網簽版樣品買賣契約 篇1
甲方:_________代表人:_________地址:_________乙方:_________地址:_________代表人:_________甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本契約。
第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規格買賣(詳見附屬檔案),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。於乙方支付本契約規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本契約附屬檔案規定。關於本契約各期付款的日期,以簽訂本契約日期算起。
第二條 本契約雙方議定的總金額為_________..d.(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:
1._________型氣墊船的價格;
2._________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1.凡與履行本契約有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。
2.凡與履行本契約有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。
第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產,並履行契約規定的支付進度,乙方同意下列付條款中規定的義務。
1.本契約的總金額以美元現匯支付。本契約的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;
2.本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日前支付總金額_________%的預付款..d._________(大寫:_________美元);
3.
第一期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
4.
第二期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
5.
第三期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
6.每期付款乙方在二(2)周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1.本契約的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。
2.本契約的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了契約規定的義務之後,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執兩份,並由甲方申請辦理海關放行手續。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此後所發生的風險和費用由乙方負責。
第六條
1.本契約_________型氣墊船的船體,機電設備在正常運行和維修保養條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。
2.在保證期內,凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。
3.甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。
第七條
1.雙方有義務對本契約保密,未經對方許可,不得將本契約內容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉讓契約規定的產品和資料。
2.凡屬與本契約有關的通知和函電,應採用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本契約有關方面之機構。
第八條
1.在本契約履行期間,雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。
2.本契約用英文書就正本兩份,各執一份。
3.本契約自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4.本契約所有附屬檔案均為本契約不可分割的組成部分。甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日附屬檔案交船技術條件
1._________型氣墊船完工檔案目錄;
2.艙室名稱對照表;
3.機械部分備件和專用工具供應明細表;
4.電器部分備件和專用工具供應明細表。_________註:商品的規格(ecfca)是表示商品質量的指標,以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由於結構、性能複雜,安裝、操作和維修等需要一定的程式,故憑規格買賣的產品,必須有產品性能說明書、技術圖表及操作和維修手冊等技術檔案。這些技術檔案作為協定書的39;附屬檔案,具有法律效力。雖然契約貨物是依商品規格為檢驗標準,但商品由誰來檢查、驗收,發放合格證書應在協定書中明確
網簽版樣品買賣契約 篇2
甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________
乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________
甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本契約。
第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規格買賣(詳見附屬檔案),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。於乙方支付本契約規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本契約附屬檔案規定。關於本契約各期付款的日期,以簽訂本契約日期算起。
第二條 本契約雙方議定的總金額為_________d、(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:
1、_________型氣墊船的價格;
2、_________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1、凡與履行本契約有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。
2、凡與履行本契約有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。
第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產,並履行契約規定的`支付進度,乙方同意下列付條款中規定的義務。
1、本契約的總金額以美元現匯支付。本契約的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;
2、本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日前支付總金額_________%的預付款、d、_________(大寫:_________美元);
3、
第一期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);
4、
第二期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);
5、
第三期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);
6、每期付款乙方在二(2)周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本契約的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。
2、本契約的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了契約規定的義務之後,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執兩份,並由甲方申請辦理海關放行手續。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此後所發生的風險和費用由乙方負責。
第六條
1、本契約_________型氣墊船的船體,機電設備在正常運行和維修保養條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。
2、在保證期內,凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。
3、甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。
第七條
1、雙方有義務對本契約保密,未經對方許可,不得將本契約內容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉讓契約規定的產品和資料。
2、凡屬與本契約有關的通知和函電,應採用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本契約有關方面之機構。
第八條
1、在本契約履行期間,雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。
2、本契約用英文書就正本兩份,各執一份。
3、本契約自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4、本契約所有附屬檔案均為本契約不可分割的組成部分。
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
網簽版樣品買賣契約 篇3
契約編號__________________(版)賣
方(甲方)_______________________買
方(乙方)_______________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致,簽訂本契約。
第一條
品種、數量、價款(可另附表)品種性別數量(頭)規
格(公斤頭)單
價(元公斤)單
價(元頭)金
額(元)供
種期
限 公
母
公
母合計金額:備註:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條
質量標準
(一)________________________________________________ 。
(二)________________________________________________ 。
第三條
支付方式貨款的支付按下列第_______項執行:
(一)即時結清。
(二)契約簽訂後,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。
(三)其他方式__________________________________ 。
第四條
交貨方式、地點及費用,按下列第________項執行:
(一)甲方將種豬送到___________,運輸費用由________方承擔。
(二)乙方到________________提貨,運輸費用由_______方承擔。
第五條
違約責任
(一)甲方延遲供種的,每延遲____日,應支付乙方_______元的違約金。
(二)乙方逾期提貨的,每延遲____日,應支付甲方________元的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲____日,應支付甲方______元的違約金。
(四)其他違約責任____________________________ 。
第六條
其他約定 。
第七條
爭議解決發生爭議由雙方協商解決;也可通過____市生豬業行業協會調解;或選擇下列第_______項方式解決:
1.上海仲裁委員會提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條 本契約一式_______份,甲乙雙方各執_____份,自甲乙雙方簽字(蓋X)之日起生效。甲
方_________________________ 乙
方________________________法定代表人_________________________ 法定代表人________________________委託代理人_________________________ 委託代理人____________________________市種豬買賣契約示範文本地
址_________________________ 地
址________________________郵
編_________________________ 郵
編________________________電
話_________________________ 電
話________________________簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________簽約日期___________________________ 簽約日期
網簽版樣品買賣契約 篇4
抗訴人(原審原告)空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李,董事長兼總經理。
委託代理人湯x,空調工程有限公司職員。
被抗訴人(原審被告)x房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳,董事長。
委託代理人安,x房地產開發有限公司職員。
抗訴人空調工程有限公司(以下簡稱空調公司)因與被抗訴人x房地產開發有限公司(以下簡稱x房地產公司)憑樣品買賣契約糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決,向本院提起抗訴。本院於XX年12月29日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,空調公司同x房地產公司簽訂1份工礦產品購銷契約,價款為: 21 000元。當時雙方約定:空調公司送貨到x房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。x房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是x房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,並承擔訴訟費。
x房地產公司在一審中答辯稱:x房地產公司先後付給空調公司4200元和16 800元,已付清空調公司的貨款,空調公司也給x房地產公司開具了發票。儘管空調公司對x房地產公司給付貨款16 800元存有異議,x房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是空調公司拿走的。但是,空調公司現在起訴要求x房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,空調公司與x房地產公司簽訂了《工礦產品購銷契約》,約定:x房地產公司購買空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現場後進行安裝,後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過契約第七條標準付40%,運行3月後付35%,餘下滿1年付清。契約簽訂後,x房地產公司給付空調公司4200元。XX年底,空調公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定:空調公司、x房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣契約》是空調公司、x房地產公司自願協商達成,不違反國家相關的法律規定,應認定為有效。依法成立的契約,對雙方當事人即具有法律約束力,空調公司、x房地產公司均應依照契約,履行契約規定的義務。x房地產公司提出“先後付給空調公司4200元和16 800元,已付清空調公司的貨款”的`答辯意見,對於x房地產公司給付空調公司4200元,空調公司予以認可。對於x房地產公司給付空調公司16 800元,空調公司予以否認,且x房地產公司提供的證據不足以證明x房地產公司已給付空調公司16 800元貨款,對此該院不予採信。關於訴訟時效問題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方契約約定和空調公司供貨時間,x房地產公司向空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時,空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。空調公司提出“契約有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予採納。理由是:契約有效期限實質約定的是空調公司供貨的期限,也可以說是在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。實際上,雙方在契約有效期限內,只存在XX年底空調公司向x房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此後雙方就再沒有過依據該契約的買賣關係。而空調公司向x房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故x房地產公司關於空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回空調工程有限公司的訴訟請求。
空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是:一、空調公司在契約有效期內要求x房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的契約是x房地產公司提供的,若有不同理解,應從不利於x房地產公司方面解釋。空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。
x房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對契約有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有空調公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,空調公司與x房地產公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。x房地產公司提出其已付清21 000元貨款,但空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,x房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間,x房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月,空調公司XX年提起要求x房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。空調公司關於其在契約有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的抗訴主張,因契約約定的有效期限實質是空調公司供貨的期限,即在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內,雙方只在XX年底發生了1筆空調公司向x房地產公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故空調公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回抗訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
網簽版樣品買賣契約 篇5
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟 佰元,交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
日期:
日期:
網簽版樣品買賣契約 篇6
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子信箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子信箱:________________
茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條 甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第八條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項:
_____________________________。
第十條 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______ 買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________ 簽訂地點:_____________________
網簽版樣品買賣契約 篇7
出賣人: (以下簡稱甲方)
買受人: (以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。
第二條 質量標準
乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條 交貨時間、地點
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗貨
乙方指定的收貨人:
收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;
收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
第五條 付款時間、方式
乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條 違約責任與契約解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條 爭議解決
甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第十一條 契約生效
本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
網簽版樣品買賣契約 篇8
出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方)簽訂地點:___________
買受人(企業):__________(以下簡稱乙方)簽訂時間:________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自願,互惠互利的原則,按照常山“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關係,以降低生產成本,提高品質,有利於企業組織生產,促進銷售,經雙方協商,特訂合作協定,具體條款如下:
一、掛聯基地基本情況:
掛聯基地名稱:_______________________________;
座落位置:___________________________________;
總面積:______畝;總株數______株;樹齡________年;
二、掛聯基地應達到的要求:
1、栽培技術標準:甲方嚴格按照農業部門制定的《常山“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施,並接受企業等技術人員的指導,出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統一”即:統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品,以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因,________年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務:
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計畫,為達到優質豐產示範的目標,根據基地實際情況雙方共同做好如下事項:
①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有:____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.
⑨對基地配置生產工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關措施:_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準,但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準,並要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產,如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的.補助權利,其補助要求按照縣有關檔案執行。
四、掛聯雙方的產品收購:
1、按照常山“三聯三增”協作機制,乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的實行優質優價收購。掛聯基地收購數量最少為:______公斤。
2、乙方收購標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特徵,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0.果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中:特級果(φ85∽;95的收購價:_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價:__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價:_______元公斤。
甲乙雙方協定的標準、價格:______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間:___________________________________________________
交貨地點:___________________________________________________
付款方式:___________________________________________________
4、協定爭議的解決方式:本協定在履行過程中,如在收購質量標準上發生糾紛,由雙方當事人協商解決或向常山“三聯三增”質量協調小組提出協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第——種方式解決:
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責任:
1、由於甲方未按照乙方生產要求或農業部門提出的生產要求實施,無其它合理原因,造成果品質量達不到要求的,乙方有權拒收不合格產品並將回收多投入的成本及上級的有關補助。
2、乙方如未能按照契約價收購,則需賠償甲方市場收購價與契約價差價的兩倍,反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守,協定未盡事項,由雙方協商解決。如有一方違約,由違約方賠償損失,本協定壹式六份,甲、乙雙方各執壹份,監證單位、工商局、農業局、所在鄉鎮農辦各執壹份,雙方簽字後生效。
出賣人
出賣人(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
編碼:
買受人
買受人(章):
住所:
法定代表人:
癸托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
編碼:
監證單位意見
網簽版樣品買賣契約 篇9
供貨方):購貨方(以下簡稱乙方):
一:水泥管模具(平口)
二:懸輥機
三:門式行車一台:10噸,跨度16米,有效高度9米,總長24米,軌道總長120米,單價150000元;四;滾焊機Φ300-Φ1500一台,單價65000元;五;立式攪拌機一台,直徑1800,單價15000元台; 總金額(人民幣)大寫:肆拾叄萬貳仟元整;
六:交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東
七:交貨日期:06
八:運輸費用----由 乙 方承擔;
九:合理損耗及計算方法------現場交接,經鑑定屬甲方產品質量問題,甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);
十:結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;十
一:違約責任------甲乙雙方嚴格遵守契約,出現不可遇見的問題時,在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產生的費用均由敗訴方承擔;十
二:本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)付預付款起生效,契約中任何文字修改需蓋公章確認。甲方:乙方:________年____月____日:買賣契約 篇10甲 方:乙 方: 上海XX公司 簽訂地點:上海
一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量註:以上數量為暫定數量,結算以實際面積結算,單價如上。
二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限:
1、 本契約產品乙方均按國家標準進行生產,甲方要求的產品等級見上表中產品等級,乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產品不符契約定的質量要求,乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。
3、本契約產品的質量保證期為________年,在質量保證期內,乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。
4、如甲方超出契約數量,超出部分應提前20天通知乙方。
三、交(提)貨地點、方式:____市____區華____鎮新府中路
四、運輸方式及到達站港和費用負擔:由乙方負責。
五、合理損耗及計算方法:本契約產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。
六、包裝標準、包裝物的供應與回收:本契約產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝,且因包裝本契約產品而發生的相關費用已包括在本契約價款中。
七、驗收標準、方法及提出異議期限:本契約產品的驗收標準以本契約
第二款
第一條約定的內容為準,驗收方法以實現契約目的所採用的通常方法為準。
八、隨即備品、配件工具數量及供應方法: 無
九、結算方式及期限:
1、 本契約
第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量,結算時以甲方的實際採購數量乘以本契約與之相對應的產品單價結算。
2、 本契約
第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時,乙方應負責補足實際用量。
3、 付款方式:
(1) 每月____日提交當月形象進度,次月____日審核完畢,次月2____日支付核定進度款的80%,累積支付至契約總價的80%,停止支付。
(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後,根據審價報告,累計付至最終結算總金額的95%。預留5%保修金,(預留保修金不計利息)。
4、 本工程的質量保修期為________年。
5、本工程提供: 工程款 發票。
十、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案: 無十
一、違約責任:按 合 同 法 辦 理十
二、解決契約糾紛的方式: 雙方協商,協商不成,可向契約簽訂地人民法院起訴。特別約定:甲方與乙方已就本契約的條款進行了充分協商並已將本契約及對應的主契約相關條款逐條向乙方作了解釋, 現甲、乙雙方已全面掌握本契約及主契約所確定的各方 當事人的權利和義務,對簽署該契約所產生的責任和法律後果也有了充分認識。依據甲方與業主(或總承包商)簽訂的工程承包契約 (簡稱主契約),甲方將主契約內部分勞務工程施工分包給乙方,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就工程施工事項經協商達成一致,訂立本契約共同信守,並確認本契約為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期
1. 乙方應於契約簽訂後開始進行準備
2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡,了解進場時間做好進場施工準備,並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。
3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計畫及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計畫要求。
4. 因考慮項目的規模,乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應在分包工作開工1天前,向乙方提供本契約約定的分包工程圖紙一套,同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。
2.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1. 由於乙方違反安全生產有關規定,或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。
2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故,應按有關規定立即上報甲方及相關部門,並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準進行施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消 除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用, 均由乙方承擔。
4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品),由乙方提供使用計畫,經甲方批准後,由甲方負責供應。十八﹑工地保險
1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險,並支付保險費用。
2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時,乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。十九﹑工地清潔乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作,甲方、業主(或總承包商)對此等工作不滿意時, 乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時,甲方有權委託
第三方重 新完成,由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護
1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果,且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主(或總承包商)接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規範,且必須被甲方、業主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。二十一﹑工程資料乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應資料,在甲方根據主契約向業主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時,乙方應予以積極配合,並出示相應資料。
2.在勞務作業實施過程中,如乙方遇到不利外部條件等根據主契約可以索賠的情形時,甲方應該採取一切合理步驟,向業主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功後,甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。
3.當本契約的一方向另一方提出索賠時,應有正當的索賠理由,並有索賠事件發生時有效的相應證據。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時,造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到契約報酬及乙方的其他經濟損失,乙方可按下列程式以書面形式向甲方索賠:
1)索賠事件發生後 天內,向甲方發出索賠意向通知;
2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料;
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後,於天內給予答覆,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求,視為該項索賠已經認可;
5)當該項索賠事件持續進行時,乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向,在索賠事件終了後 21 天內,向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與
(3)、
(4)規定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,給甲方造成經濟損失,甲方可按上述程式和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本契約勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許,不得擅自與業主(或總承包商)及有關部門建立工作聯繫;自覺遵守法律法規及有關規章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合,照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。
3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地要求設定標牌, 搞好生活區的管理,做好自身責____區的治安保衛工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料,配合甲方辦理交工驗收。
5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作,因乙方責任發生損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。
7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本契約另有約定,乙方應對其作業內容的實施、完工負責,乙方應承擔並履行總(分)包契約約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程式。
8. 在簽定完契約後____日內,乙方必須提供現場所有施工人員信息,乙方所現場人員身份證複印件,以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求
1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗收規範和標準,和主契約有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項:
1、 本契約產品採用分批供應,每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準,但應給乙方合理的準備時間,乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。
2、 在保修期內,屬於保修範圍和內容的項目,乙方應在接到修理通知後3天內派人完成修理,乙方不在約定期限內派人修理,甲方可委託其他人員修理,保修費用從有乙方負責。3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時,甲方有權終止本契約並有追索乙方賠償的權利4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。5﹑乙方供貨到交貨地點時,應及時通知甲方對該產品進行驗收,只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本契約產品的結算依據。6﹑本契約至雙方簽字蓋章後生效。7﹑本契約一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,均有同等效力。契約簽訂日期:年____月日
網簽版樣品買賣契約 篇10
樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由於樣品買賣是在普通買賣關係中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規定外,還產生下列效力:
1、當事人應當封存樣品,並且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質量仍然應當符契約種物的通常標準。
網簽版樣品買賣契約 篇11
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)買受人:__________________(以下簡稱乙方)茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責
網簽版樣品買賣契約 篇12
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
特此同意以下商品的銷售:
第一條乙方向甲方訂購貨物。在契約訂立之日,甲方將交付與樣品相同類型,相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。
第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨,則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止契約。
因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無異議。
第三條:由於自然災害或其他不可抗力原因,甲方不能按時交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數應由雙方共同決定。
第四條:約定每次購買應支付人民幣_________________________________,同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期,則甲方可以終止契約。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止契約。損害對方的,應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售契約。甲方無異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價格有變動的,當事人不得主張漲價,跌價或因故終止契約。
第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據。
賣方(甲方):
______年月日
買方(乙方):
______年月日
網簽版樣品買賣契約 篇13
供方(甲方): 需方(乙方):
通信地址: 通信地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
甲、乙雙方經平等協商,就乙方購買甲方產品,簽訂本契約,內容如下:
一、質量標準:乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
二、交貨時間、地點:甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的`送貨地。
三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,聯繫電話;收貨人2姓名身份證號,聯繫電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式:乙方應在收貨後天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與契約解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決:甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、契約生效:本契約一式兩份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
甲方(代表): 乙方(代表):
年 月 日 年 月 日
網簽版樣品買賣契約 篇14
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第八條 契約一式___份,甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣人(甲方):
______年_____月____日
買受人(乙方):
______年_____月____日
網簽版樣品買賣契約 篇15
出賣人:__(以下簡稱甲方)
買受人:__(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
網簽版樣品買賣契約 篇16
賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話:____________________電話:____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子信箱:________________電子信箱:____________________
茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的.交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
網簽版樣品買賣契約 篇17
契約編號:(
)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應商): 法定代表人: 住所地:丙方(承租人): 法定代表人: 住所地:甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃(
)直字第 號的《融資租賃契約》之約定,並根據丙方自行指定的供應商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣契約(以下稱“本契約”)。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。
一、契約標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下:幣種:人民幣 單位:元
2、丙方在此確認:
(1)本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物,系丙方自行選定,並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。
(2)供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。
(3)標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在
直接向丙方交付,乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。
2、乙方應向甲方開具全額發票,並及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時,標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內,甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
(1)(乙方和)丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項;
(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;
(3)甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名: 賬號: 開戶銀行:
3、在本契約簽訂後,當相關法律、市場行情等發生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔,本契約項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時,丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應當場向乙方提出;對其他質量問題有異議的,應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為:
(1)乙方向甲方出售的標的物,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,並符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。
(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品,並能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的`保修手冊的規定。在上述保修期內,標的物出現質量問題或需要保養,乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本契約訂立後,國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定,按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務,乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時,甲方將索賠權轉給丙方,由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何,均不得影響丙方按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物,則每延遲____日,乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在契約規定的時間內將標的物投入正常營運,向甲方及丙方賠償由於延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款,甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時,乙方有義務且應自行承擔費用,解決糾紛,並賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定,標的物確實存在設計、製造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,乙方應承擔賠償責任。
八、本契約的解除從標的物訂貨到交付,因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時,或者融資租賃契約被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約,乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙方驗收合格之前由乙方承擔,標的物交付並驗收合格之後由丙方承擔。
十、不可抗力由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行契約時,當事方應立即將事故情況及時通知對方,並應在事發之日起15天內,提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度,各方另行協商決定是否解除契約,或部分免除履行契約的責任,或延期履行契約。十
一、特別約定根據融資租賃契約的約定,丙方應以現金形式向甲方支付保證金元,手續費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取,以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元後,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十
四、爭議的解決凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,應協商解決;如協商不成,則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。十
五、契約的生效本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃(
)直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案,具有與其同等法律效力。十
六、其它
1、本契約所稱的標的物即為租賃(
)直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。
3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜,由乙方與丙方另行協商。
4、本契約一式三份,三方各執一份。
(以下無正文)(本頁為簽署頁,無正文)甲方(蓋章):法定代表人或授權代表:乙方(蓋章):法定代表人或授權代表:丙方(蓋章):法定代表人或授權代表
網簽版樣品買賣契約 篇18
甲方(買受人):
住所:
郵編:
聯繫電話:
身份證號碼:
乙方(出賣人):
住所:
郵編:
電話:
甲、乙雙方依據《民法典》及其他有關法律法規的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本契約。
經雙方協商,乙方售出如下商品車輛給甲方:
汽車品牌及型號規格:
生產國別或生產地:
生產廠名稱:
排氣量:
顏色:
車輛成交單價:元,大寫。(含乙方所在地的交貨價及正式完稅發票)。數量: 台。其他費用: ,由 方承擔。運費 元,由方承擔。出庫費 元,由方承擔。車輛交付後,如甲方需委託乙方代辦上牌等服務的.,雙方應另簽委託書(附屬檔案二),有關費用及付款方式由雙方另行協商。
付款方式甲方一次性付款並按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
質量及相關要求:
1、乙方向甲方出售的車輛,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,並符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品,並能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料,附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛,在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:________年____月____日前。
2、提車方式(在□中打“√”選擇):
□ 甲方自提;
□ 乙方送車上門;
□其他約定: 。
3、交車地點:在乙方的經營場所內,或 。
4、交車時里程表記錄小於(在選取欄打“√”):
(1)100公里 □,
甲方:
乙方:
日期:
網簽版樣品買賣契約 篇19
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購_________貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件,甲方應於_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元,共人民幣_________萬_________仟_________佰元,交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。
甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。
因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
網簽版樣品買賣契約 篇20
範本出賣人:__________________(以下簡稱甲方)買受人:__________________(以下簡稱乙方)茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,於甲方交貨同時悉數付清。如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條 市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除契約。本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。出賣人(甲方):__________________買受人(乙方):__________________________年____月____日
網簽版樣品買賣契約 篇21
憑樣品買賣契約
契約編號:
出賣人:(以下簡稱甲方) 買受人:(以下簡稱乙方)
住所地: 住所地:
法定代表人: 法定代表人:
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。
第一條 產品名稱、型號、數量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產品質量
1. 產品質量的要求:______________________________________________________。
為準確表明產品品質,乙方在確認訂購前,應由甲乙雙方共同確認產品樣品,並將樣品封存,以作為交易標的物的品質標準。樣品質量說明如下:
______________________________________________________。
2. 產品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3. 乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後________日內提出確有證據的書面異議並通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定的要求。但乙方使用甲方產品的,不受上述期限限制,視為甲方產品符合契約約定的要求。
第三條 產品價款
1. 產品的單價與總價:單價:_______元/件;總價:_______元。
上述貨物的含稅價為:_______,總價款為:_______。
2. 甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔:
甲方產品的包裝物由_______提供,包裝費用由_______承擔。
甲方產品的運輸由_______辦理,運輸費用由_______承擔。
甲方產品的保險由_______辦理,保險費用由_______承擔。
第四條 產品交付
甲方產品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運(註:三選一)。
產品交付地點為_______,交貨時間為契約生效後_______日,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認檔案後_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應檔案的,甲方有權延期交貨。
在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品毀損、滅失的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第五條 價款結算
乙方應在本契約簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元,甲方交付前給付價款_______元,餘款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。
第六條 契約的解除與終止
雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知對方。
第七條 商業秘密
乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責任
本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
第九條 不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。
因不可抗力終止契約履行的一方,應當於事件發生後_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。
第十條 其他約定事項
1. 乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2. 簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3. 乙方聯繫地址、電話等發生變化的,應當及時通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。
4. 本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。
5. 乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。
6. 簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
第十一條 爭議解決
本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。
第十三條 本契約一式四份,雙方各執兩份。
甲方: 乙方:
委託代理人:委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
(聲明:僅供參考,不能作為您的決定或行為的支持依據,使用前與律師協商,對此不承擔任何法律責任。)
網簽版樣品買賣契約 篇22
賣方:________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子信箱:________________
買方:________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子信箱:
茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人:_______買受人:_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
網簽版樣品買賣契約 篇23
甲方(賣方):乙方(買方):經平等友好協商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下:
一、裝載機工程機械概況品牌:柳工裝載機型號:50C車輛識別代號:50C
二、轉讓價格:20元
三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權,乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的,乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機,甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方於____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方採取現場驗收的方式進行驗收,乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的,應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決,交付後即視為驗收合格。
七、裝載機交付後,因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔,包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失,交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔,甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任,甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。甲方: 乙方:____日
網簽版樣品買賣契約 篇24
甲方:(賣方)身份證:乙方:(買方)身份證:甲、乙雙方本著平等、自願的原則經協商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協定,協定內容如下:
一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下:
(1) 該房屋產權證號為 _________ ;
(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協定當日,甲方將上述房屋的預售契約及相關發票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)。
四、乙方於簽約後次日,於中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況,且甲方將相關交易資料交至中介方後,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣契約》生效後自動轉為購房款。
五、甲方須自簽訂本協定後5個工作日內辦妥授權委託中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委託公證書。
六、甲乙雙方協商一致,待雙方簽定買賣契約時的具體付款方式如下:
網簽版樣品買賣契約 篇25
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
風險提示:標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第二條質量標準
乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條交貨時間、地點
風險提示:交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下,標的'物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間、方式
風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。
乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與契約解除
風險提示:違約責任
違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。
具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
風險提示:爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第十一條契約生效
風險提示:證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
網簽版樣品買賣契約 篇26
甲方(賣方):契約編號:G-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收後填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低於樣品同等質量。
第三條 付款方式:簽訂契約後,乙方於____日內付清全額貨款,甲方將於收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收,乙方發現問題應當場提出,並由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按契約總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方後,甲方在 7 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同等法律效力。甲方(簽章):乙方(簽章):開戶銀行: 開戶銀行:賬號:賬號:聯繫方式: 聯繫方式
網簽版樣品買賣契約 篇27
出賣人:________(以下簡稱甲方)
買受人:________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定協定如下:
第一條 乙方向甲方訂購________貨物,並於___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應於____日內將與樣品基本相同的貨物交付乙方。
第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付,應於____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。
第三條 如因不可抗力,致使甲方不能如期交貨或不能全數交付,可延長交貨期,但具體期限應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元,總計人民幣____元,於甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條 市場價格如有浮動,各方不得主張增、減貨物或價款,或藉故解除契約。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):________
買受人(乙方):________
簽約時間:________
簽約地點:________
網簽版樣品買賣契約 篇28
甲方:aaaaaaaa 乙方:ccccccc
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,參照《建築工程施工契約》文本,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見勞務承包契約) 二、承包形式、內容、結算單價:
1、承包形式:本工程採用建築面積包乾形式結算,建築面積計算規則按[GB/T50353—20xx]規範執行。
2、承包契約和承包單價包乾範圍:
(1)工程所需周轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協定》。
(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍牆內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。
(包括圍牆內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。 (3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少於3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,並設定保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的`創建等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。 (5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。
(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。
(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑膠導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。
(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均採用膠導線或電纜,地下室採用36V以下的低壓線路,採用三相五線制。 (10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工後的各種工作,儘量減少損失。
(11)構造柱、牆拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在契約內。
3、結算單價:
按建築面積包乾單價執行,總價: 元/m2。
4、付款方式:
三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。
四、其它事項詳《住宅樓勞務承包契約》和《材料管理協定書》。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方委託代理人: 乙方法定代表人(或委託代理人):
甲方駐現場負責人: 乙方指定收料人員:
乙方現場負責人:
20__年月
日
網簽版樣品買賣契約 篇29
出賣人:(以下簡稱甲方)買受人:(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:風險提示:標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如一個月內履行完畢,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。
第二條 質量標準乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條 交貨時間、地點風險提示: 交貨地點
對於交貨地點應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。 乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。
第六條 違約責任與契約解除風險提示: 違約責任
違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定違反契約約定,支付違約金10萬元,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。
具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期____日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期____日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條 爭議解決風險提示:爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第十一條 契約生效風險提示:證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。(以下無正文)出賣人(甲方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日買受人(乙方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日
網簽版樣品買賣契約 篇30
賣方:__________________(以下簡稱甲方)
買方:__________________(以下簡稱乙方)
為了訂購要出售的商品,雙方達成的協定如下:
第一條乙方和甲方定購_______貨物,甲方應在_____天內將貨物交付乙方。
第二條甲方如不能按時交貨或僅按時交貨,乙方應通知乙方在____天前推遲交貨;如果乙方不同意,則可以取消契約。
第三條甲方由於自然災害或其他不可抗力,不能按時交貨或不能全額交貨的,可以延長交貨期限。但是,延期天數由雙方共同決定。
第四條採購價格協商為_______________________________________________________款金額,總計?___________________________________________款款百元人民幣,A款交付時應全額支付。
如果乙方無法付款,則甲方可以停止交貨直到契約終止。
甲方因此遭受的損失應予賠償。
第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,甲方可以通知甲方在____天之前推遲交貨日期。如果甲方不同意,乙方可以解除契約,但對甲方造成損害的,應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售契約,由甲方承擔給乙方造成的損失。
第七條市場價格發生變動的,當事人不得主張增加,減少貨物或者因故解除契約。
本契約分為兩份,由甲乙雙方共同持有。
賣方(甲方):__________________
買方(乙方):__________________
_____年月日
網簽版樣品買賣契約 篇31
發包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____
工 程 設 計 師:_____
電話:_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:___________
第2條、工程內容及做法
(詳見工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
:___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
_____________元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等),並承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
第3條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標誌,並交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第三條,所提供材料保證_____年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,
認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗收(木作工程完工),並作好工作量統計決算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見工程結算單)。
第3條、工程竣工後,承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
牆面、吊頂等塗料工程出現0.5M2
以上的塗料表層脫落;
吊頂、吊櫃、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
牆磚超過5處(塊)以上鬆動、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。
第十一部分 違約責任
第1條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第3條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二部分 契約爭議的解決方式
第1條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,並不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 附則
第1條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。 第2條、本契約一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。 備註:
(1)從竣工驗收之日計算,保修期為______年。
(2)保修期內由於承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,並根據本協定的規定對發包人進行賠償;
(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)後生效。
發包人簽字:_____
承包人簽字(蓋章):_____
日期:_____年_____月_____日