注塑機買賣契約 篇1
範本狹義契約指一切民事契約。小編為大家蒐集整理的注塑機買賣契約範本，歡迎大家閱讀與借鑑，希望能夠給你帶來幫助。承攬方：委託方：契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城XX公司大版製作，版費由委託方預付 1
4.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本契約所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間為契約簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、契約生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、契約生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。十
一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按契約約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合契約約定，委託方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符契約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。十
二、智慧財產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任十
三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。十
四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本契約。十
五、違約責任：
1.承攬方未按契約規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合契約規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本契約總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本契約總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到契約約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。十
六、本契約訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本契約的約束。十
七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。十
八、契約履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。十
九、本契約一式二份，雙方各執一份，契約雙方蓋章之日起生效，但契約約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止簽訂地點：
簽訂時間：
注塑機買賣契約 篇2
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國國法》及其他有關規定，簽訂此協定。舊注塑機的生產日期：__________，產地__________計__________台。舊塑機的轉讓事宜協商一致，自願簽訂並共同遵守該設備轉讓契約，具體條款如下：
1、該契約貨物為舊注塑機拾壹台，包括乾燥機、上料機、機內液壓油等按現有使用標準為準，計人民幣__________元(大寫：__________)的價格轉讓乙方。
2、簽訂契約後，乙方在驗收全套設備無任何異議後，乙方付給甲方定金__________元，剩餘貨款__________元，在提貨裝車當日一次性付清設備全款，拉幾台付幾台的款。
3、在乙方將設備未拉出甲方所在地前的一切產權糾紛由甲方承擔，否則甲方承擔一切違約責任，超過此地由乙方承擔，拆裝設備由乙方承擔。限乙方在20日內拉走設備。
4、簽訂契約後在執行期間如乙方違約並賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，並賠償對方總貨款20%的違約金。
5、該設備為舊注塑機，所以甲方提供收款收據，甲方必須提供設備清單一份(作為設備轉讓的附屬檔案)及機器說明資料一份。
6、在轉讓契約履行過程如發生爭議的，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，任何一方有權向人民法院提出起訴。
7、本契約一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後即生效。
甲方：__________乙方：__________
代表人：__________ 代表人：__________
日期：__________日期：__________
注塑機買賣契約 篇3
巴音東磚廠(以下簡稱甲方)：
施工方(以下簡稱乙方)：
經甲、乙雙方共同協商，甲方同意將紅磚賣給乙方，具體事宜協商內容如下：
一、 乙方定購甲方紅磚磚價為0.32元(包括裝、卸、運費)。
二、 乙方付款方式：拉到15萬付款一次，在10月1日以前全部付清。
三、 甲方紅磚質量和標準要符合烏蘭察布市質檢部門的檢驗標準。
四、 甲方必須保證乙方工地的正常用磚，不得因沒磚影響施工，因甲方沒磚影響乙方施工，甲方必須負乙方的誤工損失。
五、 乙方必須保證甲方的正常卸磚條件，中心地條件，不能正常運磚造成乙方工地沒磚，甲方不負任何責任。
六、 如遇不可抗力因素致使本協定不能正常履行，甲乙雙方另行協商。
七、 以上協定雙方必須遵守，不得以任何理由違約，否則後果由違約方負責。本協定一式兩份，簽字生具有法律效力。
甲方(東磚廠)簽字： 乙方(施工方)簽字：
年 月 日