通用樣品買賣契約書

通用樣品買賣契約書 篇1

契約編號__________________(版)賣

方(甲方)_______________________買

方(乙方)_______________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致,簽訂本契約。

第一條

品種、數量、價款(可另附表)品種性別數量(頭)規

格(公斤頭)單

價(元公斤)單

價(元頭)金

額(元)供

種期

限 公

母合計金額:備註:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。

第二條

質量標準

(一)________________________________________________ 。

(二)________________________________________________ 。

第三條

支付方式貨款的支付按下列第_______項執行:

(一)即時結清。

(二)契約簽訂後,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。

(三)其他方式__________________________________ 。

第四條

交貨方式、地點及費用,按下列第________項執行:

(一)甲方將種豬送到___________,運輸費用由________方承擔。

(二)乙方到________________提貨,運輸費用由_______方承擔。

第五條

違約責任

(一)甲方延遲供種的,每延遲____日,應支付乙方_______元的違約金。

(二)乙方逾期提貨的,每延遲____日,應支付甲方________元的違約金。

(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲____日,應支付甲方______元的違約金。

(四)其他違約責任____________________________ 。

第六條

其他約定 。

第七條

爭議解決發生爭議由雙方協商解決;也可通過____市生豬業行業協會調解;或選擇下列第_______項方式解決:

1.上海仲裁委員會提起仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第八條 本契約一式_______份,甲乙雙方各執_____份,自甲乙雙方簽字(蓋X)之日起生效。甲

方_________________________ 乙

方________________________法定代表人_________________________ 法定代表人________________________委託代理人_________________________ 委託代理人____________________________市種豬買賣契約示範文本地

址_________________________ 地

址________________________郵

編_________________________ 郵

編________________________電

話_________________________ 電

話________________________簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________簽約日期___________________________ 簽約日期

通用樣品買賣契約書 篇2

契約編號:(

)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應商): 法定代表人: 住所地:丙X(承租人): 法定代表人: 住所地:甲方根據與丙X簽訂的編號為租賃(

)直字第 號的《融資租賃契約》之約定,並根據丙X自行指定的供應商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣契約(以下稱“本契約”)。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。

一、契約標的物

1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下:幣種:人民幣 單位:元

2、丙X在此確認:

(1)本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物,系丙X自行選定,並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。

(2)供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。

(3)標的物詳細配置以乙方和丙X的約定為準。

二、標的物的交付

1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在

直接向丙X交付,乙方在向丙X交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。

2、乙方應向甲方開具全額發票,並及時交付給甲方。

3、乙方將標的物交付丙X之時,標的物所有權自乙方轉移至甲方。

三、價款支付方式

1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內,甲方一次性將標的物價款支付給乙方:

(1)(乙方和)丙X依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項;

(2)甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知;

(3)甲方收到丙X出具的租賃物品驗收證明。

2、乙方賬戶信息

戶名: 賬號: 開戶銀行:

3、在本契約簽訂後,當相關法律、市場行情等發生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔,本契約項下購買價格等其他條款不變。

四、驗收方法及標準

1、標的物交接時,丙X應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應當場向乙方提出;對其他質量問題有異議的,應在合理期限內提出。

2、標的物的驗收標準為:

(1)乙方向甲方出售的標的物,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,並符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。

(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品,並能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。

五、甲方保證和索賠權

1、標的物的保修期限執行乙方提供的保修手冊的規定。在上述保修期內,標的物出現質量問題或需要保養,乙方應依約對標的物進行修理和保養。

2、本契約訂立後,國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定,按國家規定執行。

3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務,乙方應向丙X直接承擔責任。

4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙X時,甲方將索賠權轉給丙X,由丙X直接向乙方索賠。無論丙X向乙方索賠進程及結果如何,均不得影響丙X按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。

六、違約責任

1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。

2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物,則每延遲____日,乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。

3、乙方未能保證丙X在契約規定的時間內將標的物投入正常營運,向甲方及丙X賠償由於延期營運而造成的損失。

4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙X特別約定的質量條款,甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。

七、侵權

1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時,乙方有義務且應自行承擔費用,解決糾紛,並賠償給甲方及丙X造成的損失。

2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定,標的物確實存在設計、製造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,乙方應承擔賠償責任。

八、本契約的解除從標的物訂貨到交付,因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時,或者融資租賃契約被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約,乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。

九、標的物滅失和毀損風險本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙X驗收合格之前由乙方承擔,標的物交付並驗收合格之後由丙X承擔。

十、不可抗力由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行契約時,當事方應立即將事故情況及時通知對方,並應在事發之日起15天內,提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度,各方另行協商決定是否解除契約,或部分免除履行契約的責任,或延期履行契約。十

一、特別約定根據融資租賃契約的約定,丙X應以現金形式向甲方支付保證金元,手續費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙X收取,以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元後,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十

四、爭議的解決凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,應協商解決;如協商不成,則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。十

五、契約的生效本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃(

)直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案,具有與其同等法律效力。十

六、其它

1、本契約所稱的標的物即為租賃(

)直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。

2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。

3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜,由乙方與丙X另行協商。

4、本契約一式三份,三方各執一份。

(以下無正文)(本頁為簽署頁,無正文)甲方(蓋章):法定代表人或授權代表:乙方(蓋章):法定代表人或授權代表:丙X(蓋章):法定代表人或授權代表:

通用樣品買賣契約書 篇3

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

特此同意以下商品的銷售:

第一條乙方向甲方訂購貨物。在契約訂立之日,甲方將交付與樣品相同類型,相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。

第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨,則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止契約。

因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無異議。

第三條:由於自然災害或其他不可抗力原因,甲方不能按時交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數應由雙方共同決定。

第四條:約定每次購買應支付人民幣_________________________________,同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期,則甲方可以終止契約。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止契約。損害對方的,應當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售契約。甲方無異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

第七條貨物價格有變動的,當事人不得主張漲價,跌價或因故終止契約。

第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據。

賣方(甲方):

______年月日

買方(乙方):

______年月日

通用樣品買賣契約書 篇4

賣方:________(下稱甲方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________(下稱乙方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條 甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條 其他約定事項:

_____________________________。

第十條 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)(簽章):_______ 買受人(乙方)(簽章):_______

___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________ 簽訂地點:_____________________

通用樣品買賣契約書 篇5

賣方:________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:

茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項:________

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人:_______買受人:_______

___________年_________月_____日___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________

通用樣品買賣契約書 篇6

出賣人(以下簡稱甲方):_______________

買受人(以下簡稱乙方):_______________

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於__________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元,共人民幣___________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於___________日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約一式______份,甲、乙雙方各執__________份為憑。

出賣人(甲方):_______________買受人(乙方):_______________

_______________年___________月__________日

通用樣品買賣契約書 篇7

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟 佰元,交貨同時應悉數付清。

如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

日期:

日期:

通用樣品買賣契約書 篇8

出賣人:(以下簡稱甲方)____________

買受人:(以下簡稱乙方)____________

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購 貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件,甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):____________

買受人(乙方):____________

時間:____________

通用樣品買賣契約書 篇9

甲方名稱:________________

乙方名稱:________________

經甲乙雙方友好協商,本著自願、平等、公平、誠實信用的原則,特簽訂本協定。

一、設備的規格及價格:________________

合計:_______________元整

二、付款方式

1、甲方應在所需產品__________天前向乙方訂貨,並交納所需費用10%作為保證金。

2、甲方在未付清設備款之前,本契約機器設備所有權仍歸乙方享有。

3、甲方應向持有乙方加蓋公章的收款委託書的乙方工作人員付款。

三、交貨及驗收

1、乙方設備詳細規格及技術配置見契約附屬檔案。

2、交貨地點:乙方工廠。

3、由乙方進行安裝調試,甲方配合驗收。驗收合格後,甲乙雙方另簽訂驗收報告書並加蓋公章。

4、驗收標準:執行乙方標準機型出廠檢驗標準。如甲方對標準機型進行改變或加裝的,雙方另行簽訂補充協定,預定驗收標準,作為本協定的附屬檔案。

四、運輸方式:

1、本契約所規定的設備由乙方負責運輸,並承擔一切風險。運費和保險費由甲方支付。

2、甲方收到第一條所列設備後,如發現與設備不符,應在七日內書面通知乙方處理,期間如對甲方的正常作業造成的負面影響,乙方應相應做出賠償。

五、售後服務:

1、自設備經過雙方驗合格之日起,該設備進入保修期,保修期為十二個月。保修期內乙方在接到甲方保修通知後,必須在最短的時間趕到現場,最遲在三天內派人趕到甲方現場。

2、保修期內乙方負責維修,甲方承擔乙方維修人員的差旅費。若屬甲方認為操作不當等原因造成的故障,則不屬於保修範圍。

六、違約責任

1、甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的,甲方應向乙方償付貨款總值的10%作為違約金,契約繼續履行逾期二十天的乙方有權解除契約並沒收定金。

2、乙方所交的設備品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有權拒收設備,乙方償付甲方貨款總值的10%作為違約金。

3、乙方逾期交貨的,每逾期一天,乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%作為滯納金,累積滯納金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%。

七、爭議處理

1、因設備的質量問題發生爭議,由乙方所在地或法院指定的質量鑑定單位進行質量鑑定、設備不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。

2、凡與本契約有關而引起的一切爭議,甲、乙雙方應首先通過友好協商解決,如經協商後仍不能達成協定時,任何一方可以向法院提出訴訟。

八、其他約定

1、本契約的所有附屬檔案具有與契約同等的法律效力。

2、本契約一式兩份,經雙方蓋章後生效。

甲方:________________乙方:________________

法人代表:________________法人代表:________________

簽約時間:_______________

通用樣品買賣契約書 篇10

樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由於樣品買賣是在普通買賣關係中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規定外,還產生下列效力:

1、當事人應當封存樣品,並且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。

2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質量仍然應當符契約種物的通常標準。

通用樣品買賣契約書 篇11

出賣人(以下簡稱甲方):

聯繫方式:

地址:

買受人(以下簡稱乙方):

聯繫方式:

地址:

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條?乙方向甲方訂購貨物,契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物,甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年?月___日共同封存樣品(雙方各持一份)

第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分,應於____日前通知乙方延期交付;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能按期交貨或不能全數的交付,可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。

第四條?買賣貨款每件_____元,共_____元,交貨時應全部付清。如乙方不能付清的,甲方可停止交付貨物,並約定一定期間催其付款,逾期仍不交付的,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害可以請求賠償。

第五條?乙方預知屆期不能付款的,可於_____日前通知甲方延展交貨日期,若甲方不同意時,乙方可以解除契約,若給對方造成損害的,應承擔賠償責任。

第六條?甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害的,可以請求賠償。

第七條?貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條?契約一式___份,甲、乙雙方各執____份。

(以下無正文)

出賣人(甲方):

______年_____月____日

買受人(乙方):

______年_____月____日

通用樣品買賣契約書 篇12

發包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____

工 程 設 計 師:_____

電話:_____

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一部分 工程概況

第1條、工程地點:___________

第2條、工程內容及做法

(詳見工程施工項目確認表及報價單)。

第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:

(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);

(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。

(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限_______天;

開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。

:___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。

第二部分 施工圖紙

_____________元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

第三部分 發包人義務

第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

第2條、提供施工期間的水源、電源;

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等),並承擔相關費用;

第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第四部分 承包人義務

第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

第3條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五部分 工程變更

第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。

第六部分 材料的提供

第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標誌,並交由現場管理人員保管;

第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第三條,所提供材料保證_____年內不掉色。

第七部分 工期延誤

第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)發包人同意工期順延的其他情況;

(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。

第八部分 質量標準

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,

認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第九部分 工程驗收和保修

第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)隱蔽工程驗收;

(2)水電工程完工;

(3)中期驗收(木作工程完工),並作好工作量統計決算;

(4)ICI漆工程完工 。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。

第2條、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見工程結算單)。

第3條、工程竣工後,承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為______月。

第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。

嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;

暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

牆面、吊頂等塗料工程出現0.5M2

以上的塗料表層脫落;

吊頂、吊櫃、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);

牆磚超過5處(塊)以上鬆動、脫落;

地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

第十部分 工程款支付方式

第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:

第2條、工程中期驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

第十一部分 違約責任

第1條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

第3條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第十二部分 契約爭議的解決方式

第1條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分 幾項具體規定

第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。

第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午

_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,並不在施工現場從事與工程無關的活動。

第十五部分 附則

第1條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。 第2條、本契約一式_______份,雙方各執_______份。

第3條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。 備註:

(1)從竣工驗收之日計算,保修期為______年。

(2)保修期內由於承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,並根據本協定的規定對發包人進行賠償;

(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。

(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)後生效。

發包人簽字:_____

承包人簽字(蓋章):_____

日期:_____年_____月_____日

通用樣品買賣契約書 篇13

供方(甲方): 需方(乙方):

通信地址: 通信地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

甲、乙雙方經平等協商,就乙方購買甲方產品,簽訂本契約,內容如下:

一、質量標準:乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

二、交貨時間、地點:甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的`送貨地。

三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,聯繫電話;收貨人2姓名身份證號,聯繫電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

四、付款時間、方式:乙方應在收貨後天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

五、違約責任與契約解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。

六、爭議解決:甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

七、契約生效:本契約一式兩份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。

甲方:(公章) 乙方:(公章)

甲方(代表): 乙方(代表):

年 月 日 年 月 日

通用樣品買賣契約書 篇14

甲方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

乙方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

第一條 契約標的

1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱契約設備)用於_________項目。將由乙方提供的契約設備的內容詳見契約附屬檔案一(附屬檔案一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

1.2 乙方負責契約設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。

1.3 雙方同意附屬檔案中各項條款為契約不可分割的部分,若附屬檔案與契約正文有任何不一致,以契約正文為準。

第二條 價格

2.1 契約設備的價格(以下稱為:契約總價)為:_________,價格清單詳見附屬檔案一。

2.2 上述契約總價是固定的。

第三條 付款條款契約

第二條中確定的契約總價由甲方向乙方以如下方式支付:

3.1 預付款:在本契約生效後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

3.2 交貨款:在契約設備交貨後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

3.3 驗收款:在契約設備驗收後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

第四條 契約設備的交貨

4.1 所有契約設備應在契約正式生效後_________周內,(此周X為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。

4.2 乙方應於交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括契約號、契約設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後,應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

第五條 契約設備的檢驗

5.1 契約設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

5.2 設備開箱檢驗合格後,雙方簽署驗貨合格證書。

5.3 如雙方認可的契約設備的小缺陷,並不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即採取措施修復缺陷。

5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與契約規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。

第六條 保證與賠償

6.1 乙方保證其向甲方提供的契約設備是全新並未使用過的。

6.2 乙方所提供的契約設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附屬檔案。

6.3 保修期內,乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後,應儘快將更換設備自費運至甲方。

6.4 如果因乙方原因不能按照契約

第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨

第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過契約總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

6.5 如果甲方未按契約

第四條規定的內容按時支付契約款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付契約款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本契約總額的5%。

6.6 如果由於非乙方原因造成契約執行延遲,則交貨周期相應順延。

第七條 不可抗力

7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方總計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲契約的執行,則契約執行相應延遲,延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。

7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方,並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

第八條 仲裁條款

8.1 所有與契約及契約執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

8.3 仲裁費用由敗X承擔。

8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行契約,但仲裁部分除外。

第九條 保密條款

9.1 雙方同意,在任何時候,不論是契約有效期內還是契約終止以後,對另一方提供的技術檔案以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

9.2 一方保證,其依本契約所知悉的秘密信息只用於本契約的目的,不用於其他任何目的或向任何

第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:

(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;

(2)出於履行本契約的需要。

(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被複製、全部或部分與其他信息編纂、透露給

第三方。

9.4 一方除經按本契約許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,並保證上述代表與員工同意接受本協定條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

9.5 本條款構成獨立的保密協定,本條款的約定的對雙方的義務不因本契約的終止而終止。本條款的效力於全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

第十條 契約的生效、解除和終止

10.1 本契約簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本契約的生效日期。

10.2 如果發生以下情況,可以視為契約解除或終止:

(1)一方進入解體或倒閉階段;

(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

(3)本契約已有效、全部得到履行;

(4)雙方共同同意提前解除契約;

(5)按仲裁機構的裁決,契約解除或終止。

第十一條 其他

11.1 本契約壹式二份,雙方各執一份。本契約列出的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

11.2 對本契約條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面檔案,成為本契約的補充檔案,具有同等法律效力。

11.3 任一方均不得向

第三方公開透露契約內容,除非事先徵得對方的同意。但是,如需將契約提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。

11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。

11.5 本契約均按《中華人民共和國民法典》執行。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

代表(簽字):_________代表(簽字):

________年____月____日________年____月____日 

通用樣品買賣契約書 篇15

出賣人:_______________(以下簡稱甲方)

買受人:_______________(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元,共人民幣______________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______________

買受人(乙方):_______________

_______年_______月_____日_______年_______月_____日

通用樣品買賣契約書 篇16

賣方:________(下稱甲方) 買方:________(下稱乙方)

地址:________ 地址:________

郵編:________ 郵編:________

電話:________ 電話:________

傳真:________ 傳真:________

電子信箱:________ 電子信箱:________

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條

乙方向甲方訂購________貨物,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。

但其延緩日期應經雙方議定。

第四條

買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。

如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條

乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應頁賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。

因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。

第八條

契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

(1)提________交仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第九條其他約定事項:________本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)(簽章):________ 買受人(乙方)(簽章):_________

_______年____月____日 ________年____月____日

簽訂地點:________ 簽訂地點:________

通用樣品買賣契約書 篇17

抗訴人(原審原告)______,住所地:______

法定代表人:______,董事長兼總經理。

委託代理人:______,

被抗訴人(原審被告):______,住所地:______

法定代表人:______董事長。

委託代理人:______,

抗訴人(以下簡稱甲方)因與被抗訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣契約糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起抗訴。本院於____________年____________月____________日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官____________、____________參加的合議庭,於____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

____________在一審中起訴稱:____________年____________月____________日,甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷契約,價款為:____________元。當時雙方約定:____________公司送貨到____________公司開發建設的位於____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試後付____________%、運行3個月後付____________%、餘款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元,並承擔訴訟費。

____________公司在一審中答辯稱:____________公司先後付給____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開具了發票。儘管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明:____________年____________月____________日,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷契約》,約定:____________購買____________公司的排煙補風機和風機,合計價款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:

第八條設備到現場後進行安裝,後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。

第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過契約第七條標準付40%,運行月後付35%,餘下滿年付清。契約簽訂後,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。

公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是:

一、____________公司在契約有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。

二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。

三、雙方簽訂的契約是____________公司提供的,若有不同理解,應從不利於____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。

____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對契約有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實,有____________公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為,____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認可收到_________________元,否認收到__________________元,____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間,____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關於其在契約有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的抗訴主張,因契約約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限,即在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內,雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,且已安裝完畢。故XX公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:駁回抗訴,維持原判。

一審案件受理費______元,由______公司負擔(已交納)。

二審案件受理費__________元,由______司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

通用樣品買賣契約書 篇18

甲方:(賣方)身份證:乙方:(買方)身份證:甲、乙雙方本著平等、自願的原則經協商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協定,協定內容如下:

一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下:

(1) 該房屋產權證號為 _________ ;

(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;

二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協定當日,甲方將上述房屋的預售契約及相關發票交至中介方保管。

三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)。

四、乙方於簽約後次日,於中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況,且甲方將相關交易資料交至中介方後,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣契約》生效後自動轉為購房款。

五、甲方須自簽訂本協定後5個工作日內辦妥授權委託中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委託公證書

六、甲乙雙方協商一致,待雙方簽定買賣契約時的具體付款方式如下:

通用樣品買賣契約書 篇19

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)買受人:__________________(以下簡稱乙方)茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責

通用樣品買賣契約書 篇20

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)

買受人:__________________(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條

乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條

乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。

第八條

契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條

其他約定事項:________________________

本合一式_______份,甲、乙雙方各執_______份為憑。

甲方:_____________________乙方:_____________________

日期:_____________________

通用樣品買賣契約書 篇21

_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商,取得一致意見,簽訂銷售確認書,其條款如下:

1.根據買方要求,賣方同意提供_________,憑賣方樣品買賣,詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為U.S.D._________(大寫:_________美元)為F.O.B._________價,即包括下列各項費用:

(1)_________價格;

(2)貨物從生產廠到達_________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委託賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_________港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。

3.買方於付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票後即開出如下單據:

(1)空運提單;

(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝,每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記:

_________公司

淨重:_________公斤

標記:_________

長×寬×高:_________毫米×_________毫米×_________毫米

卸貨港:_________

收貨人:_________

發貨人:_________

銷售確認書號:_________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份,至代表簽字之日起立即生效。

買方(蓋章):_________賣方(蓋章):_________

代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

通用樣品買賣契約書 篇22

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購 貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件,甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟  佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

通用樣品買賣契約書 篇23

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)

買受人:__________________(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:

第一條乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於____日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。

第三條如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。

但其延期日數應經雙方議定。

第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。

甲方因此所受的損失,由乙方賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。

第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除契約。

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):__________________ ________年____月____日

買受人(乙方):__________________ ________年____月____日

通用樣品買賣契約書 篇24

甲方:(賣方)乙方:(買方)經甲X雙方友好協商,甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方,經雙方共同協定特立以下協定。

一、甲方將自己位於 的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方採伐,四界以林權證為準,乙方在砍伐中不得越界。

二、乙方買甲方樹木價人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。

三、從訂立本協定之日起,乙方必須在________年____月份砍伐完畢,越期不得繼續砍伐。

四、乙方負責向當地林業管理部門申請並辦理合法的出售手續,甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請並辦理合法的運輸手續。

五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。

六、乙方不得採伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。

七、以上樹木買賣的相關費用支出,由乙方承擔,甲方所收樹木價款為淨得價款。此協定自雙方鑒字後生效,雙方互不反悔,如有哪方反悔後果自負。 未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協定一式二份,甲X雙方各執一份。甲方:乙方:簽訂時間

通用樣品買賣契約書 篇25

甲方(買賣人):乙方(受讓人):根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協定,以茲共同信守執行。

一、概況及買賣內容由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:

(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬契約複印件見附屬檔案),有房屋所屬權未取得房屋產權證,現出售給乙方,房屋辦理產權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。

(二)房地產座落:小區, 樓 戶。

(三)房屋建築面積:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。

(四)交房時間:________年____月____日。

(五)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。

(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網路線路等管線、計量表等一併買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣;該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。

二、契約價款雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經包括本契約第一條所列全部內容買賣之價格。自契約訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行,不包含在契約價款中,由乙方承擔。

三、契約價款的支付乙方在本契約簽訂之日起內向甲方支付契約價款的%;乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後,按甲方約定日期向甲方支付契約價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。

四、甲方義務

1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。

2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的檔案、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的有關費用,出示有關交費證明。

3.甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態。

4.甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。

五、乙方義務

1.按照本契約約定,及時支付房款。

2.乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。

六、產權登記及入住甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續,並由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,並按國家規定支付相應稅費。甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業登記手續,結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協助的,乙方應當協助。甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。

七、違約責任

1.甲方違約

(1)由於甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本契約約定時超過三個月未按約交接房屋產權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除契約,並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。乙方不解除契約的,乙方有權按照契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除契約的權利。

(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法契約的,存在一房多售情況的,致使契約目的不能實現的,乙方有權解除契約,並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。

(3)甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除契約,並按照契約簽訂之日至契約解除期間以契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。

(4)甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約違約責任的第一條追究甲方的違約責任。

(5)由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。

2.乙方違約乙方未按約支付契約價款的,自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行契約或未按契約支付剩餘價款逾期超過________年的,甲方有權解除契約,並扣除乙方15%的總契約價款。由於乙方原因造成該協定未能達成的,由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。

八、房屋風險房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。

九、爭議解決爭議解決在執行本協定的過程中,如甲、乙雙方發生爭議,先協商解決。協商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、契約生效甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。契約自簽訂之日起生效。甲方(簽章): 乙方(簽章):身份證號: 身份證號:聯繫電話: 聯繫電話:________年____月____日________年____月____日