工業房屋買賣契約 篇1
賣方：_________________________________________
買方：_________________________________________
根據有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協定，以資共同遵守。
一、基本情況：
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區_____________路_________弄______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建築面積_____________平方米，並配套場地______________平方米，按房產證為準。
2、土地使用許可權為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。
3、廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、廠房價格及其它費用：
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元，總價人民幣_______________________________元。
2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元。
三、付款方式、期限及交房期：
1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元。
________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格後交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房後支付人民幣__________________萬元。其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後6日內一次性付清，辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止契約，並要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的 %計若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房契約無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，並按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定：
1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商註冊。
3、廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定，與本契約具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程後，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付後一年內有效。
五、本契約經雙方代表簽字或蓋章後生效，本契約一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。
甲方：乙方：
代表：代表：
電話：電話：
簽約日期：年月日
簽約地址：
工業房屋買賣契約 篇2
賣方：_________________________________________
買方：_________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協定,以資共同遵守。
一、基本情況：
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區_____________路_________弄______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建築面積_____________平方米,並配套場地______________平方米,按房產證為準。
2、土地使用許可權為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。
3、廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、廠房價格及其它費用：
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元,總價人民幣_______________________________元。
2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元。
三、付款方式、期限及交房期：
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元。
________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格後交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房後支付人民幣__________________萬元
其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止契約,並要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房契約無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,並按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定：
1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商註冊。
3、廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定,與本契約具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程後,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付後一年內有效。
五、本契約主體及責任：
1、甲方：____________法定代表人：______________委託代理人：____________
2、乙方：____________法定代表人：______________委託代理人：____________
六、本契約經雙方代表簽字或蓋章後生效,本契約一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。
甲方：________________乙方：________________
代表：_________代表：__________
電話：_____________電話：_____________
簽約地址：__________簽約地址：__________
簽約日期：__________簽約日期：__________
工業房屋買賣契約 篇3
今買方 因購買賣方______________位於：______________市______________房屋欠到購房尾款￥______________元，(人民幣大寫______________元整)該尾款 銀行按揭支付，該銀行劃款後本欠條自動作廢，如銀行劃款不足付清總房款部分由欠款人在銀行劃款後的______________日內以現金形式補清。
特立此據為憑!
欠款人：
身份證號：
時間 ：
工業房屋買賣契約 篇4
出賣人：________________________(以下簡稱甲方)
買受人：________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間，建築面積_______________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________，南至____________，西至_________，北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣萬元，由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣契約之日，付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日，付人民幣____________萬元;第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂日起____________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。
十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求，乙方得解除契約，解約時，甲方除返還全部房價款後，並按本契約第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。
十四、本契約一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
工業房屋買賣契約 篇5
甲方：
已方：
甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
1、甲方自願將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號(建築面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米)房地產出賣給乙方(集體土地、建設用地使用證(94)第01033號，建設用地規劃許可證(95)003號建設工程規劃許可證(95)13號)。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣貳拾萬元整(200000.00元)。付款方式，雙方簽定契約時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。
4、甲方應在20__年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的結構。
5、契約簽定後，如一方違反本契約條款，應向對方支付陸萬元違約金。
6、本房屋買賣契約書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
執筆人：在場人：
工業房屋買賣契約 篇6
甲方夫妻：_________________(出售方)：_________________
姓名：_________________身份證號：_________________
姓名：_________________身份證號：_________________
乙方：_________________(購買方)
姓名：_________________身份證號：_________________
為了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自願達成協定如下：_________________
第一條經甲乙雙方共同協商，甲方夫妻自願將位於市區號樓單元室的住宅壹套(建築面積平方米)及儲藏室壹間(建築面積平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為：_________________。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。
第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣元整(￥元)(以下金額均為人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。
第三條付款方式：_________________乙方先交定金元整;甲方在領到新房鑰匙之日起10日內，乙方支付甲方萬元整(￥元)，剩餘房款元整(￥元)於甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。
第四條甲方必須在領到新房鑰匙之日起日內騰房給乙方。
第五條乙方支付甲方萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工業房屋買賣契約 篇7
協定編號：__________________
目錄
第一部分協定說明
第二部分雙方的基本情況
第三部分房屋土地情況概述
第四部分房屋出售價格及手續
第五部分爭議的解決
第六部分協定附屬檔案
第七部分協定簽署
第一部分協定說明
1.1根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定，在平等、自願協商一致的基礎上，甲、乙雙方經協商後簽字生效。
1.2本協定一式四份，雙方各持二份，且具有同等法律效力。
1.3本協定未盡事項，由甲、乙雙方另行約定並簽訂補充協定。
第二部分雙方的基本情況
甲方：______________
法人代表姓名：________________
地址：________________________
郵編：________________________
聯繫電話：____________________
傳真：________________________
乙方：______________
法人代表姓名：________________
地址：________________________
郵編：________________________
聯繫電話：____________________
傳真：________________________
第三部分房屋土地情況概述
3.1甲方自願將座落於__________轉讓給乙方。乙方對甲方所要出售的房地產已做了充分了解，自願購買該房地產。
3.2上述房產全部以現況為準，雙方簽訂協定房產及土地交付乙方後，雙方永無爭議。
第四部分房屋出售價格及手續
4.1經雙方協商同意房產及土地出售價格為人民幣_________萬元。
4.2本協定簽訂時乙方應將購房款一次性交付甲方，甲方同時向乙方交付房屋產權證、土地使用證及相關手續。>4.3甲方保證上述房產及土地產權清楚無任何糾紛，如發生產權方面的糾紛由甲方負責解決。
4.4協定簽訂後乙方自行辦理房地產過戶手續，並承擔相應的過戶費用。
第五部分爭議的解決
5.1本協定履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好合作的精神協商解決。
5.2如爭議未能於前述方式解決，在開始協商後三十日內，則任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
第六部分協定附屬檔案
6.1乙方身份證複印件
6.2房屋產權證
6.3土地使用證
6.4裁定及其他附屬檔案
6.5房地產現狀錄像光碟
第七部分協定簽署
甲方：________________________
委託代理人簽字：______________
日期：________________________
乙方：________________________
委託代理人簽字：______________
日期：________________________
工業房屋買賣契約 篇8
賣方：
身份證號：
聯繫電話：
通訊地址：
買方：
身份證號：
聯繫電話：
通訊地址：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜，達成如下協定：
第一條【轉讓標的】
賣方所轉讓房地產坐落於：。
土地使用權證號：，房產權證號：，登記建築面積為：平方米。套內建築面積為：平方米。
該房地產土地使用權年限自年月日至年月日止。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協定前，已經雙方現場確認，均無異議。
第二條【房地產產權現狀】
該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀為第項：
1、該房地產沒有租約
2、該房地產之上存有租約，賣方須於本契約簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面檔案及租賃契約交予買方。
第四條【附著於該房地產之上的戶口】
如該房地產所附著有賣方戶口，基於保證買方辦理房產過戶登記後，應享有完全的處分權，賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五向買方支付違約金。
第五條【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款為人民幣：
。
第七條【稅費承擔】
雙方約定，由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
買方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，買方不得因此解除契約，本契約應繼續履行，但違約方應承擔違約責任，賠償給守約方造成的損失。
第八條【付款方式】
買方於年月日前一次性付清全部房款
第九條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的，賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數，按日萬分之五支付違約金，契約繼續履行。
第十條【房地產交付】
賣方應當於年月日將該房地產交付買方，並履行下列手續：
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並辦理交接手續
2、交付該房地產鑰匙
3、
第十一條【延遲交房的違約責任】
除本契約另有約定外，賣方未按契約約定的期限將該房地產交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五向買方支付違約金，契約繼續履行。
第十二條【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清，單據交買方確認，否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條【產權轉移登記】
買賣雙方須在簽訂本契約7日內，共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續，賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起7日內，買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十四條【其他違約責任】
任何一方不履行本契約約定義務，致契約目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之10%的違約金。
第十五條【不可抗力】
因不可抗力不能履行本契約的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力結束之日起15日內向另一方提供證明。
第十六條【本契約與其他檔案的衝突解決】
買賣雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定，如有與本契約不相符的，以本契約為準。
第十七條【契約附屬檔案】
本契約共有附屬檔案份。契約附屬檔案為本契約組成部分，具有同等法律效力。
第十八條【法律適用與糾紛解決】
因本契約發生糾紛，由買賣雙方協商解決。協商不成時，依據中華人民共和國法律，採取下列第種方式解決：
1、向成都仲裁委員會申請仲裁
2、向房產所在地人民法院起訴。
第十九條【契約數量及持有】
本契約一式4份，賣方1份，買方1份，其他交有關部門，均具同等法律效力。
第二十條【契約生效】
本契約自買賣雙方簽署後立即生效。
賣方：買方：
年月日年月日
工業房屋買賣契約 篇9
轉讓方：
受讓方：
經甲、乙雙方自願協商達成一致,甲方將自己擁有的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協定條款，以資共同遵守：
第一條房屋轉讓的基本情況
轉讓房屋位於_____四樓套間，房屋結構為磚混結構，建築面積平方米，並且享有一至四樓的樓梯間的通過使用權利，樓頂的分攤面積。
第二條轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為￥_______整，大寫:圓整。
第三條付款方式
雙方一致同意房屋轉讓款由乙方分期支付。乙方即日預付購房元;剩餘房款元，甲方在收款時應向乙方出具收據。在房屋現有的主戶搬出該房屋時，乙方向甲方交付全部房款，但現有住戶須在一年內搬出該房屋。乙方在在交付全部主房款之日起，乙方享有該房屋的產權和使用權。
第四條房屋過戶
房屋交付乙方後，甲、乙雙方應當在一年時間內辦理該房屋的過戶手續，將該房屋的產權證辦理到乙方名下，辦理產權證相關費用由甲、乙雙方各承擔一半。
第五條甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙，甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。
第六條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
轉讓方：受讓方：
工作單位:工作單位:
住址：住址:
身份證號：身份證號:
聯繫電話：聯繫電話：
工業房屋買賣契約 篇10
房屋買賣契約民事抗訴狀
抗訴人(原審被告)：_________________某某建設集團有限公司，住所地：_________________某某市某某鎮。法定代表人：_________________某某職務：_________________董事長。被抗訴人(原審原告)：_________________某某，男，漢族，19年月日出生，住某某市某某區某某北路號111室。原審被告：_________________某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。負責人：_________________某某，經理。
抗訴請求：1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。事實和理由：抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書，現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣契約糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣契約既然合法有效，解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除契約，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。抗訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。
本案案由是房屋買賣契約糾紛，即便契約無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。抗訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣契約的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，抗訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由，依法維護抗訴人的合法權益，支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致某某市中級人民法院抗訴人：_________________
某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日
工業房屋買賣契約 篇11
賣方(甲方)：________
買方(乙方)：________
經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：
甲方自願將下列房屋賣給乙方所有，並已收取乙方購房定金人民幣_____________。
1、房屋狀況
房屋座落：_____________。
幢號：_____________。
室號：_____________。
建築結構：_____________。
總層數：_____________。
建築面積：_____________。
用途：_____________。
2、該房屋的所有權證號為：_____________;國有土地使用權證號為：_____________。
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓、劃撥本契約一經簽訂，該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣元，大寫：佰拾萬仟佰拾元整，乙方在___年___月___日前分次付清，付款方式：_____________。
乙方支付房款具體約定為：
1、於_____________前，支付甲方房款_____________;
2、於_____________前，支付甲方房款_____________;
3、_____________。
三、甲方於年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用，並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，並無任何異議。
五、甲方將戶口於___年___月___日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起_____________日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之_____________的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由_____________方承擔，營業稅由_____________方承擔，印花稅由_____________方承擔，個人所得稅由_____________方承擔，向房產交易部門交納的手續費由_____________方承擔。其它稅費約定情況：_____________。
九、本契約在履行中若發生爭議，雙方應採取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本契約經雙方簽章即生效，須共同遵守。本契約未盡事項，可另行議定，其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。
十一、本契約一式叄份，甲、乙雙方各執一份，市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為_________________________________________________________________。
十三、其它約定事項_______________________________________。
甲方：__________乙方：__________
地址：__________地址：__________
聯繫電話：__________聯繫電話：__________
___年___月___日___年___月___日
工業房屋買賣契約 篇12
房屋買賣契約簡單範本
出賣方(甲方)：______________ 身份證號碼：______________
買受方(乙方)：______________ 身份證號碼：______________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自願、協商一致前提下訂立本契約，以昭信守。
一、甲方自願將其村證房位於_______________________________ 的房屋(建築面積___ 平方米)以人民幣_______萬元整(￥_______元)的價款出售給乙方。(含地下室_______號_______平方米)
二、乙方於該契約簽訂之日起_______日內一次性將房款支付給甲方。
三、本契約簽定時，甲、乙雙方都不具備過戶條件，甲方提供建造本房屋的相關證明資料，作為交易依據。乙方如果交易該房屋，若有需要，甲方無條件配合。等具備過戶條件時，甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權手續，界時發生的契稅、土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本契約簽訂後，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協定、契約或其它任何方式的處分。
五、該房屋正式交付時，物業管理、水、點、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，甲方結清已發生的費用，甲方已經預繳的費用，其權益由乙方享有，雙方不再另行結算。
六、違約責任
1、甲方應當於乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋，應支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月，乙方有權解除本契約。解約時，甲方需將已收的房款即時全額退還、支付_______萬元違約金作為乙方損失賠償。
2、乙方未按本契約規定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時，甲方有權解除契約。解約時，甲方將已收房款即時全額退還乙方，扣除_______萬元作為甲方損失賠償。
3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為。若有所列情形之一，影響到乙方權利的行使，甲方則放棄先訴抗辯權，並按所收款項雙倍返還給乙方，以為違約處罰，若有其它損害仍得賠償。
4、本契約簽訂、房款付清後，任何一方不得擅自變更或解除契約，否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因導致本契約的解除，甲方應按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因政府規劃部門、設計部門的原因導致房屋拆除或使用功能變更的，甲方應當通知乙方。如有本房屋的補償款發放，甲方應即時全額支付給乙方。否則應支付按日計算的補償款千分之一的違約金給乙方，直至全額支付給乙方日止。
七、甲方應及時將可能影響本契約或該房屋價值的任何事件(包括但不限於公司、法人、通訊方式發生改變，該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方，由於甲方的過錯造成房屋價值減少的，甲方應立即採取措施防止損失擴大，並賠償乙方損失。
八、本契約自各方簽字或蓋章之日起生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。本房屋屬企業用房，國家政策限制，乙方是實際產權人和實際所有人，而非合法產權人，故本房屋不滅失，該契約永久有效。
九、契約履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的依法向契約簽署地人民法院起訴。
十、附屬檔案：甲乙雙方身份證複印件、該房屋平面設計圖。
甲方：______________ 乙方：______________
聯繫地址：__________ 聯繫地址：_________
聯繫電話：__________ 聯繫電話：_________
_______年_______月_______日
工業房屋買賣契約 篇13
出賣人：________________________________________________________
【法定代表人】【負責人】：__________________國籍：_______________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】：_______________________
出生日期：_________年______月______日，性別：_____________________
【法定代理人】【委託代理人】：_________________國籍：______________
【身份證】【護照】：________________________________________
通訊地址：_______________________________________________________
郵政編碼：______________________聯繫電話：_______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協定：
第一條房屋基本情況
出賣人所售房屋為【樓房】【平房】，坐落為：____________【區】_______________【小區】______【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓棟建築總層數為：_____層，其中地上_____層，地下_____層。該房屋所在樓層為____層，建築面積共______平方米。
該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【工業】：__________________。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見
第二條房屋權屬情況
該房屋所有權證證號為：________________________，共有權證證號為：_______________________，填發單位為：____________________。
房屋共有權人對出售該房屋的意見見附屬檔案二。
土地使用狀況該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。土地使用權證號為：___________________，填發單位為：_________________。
該房屋性質為下列選項中第_____種情形：
1、商品房
2、已購公有住房
3、向社會公開銷售的經濟適用住房
4、按經濟適用住房管理的房屋
出賣人：
買受人：
【法定代表人】：
【委託代理人】：
簽訂時間：_____年____月____日
簽訂地點：
簽訂地點：
工業房屋買賣契約 篇14
出賣人：
【證件類型】 身份證【證件號碼】
地址：
買受人：
【證件類型】 身份證【證件號碼】
地址：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《菏澤市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協定：
第一條房屋基本情況
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【樓房】，坐落於： ，該房屋所在樓層為 層，建築面積共 平方米，房屋附屬設施含【儲藏室】 平方米【車庫】 平方米 【車位】 及裝修不可拆卸部分。
第二條 房屋權屬情況
(一)房屋產權證明
1、該房屋現沒有辦理所有權證。
2、商品房買賣契約號： (以 與 簽訂的《商品房買賣契約》為準)
(二)該房屋性質為商品房;
(三)房屋的抵押情況為無。
(四)該房屋的租賃情況為無。
第三條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式
(一)經買賣雙方協商一致，該房屋以套計價，成交價格為人民幣 元整(￥ 元)。
(二) 買受人在簽訂本契約的同時支付人民幣 元整(￥ 元)，付款以收據為證，餘款 元整(￥ 元)作為過戶的保證金，待過戶完畢之後另行一次性支付，付款以收據為證。劃轉方式：買受人支付定金的方式為直接支付給出賣人。
第四條 房屋產權及具體狀況的承諾
本契約中該房屋的權屬證明由出賣人提供並保證真實有效，出賣人承諾和保證該房屋在交易過程中無任何產權權屬糾紛或債務糾紛，不涉及民間借貸，不涉及查封，不涉及(第三方)訴訟。如該房屋存在共有人或其他權利人，出賣人保證此交易已告知和取得共有人及其他權利人的同意，並自行清理。如因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權轉移登記或發生的一切法律及經濟糾紛的，由出賣人及本契約簽署人承擔相應的法律及違約責任。
出賣人保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係，本契約及附加協定中所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買受人。買受人對出賣人出售的該房屋具體狀況充分了解，自願買受該房屋。
出賣人保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入本契約及附加協定的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
第五條 房屋的交付
在本房屋交付之日前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】等全部費用由【出賣人】承擔，交付日之後(含當日)發生的費用由買受人承擔。
出賣人應當在 (約定時間或約定條件)將該房屋交付給買受人。該房屋交付時，應當履行下列第 1 、2 項手續：
1、出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並交接《房屋買賣契約》及附加協定中所列物品;
2、移交該房屋房門鑰匙;
第六條 權屬轉移登記及稅、費相關規定
(一)買賣雙方同意，應於本契約簽署後 (約定時間或約定條件)，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。辦理轉移登記所發生的交易費、登記費、測驗費、評估費、契稅、增值稅、個人所得稅等一切由過戶產生的費用【買受人】【出賣人】各承擔50%。
(二)本契約履行過程中，買賣雙方應按照國家及菏澤市的相關規定繳納各項稅、費，買賣雙方同意，交易過程中產生稅費的承擔以約定為準。
(三)本房因拆遷產生的安置費及利息歸【出賣人】所有。
本契約履行過程中因政策原因需繳納新的稅費的，由【買受人】【出賣人】共同繳納。
第七條 違約責任
(一)定金責任
交付定金後，出賣人不論以任何原因提出終止契約，應雙倍返還買受人所付定金;買受人不論以任何原因提出終止契約，買受人所付定金歸出賣人所有。
(二)逾期交房責任
除不可抗力外，出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，按照逾期時間以下列方式分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在30日之內，自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之四的違約金，並於該房屋實際交付之日起7日內向買受人支付違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過30日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起10日內退還全部已付款，並按照買受人全部已付款的30%向買受人支付違約金，並賠償買受人因購買此房屋產生的損失。
(三)逾期付款責任
買受人未按照第三條約定的期限和條件付款的，按照逾期時間以下列方式分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在30 日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之四的違約金，並於實際支付應付款之日起7日內向出賣人支付違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過30 日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後，出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的，買受人應當自解除契約通知送達之日起7日內按照累計的逾期應付款的 30 %向出賣人支付違約金，並由出賣人退還買受人全部已付款。
(四)逾期確權責任
如因約定方不按本契約約定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相應於房價款30%的違約金。
如因某一方的過失而不能按本契約第七條約定時間或約定條件辦理權屬轉移登記的，守約方有權利退房;
第八條 出賣人將該房屋出賣給第三人，導致買受人不能取得房屋所有權證的，買受人有權退房，出賣人應當自退房通知送達之日起7日內退還買受人全部已付款，按已付款的30%支付利息，並按買受人累計已付房款的一倍支付違約金。
第九條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起7日內向另一方當事人提供證明。
第十條 爭議解決方式
本契約項下發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地的人民法院起訴;
第十一條 本契約自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除，應當採用書面形式。本契約及補充協定與本契約具有同等法律效力。
本契約一式2份，具有同等法律效力，其中出賣人1份;買受人1份。
出賣人(簽章)：
簽訂時間： 年 月 日
買受人(簽章)：
簽訂時間： 年 月
工業房屋買賣契約 篇15
甲方：乙方：見證人:
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下：座落於寧波市，建築面積為平方米出售房屋的所有權證證號為房屋平面圖及其四至見房產證該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條乙方在前付給甲方定金，元，元。上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款在時由甲方退還乙方。
第四條該房屋協定價格為元，元。房價款的支付方式和支付時間為：
第五條1、甲、乙雙方定於時正式交付該房屋甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。2、雙方定於前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。4、甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任：
第六條甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意，在本契約生效後日內，共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記並在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：、該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。、該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金雙方約定，該費用由□甲方承擔□乙方承擔。、除本條第二款已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由□甲、乙雙方按國家規定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記，登記機關準予登記的，則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
第九條該房屋毀損、滅失的風險自、房屋正式交付之日、權利轉移之日起轉移給乙方。
第十條該房屋正式交付時，物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理：甲、乙雙方約定補充條款如下：
甲方：乙方：簽約日期：簽約日期：
工業房屋買賣契約 篇16
出賣人(甲方)：_____
身份證號碼：_____
買受人(乙方)：_____
身份證號碼：_____
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於市____區____的房屋(建築面積___平方米)以人民幣___________元整(￥______________元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方契約保證定金______元，如甲方反悔本契約，雙倍賠償;如乙方反悔本契約，定金不退。
三、本契約簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後，甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任
1、甲方應當於______年 ______月______日交付乙方房屋，甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過______個月時，甲方有權解除契約。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第______種方式解決。
1、提交___________仲裁委員會仲裁。
2、依法向區人民法院起訴。
八、其他約定九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。
甲方：_____
r日期：______年______月______日
乙方：_____
日期：______年______月______日
見證人：_____
日期;______年______月______日
工業房屋買賣契約 篇17
有關帶保證人的房屋買賣契約範本房屋買賣契約(帶保證人)出賣方：身份證：(以下簡稱甲方)買受方：身份證：(以下簡稱乙方)甲方有一套房產(
1、有房產手續；
2、無房產手續)，經與乙方協商，賣與乙方所有，為明確權利義務關係，訂立本契約。
一、房產位於，面積平方米。東至 、西至 、南至 、北至 。
二、價款 ，於簽訂本契約時一次性支付現金。
三、甲方保證所出賣的房產產權為自己獨立所有，無抵押、擔保等他項權利。
四、交付，甲方於本契約簽訂日將房產鑰匙交與乙方視為交付房產。
五、違約，如甲方所出賣的房產在本契約簽訂後發生爭議或者有第三人主張權利，均為甲方違約，甲方應當向乙方退還本契約規定的房價款並支付違約金額為房價款的30%的39;違約金。
六、本契約所轉讓的房產由甲方委託 為保證人，保證人保證本契約所轉讓的房產沒有權利瑕疵，否則承擔本契約第五條約定的支付款項的連帶義務。
七、本契約一式兩份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。 補充規定：甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 保證人(簽字)：________年月____日
工業房屋買賣契約 篇18
甲方：_______
乙方：________
依據及相關法律法規之規定，買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則，就房屋買賣有關事項，達成如下協定：
第一條：房屋基本情況乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________，產權證第___________號，建築面積__________平方米的房產一套。
第二條：付款方式
1.雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方淨價，甲方不支付交易中的任何費用。
2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方申請的貸款批准後，即可為乙方準備辦理過戶手續。
甲方需積極配合乙方辦理貸款手續。(以收據收條為準)
3.辦理過戶手續當日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收據收條為準)
4.餘款________________________元整，由直接劃撥給甲方
5.買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。
第三條：房屋過戶甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續，因甲乙任何一方不配合所造成的損失，由責任方賠償守約方。
第四條：雙方責任
1.甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定，並保證產權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方應在________年____月____日將該房產交付乙方(以劃撥餘款日為準)。
室內現有家電、家具隨房屋交接贈送給乙方。
3.甲方結清該房屋交接日期前的所有費用，交接後發生的費用由乙方承擔。
4.甲方在本契約生效之日起____日內將戶口遷出。
5.乙方貸款數額不足時，套用現金補齊，否則視為違約。
6.房屋公共維修基金隨房產轉移。
第五條：契約變更
1.在契約履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更契約內容，應書面通知對方，徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生____日內)簽訂變更協定，否則造成損失由責任方承擔。
2.本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。
第六條：違約責任本契約簽訂後，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方定金，如乙方違約，定金不退。
第七條：契約爭議的解決本契約履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條：本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條：本契約共____頁，一式____份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。
甲方：________ 乙方：________
身份證號：______ 身份證號：______
電話：________ 電話：________
現住址：______ 現住址：_______
簽約日期：______ 簽約日期：______
工業房屋買賣契約 篇19
房屋買賣契約（直接交易）
【提醒】
房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，應選擇有房產證的房屋進行交易。有些房屋有多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、有夫妻共有的，買受人應和全部共有人簽訂房屋買賣契約。有些二手房在轉讓時存在物上負擔，即還被別人租賃，買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。買受人還應注意土地的使用性質和期限，避免買賣契約與國家法律衝突。二手房買賣契約雖然不需像商品房買賣契約那么全面，但對於一些細節問題還應約定清楚，如契約主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決等問題均應全面考慮，如在契約中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任，賣方不按期交付房屋、配合辦證所應承擔的違約責任，以及賣方所交付的房屋不符合契約約定所應承擔的違約責任等。需要特別說明的是，有些當事人為了在房產部門辦理房產證時減免稅收費用，要求另行簽訂買賣契約，造成買賣雙方存在兩份契約。為了辦證之用而簽訂的契約因其未違反法律強制性規定同樣有效。在此種情況下，為了避免發生糾紛，建議為辦證而簽訂的契約中應特別約定，此契約僅限辦證使用，雙方之間的權利義務關係仍以原訂契約為準，或者直接照搬原契約的約定。
契約編號：
出讓方(以下簡稱甲方):
地址: 聯繫電話:
委託代理人:
地址: 聯繫電話:
受讓方(以下簡稱乙方):
地址: 聯繫電話:
委託代理人:
地址: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、誠實信用原則的基礎上，同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協定：
第一條 房屋基本情況
1、甲方房屋（以下簡稱該房屋）座落於 市 區
，房屋結構為 ，房屋用途為 ，房地產產權登記機關測定的建築面積為 ㎡。
2、該房屋所有權證號為 （共有權證號為 ）。土地使用權取得方式為 。
3、該房屋四至界限：東至 ，西至 ，南至 ，北至 。
4、隨該房屋一併轉讓的附屬設備、設施：
。
5、該房屋租賃情況 （如出租房，承租人有優先購買權）。
第二條 房屋轉讓價格
按建築面積計算，該房屋轉讓價格為[人民幣][ 幣]每平方米 元，總金額 元，大寫 億 千 百
拾 萬 千 百 拾元整。（每平方米價格精確到小數點後兩位）
第三條 付款方式
雙方約定按以下第 項以（現金、支票、其他 ）方式支付房款：
1、一次性付款：
本契約簽定之日起 天內，乙方一次性將購房款支付給
。
2、分期付款：
。
第四條 交房方式
自本契約簽定之日起 天內，甲方將房屋交付給乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任
乙方未按契約第三條約定的時間付款，甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息，自本契約規定的應付款最後期限之第二天起至實際付款之日止，月利息按 計算。逾期付款超過 天，甲方有權按下述第 種約定追究乙方的違約責任：
（1）乙方向甲方支付違約金總計 元整，契約繼續履行。若乙方在 天內仍未繼續履行契約，遵照下述（2）條處理。
（2）乙方向甲方支付違約金總計 元整，契約終止，乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
第六條 甲方逾期交房的違約責任
除不可抗拒的因素外，甲方未按本契約第四條約定的時間交房的。乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息，自本契約規定的最後交付期限之第二天起至實際交付之日止，月利息按
計算。逾期交付超過 天，乙方有權按下述第 種約定追究甲方的違約責任。
（1）甲方向乙方支付違約金總計 元整，契約繼續履行。若甲方在 天內仍未繼續履行契約，遵照下列第（2）條處理。
（2）甲方向乙方支付違約金總計 元整，契約終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
第七條 甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和財務糾紛，保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該房屋交接前既存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓後，如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。
第八條 關於產權登記的約定
自本契約生效之日起，乙方在三個月內向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續。甲方給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在 天內取得房地產權屬證書的，視為甲方違約，乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起 內將乙方已付款退還給乙方，並向乙方支付違約金 元整。
第九條 該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲、乙方按照有關規定承擔。
第十條 房屋轉讓，該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。
第十一條 其他約定事項
。
第十二條 本契約空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十三條 本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決；協商不成的，按下述第 種方式解決（只能選擇一種，如選擇仲裁方式務必填寫仲裁委員會名稱）：
1、提交 仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十四條 本契約自 之日起生效。
本契約一式 份，雙方各持 份，各方所執契約均具有同等效力。
甲方（簽章）乙方（簽章）
甲方代理人（簽章）乙方代理（簽章）
甲方共有權人（或承租人或上級主管部門）意見（簽章）：
簽訂日期： 年月 日
簽訂地點：
工業房屋買賣契約 篇20
甲方：住址：身份證號碼：
乙方：住址：身份證號碼：
風險提示：合伙人資格審查合伙人的資格，是簽訂合夥協定最重要的方面。因合夥企業具有較強的人合性，所以合伙人一般都是彼此之間比較熟悉、信任的人。但理_的選擇合伙人不單純是熟悉、信任，還要看其有無一定的物質實力或軟實力。普通合夥企業的合伙人承擔的是無限連帶責任，一旦企業債務不能償還時，有實力償還的合伙人就有被強制償還企業全部債務的風險，如果其他合伙人沒有實力，不應由其承擔部分則很難追償。甲乙雙方經過平等協商，就雙方共同投資購買房產之相關事宜達成如下協定，以資信守：
一、房產信息甲乙雙方共同投資，購買一套位於______________________________________的商品房，建築面積_____________㎡，房產總價款________元人民幣。
二、出資金額、出資比例甲方出資__________元人民幣，占總價款的_________%。乙方出資__________元人民幣，占總價款的_________%。雙方出資應於開發商確定的商品房價款支付時匯入指定賬戶。因一方逾期未予支付造成違約的，應當承擔因此帶來的全部違約責任。
三、產權比例甲方享有共同所購房產_________%的產權;乙方享有共同所購房產_________%的產權。
四、物業考察、購買甲乙雙方共同對擬購房產進行實際考察、了解。
五、購置物業法律檔案簽署、款項支付、購房手續辦理及委託授權
1、甲方同意本房產產權登記在乙方名下，乙方在此鄭重承諾，本協定所指房產50%產權歸屬甲方所有，確認甲方產權地位;
2、產權證由甲方保管;
3、甲方委託乙方由乙方全權辦理購房定金、首付款及其他購房相關款項的支付、《購房契約》等法律檔案的簽署、房產交接、房屋所有權證辦理、水電煤氣有線電視開通等所有購置房產的相關手續。
六、購置物業稅費承擔購買房產及產權登記所支出的正常合理費用，如：公證費、交易稅費、產權登記費、律師費、維修基金、物業管理、水電、煤氣、有線電視、寬頻等;由甲乙雙方各自承擔50%。
七、房產管理與決策
1、鑒於該房產因首筆資金甲方多付，加之產權證實際登記在乙方名下。因此，甲乙雙方商定，為保障甲方的合法權利，甲方享有房產的實際運作和管理權，乙方有提出建議的權利，乙方對此表示認同;
2、乙方系已婚人士，本房產屬於乙方的_________%產權是否認定為夫妻共同財產由法律確定。但是，如乙方一旦婚姻破裂，乙方或乙方妻子均不可未經甲方書面同意而處理該房產;
3、本房產租賃事宜，乙方必需要徵得甲方簡訊或書面同意方可與承租人簽訂租賃協定，否則租賃協定無效，因此而造成的善意三人的損失由乙方全部承擔;
4、此房產轉讓由甲方決定，一旦乙方未經甲方決定同意，自行轉讓本房產，乙方應向甲方支付以下款項：
、依據購房產時間，每年按_________%的增值遞增計算房產價值，直至乙方轉讓本房產時間止，從而得出乙方轉讓房產時的總價值，最後由乙方在前述計價的基礎上支付甲方應享產權對應的款額;
、除上述項約定外，乙方還應向甲方支付_________萬違約金。
八、收益分配風險提示：利益分配和債務承擔
合伙人之間的權益的分配、責任劃分要明確。雖合夥企業對外承擔無限連帶責任，但內部合伙人之間還是要按份額分紅、承擔債務的。有些合夥企業對此沒有約定，從而導致在分紅或承擔債務時合伙人之間產生糾紛，給企業造成不必要的損害。
1、本房產系房產，出租後每月租金暫由甲乙雙方父母收取，甲方也隨時可以自行決定收回租金管理權，無論採取前述哪種租金管理方式，但每年年底甲乙雙方要進行一次核算，進行分配租金和書面確認租金金額;
2、該賬戶租金由甲乙雙方各享_________%;
3、甲方可以決定該賬戶資金如何使用;甲方也可以自行使用該賬戶資金但必須通報乙方;
4、甲方應為本房產租金建立賬冊，每半年通過書面或郵件向乙方通報房產收支情況;
5、乙方就房產租金可以向甲方提出要求使用，甲方視情況決定是否同意;6.甲方決定轉讓該房產時，所產生的高於購房時的利潤時由甲乙雙方平均分配，如虧損由甲乙雙方共同承擔。
九、優先購買權行使甲乙雙方任何一方均有優先購買權。
十、適用法律本協定適用中華人民共和國法律。
十一、協定變更或解除
1、甲乙雙方協商一致可變更或解除本協定;
2、符合本協定相關條款約定的，可以變更或解除本協定;
3、未經甲乙雙方協商一致，本協定不得變更或解除。
十二、爭議解決辦法凡涉及本協定的生效、履行、解釋等產生的爭議，先由甲乙雙方協商解決，如____日內協商無果，雙方均可提交_________仲裁委員會並按該會的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局、一次性的，甲乙雙方均應嚴格遵守和執行。
十三、違約責任風險提示：違約責任
因為合夥企業的人合性質，決定有關合夥企業的法律不可能對合伙人的違約責任規定的十分具體，所以建議各合伙人在協商合夥協定時，對合伙人的違約責任作出明確規定，以便一旦發生違約行為，可以比較方便地執行，要求違約者依協定承擔責任。甲乙雙方均應嚴格信守本協定，不得違約，如有違約，違約方應向守約方賠償因違約方違約而承受的一切經濟損失，同時另外向守約方支付賠償金_________萬元人民幣。
十四、未盡事宜本協定未盡事宜，由甲乙雙方另行協商，並簽署書面協定。
十五、其他約定
1、本協定所有內容乙方妻子表示確認，涉及相關約定時承諾遵守。
2、本協定正本一式_________份，甲、乙各執一份，證人保存_________份，具有同等法律效力。自甲乙雙方簽字確認之日起生效。
甲方：________年____月____日
乙方：________年____月____日
工業房屋買賣契約 篇21
出售方________
購買方_________
第一條本契約依據中華人民共和國法律和《_________商品房產管理規定》制定。
第二條甲方經_________市人民政府檔案批准，取得位於_________市_________地段占地面積_________平方米的土地使用權，使用期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止總計_________年，土地所有權屬中華人民共和國。甲方在上述土地興建樓宇，屬_________結構，定名為_________，由甲方出售。
第三條乙方自願向甲方購買上述樓宇內的第_________座樓_________單元，建築面積為_________平方尺，占地由甲方於_________年_________月_________日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過三百六十天，特殊原因是：人力不可抗拒的自然災害;施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;其它非甲方所能控制的事件。上述原因必須經_________市有關主管部門的證明檔案為依據，方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_________元整。付款方式由乙方按指定收款銀行付款：賬戶名稱：_________;帳號：_________.第五條乙方如未按本契約第四條第二款付款，甲方有權追索違約利息，以應付款之日起至付款之日止，按_________市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方，如逾期三十天內，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止契約，將樓宇出售他人，出售之款不足以清還甲方之款時，甲方可向乙方追索，如轉售盈益屬甲方所有。第六條甲方如未按契約第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用，應按契約規定交付日第二天起至交付日止，以當時_________市銀行貸款利率計算利息，以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本契約時，甲方應將乙方原認購時所交付的定金_________退回給乙方或抵作購樓價款。第八條甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房後甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款後，由_________市房管部門發給房產權證書，業主即取得出租、抵押、轉讓等權利，並依照國家和_________省對_________的有關規定，享受優惠待遇。乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所，同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設施和公共利益。乙方所購樓宇只作_________使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構，如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關土地管理規定繳納土地使用費。第十條乙方所購樓宇，如發生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經_________市公證處辦理公證後，由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。
第十一條本契約用鋼筆填寫的與打字油印的文字，均具有同等效力。
第十二條本契約自簽訂並經_________市公證處公證之日起生效。如發生糾紛，雙方應本著友好精神協商解決，不能解決時，應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。
第十三條本契約共_________頁，為一式三份，甲乙雙方各執一份，_________市公證處一份，均具有同等效力。
甲方_________乙方_________
代表人_________代表人__________
________年____月____日_________年____月____日
工業房屋買賣契約 篇22
甲方：_________________物業發展有限公司
乙方：_________________小區單元房業主
鑒於：_________________
1、年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售契約》，乙方購買__________小區住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應於年月日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按契約約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自年月日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至年月日。
5、乙方已於年月日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自年月日起至年月日止，甲方逾期交房日，對照《__________市商品房預售契約》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商，達成以下協定共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，於年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協定一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
_____________年_____________月_____________日
工業房屋買賣契約 篇23
一、為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂契約如下：甲方自願下列房屋賣給乙方所有：
1.房屋狀況：____________________(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落：____________________
2.該房屋的土地使用權取得方式"√"：出讓()、劃撥()。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣______________元，(大寫)______________________元整。
乙方在________________年___________月_____日前分_____次付清，付款方式：____________________
三、甲方在________________年___________月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本契約經雙方簽章並經嘉興市房地產交易管理所審查鑑定後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。
六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方願向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本契約一式_____份，甲、乙雙方及稅務部門各一份，房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項：
甲方(簽名或蓋章)_______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________
監證機關：____________________
簽訂日期：____________________
工業房屋買賣契約 篇24
契約編號：_______________
__________市_______________與_______同志協商同意訂立本契約，條款如下，以資信守。
第一條賣方將坐落於______市________區_________路_______號________室出售給買方。該住房為_______結構，於______年_______月竣工，建築面積共_______平方米。
第二條以成本價、統建解困房價、房改經濟適用住房價、商品房指導價購買的獲得全部產權。高層住宅以標準價購買的獲得________%產權。
第三條計價：
1、不超標面積_________平方米，以_________價出售，單價_______元，計______元。
2、雜物間面積________平方米，單價________元，計_______元。
3、超標面積________平方米，單價________元，計_________元。
4、超商品房指導價計________元。
5、超標準裝修計_______元。
6、工齡折扣________年，計___________元。
實際付款：1+2+3+4+5-6=________元
人民幣：_____拾_____萬______仟______佰______拾_____元。
第四條該房產建築面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
第五條購買單位自管公有住房的，由賣方持本契約、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發票、戶口簿，到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。購買市國土資源與房產管理局管理的公有住房，買方直接憑本契約、房改專用發票、戶口簿，到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。
第六條買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備。住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執法。
第七條買方取得該房產後，自行管理和維修、養護，保證房屋安全使用。
第八條買方使用該產業時必須遵守國家法律、法規及有關規定，遵守社會公德和維護公共利益。
第九條買方取得該房產後，不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構，不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建築物外觀藝術造型，嚴禁在房頂、陽台及公共地上搭建。買方若有違反本條規定，賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經濟損失或承擔法律責任。
第十條買賣雙方應共同遵守廈門市住房制度改革的有關政策及規定，雙方如在契約履行中發生爭議，應本著友好精神，協商不成，雙方均有權訴法院。
第十一條本契約自簽字之日生效。本契約一式二份。買賣雙方各執一份，每份契約具有同等法律效力。
賣方_____________買方______________
法人代表:_________法人代表:_________
________年______月_____日_______年_______月______日
工業房屋買賣契約 篇25
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在——(建築面積平方米，購房編號：)房地產出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產總價款為人民幣大寫：元即人民幣小寫：元。
三、轉讓金全部款額分三次付清，乙方在簽訂本契約時，支付轉讓金：元，第二次支付時間為20xx年元月前支付：元。第三次支付時間為甲方將房屋產權變更在乙方名下，交產權證時付清餘款即元。
四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的購房手續。
五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
六、甲方應在簽訂本契約的同時將該房產鑰匙交付乙方;乙方拿到鑰匙後即為該房產的所有人即承擔今後的一切費用(如：水電費、物業費、供暖費、等)。
九、本契約簽訂後，如一方反悔，該方應向對方支付一萬元的違約金。
七、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。如有變更需雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
工業房屋買賣契約 篇26
契約編號：____
房屋買賣契約出賣方：__
買受方：__簽訂日期：____年_月_日房屋買賣契約出賣人：__身份證號碼：通訊地址：聯繫電話：買受人：__身份證號碼：通訊地址：聯繫電話：
根據《中華人民共和國民法典》等相關法律的規定，甲乙雙方本著互諒互讓、友好協商原則，現就乙方購買甲方房屋事宜達成如下協定，以資共同履行。第一條房屋基本概況1.1甲方同意將自身所有的坐落於__按照本協定約定出售給乙方，該房屋建築面積為__平方米，套內建築面積__平方米，具體以該房屋不動產權證書為準;1.2甲方還應當將附屬於該房屋的裝修、庭院、家具、裝飾、車位及其他設備設施轉讓給乙方，其轉讓價款已經包含在上述房屋的價款中，不再另行支付價款。第二條房屋權屬現狀及承諾2.1甲方現就該房屋權利負擔狀況披露如下：截止本協定簽訂之日，該房屋沒有設定抵押或者權利負擔。2.2甲方現就該房屋租售事宜披露如下：截止本協定簽訂之日，尚未將該房屋出租或出售給第三人。2.3甲方保證自身系該房屋的合法所有權人，該房屋不存在任何產權糾紛，未被限制或禁止轉讓，本協定另有約定的除外。2.4甲方保證其配偶和該房屋的共有權人均知曉並同意本次房屋交易，認可本協定及其他相關檔案的約定，且無他人對該房屋享有優先購買權。2.5甲方保證，該房屋在其本人或其近親屬居住使用期間均保持身體健康，從未出現過非正常事件。2.6甲方應當保證該房屋的住宅專項維修資金已交納至相關機構。2.7甲方應當保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成期間，對房屋基本結構、附屬設施設備、裝飾裝修、家具家電保持良好的狀況。第三條房屋交易價款與支付3.1經甲方和乙方協商一致，該房屋成交總價格為：人民幣__萬元，該價款已經包含房屋內家具家電、裝飾裝修、附屬車位、庭院及配套設施設備。3.2雙方同意按照下列期限分期支付購房款：3.2.1本協定簽訂當日，乙方向甲方交納購房定金人民幣__元;3.2.2本協定簽訂後__日內，乙方支付購房款__元;3.2.3剩餘尾款__萬元在甲方按照本協定約定的期限和標準向乙方履行房屋交接手續，並遷出戶口後三日內支付給乙方。3.3甲方應當在收到甲方支付的定金、購房款、尾款等款項後當日，向乙方出具收款收據。第四條稅、費相關約定4.1甲、乙雙方同意，本次房屋買賣交易過程中產生的契稅、增值稅等全部稅費均由乙方承擔。第五條網上籤約與權屬轉移登記5.1甲乙雙方同意於____年__月__日前辦理網上籤約手續,並共同向不動產權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記手續。第六條房屋的交付6.1甲方辦理完畢該房屋所有權轉移登記手續後，十五日內將該房屋及配套車位交付給乙方。6.2該房屋交付時，應當履行下列手續：6.2.1甲乙雙方按照本協定附屬檔案一《裝飾裝修、家具家電等附屬設施清單》標準對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等進行清點驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並辦理交接手續;6.2.2如甲方交付的房屋、附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品不符合附屬檔案一相關約定，乙方有權對不符契約定事項按照附屬檔案一中的價款直接從尾款中予以扣除，不足部分，有權向甲方追償。6.3在房屋交付日以前發生的物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信及其他費用由甲方承擔，交付日以後發生的費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋住宅專項維修資金的賬面餘額無償轉移至乙方名下。6.4甲方應當在該房屋所有權轉移之日起3個工作日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理該房屋內原有戶口遷出手續。第七條違約責任7.1甲方若出現下列情形之一的，甲方構成根本違約，且乙方有權以書面通知的方式解除本協定：7.1.1甲方提供的該房屋權屬證書或者購房契約等相關產權證明手續不真實、不完整、無效，導致乙方無法取得房屋所有權的;7.1.2該房屋被查封、限制轉讓或者再次設定抵押等權利負擔的，導致乙方無法取得房屋所有權的，本協定另有約定的除外;7.1.3甲方拒絕將該房屋出售給乙方或者擅自提高房屋交易價格的;7.1.4將該房屋出售給第三方的;7.1.5甲方未能按照本協定約定期限交付房屋的;7.1.6甲方就該房屋作出的承諾或保證系虛假承諾或隱瞞真實情況的。7.2甲方出現上述根本違約情形之一的，甲方應在收到乙方解除契約通知書之日起五日內，退還乙方已經支付的定金、購房款、尾款等全部款項，並按照相當於該房屋總價款30%的標準向乙方支付違約金，該損失不足以彌補乙方損失的，還應當予以補足。7.3如因乙方遲延履行本協定約定的付款義務，每逾期一日，應當按照逾期款項的萬分之日承擔違約金，逾期超過30日的，甲方有權單方解除本契約。7.4雖未在本條列明，任何一方出現按照本契約其他條款屬於違約的任一情形，每逾期一日，違約方應當按照房屋總價款萬分之五的標準支付違約金，直至該義務履行完畢之日止。7.5守約方向違約方催告履行或主張權利而引起的所有合理維權費用，均由違約方承擔。7.6在本契約履行期間，如出台新的限購政策且該限購政策導致本契約無法繼續履行的，甲方立即退還乙方已經支付的定金、購房款、尾款等全部款項，如有逾期，按照本協定第7.3款約定標準承擔違約金。第八條不可抗力8.1因不可抗力不能按照約定履行本契約的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起30日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移之日起轉移給乙方。第九條通知與送達9.1雙方同意本契約首部約定的地址、聯繫方式為雙方的有效通知與送達地址，任何一方變更其上述通訊地址、聯繫電話時，需在變更事項發生之日起三日內以書面形式通知對方，否則由此導致的不能及時送達或無法送達的責任和後果均由該方自行承擔。9.2在履行本協定的過程中一方給另一方的通知須以書面形式通過專人、郵寄等方式送達，本契約另有約定的除外。通知的送達日期按下列原則確定：9.2.1專人：交送給專人的當日即視為送達。9.2.2郵寄：以掛號信、快遞或發出的次日即視為送達。9.3雙方同意，本契約約定的聯繫人、送達地址和送達方式同樣作為法律文書及爭議解決時人民法院的法律文書送達地址,人民法院的訴訟文書向任何一方送達的,視為有效送達。第十條其他10.1本契約項下發生的爭議，由雙方友好協商解決;協商不成的，由房屋所在地人民法院裁判。10.2本協定未盡之處，雙方可達成補充協定，補充協定、附屬檔案與本協定具有同等法律效力。10.3本契約一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執行一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：委託代理人：委託代理人：月日月日附屬檔案一裝飾裝修、家具、飾品等附屬設施清單1、家具清單及價值：總價__萬元____2、飾品清單及價值：總價__萬元____3、裝修裝飾及價值：總價__萬元____4、車位甲方：乙方：委託代理人：委託代理人：月日月日附屬檔案二裝飾裝修、家具、飾品等附屬設施視頻甲方：乙方：委託代理人：委託代理人：月日月日
工業房屋買賣契約 篇27
賣方：_______________________________
買方：_______________________________
一、為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂契約如下：甲方自願下列房屋賣給乙方所有：
1.房屋狀況：_____________房屋座落：_____________幢號：_____________室號：_____________套數：_____________建築結構總層數：_____________建築面積：_____________用途：_____________
2.該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓、劃撥。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：________
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本契約經雙方簽章並經____市房地產交易管理所審查鑑定後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。
六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決協商不成的，雙方願向仲裁委員會申請仲裁。
七、本契約一式四份，甲、乙雙方及稅務部門各一份，房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項：_____________________________________
賣方：_______________買方：_______________監證機關：_______________
代理人：_____________________代理人：_______________
簽訂日期：___________年____月____日
工業房屋買賣契約 篇28
甲方(賣方)：________________
乙方(買方)：________________
受託方：________________
契約編號：________________
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行為，經甲、乙、丙三方協商一致，共同訂立本契約，以茲各方共同遵守。
第一條成交房產
甲方自願將自有的房屋產權有償轉讓給乙方。該房產具體情況如下：
1、甲方依法取得的房產權證號為：________________;
2、房產位於________________;房屋結構：________________，房屋用途：________________;
3、房屋建築面積________________平方米;房屋使用面積________________平方米(可不填);
4、房產權屬轉移時，附帶附屬設施狀況及室內裝飾情況見(附屬檔案一);
第二條成交價格及付款方式
(二)乙方採取以下第種方式付款：
1、現金支付
(1)乙方應在簽訂本契約時，支付定金人民幣________________元，
(大寫)________________元整。
(2)房款支付約定，
2、銀行貸款
(1)乙方應在與甲方簽訂本契約時，按乙方所申請的貸款比例，向丙方全額支付房屋首付款，即人民幣________________元，(大寫)________________元整。也可預付定金，具體情況雙方協商而定。
(2)該房產評估價格確定後，由乙方按實際首付款支付標準自行補齊差額部分，該首付款在產權轉移完畢後，支付甲方。
(3)剩餘房款於銀行發放貸款及產權轉移完畢後，連同首付款一次性支付給甲方。
(4)如乙方所申請貸款因自身原因未能獲銀行批准，雙方協商，選擇解決辦法：
A：乙方自行籌齊剩餘房款，以現金形式支付甲方;
B：乙方繼續申請其他銀行貸款，至貸款批准，其間已發生的及要產生的各項費用由乙方自行負擔;
C：終止本契約的進行，甲乙雙方相互清退各種款項，互不承擔違約責任，由乙方承擔其辦理過程中已發生的各項費用。
(三)關於稅費
本契約執行期間，甲、乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費，丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的計算及繳納工作。稅費分擔經雙方協商決定如下：
甲方承擔：________________%，乙方承擔：________________%。
第三條房產過戶手續的辦理
1、甲、乙雙方所有證件資料準備齊全，經丙方確認後的3個工作日內，共同向房地產交易部門及金融機構申請辦理該房產轉讓過戶及貸款手續。
3.甲、乙雙方共同承諾，在乙方或者雙方合法委託人辦理該房產轉讓過戶手續時相互給予協助。由於雙方任一方不積極配合手續辦理或者不及時提供相關材料的，按違約情形處理。
4、房產的公共維修基金在過戶之日自動轉為乙方名下。
第四條代理費及權證過戶代辦費
1、甲、乙雙方按各方委託關係，以國家及行業相關規定支付丙方代理費及權證過戶代辦費用，即：甲方按出售房屋價格________________%的比例向丙方支付代理費￥________________元，及權證過戶費￥________________元整;乙方按購買房屋價格________________%的比例向丙方支付代理費￥________________元，及權證過戶費￥________________元整;
第五條房屋交付
1、甲、乙雙方同意，甲方於將該房屋交付給乙方，乙方可自行裝修。由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。
2、甲方承諾，自本契約簽訂之日起至該房屋物業交割期間，凡已納入本契約(附屬檔案一)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值，向乙方支付賠償金。
第六條三方責任
(一)甲方責任
1、甲方保證所提供該房產資料的真實性並符合國家及市房屋上市有關規定及政策法規，委託上市房屋交易的合法權利。若違反國家及市相關政策法規而引起的一切法律或經濟責任均由甲方承擔，並支付丙方全部代理費用及權證過戶代辦費。
2、甲方交付房屋若與附屬檔案一描述不符的，甲方同意按向乙方補償。
3、在簽訂本契約後，甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續，超過約定期限視為違約。
4、甲方需妥善保管交易檔案，並根據房地產管理部門的要求以及本契約的約定及時辦理相關手續。
5、在辦理甲方房屋所有權證及過戶手續時，需甲方出面配合的，甲方應無條件配合辦理。
(二)乙方責任
1、乙方承諾提供的個人資料真實有效。
2、根據本契約的約定乙方應按時支付購房款。
3、在簽訂本契約後，乙方必須按約定時間與甲方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續，超過約定期限視為違約。
4、在房地產管理部門受理買賣申請後，將所有相關檔案交甲方保管。
(三)丙方責任
1、見證甲、乙雙方簽訂房屋買賣契約。
2、按房地產管理部門規定及本契約約定的時限，協助甲、乙雙方辦理交易所過戶及銀行貸款手續。
3、協助甲、乙雙方辦理物業交割手續。
4、甲、乙任何一方因提供資料不真實而導致的交易不成功，丙方不承擔任何責任。
第七條契約爭議及違約處理
1、本契約在履行中如發生爭議，三方應協商解決。協商不能解決的，三方同意按以下第(2)種(大寫)方式解決糾紛。
(1)(壹)：提交當地仲裁委員會仲裁;
(2)(貳)：任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
2、逾期付款
乙方未按本契約約定期限支付各項款項的，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定的付款期限第二日起至實際付款之日止，每逾期1日，乙方向甲方支付逾期未付款的1‰的違約金，契約繼續履行。逾期天數超過15日，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除本契約，並書面通知乙方，乙方所交納的定金甲方與丙方平分，不予返還，同時由乙方支付丙方全部代理費用及權證過戶代辦費，契約終止。
3、逾期交房
(1)有定金約定的，適用定金規則，甲方應在收到書面通知之日起3日內雙倍返還定金，定金由乙方與丙方平分;或
(2)適用違約金規則，即甲方應在收到書面通知之日起3日內向乙方退還其已收房款及利息，利息按________________%利率計算，再按甲方已收款項的________________%(大寫________________)支付違約金，違約金由乙方與丙方平分，同時由甲方承擔手續辦理期間已發生的各項手續辦理費用，契約終止。
4、契約終止
如因甲、乙雙方自身原因導致本契約終止，違約一方所支付丙方的代理費用丙方不予退還。
第八條契約生效
1、本契約自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。
2、本契約適用中華人民共和國相關法律、法規。甲、乙雙方在本契約履行過程中發生爭議，首先本著協商解決的原則，協商不能解決的，可由當事方提交仲裁委員會申請仲裁或依法向當地人民法院提請訴訴訟。
3、如甲、乙雙方所留存契約內容不一致，則甲、乙雙方共同以丙方所留存契約文本為見證標準。
4、本契約一式四份，甲、乙、丙三方及各執一份，第四份房
第四份房屋管理部門備案，具有同等法律效力。
第九條補充協定
1、本契約未盡事宜，雙方可簽訂補充協定。經甲、乙、丙三方協商一致，在不違反國家及地方相關法律、法規規定的前提下，所訂立的補充條款或補充協定，為本契約不可分割的一部分，具備同等法律效力。
2、本契約補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十條補充說明
甲方(簽章)：________________聯繫電話：________________
身份證號碼：________________代理人：________________
甲方住址：________________
簽約日期：________________
乙方(簽章)：________________聯繫電話：________________
身份證號碼：________________代理人：________________
乙方住址：________________
簽約日期：________________
丙方(簽章)：________________聯繫電話：________________
經紀人姓名：________________經紀人聯繫電話：________________
簽約日期：________________
工業房屋買賣契約 篇29
出賣人：__________
買受人：__________
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間，建築面積__________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣__________萬元，由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣契約之日，付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日，付人民幣__________萬元;第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂之日起__________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權證等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。
十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求，乙方得解除契約，解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本契約第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等法律效力。
十四、本契約一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
立約人：
甲方：____________乙方：_____________
________年______月_____日訂於________________市