期超過____日後,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自
第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之______的違約金,並於該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。
2、__________________________________________________________.
第十四條面積差異處理該商品房交付時,出賣人應當向買受人公示其委託的有資質的房產測繪機構出具的商品房面積實測技術報告書,並向買受人提供該商品房的面積實測數據實測面積與
第三條載明的預測面積發生誤差的,雙方同意按照第________種方式處理:
1、根據
第五條按照套內建築面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
套內建築面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款
套內建築面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人已付房款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,實測套內建築面積大於預測套內建築面積時,套內建築面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測套內建築面積小於預測套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。實測套內建築面積-預測套內建築面積套內建築面積誤差比________________________________100%預測套內建築面積
2、根據
第五條按照建築面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
建築面積、套內建築面積誤差比絕對值均在3%以內的,根據實測建築面積結算房價款
建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人已付房款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,實測建築面積大於預測建築面積時,建築面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測建築面積小於契約約定建築面積時,建築面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。實測建築面積-預測建築面積建築面積誤差比
_____________________________________
100%預測建築面積
3、雙方自行約定:________________________________________________________________________________________________________________________.
第十五條交接手續
該商品房達到
第十一條約定的交付條件後,出賣人應當在交付日的____日前,書面通知買受人辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示
第十一條約定的證明檔案,並滿足
第十一條約定的其他條件。出賣人不出示證明檔案或者出示的證明檔案不齊全,或未滿足
第十一條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照
第十三條處理。
驗收交接後,雙方應當簽署商品房交接單。由於買受人原因未能按期辦理交接手續的,雙方同意按照下列約定方式處理:________________________________________________________________________________________________________________________.
雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費:
1、出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。____________________________________________________________.
2、買受人同意委託出賣人代交下列第____、____、____、____、____、___種稅費,並在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。
專項維修資金
契稅
第二十三條約定的物業服務費用
________________________________________________________
________________________________________________________.
3、買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,並在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據。
專項維修資金
契稅
第二十三條約定的物業服務費用
________________________________________________________
________________________________________________________.
第十六條商品房質量、裝飾、設備標準的約定
出賣人承諾該商品房使用合格的建築材料、構配件,該商品房質量符合國家和本市頒布的工程質量規範、標準和施工圖設計檔案的要求。
出賣人和買受人約定如下:
1、該商品房地基基礎和主體結構質量經檢測不合格的,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還全部已付款,並按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。買受人要求繼續履行契約的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。____________________________________________________________.
2、該商品房室內空氣品質經檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起____日內,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,並按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。買受人不退房的或該商品房交付使用已超過____日的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。________________________________________________________.
3、交付該商品房時,該商品房已經由建設、勘察、設計、施工、工程監理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發現有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理:
出賣人應當於____日內將已修復的該商品房交付。由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照
第十三條處理。__________________________________________________________.
由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規範和標準在商品房交付之日起____日內負責修復,並承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
__________________________________________________________.
4、出賣人交付的商品房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理:
出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
___________________________________________________________
___________________________________________________________.具體裝飾和設備標準的約定見附屬檔案六。
出賣人和買受人對工程質量問題發生爭議的,任何一方均可以委託有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協助並配合對方檢測的義務。___________________________________________________________.
第十七條住宅保修責任
該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。該商品房為非住宅的,雙方應當簽訂補充協定詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在該商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。
第十八條商品房節能措施【1】該商品房為住宅的,應當符合國家有關建築節能的規定和建設部發布的《夏熱冬冷地區居住建築節能設計標準》以及____省建設廳、____省技術監督局發布的《____省夏熱冬冷地區居住建築節能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《____省夏熱冬冷地區居住建築節能設計標準》的要求補做節能措施,並承擔全部費用因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。____________________________________________________________.【2】該商品房為公共建築的,應當符合國家有關建築節能的規定和建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《公共建築節能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《公共建築節能設計標準》的要求補做節能措施,並承擔全部費用因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。____________________________________________________________.
第十九條使用承諾買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約、補充協定及其附屬檔案另有約定者外,買受人在使用該商品房期間有權與其他權利人共同使用與該商品房有關的共用部位和設施,並按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關的共用部位和設施的使用性質。____________________________________________________________.
第二十條產權登記
初始登記出賣人應當在________年____月____日前,取得該商品房所在樓棟的權屬證明。如因出賣人的責任未能在本款約定期限內取得該商品房所在樓棟的權屬證明的,雙方同意按照下列第______種方式處理:
1、買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的____%向買受人支付違約金。買受人不退房的,契約繼續履行,自出賣人應當取得該商品房所在樓棟的權屬證明期限屆滿之次日起至實際取得權屬證明之日止,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,並於出賣人實際取得權屬證明之日起____日內向買受人支付。
2、_____________________________________________________.
轉移登記
1、商品房交付使用後,雙方同意按照下列第_____種方式處理:
雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
買受人同意委託_____________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委託費用__________元人民幣
2、如因出賣人的責任,買受人未能在商品房交付之日起____日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列第______種方式處理:
買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,並於買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內由出賣人支付。
_________________________________________________________.
第二十一條共有權益的約定
1、該商品房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有
2、該商品房所在樓棟的外牆面使用權歸全體產權人共有
3、______________________________________________________________
4、______________________________________________________________.
第二十二條附屬建築物、構築物的約定雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建築物、構築物按照以下第_______種方式處理。
1、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_______、_______、_______、_______隨同該商品房一併轉讓。
2、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_______、_______、_______、_______不隨同該商品房一併轉讓。
第二十三條前期物業服務
出賣人依法選聘的物業管理企業為:_____________________,資質證號為:_____________________.
前期物業管理期間,物業服務收費價格為____月平方米價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_________、_________、_________.地上停車管理費__________,地下停車管理費__________.
物業管理企業按照第_________種方式收取物業服務費。
1、按照年收取,買受人應當在每年的____月____日前繳費。
2、按照半年收取,買受人應當分別在每年的____月____日前和____月____日前繳費。
3、按照季收取,買受人應當分別在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前和____月____日前繳費。
4、按照月收取,買受人應當在每月____日前繳費。
物業服務的內容和業主臨時公約的內容見附屬檔案七。買受人已詳細閱讀附屬檔案七有關物業服務的全部內容和業主臨時公約,同意由出賣人依法選聘的物業管理企業提供前期物業服務,遵守業主臨時公約。
第二十四條專項維修資金買受人委託出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自受託之日起____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。買受人自行繳納專項維修資金的,應當在商品房交付【時】【之日起____日內】,向物業管理企業出示專項維修資金繳納憑證。
第二十五條不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起____日內向另一方當事人提供證明。
第二十六條爭議解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按照下列第______種方式解決:
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民法院起訴。
第二十七條本契約自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充,但補充協定中含有不合理地減輕或免除本契約中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本契約為準。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。
第二十八條本契約及附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
第二十九條自本契約生效之日起____日內,由出賣人向__________申請辦理該商品房預售契約登記備案手續。出賣人自本契約生效之日起____日內未申請預售登記的,買受人可以申請預售登記。預售的商品房已抵押的,預售登記應當由出賣人和買受人雙方共同申請。出賣人買受人【法定代表人】:【法定代表人】:【委託代理人】【負責人】:【委託銷售代理機構】【委託代理人】簽訂時間:________年____月____日簽訂時間:________年____月____日簽訂地點:簽訂地點:附屬檔案
一:房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖附屬檔案
二:共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明
1、被分攤的共用部位的名稱、用途、所在位置、面積。
2、參與分攤公用建築面積的商品房名稱、用途、所在位置、面積、分攤係數。
3、不分攤的共用部位。附屬檔案
三:該商品房取得抵押權人同意銷售的證明及抵押當事人的相關約定附屬檔案
四:計價方式與房款的其他約定附屬檔案
五:付款方式及期限的約定附屬檔案
六:裝飾和設備標準的約定
1、保溫材料:
外牆保溫:【擠壓聚苯板】【發泡聚苯板】【發泡聚安酯】________.
內牆保溫:【石膏聚苯板】__________________________________.
2、外牆:【瓷磚】【塗料】【玻璃幕牆】____________________________.
3、內牆:【塗料】【壁紙】_______________________________________.
4、頂棚:【石膏板吊頂】【塗料】_________________________________.
5、室內地面:【大理石】【花崗岩】【水泥抹面】【實木地板】________.
6、門窗:
外窗結構尺寸為:_____________________________________________
開啟方式為:_________________________________________________
門窗型材:【雙玻中空斷橋鋁合金窗】【塑鋼雙玻璃】___________.
7、廚房:
地面:【水泥抹面】【瓷磚】_________________________________
牆面:【耐水膩子】【瓷磚】_________________________________
頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】_____________________________
廚具:______________________________________________________.
8、衛生間:
地面:【水泥抹面】【瓷磚】_________________________________
牆面:【耐水膩子】【塗料】【瓷磚】__________________________
頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】_____________________________
9、陽台:【塑鋼封閉】【鋁合金封閉】【斷橋鋁合金封閉】【不封閉】______________.
10、電梯:
電梯品牌名稱:_______________________________________________
電梯速度:_____米秒
電梯載重量:__________________________千克
_____________________________________________________________.1
1、其他____________________________________________________________________________________________________________________________________.附屬檔案
七:物業服務
一、物業服務內容
二、物業服務質量
三、物業收費項目及價格
四、業主臨時公約
五、其他約
濟南市小區房屋買賣契約書 篇4
賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
濟南市小區房屋買賣契約書 篇5
本契約由下列兩方當事人於 年 月 日簽定:
出賣人: 身份證號: (以下簡稱甲方) 地址:
聯繫方式:
買受人: 身份證號: (以下簡稱乙方) 地址:
聯繫方式:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙兩方在平等、自願、誠實信用原則的`基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協定:現一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
第一條:甲方自願將自有座落於 區第 棟 單元 室建築面積為 ㎡的還建房屋出賣給乙方,包含附屬設施見附屬檔案一(附屬檔案一:甲方與公司簽訂的《房屋拆遷補償協定》)。上述房屋、房屋占有範圍內的土地使用權及附屬檔案一所列附屬設施、設備狀況等房屋附屬設施、設備,在本契約中均簡稱為“該房屋”。
第二條:本契約第一條所列該房屋的買賣價款為人民幣 萬元(¥ ),本契約生效後,乙方一次性向甲方支付房屋買賣款。若該房屋在辦理過戶手續前價值有變動的,雙方不得以任何理由要求對方補差價。
第三條:甲方按下列方式向乙方交付房屋:
1、甲方應將該房屋的入住手續及房屋鑰匙等該房屋的全部手續交付乙方,並配合乙方實際接收該房屋;
2、本契約生效當日,甲方將附屬檔案一所列《房屋拆遷補償協定》等相關資料憑證簽名的複印件交付乙方,並將甲方及共有權人的身份證複印件、戶口薄複印件、結婚證複印件交付乙方存檔。
第四條:甲方保證,其與開發商公司簽訂的《房屋拆遷補償協定》中約定應由甲方承擔的義務,甲方已全部履行完畢,甲方享有的該房屋的全部權益一併轉讓給乙方。
第五條:甲方保證其出賣給乙方的該房屋產權清楚,無任何擔保等他項權利設定、查封、債務或其他糾紛。乙方買受該房屋後,因該房屋存在產權糾紛或第三方對該房屋主張權利,致使乙方不能正常使用該房屋,或者不能取得該房屋的所有權,或者給乙方造成其他損失的,由甲方承擔全部的賠償責任。
第六條:該房屋出賣給乙方後,如因房屋存在質量問題或其他問題,需以甲方名義向該房屋開發商公司主張權利的,甲方應配合向開發商主張權利。
第七條:鑒於該房屋的房屋所有權證及土地使用權證(以下簡稱“兩證”)尚未辦理。甲方承諾在該房屋能辦理產權過戶手續時,按乙方的要求甲方配合辦理該房屋過戶至乙方名下的產權變更登記手續,辦理產權過戶手續的一切費用由乙方承擔。
第八條:違約責任。除甲乙雙方協商,凡任何一方未能全面履行本契約約定之義務,即構成對本契約的違約,應當向未違約方承擔違約責任;
第九條:共有權人 與甲方系夫妻關係,同意甲方全權處理出賣該房屋的相關事宜,並願對甲方在本契約中的義務向乙方承擔連帶責任。
第十條:本契約在履行中發生爭議,由甲、乙兩方協商解決。協商不成的,兩方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條:本契約附屬檔案是本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。 第十二條本契約共貳頁,一式貳份,甲、乙兩方各執一份。本契約自甲、乙兩方簽章之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
共有權人(簽字): 年 月 日
年 月 日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇6
關於私人房屋買賣契約範本賣方::居民身份證號碼:地址:買方:居民身份證號碼:地址:聯繫電話:依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願的原則,就房屋買賣事項,經協商一致,並經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協定:
第一條房屋的基本情況現甲方自願將甲方合法擁有的坐落在____省____市____區長嶺鄉雙頂村九社。並將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,並自願購買該房屋,該房屋始建於年,房屋結構為結構,建築面積平方米。
第二條價格雙方議定上述房產總價款為人民幣,大寫,即人民幣小寫元。
第三條付款方式及期限
1、乙方應在本契約生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款,由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式:
第四條交付期限甲方應於購房款到賬之日起日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關係自動轉為乙方,由乙方負責收租。
第五條乙方逾期付款的違約責任乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期____日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約
第四條規定的.期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,契約繼續履行。
第七條關於合法、權屬的約定甲方保證該房產合法、權屬清楚,並已經取得全部共有人的一致同意。契約生效後,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割部分,具有同等效力。附屬檔案包括甲乙雙方身份證複印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協定複印件
第十一條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十三條契約爭議的解決本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,協商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴
甲方簽名:
乙方簽名:
中間人簽名:
濟南市小區房屋買賣契約書 篇7
賣房人(以下簡稱甲方):_________________
買房人(以下簡稱乙方):_________________
擔保人(以下簡稱丙方):_________________
甲方與乙方就根據小區樓單元室(儲藏室號)達成了買賣交易,交易總額為_________元(人民幣),由於乙方無法一次性付全款,在辦理房產證過戶前,首次付給甲方_________元(人民幣),剩餘所欠房款_________元(人民幣)乙方在取得過戶後日內辦理房貸,並在日內將剩餘所欠房款_________元(人民幣)一次性付清給甲方,如果乙方因無法貸款或者是肆意不貸款超過約定付款期限,乙方將承擔違約金;全部交易款付清後甲方把房屋鑰匙交付給乙方交易完成;
甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂並賦予本協定強制執行效力,甲方有權直接向有管轄權的人民法院申請強制執行,乙方應向甲方支付的全部未付款項,乙方承諾願以其全部資產接受人民法院強制執行;
為了保證甲方資金的安全,協定期內由乙方提供擔保人一名,如到期後乙方無法將資金還給甲方,甲方有權要求其擔保人提前為其墊付欠款,並承擔相應的法律責任;
本協定一式三份,甲、乙、丙各一份,協定自房款全部付清之日起失效;
賣房人:_________________
買房人:_________________
擔保人:_________________
_____年_____月_____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇8
契約編號:____________
房屋編號:______________
______年__________月___________日
賣方:_________________________________
買方:_________________________________
見證方:_________房地產經紀有限責任公司
甲乙雙方經友好協商,就房產買賣一事達成以下條款:
第一條甲方對產權的聲明
甲方已依法取得出售房的合法證書。出售房已設抵押,甲方為該房屋的產權狀況負全責。該房屋的地址為________________________________________,結構為________________,建築面積為________平方米,車庫________號,建築面積為________________平方米。
第二條甲方對出售權的聲明
甲方保證出售房的合法性,並有權將該房上市交易。如情況不實,甲方承擔由此而引起的一切經濟和法律後果。
第三條乙方對購買權的聲明
乙方自願在本契約第一條及第二條成立的前提下,購買甲方出售房的完全產權,並認可僅在此種情況下簽訂的契約才具有法律效力。
第四條出售房價格
甲、乙雙方同意出售房價格為_________________元。。
第五條付款方式
1.契約簽字蓋章後,甲乙雙方應向丙方提供辦理立契過戶手續的必要材料並立即支付丙方佣金:甲方_______元,乙方_______元及甲方代辦產權費_________元,乙方代辦產權費_________元、貸款手續費_________元。丙方實收佣金_________元。此外,乙方還須當即支付甲方購房定金_________元。如發生違約,責任由違約方承擔。
2.無需銀行貸款丙方將產權辦理至乙方名下後,乙方須當即向甲方付清房款餘額
3.銀行貸款
①甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。
②乙方應在_______年______月______日前,將房款的30%首付存入__________________銀行。
③銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條違約責任
1.乙方未按契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約方違約。
2.甲方應在_______年______月______日將房屋搬空並交予乙方,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約。如甲方拒不履約,乙方可要求法院強制執行。
3.契約簽訂後,如乙方違約,購房定金歸甲方所有,同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約,必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任,同時也承擔全部中介費用。在解除契約時,違約方應將違約金結清。
第七條房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:
1.甲方須出售房的產權清楚,無糾紛,無債權、債務。出售後,如發生與甲方有關的產權糾紛、債務,一律由甲方負責。
2.甲方保證所售房屋現狀同產權證記載相符。
3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞沒有固定不可移動裝修物品的破壞。
4.物業交驗完畢後,房屋所產生各項費用:如電、水、煤氣及物業等各項費用由乙方自行承擔。
5.其它:_____________________________________________
第八條關於產權辦理的約定
甲、乙雙方應在_______年______月______日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。甲、乙雙方可委託丙方代辦該房屋所有權證。否則,由此所引起的一切產權糾紛、債務與丙方無關。
辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照國家規定繳納。
第九條附屬檔案
附屬檔案:____________________________________
相關附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十條爭議的解決
本契約未盡事宜,雙方協商一致後,可簽訂補充契約。協商不成,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
本契約須加蓋百家幸公章後方可生效。本契約一式叄份,甲、乙、丙三方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________丙方:_________
濟南市小區房屋買賣契約書 篇9
出賣人(甲方): 身份證號碼:買受人(乙方): 身份證號碼:根據《民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協定,以資共同遵守:
一、甲方自願將其位於 _____________________________的房產及其土地使用權(一層車庫一處,建築面積_____平方米;車庫門前附屬場地____ _____平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施,上述內容以下簡稱“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(______ __ 元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方契約保證定金 萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續,辦理過戶手續發生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本契約轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋後一次性將房款交付甲方。(交易後甲方給乙方寫好收據)
四、本契約簽訂後,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房後應付的各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何契約。
六、違約責任
1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣 元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:
1)、本房屋契約轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自契約簽訂日起算;
2)、解除契約時本房屋市場評估價,並賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本契約一式2份,甲、乙方各執一份。甲方:________年____月____日乙方:________年____月____日見證人:________年____月____日延伸閱讀:產權證的辦理流程
1.購房者要審查發展商的資格手續是否健全,也就是我們常說的五證是否完備。
2.買賣雙方進行房產交易後一個月內持房屋買賣契約和其他證件到房地產交易所辦理買賣過戶登記。去辦理登記需要攜帶身份證、戶口本、《商品房銷售契約》等證件和資料。
3.買賣雙方接到交易所辦理過戶手續的通知後,應攜帶身份證、戶口本、圖章等,在交納了手續費、契稅、印花稅後就可以辦理過戶手續。交易所會給買方發放房產賣契,原則上房屋產權證需買賣雙方共同辦理。買賣雙方或一方因故不能辦理買賣過戶手續和產權登記的,可出具委託書委託代理人代為辦理。
4.辦理完買賣過戶手續後,買方應持房地產交易所發給的房產賣契,在三個月內到房屋所在地的市或區(縣)的房屋土地管理局登記申請。辦理申請需要的證件和資料有:賣方所有的整棟樓的房屋所有權證、《商品房購銷契約》、商品房銷售發票存根複印件、身份證複印件、《房屋所有權轉移登記表》、《牆界表》、《面積計算表》。
5.經房地產管理部門審查驗證後,買方可領取房地產權證。有些地方在商品房買賣過程中,開發商也會提供代辦交易登記、過戶和房地產權證的服務,不過,具體過程基本上都由開發商一手操辦,買房人控制不了具體的進度,不能及時了解相關情況。因此,在條件許可的情況下,購房者最好能由本人或委託代理人與開發商一起辦理。
濟南市小區房屋買賣契約書 篇10
甲方:_____,系__________,現住建行宿舍樓三樓,_____年__月__日出生,身份證號:_____________乙方:____,黃毛村七組,身份證號:_____________。
_,黃毛村五組,身份證號:_根據《中華人民共和國契約法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規,甲乙雙方本著公平、自願的原則,經協商一致,達成房屋買賣契約,條款如下:
第一條房屋基本情況
甲方所賣房屋是住宅樓一棟(四樓四間),磚混結構,坐落在台江縣台拱鎮秀眉東大道,革東沖320國道旁原龍氏酒樓,土地面積為394.5平方米(土地證號為:台國地土第號),建築面積為730.57平方米。
第二條房屋權屬情況
該房屋所有權證(總證)台房權證台江縣字第(1999)1779號,現還在台江縣信用社抵押貸款,房屋租給高鐵民工住宿,於20_年9月15日到期。
第三條房屋成交價款及付款方式
房屋成交價款為208萬元。
付款方式:(1)於20_年8月日,先預付定金20萬元;(2)20_年月日付88萬元;(3)20_年2月30日付100萬元(春節前付清)。
第四條房屋產權和其他具體狀況的
1、甲方應當保證該房屋產權糾紛,因甲方原因造成房屋不能辦理產權過戶登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
2、該棟房屋原來的水電立戶及設施屬於乙方所有。
3、房屋交付時間於20_月3月10日前,甲方將房屋、房產證和土地使用證全部交給乙方。
4、乙方得證後,若乙方沒有過戶,拿我原房產證、土地使用證去貸款或作其他用,甲方概不負責。
5、房屋賣給乙方後屬於乙方資產,由乙方隨時轉讓或改造,甲方無權干涉,不論房屋改造或轉讓,過戶、甲方要配合乙方到相關部門辦理手續。
6、土地房屋轉讓的各項稅費全部由乙方承擔。
第五條除國家政策,天災人禍,不可抗力的,乙方不按期付清甲方房屋款,每天承擔滯納金200元,甲方未按期交房,同上交納乙方滯納金。
第六條未盡事宜,雙方共同商量解決。
此契約從簽字之日起生效,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字:乙方簽字:
_____年__月__日_____年__月__日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇11
鑒於買受人在簽訂本契約時對房屋的具體情況尚無明確知情,為充分保護雙方的合法權益,雙方根據我國《法律的有關規定,本著平等、自願、公平、誠實信用的原則,就買受人支付___________元定金一事達成協定如下:
一、銷售許可根據建設部《城市商品預售管理辦法》第五條規定,買受人進行房屋預售應當具備並且已經具備如下條件:
1.交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書,號碼為:___________________
2.出賣人已經辦理持有建設工程規劃許可證和施工許可證,號碼分別為:________________
3.經過房屋銷售許可機構______________,的批准,取得房屋預售許可證號碼為_______.
二、廣告承諾
1.買受人根據出賣人於________年________月________日刊登在________報第________版的廣告,參考出賣人提供廣告,與出賣人就購買商品房一事進行協商
2.出賣人承諾商品房及周邊環境符合廣告所描述之內容,雙方就可預見的內容進行約定,如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環境等細節作出說明時,則出賣人提供或發布的廣告及宣傳品可作為契約的組成部分,出賣人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述。
3.廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積,廣告中關於綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例如實際情況與廣告數量誤差超過3%,如果此等誤差顯然不利於買受人,則買受人有權解除契約。三、契約標的本房屋位於________市________區________路________號________樓________層_______室,目前處於正在施工的狀態,施工進度情況參照由出賣人提供的照片房屋所在樓房共有________單元________層,買受人所購房屋以自然習慣計數處於_______單元________層,朝向為________.
四、購買過程出賣人承諾買受人希望購買的第________樓________戶已經與其他買受人簽訂了買賣契約,致使買受人重新選擇了目前本契約所約定的房屋如果買受人發現原選住宅的認購契約晚於本認購契約簽訂的日期,則視為受到出賣人的歧視與欺詐,出賣人應當向支付買受人的違約賠償責任為每平方米支付1000元違約金,或總額不低於10萬元的補償款。
五、房屋面積房屋總建築面積為________平方米,其中套內建築面積為________平方米,陽台建築面積________平方米,室內牆體面積為______平方米,分攤的共用面積為________平方米。
六、房屋價格與交付
1.基本價格:買受人所購房屋價格為人民幣________按套內使用面積計算為每平方米______________元,按建築面積計算為每平方米________元
2.價格穩定:出賣人承諾在認購契約簽訂後半年內相同戶型的價格不得降低,同時亦不得將同幢的其他房屋以明顯優於買受人的價格出售給其他買受人,否則將認為是對買受人的歧視或價格欺詐,出賣人承諾並承認買受人有要求同等優待的權利,以多種價格中最低的價格結算價款。
3.交付時間:商品房交付時間為_______年______月______日,廣告所承諾的社區設施環境交付時間為________年______月_____日。
七、簽訂《商品房買賣契約》
1.協商時間:雙方承諾將於________年______月______日就《商品房買賣契約》的內容進行協商,並將於_______年______月_____日前簽訂《商品房買賣契約》
2.契約內容:《商品房買賣契約》的具體內容包括建設部示範文本的內容、出賣人提出的附加條款、買受人提出的附加條款、雙方認為應當簽訂的其他條款
3.買受人義務:如果出賣人有證據證明買受人未在本契約約定的時間內到達銷售現場並就《商品房買賣契約》的內容進行協商,則視為買受人違約
4.出賣人義務:如果買受人有證據證明買受人或者代理人已經在本契約約定的時間內到達銷售現場,但出賣人未就《商品房買賣契約》的內容進行協商,則視為出賣人違約
5.無過錯:如果雙方均未同意對方提出的關於《商品房買賣契約》的內容,導致《商品房買賣契約》最終未能簽訂,或者雙方協商解除本契約,則雙方均不承擔違約責任。
八、履約責任
1.權利瑕疵:如出賣人在本認購契約簽訂前或者《商品房買賣契約》簽訂前,將房屋出售或者抵押給其他第三人,則出賣人除返還雙倍定金外,還應當賠償買受人的1萬元損失
2.買受人違約:如果發生買受人違約的行為,買受人已經支付的________元定金將歸出賣人所有
3.出賣人違約:如果發生出賣人違約行為,出賣人承諾將在三天內將買受人支付的雙倍定金______元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付300元違約金
4.雙方均未違約:如果雙方未就《商品房買賣契約》的內容達成最終協定,則出賣人承諾將在三天內將買受人已經支付的定金____元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付500元違約金。
九、契約生效及其他:本契約壹式陸份,雙方各執叄份雙方簽字蓋章且買受人支付定金後生效如雙方發生爭議,由北京仲裁委員會仲裁。
出賣人:________________出賣人代表:____________
買受人:________________買受人代表:____________
______年___月___日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇12
原告:__________ ,男/女
身份證號:_____________________
住址:_________________________
聯繫電話:____________________
被告:__________男/女
_______年______月_____日出生
身份證號:_____________________
住址:_________________________
聯繫電話:____________________
案由:房屋買賣契約糾紛
訴訟請求:
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣契約》義務,將________________________的房屋所有權過戶給原告;
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;
3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。
事實與理由:
_______年_____月_____日,原告經_______________公司介紹,與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣契約》,並於當日交付了購房定金人民幣________元。
雙方同意,被告應配合原告在契約簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行契約義務,進行網簽及後續房屋過戶事宜,被告均以各種藉口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續視為違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.
原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照契約履行義務,將房屋過戶給原告,並賠償原告損失,以維護原告的合法權益。
此致
____________區人民法院
原告:_________________
日期:_________________
濟南市小區房屋買賣契約書 篇13
賣方:_______________
買方:_______________
甲方根據《中華人民共和國____市房地產管理法》及有關規定,已依法通過劃撥方式取得____市______區地塊的國有土地使用權,土地面積為______平方米,國有土地使用證件為______。甲方在上述地塊上建設的項目名稱為______,現已竣工,取得房屋所有權證,經____市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,____市經濟適用住房銷售許可證號為京房內證字第______號。乙方自願購買甲方的______房屋,甲方願意出售,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的劃撥土地使用權轉讓給乙方。雙方經友好協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本合。
第一條房屋建築面積為______平方米,共有共用部位詳見附屬檔案二。土地使用面積為______平方米。上述面積已經房屋土地管理部門測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣______元,價款合計為人民幣______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整______元。乙方預付的定金______元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意________年____月____日前將購房價款全部當面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:_______________________銀行賬號為:_________________________
第四條甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《____市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_____________________。甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《____市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意其購置的房屋在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前由甲方或甲方委託的管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽訂本契約後一個月內,持本契約和有關證件共同到____市______________________房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續,申領房地產權屬證件,並按規定交納有關稅費。
第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日
第二天起至實際交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之______向乙方支付違約金。逾期超過____日甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約解除後____日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方,利息按利率計算。
第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第____日起至實際付款之日止,每延期____日,乙方按延期交付房價款的萬分之______向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過____日乙方仍未付款的,甲方有權解除本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約由雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力
第十條雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第______種方式解決糾紛。
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本______份,房地產交易管理部門壹份,______________________________。
甲方:_______________ 乙方:_______________
法定代表人:_______________ 法定代表人:_______________
身份證號碼:_______________ 身份證號碼:_______________
地址:_______________ 地址:_______________
聯繫電話:_______________ 聯繫電話:_______________
編碼:_______________ 編碼:_______________
代理人:_______________ 代理人:_______________
聯繫電話:_______________ 聯繫電話:_______________
________年____月____日 ________年____月____日
預售登記機關:_______________經辦人
濟南市小區房屋買賣契約書 篇14
出賣人(以下略稱甲方):______
身份證號:__________________
聯繫電話:__________________
買受人(以下略稱乙方):______
身份證號:__________________
聯繫電話:____________________
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。
第一條 甲方誌願將其房屋____________________(以下簡稱該房屋)給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並志願購買該房屋。現該房屋具體狀況如下:
(一)該房屋座落於____________________,該房屋建築面積_____平方米(含公攤)為__________平方米,儲藏室__________平方米,一共 02.56平方米。該房屋的用途為民用住宅,屬磚混結構結構,建築層數地上6層,地下一層架空層。
(二)該房屋的建築面積以_______________有限公司所出具的建築面積為準。
(三)該房屋出售後一年後正式辦理建設單位出具的購房契約,此房屋沒有房產證。
第二條 計價方式與價款。總金額(人民幣)____________________整(¥:_______________)。
第三條 付款時間及方式乙方應於本契約發生效力之日起7日內將該購房契約範本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為:現金或轉賬。
第四條 甲方承諾在建設方承諾的交房日期當天將房屋交給乙方。
第五條 乙方未按本契約的約定支付房價款的,按下列約定承擔違約責任:
如在規定的期限內未交清房款甲方有權解除本契約,將已收房價款一次性無息退還乙方,所收定金不予退還;甲方保留要求乙方支付總房價款百分之五的違約金。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第七條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本契約的附屬檔案均為本契約不成分割的部分。
第八條 本契約自甲乙雙方簽字之日起發生效力。
第九條 因本契約或與本契約有關的不論什麼爭議,雙方應協商解決。協商不成的,提交處理________市仲裁委員會仲裁解決或依法由民眾法院訴訟解決。
第十條 本契約一式______份。此中甲方乙方雙方各執壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇15
買房人: 賣房單位:
住所: 住所:
電話: 電話:
雙方就下列房屋買賣達成協定,現簽訂房屋買賣契約如下:
1.房屋地址面積: 。
詳細地址室號部位房屋建築面積 平方米。
上述房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分攤的面積。
2.本契約全部價款計人民幣(大寫): 元。
價款計算組成: 。
3.付款約定:簽約 周內付清。
4.上述房屋,在買房人交清價款和履行其他約定後,由賣房單位辦理房屋交付手續。買房人可持本契約和交付房屋手續及其他有關證件,向房屋所在區房管部門辦理申請房屋所有權登記或所有權移交手續,所需手續費由買房人支付。
5.上述房屋的基地及底層小院子,因土地屬於國有,僅供買房人使用。但必須服從城市建設規劃,按規定繳納房產稅和土地使用費。
6.買房人所購的房屋,應按國家房屋管理的規定使用,接受所在地區街道組織、房管部門的管理和指導。不得隨意亂拆亂改,走道、扶梯間等公用部位屬同幢住戶共同財產,不得隨意侵占,嚴禁亂搭亂建。
7.上述房屋,在辦理交付手續之日起 年內,凡屬屋面漏水、外牆滲水和結構性的質量問題,由賣房單位負責保修;凡屬買房人使用不當或人為損壞,由買房人自行負責;保修期滿後全部由買房人自行負責維修。
8.違約責任:任一方未按本契約約定履行義務的,違約方應向守約方支付 元違約金,同時,守約方有權解除本契約。
9.其他約定:上述房產權自買房人辦理完房產變更登記後歸買房人所有。
10.本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方可以依法向 所在地人民法院起訴。
11.本契約一式 份,雙方各執 份,自 之日起生效,具有同等效力。
買房人: 賣房單位:
簽訂日期: 簽訂日期:
簽訂地點: 簽訂地點:
濟南市小區房屋買賣契約書 篇16
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
雙方經充分協商,就乙方向甲方購買綜合樓和使用房屋占用範圍內的土地的相關事宜,達成如下協定:
一、購買的標的:
1、本協定購買的標的為甲方坐落在興義市幸福路中段建設村一組集體綜合樓一棟五層,房屋面積20xx余平方米,以房產證標註為準。?
三、甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
三、總價款
綜合樓價格每平方米人民幣480元,總價款(含房屋占用範圍內的土地)為人民幣 元。
四、付款方式、期限及交房期:
?第二條:甲方同意乙方在20xx年12月31日前一次性償還尚欠甲方的藥品款柒仟元整(7000.00元)。
五、甲方的權利和義務:
1、甲方需將該房屋交付給乙方,並保證該房屋上不存在任何抵
2、向乙方交付綜合樓及房屋占用範圍內的土地的各種批准檔案、權屬憑證;
3、結清綜合樓的所有債務,並在他人因綜合樓及其房屋占用範圍內的土地向乙方主張權利時承擔全部責任;
7、收取本協定所約定的購買款。
六、乙方的權利義務:
1、根據本協定的約定支付購買款;
2、取得綜合樓的所有權和房屋占用範圍內的土地的使用權及其各種相關批文、權屬憑證;
3、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅費均由乙方承擔。
七、違約責任:
1、本協定第一條、第五條中任一內容與實際情況不相符或者甲方義務未全面履行,既構成甲方對乙方的違約,甲方應當賠償乙方因此所受的全部損失並支付總價款 %的違約金。
2、乙方若未履行本協定所約定的義務,即構成對甲方的違約,應當賠償甲方因此所受的全部損失。
八、其它約定:
1、本協定一式二份,雙方各持一份;
2、本協定自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇17
甲方(賣方)
立契約人
乙方(買方)
附記人中介機構:
甲、乙雙方遵循平等自願和誠實信用原則,經協商一致,就下列房屋買賣事項訂立本契約。
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。
該房屋具體狀況如下:
(一)坐落於市區路號室,建築面積平方米;
(二)出售房屋所有權證號碼:;
共有權證號碼:;
房屋權利來源:;
房屋用途:;
土地使用權證號碼;
土地面積:平方米;
土地用途:
土地使用權取得方法:□劃撥□出讓□其它:;
土地使用總年限年,尚餘年。
(三)房屋平面圖及其四至範圍見附屬檔案一;
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條乙方在年月日前付給甲方定金(幣種)(大寫)萬元,(小寫)¥元
上述定金:□在乙方最後一次付款時充抵房款□在時由甲方退還乙方。
第四條該房屋房價款為(幣種)(大寫)萬元,(小寫)¥元
房價款的支付方式和支付時間為:
1、年月日前現金支付房款萬元(¥)
2、乙方領取房屋所有證時現金支付餘款萬元(¥)
乙方未按規定支付房價款的,則按下列約定承擔違約責任:
乙方逾期支付房價款的,每逾期一天,按應付到期房價款的萬分之支付違約金。
乙方逾期支付房價款超過天,且所欠應付到期房價款超過元的,甲方有權解除本契約。
甲方在解除契約後天內將已收房價款退還乙方,但所收定金不予退還;
並有權要求乙方支付占總房價款百分之的違約金。
其它:
第五條甲、乙雙方定於年月日時正式交付該房屋;
甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
雙方定於年月日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
甲方應在房屋產權過戶前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
甲方未按規定履行以上業務的,則按下列約定承擔違約責任:
甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之支付違約金。
甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符契約定的,按不符部分的:□約定價值;
評估價值;
市場價格承擔賠償責任。
甲方逾期交付房屋超過天的,乙方有權解除本契約。
甲方應在乙方解除契約後天內將已收房款和雙倍定金返還乙方,並按總房價款的百分之支付違約金。
其它:
第六條甲、乙雙方確定,雖然房屋所有權未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方(附書面同意材料)
第七條甲、乙雙方同意,在本契約生效後
日內共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;
並在乙方領取《房屋所有證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益;
雙方約定,該費用由□甲方承擔□乙方承擔。
其它:
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由:
甲、乙雙方按國家規定各自承擔;
甲方承擔;或者乙方承擔。
第八條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
第九條該房屋毀損、滅失的風險自:□房屋正式交付之日起;
權利轉移之日起轉移給乙方起。
第十條該房屋正式交付時,物業管理、水、點、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
甲方結清已發生的費用,甲方已經預繳的費用,其權益由乙方享有,雙方不再另行結算。
其它:
第十一條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。
補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十二條本契約:
自甲乙雙方簽定之日起生效。
自之日起生效。
第十三條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。
協商不成的:
提交鹽城市仲裁委員會仲裁
提交仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴
仲裁未果依法向人民法院起訴
第十四條本契約一式份。
其中甲方留置份,乙方留執份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關份。
第十五條甲、乙雙方約定補充條款如下:
附屬檔案一:房屋平面圖和四至範圍
附屬檔案二:租賃、抵押、相鄰等關係及其處理辦法:
1、租賃:房屋出賣前已出租給,甲方負責在房屋交付前解除租賃關係,有關責任和費用由甲方承擔。
2、抵押:房屋出賣前已設定抵押權,擔保債務萬元。
甲方負責在乙方支付第期房款前解除抵押,並註銷相應的抵押登記,有關責任和費用由甲方承擔。
3、相鄰:例:房屋陽光權受妨害,其標準低於政府規定最低標準,乙方取得房屋後無權提出異議;
通風;
通行;
環境.
該房屋自權利轉移之日起月內被依法拆遷的(拆遷時間以乙方搬遷時間為準),
雙方按下列約定處理:
甲方須在乙方搬遷後日內賠償乙方人民幣元。
其它:
附屬檔案三室內附屬設施和裝修情況約定:
(一)附屬設施:
1、水:
2、電:
3、燃氣管道:
4、有線電視:
5、通訊:寬頻:
6、其他:等
(二)裝修情況:
裝飾,家俱,家電,廚潔具等詳細描述:
甲方(簽章)證照/身份證號碼:
法定代表人:(甲方為單位時填寫)
地址:
聯繫電話:
代理人(簽章)
簽約日期:
乙方(簽章)證號/身份證號碼:
法定代表人:(乙方為單位時填寫)
地址:
聯繫電話:
代理人(簽章)
簽約日期:
濟南市小區房屋買賣契約書 篇18
出賣人:__________
身份證號:__________
法定代表人或負責人:__________
委託代理人:__________身份證號:__________
買受人:__________
營業執照:__________
法定代表人或負責人:__________
委託代理人:__________身份證號:__________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房買賣事宜達成如下協定:
一、房屋權屬情況
1、甲方自願將坐落在____________________________,建築面積為:_____________㎡,《房屋所有權證》證號:__________________,房屋性質為________的自有房屋出售給乙方。
2、房屋租賃情況:__________無租賃【√】買受人為該房屋承租人【_】。
二、成交價格、付款方式
經甲乙雙方協商一致,該房屋成交價格為人民幣元________元整。買受人在簽訂本契約的同時支付定金人民幣伍萬元整。
買受人採取第2種方式付款。
1、自願委託太太市房地產交易市場辦理資金託管。
2、自原放棄託管,自行交割,責任自負。乙方於____年____月____日前壹次付清給甲方,購房定金在最後一次付時沖抵。付款方式:__________現金
三、甲乙雙方同意於________年____月____日由甲方將上述房地產正式交給乙方甲方應當將該房屋建築範圍內的土地使用權、附屬設施及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方。附屬設施情況:__________
四、違約責任:__________乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起/日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當於定金數額的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房地產,每逾期一日,由違約方向對方給付相當於上述房地產價款千分之/違約金。
五、本契約在履行中如發生爭議,甲乙方應採取協商辦法解決。協商不成時,雙方約定選擇下列第2種方式解決糾紛。
1、提交太原市仲裁委員會仲裁。
2、各有管轄權的人民法院起訴。
六、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅費,由甲乙雙方按規定各自承擔
七、房屋已交存住宅專項維修資金的,出賣人同意其交存的該房屋住宅專項維修資金賬面餘額過戶給買受人名下房屋住宅專項維修資金未交存或餘額不足的,由買受人直接交存。
八、為保障買賣雙方的權益,通過房地產經紀機構成交的存量房買賣,填寫以下內容:__________房地產經紀機構:__________太原市杏花嶺區欣榮天緣房屋經濟服務部經紀機構備案證明編號:__________房地產經紀執業人員姓名:__________郭聰芳聯繫電話:__________
九、雙方約定的其它事項:__________
十、本契約經甲乙雙方簽字後生效。
十一、本契約一式叄份甲乙雙方各執壹份,登記機關壹份。
甲方:__________乙方:__________
共有人:__________共有人:__________
委託代理人:__________委託代理人:__________
濟南市小區房屋買賣契約書 篇19
契約三方當事人:
賣方: 〔身份證〕:
聯繫地址:
委託代理人姓名: 〔身份證〕:
聯繫地址:
買方: 〔身份證〕:
聯繫地址:
委託代理人姓名: 〔身份證〕:
聯繫地址:
經紀方:
註冊地址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,契約三方在平等、自願、協商一致的基礎上,就賣方和買方分別獨家委託經紀方買賣房屋事項達成一致,訂立契約:
第一條:買賣之房屋(以下簡稱該物業)為〔現房〕,地址為: ,建築面積: 平方米(以〔房地產證面積〕為準)。
第二條:賣方持有〔房地產證〕號碼為: 。該物業現時的產權情況〔是〕在按揭中,在 銀行按揭。賣方保證對該物業享有完整處分權並保證該物業沒有產權糾紛和債權債務糾紛。由於賣方的原因,造成該物業不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由賣方承擔全部責任。
第三條:買賣雙方同意該物業成交價為人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元)。
第四條:買方應按時將樓價款交付給賣方,並按附屬檔案中的付款方式支付樓價款。
第五條:是次交易所產生稅費〔按房地產交易所規定以買賣雙方各付各稅〕〔其他: 〕方式交付。
第六條:賣方交付該物業予買方使用之日期為〔 〕;賣方在交付該物業時必須付清一切有關該物業之雜費(如水、電費、煤氣費、管理費、電話費、網路費、有線電視費等)。
第七條:該物業以現狀售予買方,而買方已檢查並同意以現狀購獲該物業。
第八條:賣方應在交易過戶完成前將有關該物業的產權瓜葛、債務、稅項及租賃、清還抵押等事項處理完畢,並保證交易過戶完成時買方無須對上述事項負責。
第九條:基於經紀方已促成買賣雙方簽定本契約,提供了中介服務,賣方同意本契約生效當日向經紀方支付人民幣 仟 佰 拾 元整(¥ 元)作為諮詢及中介服務費,買方同意本契約生效當日向經紀方支付人民幣 仟 佰 拾 元整(¥ 元)作為諮詢及中介服務費。賣方或買方逾期交付諮詢及中介服務費用的,按日向經紀方交付諮詢及中介服務費仟分之一的滯納金直至清償之日止。
第十條:無論在任何情況下,若賣方或買方在簽署本契約後未能以本契約條款買入或賣出該物業,則違約一方須支付經紀方總成交價的5%作為違約金。
第十一條:賣方在收取定金後不能履行本契約條款將該物業售予賣方,則賣方須在確定不能出售物的即日退還買方已付樓價款並雙陪返還定金。
第十二條:賣方逾期交付該物業給買方即視為違約,買方有權解除契約,賣方每延期一日應向買方交付相當於該物業全部樓價款千分之一的違約金;若買方解除契約,賣方應雙陪返還定金,退還買方已付樓價款。
第十三條:買方在交付定金後不能履行本契約條款買入該物業,賣方有權沒收買方所付定金,並有權將該物業售予他人。
第十四條:如買方支付樓價款時不按照附屬檔案約定的付款方式交付,即視為違約,賣方有權解除契約。若賣方不解除契約,買方每延期一日應向買方交付相當於該物業全部樓價款千分之一的違約金;若賣方解除契約,賣方有權沒收買方所付定金,並有權將該物業售予他人。
第十五條:由於一方違約,另外兩方為追究違約責任而產生的律師費由違約一方承擔。
第十六條:本契約取代任何過往三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協定。
第十七條:契約三方在履行本契約過程中發生爭議,由三方協商解決,協商不成的,按〔提交廣州市仲裁委員會以獨立仲裁員按簡易仲裁程式予以仲裁〕的方式解決。
第十八條:契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十九條:本契約連同附屬檔案共三頁,一式三份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:賣方一份,買方一份,經紀方一份。
第二十條:本契約經三方簽章後生效。
第二十一條:三方約定其他事項:
1、售價包含該物業內現有之水、電設備以及現有裝修設備等一切賣方已繳付之房屋固有設施之費用。
2、 知悉該買賣物業產權為銀行抵押欠債物。
3、 由於法院原因未能出具裁定書,則買賣雙方不負違約責任。賣方須即時無息退回訂金給買方。
4、 出具裁定書落名後,如買方違約則定金不予退回,買賣權歸回銀行所有。
5、 買方必須公證委託賣方購入該物業,並在公證委託書上聲明賣方在買方確定違約撻定後能將以上物業轉讓他人。
備註:買賣雙方確認均已清楚了解契約條款的內容及含義,並自願接受契約條款的約束。
賣方代理人(簽章): 買方代理人(簽章):
經紀方(簽章): 經紀方代理人(簽章):
簽約日期: 年 月 日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇20
出賣人:
買受人:
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條甲乙雙方未通過經紀機構居間介紹通過公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權,房地產具體狀況如下:
甲方依法取得的房地產權證號為:
房地產座落在市區縣路弄新村支弄號室。房屋類型:結構:
房屋建築面積平方米,該房屋占用範圍內的土地使用權面積分攤面積平方米。
房屋平面圖和房地產四至範圍
該房屋占用範圍內的土地所有權為國有集體所有國有土地使用權以出讓劃撥方式獲得
隨房屋同時轉讓的設備及裝飾情況
甲方轉讓房地產的相關關係見附屬檔案五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為計元。:仟佰拾萬千百拾元整。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協定中約定明確。乙方交付房價款時,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第款辦理。
該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年月日起至年月日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。
按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,可以不辦理應辦理土地使用權出讓手續的,應由甲方乙方按規定將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
第四條甲、乙雙方同意,甲方於年月日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂房屋交接書甲方將房屋鑰匙交付給乙方為房屋轉移占有的標誌。
第五條甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值倍價值元向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認,自本契約簽訂之日起的日內,甲乙雙方共同委託甲方委託乙方委託向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
上述房地產權利轉移日期以市區縣房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準,但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾,在乙方或者委託他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約第十條追究甲方的違約責任。
第七條上述房地產風險責任自該房地產權利轉移轉移占有之日起轉移給乙方。
第八條本契約生效後,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。
在上述房地產權利轉移轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付。權利轉移轉移占有後該房地產使用中所發生的費用,按本契約附屬檔案四約定支付。
第九條乙方未按本契約約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的%的違約金,契約繼續履行。
二、乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並書面通知乙方,自收到通知之日起的日內乙方未提出異議,契約即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款%的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條甲方未按本契約約定的期限將上述房地產交付給乙方,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日,甲方應向乙方支付已收款%的違約金,契約繼續履行。
二、甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除契約,並書面通知甲方,自收到通知之日起的日內甲方未提出異議,契約即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起日內向乙方返還已收款和利息外,還應按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部份。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第十二條本契約自甲、乙雙方簽訂公證處公證之日起生效。
第十三條本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,提交仲裁委員會仲裁。
第十四條
本契約一式份,甲、乙雙方各執份,和市區縣房地產交易中心各執一份。
出賣人:
買受人:
年月日
補充條款
附屬檔案房屋平面圖及房地產四至範圍
附屬檔案,
濟南市小區房屋買賣契約書 篇21
甲方(賣方): 身份證號碼:
住址: 聯繫電話:
乙方(買方): 身份證號碼:
住址: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、資源、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本房屋買賣契約。
第一條、甲方自願將坐落於 (建築面積 平方米,產權證號: ,土地證號: )的房產出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關房地產交易的相關法律、法規及政策規定,且不存在其他債權、債務糾紛,無抵押擔保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價款為人民幣 元,大寫 元。
第四條、契約簽訂後,甲、乙雙方均應按過戶要求提供相應過戶資料、證件到房屋交易部門辦理房產過戶手續。
第五條、雙方在辦理房屋產權轉移、過戶手續中所產生的契稅、印花稅、工本費、過戶費等稅費及費用均由乙方來承擔,甲方不承擔任何費用。
第六條、房屋產權過戶到乙方之日,乙方向甲方付清全部購房款
元,大寫 元。產權過戶之時,甲方保證該房產無任何擔保、抵押、房產瑕疵;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、入網費等。
第七條、本契約一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,因契約履行發生爭議,雙方可協商或訴訟解決。
第八條本契約未盡事宜,可另行補充約定,補充約定經雙方簽字後與本契約具有同等效力。
第九條為了降低辦理房產過程中的相關費用,甲乙雙方另簽訂一份購房款為 元的虛假契約。
甲方(賣方):簽名(蓋印)
乙方(買方):簽名(蓋印)
年 月 日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇22
甲方:________________________
乙方:________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事項,在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:
第一條 契約標的
房地產基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區________位);項目名稱_______________,_________樓層_________戶型_______室_______廳_______衛_______陽台;建築面積(_________m2);套內面積(_________m2);房地產權證號_________;土地性質_________;房屋所有權證號_________;土地使用權證號_________;房屋使用權租約號_________;契約登記號_________。
第二條 委託事項
1.甲方對丙方的委託事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,並將該房屋詳細情況以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本契約,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2.乙方對丙方的委託事項:
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。委託丙方搜尋信息,並及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本契約,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
3.為保障甲乙雙方已達成的轉讓協定正常履行,委託人共同委託丙方提供以下_________居間服務:
(1)協助甲乙雙方與銀行簽訂履約保證契約(資金託管協定);
(2)代收、代轉房款及定金(預付款)等;
(3)代辦房屋_________權過戶手續;
(4)代辦房屋貸款手續;
(5)代收、代繳過戶稅費及貸款費用;
(6)代取產權證;
(7)代辦贖產權證、註銷抵押;
(8)____________________________________。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_______(幣種)(大寫):______________元整(¥_______)。[其中:房產買賣價為________(幣種)(大寫):_______________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(幣種)(大寫):__________________元整(¥_________)]。
第四條 成交細目
1.配套:_________________________________________________________
2.家電:_________________________________________________________
3.家具: ________________________________________________________
4.其他:_________________________________________________________
5.固定裝修:甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限於地板面、牆體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等,此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性,所以,甲方應保持其完整交付。
第五條 丙方完成委託任務的報酬
丙方業已完成本契約項下委託人雙方委託之事項,雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付報酬:
(1)按契約標的______%的比例支付(具體數額為小寫_________、大寫__________________),其中甲方______%(具體數額為小寫_________,大寫__________________),乙方_______%,(具體數額為小寫_________、大寫__________________)。
(2)委託人雙方支付丙方人民幣小寫_________元,大寫__________________。其中,甲方_________元,大寫_______________。乙方_________元,大寫__________________。
第六條 丙方沒有完成委託任務的費用收取
丙方沒有完成委託人指示的委託任務的,不得收取報酬,但可以按實際支出收取一定的費用,委託人雙方自願選擇下列第_______種方式向丙方支付費用。
(1)一次性向丙方支付人民幣_________元,由委託人雙方各自分別承擔50%。
(2)根據丙方的實際發生費用(以發票、車票等為證據),由委託人雙方各自承擔50%。
第七條 結算方式
1.甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)__________________元(¥_________)。
2.甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3.甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4.甲乙雙方協商同意,在本契約簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大寫)__________________(¥_________)_由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5.甲乙雙方協商同意,在本契約簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)________________元(¥_________),_________方將貸款所需費用約人民幣(大寫)__________________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6.甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款,在本契約簽訂之日起_____日內,乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)__________元(¥_________),_由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本契約簽訂之日起______日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)__________________元(¥_________)支付給甲方。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)________________元(¥_________),_由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(3)商業貸款乙方申請商業貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)__________________元(¥_________),貸款年限為______年。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_______________(¥_________)_由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
(4)公積金貸款乙方申請公積金貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)________________元(¥_________),貸款年限為_____年。在本契約簽訂之日起_____日內,乙方需將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________________元(¥_________)_由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
(5)組合貸款乙方申請組合貸款,其中商業擬貸款金額為人民幣(大寫)____________元(¥________),貸款年限為______年;公積金擬貸款金額為人民幣(大寫)__________________元(¥_________),貸款年限為______年。在本契約簽定之日起______日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________________元(¥_________)_由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
7.如乙方擬定上述某項貸款遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
(3)公積金貸款
(4)組合貸款
第八條 甲方權利和義務
1.甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關檔案資料真實、合法、有效;
(3)配偶、家庭成員和共居人同意出售該房屋,且不得隱瞞婚姻狀況;
(4)如該房屋正在出租,甲方必須出具承租人放棄購買該房屋的聲明書和同意搬遷保證書;
(5)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方願意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放於丙方處,待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
(6)甲方應於房屋交付乙方前將戶口遷出。若有困難,乙方同意甲方自即日起______日內將戶口遷出,並且在甲方領取房款時,將戶口押金人民幣(大寫)__________________元(¥_________)元,交由丙方代為保管,待戶口遷出後,由甲方到丙方處領取押金,若甲乙雙方另有約定除外。
2.甲方已繳納的煤氣氣源費、維修基金在該房屋出售後不再退給甲方,並將票據交付乙方,若甲方票據丟失需調檔提供相關證明,因調檔產生的費用由______方承擔。經甲乙雙方協商,未曾繳納的煤氣氣源費由______方承擔,未曾繳納的維修基金由______方承擔。
3.在簽訂本契約_______日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關檔案資料準備齊全。
4.甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋並辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方後,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
5.甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
6.甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1.乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶及申請貸款所需的相關檔案資料真實、合法、有效;並於簽訂本契約______日內將所需檔案資料送交丙方。
2.乙方須按本契約約定的時間按期付款。
3.乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋並按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費後
(2)產權證辦理完畢後
(3)銀行放款後
(4)甲方倒房後
4.乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1.丙方接受甲乙雙方的委託,提示甲乙雙方提供相關的檔案資料。
2.甲方委託丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3.丙方對甲乙方提供的檔案資料和出具的憑證應妥善保管。
4.丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金託管)及甲、乙雙方所提供的檔案資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知,由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5.妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1.丙方有下列行為之一的屬於違約:
(1)無正當理由擅自解除契約的;
(2)與他人串通,損害委託人雙方的利益的;
(3)干預委託人買賣房屋的自主意願,代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
(4)__________________________________________________。
2.丙方違約的,應當承擔本契約丙方預期獲得佣金總價款的_______%。丙方因違約行為,給委託人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委託人違約責任
1.委託人雙方有下列情形之一的屬於違約:
(1)無正當理由擅自解除契約的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委託書或本契約的委託事項向丙方提供相關房產證件、檔案、契約、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
(4)__________________________________________________。
2.委託人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本契約中應當獲得的佣金予以賠償;
(3)按照本契約標的物總價款的%賠償於丙方。
(4)__________________________________________________。
第十三條 契約的解除
1.當事人就解除契約協商一致的;
2.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
3.在委託期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告後在_________個工作日內仍未履行的;
5.當事人一方因其他原因致使契約目的不能實現的。
第十四條 聲明及保證
甲方:
1.甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1.乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1.丙方有權簽署並有能力履行本契約。
2.丙方簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於他方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知其他方,徵得他方同意後,三方在規定的時限內(書面通知發出______天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經三方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十八條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經三方協商同意外,本契約所規定三方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由三方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後___日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時,三方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,三方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則三方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十一條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約三方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十二條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙丙三方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十三條 契約的效力
1.本契約自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2.有效期為_______年,自_______年______月______日至_______年______月______日。
3.本契約正本一式_________份,三方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方:________________________乙方:________________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇23
出賣人(甲方)姓名:________________
【身份證】________________
地址:________________
郵政編碼:_____________
聯繫電話:_____________
買受人(乙方)姓名:________________
【身份證】_________________
地址:________________
郵政編碼:_____________
聯繫電話:_____________
鑒於:1、甲方系本契約項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方願意將房屋出賣給乙方;
3、乙方願意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共________元整;
5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇24
甲方:__________身份證:__________
乙方:__________身份證:__________
甲乙雙方協商一致,達成以下協定。
1、甲方欲將登記在其名下的房屋(___平米,位置___)轉讓給乙,_年_月_日前完成交房,並在_年_月_日前按照法律規定到房地產主管部門完成過戶登記。
2、乙方在_年_月_日前交付房屋價款,方式(匯款/現金)。
3、交易產生的稅款由_承擔,手續費由_承擔。
4、違約及救濟:
(1)乙方支付價款後,若甲方_年_月_日前未完成交房,需賠償乙方違約金_萬。
(2)若乙方_年_月_日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_元不予退還。
(3)若因為甲方原因,在_年_月_日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_元,並履行過戶登記義務。
本契約一式_份,甲乙各_份保管。
5、簽訂本契約意味著
(1)乙對房屋進行了細緻檢查並滿意
(2)出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
(3)甲收取了乙的押金_元,見附屬檔案1(收條或匯款單複印件)
(4)附屬檔案2為雙方身份證複印件
(5)附屬檔案3為甲方房產證複印件
6、雙方約定的其他事項:
甲方:__________乙方:__________
日期:__________日期:__________
濟南市小區房屋買賣契約書 篇25
反訴人(本訴被告):_________________
法定代表人:_________________。
被反訴人(本訴原告):_________________
被反訴人(本訴原告):_________________
反訴請求:
1.解除被反訴人與__________房地產開發有限公司簽訂的《商品房買賣契約》;
2.判令被反訴人向反訴人支付違約金__________元;
3.本案本訴及反訴訴訟費由被反訴人承擔。
事實和理由:
反訴人與被反訴人於_____年_____月_____日簽訂《商品房買賣契約》一份。約定本訴訴爭房屋購房款34112元,一次性分期支付。被反訴人於_____年_____月_____日支付訂金20__元,於契約簽訂當日支付購房款10000元,餘款18000元應於契約簽訂之日起五天內付清。尾款4112元在交付房屋時支付。但是,被反訴人在支付了訂金20__元和首期10000元之後,拒不支付剩餘房款,也不與反訴人交接辦理房屋交付手續,擅自占據訟爭房屋使用至今。
被反訴人的起訴沒有事實和法律依據,其應承擔在先違約行為導致的違約責任。此外,訟爭房屋所在項目已轉讓給他人,契約履行不能。因此,被反訴人的本訴訴訟請求應予駁回。反訴人依據契約約定和法律規定,特向貴院提起反訴如所請。
此致
__________縣人民法院
反訴人特別授權代理人:_________________
_____年_____月_____日
濟南市小區房屋買賣契約書 篇26
出賣人(甲方):____
買受人(乙方):____
一、甲方自願將位於______市______區______街道______小區______拆遷______安置房______棟______室的房屋(建築面積______平方米)以人民幣______元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣______元整需於_____年_____月_____日前支付給甲方,餘款分期按月支付,每月人民幣為元,需於年月至年月壹年內付清,每個月的支付期限為月底的最後一天。
二、乙方支付甲方契約保證定金___萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償如乙方反悔本契約,定金不退。
三、自甲乙雙方簽訂協定乙方交付首付款後年內甲方和村委會應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本契約簽訂後,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約生效之日,甲方和村委會保證乙方享有居住權利和使用權並通電通水,甲方保證簽訂契約之前該房屋與任何個人和組織沒有債務和利益糾紛,本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》或《出租契約》
六、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失,。
2、甲方應當於___年___月___日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣____元。
3、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。
4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
5、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
6、自契約生效之日起______年內,產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理,甲方應支付乙方違約金人民幣______元,甲方向乙方支付違約金後,土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理,每逾期______天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。
7、如果因為本契約第五條的原因,造成乙方損失或不能居住的,甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金,違約金人民幣為______元,甲方支付乙方違約金後,侵權仍在繼續的,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣____元
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。
八、本契約自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本契約一式_____份,甲乙雙方見證人各執一份
甲方:______
乙方:______
見證人:______
濟南市小區房屋買賣契約書 篇27
房屋買賣契約成立的必備要件
——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣契約糾紛案
依據:(20__)二中民終字第18216號
核心法律問題:契約成立的必備條款
案情介紹
一、基本案情
抗訴人(原審被告):郭某
被抗訴人(原審原告):鄭某、藺某
20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協定書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協定,該協定約定:“第一條:甲方自願將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定於甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣契約並支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內不賣該房屋,甲方應雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款後3個月內辦完過戶手續,房本交到乙方手中。”
20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。
20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉賬的方式替郭某向訴爭房屋開發公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費)479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發公司出具證明,內容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時付購房款轉賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續費八千元。”後郭某於20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款契約,將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。
鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協定》,約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,定金為15萬元。協定簽訂後,我們履行了付款義務,對方也受領了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續,訴爭房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭房屋產權過戶手續,郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續,我們因此撤回了起訴。撤訴後,郭某沒有協助我們辦理房屋過戶手續。現請求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協定有效,郭某協助我們辦理訴爭房屋的過戶手續;(2)郭某承擔本案訴訟費用。
郭某辯稱:第一,訴爭房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某並非本案適格當事人。第二,《購房定金協定》簽訂後,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時得知藺某不願意購買訴爭房屋。20__年3月,鄭某向開發商支付了我的銀行欠款,藺某本應於當日與我簽訂房屋買賣契約,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,並不再向其出售訴爭房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣契約,故定金罰則應當適用。
二、法院判決
一審法院經審理認為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協定已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,可以認定為房屋買賣契約。該契約系雙方當事人真實意思的表示,未違反法律法規規定,合法有效。依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。鄭某、藺某已經按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭房屋應歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權證書,現該訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,郭某應協助藺某辦理房屋過戶手續。然而,郭某在明知已經將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭房屋處於抵押狀態,現無法辦理房屋過戶手續,故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續的訴訟請求,不予支持。對郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經將購房款全部支付給郭某,表明其願意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見,不予採信。
據此,一審法院依據《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規定,判決如下:一、確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。
判決後,郭某不服,抗訴至二審法院稱:1幣簧笈芯鑫シ捶ǘǔ絛潁海1)拒不依法駁回起訴,鄭某據以起訴的《購房定金協定》系其變造,其真實身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關係;(2)不適當追加藺某為原告;(3)超訴訟請求判決,起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協助辦理過戶手續,三次庭審中訴訟請求無變化,原審判決卻判定確認買賣行為有效,違反不告不理原則。2幣簧笈芯霾櫓ご砦螅褐D場⑤某出具的《購房定金協定》中,藺某的名字劃掉了,盛業公司開具的證明如果屬實,鄭某、藺某就不應該起訴我,賣方就是盛業公司了。3痹審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關係,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關係;藺某違約在先,拒絕買房在後,郭某有權沒收定金;鄭某胡亂篡改契約,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關係屬於另一法律關係,與本案無關。綜上,請求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某抗訴請求。
二審法院經審理認為:依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協定》已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等契約主要內容,且雙方已開始實際履行協定內容,故原審法院將其認定為房屋買賣契約,並無不當。上述協定系雙方當事人真實意思表示,未違反法律、行政法規的強制性規定,合法有效,當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。關於契約主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協定》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發商出具《證明》,明確訴爭房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實際履行,故應將藺某、鄭某作為共同買受人。關於訴訟主體問題,郭某稱訴爭房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關係,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應作為共同原告,亦無不當。綜合上述認定,原審法院判決確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,並無不當,本院予以維持。
關於鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續問題,雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權證書,現訴爭房屋已經取得房屋所有權證書,且鄭某、藺某方已經按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應當履行協助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續的契約義務。然而,郭某明知已經將訴爭房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權證書後,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭房屋處於抵押狀態,且該公司作為抵押權人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權屬轉移,故現無法辦理訴爭房屋過戶手續,因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續的訴訟請求未予支持,並無不當,本院予以維持。
據此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項判決:駁回抗訴,維持原判。
審判邏輯
一、爭議焦點
本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣契約,而只有購房定金協定情況下,能否認定雙方之間已經形成房屋買賣關係。
二、觀點透析
(一)契約成立的必備條款
具備締約主體並就契約必備條款達成合意,是契約成立的一般要件。具備締約主體並不要求當事人必須參加締約,在有權代理情況下,代理人的代理行為也產生締約的效果。因為契約是多方法律行為,所以締約主體須為雙方或者多方並且是明確的。對於契約成立的第二個要件,即契約主體就必備條款達成合意進行探討之前,首先需要明確什麼是契約成立的必備條款。
《民法典》第12條規定契約內容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量等8項內容,但對契約成立的必備條款並未作出明確規定。最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規定“當事人對契約是否成立存在爭議,人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數量的,一般應當認定契約成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規定了契約欠缺的其他條款的確定方法,“當事人達不成協定的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定”。
現代民法典應以鼓勵交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規定正是鼓勵交易的體現。該司法解釋第1條明確了契約成立的必備條款,即只要有明確的契約主體和契約標的、數量,一般應認定契約成立。當然,僅僅具備契約必備條款的應有之義是契約主體已經就該必備條款達成合意。
(二)房屋買賣契約成立的必備條款
《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了契約成立的必備條款。但對於各種有名契約或者無名契約訂立中必備條款的認定,就需要結合契約性質以及交易習慣等來確認。例如在僱傭契約中,除了需要僱傭人和受僱人外,契約的標的應為勞動的提供,而數量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣契約,如成立的必備條款應是指房屋基本情況、房屋價款。
房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類契約,如商品房預售契約中,因為房屋尚未建成登記,有時候並不易明確。此時,在契約中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。
本案中,雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣契約,但是在雙方簽訂的《購房定金協定》中已經明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數額及價款支付方式等契約主要內容。且雙方均認可自願訂立該定金協定,即對前述條款達成了合意,當事人的姓名、標的和數量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣契約成立。在訴爭契約不需要其他生效要件情況下,雙方買賣契約生效,對雙方當事人具有拘束力,雙方均應依約履行契約。
至於契約其他條款內容的確定,在本案中,雙方當事人就其他契約主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意,按雙方合意履行即可。
在本案一審判決中,有一個問題需要注意,本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協定有效,一審法院支持了該項訴訟請求是正確的,但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣契約,而只有購房定金協定,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴格來講,這並沒有完全支持買房人的訴訟請求,因為法律行為的有效和法律關係的有效並非同一概念,但在訴爭契約無須審批等程式情況下,行為有效就意味著法律關係也是有效的,二審法院予以確認也是恰當的。