注塑機買賣契約 篇1
範本狹義契約指一切民事契約。小編為大家蒐集整理的注塑機買賣契約範本，歡迎大家閱讀與借鑑，希望能夠給你帶來幫助。承攬方：委託方：契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城XX公司大版製作，版費由委託方預付 1
4.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本契約所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間為契約簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、契約生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、契約生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。十
一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按契約約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合契約約定，委託方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符契約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。十
二、智慧財產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任十
三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。十
四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本契約。十
五、違約責任：
1.承攬方未按契約規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合契約規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本契約總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本契約總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到契約約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。十
六、本契約訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本契約的約束。十
七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。十
八、契約履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。十
九、本契約一式二份，雙方各執一份，契約雙方蓋章之日起生效，但契約約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止簽訂地點：
簽訂時間：
注塑機買賣契約 篇2
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國國法》及其他有關規定，簽訂此協定。舊注塑機的生產日期：__________，產地__________計__________台。舊塑機的轉讓事宜協商一致，自願簽訂並共同遵守該設備轉讓契約，具體條款如下：
1、該契約貨物為舊注塑機拾壹台，包括乾燥機、上料機、機內液壓油等按現有使用標準為準，計人民幣__________元(大寫：__________)的價格轉讓乙方。
2、簽訂契約後，乙方在驗收全套設備無任何異議後，乙方付給甲方定金__________元，剩餘貨款__________元，在提貨裝車當日一次性付清設備全款，拉幾台付幾台的款。
3、在乙方將設備未拉出甲方所在地前的一切產權糾紛由甲方承擔，否則甲方承擔一切違約責任，超過此地由乙方承擔，拆裝設備由乙方承擔。限乙方在20日內拉走設備。
4、簽訂契約後在執行期間如乙方違約並賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，並賠償對方總貨款20%的違約金。
5、該設備為舊注塑機，所以甲方提供收款收據，甲方必須提供設備清單一份(作為設備轉讓的附屬檔案)及機器說明資料一份。
6、在轉讓契約履行過程如發生爭議的，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，任何一方有權向人民法院提出起訴。
7、本契約一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後即生效。
甲方：__________乙方：__________
代表人：__________ 代表人：__________
日期：__________日期：__________
注塑機買賣契約 篇3
契約編號：_________________________
甲方：___________， 身份證號碼_________________________
住所地______鎮______村委______ 村小組，電話號碼：_________________________
乙方：_________________________
本著甲乙雙方共同利益，達到雙方共贏的目的。為此，雙方就甘蔗生產所需扶持的物資、甘蔗的收購等事宜進行協商，達成本契約。
1. 甲方種植的甘蔗
1.1 種植的甘蔗品種為________________
1.2 種植面積為________畝，其中新擴種 __________畝，翻種 __________畝，留宿根__________ 畝。
1.3 種蔗地點________鎮_____ 村委_______村小組 蔗點。
1.4 甲方應嚴格按照乙方相關規定如實登記面積、蔗點、品種、植期、定期估產;同時甲方必須種好管好甘蔗，防治病蟲害，爭取高效益。
2. 乙方對甲方的扶持
2.1甲方申請種蔗扶持時，乙方組織乙方的蔗站、監察人員對甲方信譽度、還貸能力，經營能力、土地類型、土地轉讓契約、土地是否有糾紛等進行調查核實，符合公司要求即信譽度高、有還貸和經營能力、土地可機耕適宜種蔗、土地轉讓不是為了逃避公司債務、無糾紛的才能與公司簽訂本契約，經審核、評估後方可給予扶持。
2.2 物資扶持
2.2.1甲方種蔗因資金不足，可向乙方提出申請扶持，具體見《蔗種、肥料、農藥、機耕費預付申請書》。乙方組織蔗站、監察人員對甲方機耕進行驗收，機耕合格後乙方向甲方預付蔗種、肥料、農藥和機耕費(具體金額以甲方與乙方簽訂的預付單據為準)。
2.2.2甲方獲取乙方上述預付的物資，甲方應以貨幣的方式歸還乙方為甲方預付的上述物資，具體歸還的本金金額以甲方與乙方簽訂預付的單據為準。
2.2.3甲方取得乙方預付的蔗種、肥料、農藥及機耕費等預付扶持物資後，必須全部用於發展甘蔗種植上，並自願接受乙方的監督，不得挪作他用。如有違反，乙方有權收回預付物資款項，甲方並應另行支付預付物資款項總金額的30%作為違約金給乙方，且由此引起乙方產生的經濟損失由甲方承擔。
2.2.4甲方必須按時從進廠的甘蔗蔗款或蔗種款中歸還乙方為甲方預付物資的款項，當年榨季進廠的甘蔗或蔗種款總金額不足以抵償上述款項時，甲方必須採取積極措施保證及時歸還乙方為甲方預付物資款項。如果不能及時歸還上述款項的，甲方必須用書面形式提出理由，在取得乙方同意後，作出書面還款計畫並承諾在當年12月31日前還清欠款的本息。如果不能及時歸還的，甲方以所欠本息為基數按每天1‰計算向乙方支付違約金，並承擔乙方由此而發生的訴訟費、律師費和其他一切費用。
2.3補貼的發放
2.3.1在本年度新植甘蔗期間，如乙方根據公司扶持補貼政策給甲方種蔗補貼，在補貼發放前，甲方必須向乙方如實上報自身新植蔗面積，如果甲方上報自己本年度的新植蔗面積比乙方驗收實際測量的面積大，且誤差超過5%的，乙方有權不給予甲方所有新植甘蔗補貼。
3、甘蔗的收購
3.1 甲方必須把當年和今後所種植的甘蔗在一個種植周期內(不低於三個榨季)全部銷售給乙方，不得將甘蔗或蔗種對外蔗區出售。如有對外出售，甲方願意賠償從乙方處獲得的補貼(如有)及乙方扶持預付物資款項(如有)總額的300%的損失給乙方，甲方對其種植的剩餘甘蔗不再享有所有權和任何處分權，該所有權及處分權轉由乙方享有。如甲方需出售蔗種，必須經過乙方書面同意或由乙方調配，蔗種價格隨行就市。
3.2 甘蔗收購的質量標準
3.2.1頭部：無蔗莖地下節密集部位(俗稱“菸斗頭”)、無根須、泥沙;
3.2.2蔗莖：無蔗葉、葉鞘、根須、泥沙、乾枯莖、腐爛莖、病蟲害嚴重莖;
3.2.3尾部：砍至生長點(俗稱“雞蛋黃”)以下15厘米、無葉鞘(俗稱“蔗筒”)、側芽。
3.2.4單把甘蔗：捆蔗必須用竹篾、麻繩、蔗皮，無1米以下分櫱莖(俗稱“蔗筍”)、無非蔗物;
3.2.5整車甘蔗要求：
3.2.5.1車箱無泥沙、石頭和其他非蔗物。
3.2.5.2不同價格的品種不能混裝，若混裝須分層，且量少的裝在上層。高價品種量<5%，按低價品種處理，≥5%按實際比例論價。
3.2.5.3嚴禁高價品種蔗包裝低價品種蔗、劣質蔗。
3.2.5.4砍蔗存放時間不能過長，蔗頭、蔗尾新鮮濕潤、不收縮、不變色、無任何斑點
3.2.6火燒蔗進廠，按乙方的有關規定按質論價收購。
3.2.7對不符合乙方質量要求的甘蔗，乙方有權拒收，或按照乙方的有關規定按質論價收購。
3.3 甘蔗收購的時間
甲方必須無條件服從乙方安排砍蔗，憑乙方的砍蔗通知單組織砍蔗，按時按質砍好蔗並搬運到能通車能調頭的公路邊集中待運，當運輸車輛到裝蔗點時要及時組織裝車。如果甲方不服從乙方的砍蔗安排，無故推遲達5個日曆天以上的，乙方可隨時採取措施強行收購或砍收，且收購價比乙方收購同類品種的甘蔗每噸下降20%，由此而產生的砍蔗費、運費以及給乙方造成的一切損失和費用由甲方承擔(如果乙方向甲方預付物資款項及/或為甲方提供補貼的，同時乙方還有權提前收回向甲方預付物資款項及/或要求甲方向乙方全額歸還補貼款)。
3.4蔗農砍運票證管理
在榨季期間，甲方必須嚴格保管好屬於自己的砍蔗通知單，不得將砍蔗通知單轉、借給第三方。如甲方將砍蔗通知單轉、借給第三方組織甘蔗進廠，造成乙方無法抵扣乙方已向甲方預付的物資款的，乙方有權要求甲方償還欠乙方的物資款項和補貼款。同時對轉借砍蔗通知單雙方均處400元/車的罰款(在結算蔗款時扣除)。
3.5 甘蔗收購的價款及結算
3.5.1乙方將嚴格按照政府物價部門公布的指導價進行收購，實行政府蔗糖價格聯動掛鈎政策。
3.5.2甘蔗款的結算方式和期限：甘蔗進廠過磅後通過現金或銀行支付結算的方式，甲方可憑存摺到銀行支取蔗款。
3.5.3如甲方有乙方預付的蔗種、肥料、農藥等物資款項或其他款項的，蔗款應首先扣減這些款項。
4、甘蔗的砍運及費用負擔
4.1 乙方將合理安排砍運工作，不定期組織農務人員到蔗地檢查指導田間管理及甘蔗砍收質量。甘蔗砍運期間，甲方必須無條件服從乙方的砍運安排和留種計畫。
4.2 甲方必須綑紮好甘蔗集中在蔗地附近的公路旁並及時報運，乙方必須在甲方報運後3個日曆天內組織車輛運輸(甲方不按乙方砍運計畫砍蔗、雨天路滑、生產車間出故障和不可抗拒的因素除外)。
4.3 乙方對甲方按時按質按量砍下的原料蔗統一安排運輸，運費由乙方負責。
4.4 乙方有權監管甲方甘蔗砍運，發現甲方甘蔗外運的，乙方有權採取措施攔截回乙方公司，強行收購，且價格比同類品種甘蔗收購價下降20%，並按有關規定對甲方進行處罰。
5、 其他
5.1 乙方對甲方的各種補貼由乙方按當年相關規定兌現。
5.2 雙方必須遵守《廣西壯族自治區甘蔗管理實施細則》的有關規定和乙方的《榨季砍運工作管理細則》。
6、 爭議的解決
1、雙方在履行契約中發生爭議的，由雙方協商解決或由地方人民政府有關職能部門調解解決，
2如不能協商解決，可以向契約簽訂地人民法院起訴。
7、 契約的生效
本契約經雙方簽字後即生效，一式貳份，甲乙雙方各執一份。
甲方：___________________，身份證號碼_________________________，
住所地______________鎮______________村委_____________ 村小組。
聯繫電話：__________________________________________________
乙方：______________________________________________________
授權代理人：____________________蔗站長：____________________
蔗管員：_______________________ 監察員：____________________
簽訂地點：__________________________________________________
簽訂日期： ___________年_______________ 月_______________ 日